青岛市施工合同
青岛市建设工程施工合同范文(3篇)
青岛市建设工程施工合同范文《青岛市建设工程施工合同》甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人(委托代理人):联系电话:开户银行及账号:项目名称:工程地址:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人(委托代理人):联系电话:开户银行及账号:鉴于甲方是青岛市的注册公司,具备从事建筑工程施工的资格,乙方具备承接甲方工程的能力和经验,双方本着公平、公正、互利的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同工程的基本情况1.1 甲方和乙方共同确认,甲方拟委托乙方承接青岛市某项目建设工程。
具体工程内容详见附件《工程概况》。
1.2 合同工程的工程期限为(具体时间),工程地点位于(具体地址)。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币(具体金额)元整。
2.2 工程价款支付方式:(1)甲方应按照工程进度并经过验收后,依据施工进度支付工程款项的比例,具体支付比例和时间安排详见附件《工程进度表》。
(2)甲方应按照合同约定所支付的工程价款,按照合同约定的期限,直接向乙方的银行账号进行转账支付。
第三条工程质量和安全要求3.1 乙方应按照相关法律法规和工程质量标准,保证施工所使用材料的质量符合国家标准,并按照合同约定的工程质量要求进行工程施工。
3.2 乙方应严格遵守施工现场安全规范,保证施工过程中的安全。
3.3 乙方应委派具备相应资质的专业技术人员参与施工,并按照合同约定的工程质量要求进行工程的验收。
第四条工程变更和索赔4.1 若由于工程设计、施工方案的变更,导致工程造价增加或减少的情况,甲方和乙方应本着互利的原则,友好协商解决,并签订书面变更协议。
4.2 若甲方造成的工程延期或其他损失,乙方有权提出索赔要求,甲方应予以合理的赔偿。
第五条违约责任和解决争议方式5.1 若一方违反本合同任何条款,对方有权要求其承担违约责任,并依法提起诉讼。
5.2 甲方和乙方一致同意,对于本合同履行过程中所发生的任何争议,应友好协商解决。
如无法协商解决,则提交青岛市人民法院进行仲裁,并接受仲裁裁决。
2024青岛市家居装饰装修施工合同.doc
青岛市家居装饰装修施工合同.doc 合同编号:__________第一章:合同主体1.1业主信息业主姓名:__________身份证号:__________联系电话:__________通信地址:__________1.2承包方信息公司名称:__________统一社会信用代码:__________法定代表人:__________联系电话:__________通信地址:__________第二章:装修施工内容2.1装修施工范围本合同约定装修施工范围包括但不限于:__________、__________、__________、__________等。
2.2装修施工要求装修施工应按照国家相关标准、行业规范及业主的要求进行,确保施工质量。
第三章:装修施工期限3.1装修施工开始时间双方约定装修施工开始时间为:__________。
3.2装装修施工结束时间双方约定装修施工结束时间为:__________。
第四章:装修施工费用及支付方式4.1装修施工费用双方约定装修施工费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
4.2费用支付方式(1)预付款:合同签订后,业主支付承包方装修施工费用的__________%,即人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
(2)进度款:承包方完成装修施工进度的__________%时,业主支付承包方装修施工费用的__________%,即人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
(3)尾款:装修施工全部验收合格后,业主支付承包方剩余装修施工费用的__________%,即人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
第五章:双方权利与义务5.1业主的权利与义务(1)业主应保证装修施工所需的场地、水、电等基础设施的正常供应。
(2)业主有权对装修施工过程中的质量问题提出整改要求。
雨棚施工合同
篇一:钢架雨棚施工合同工程施工合同业主(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见,特签订合同,以资信守。
第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:第二条:施工范围:1、施工范围:1、幕墙用120型铝合金作底框,6mm钢化玻璃淡绿色(单层镀绿色膜)。
2、大雨棚钢网架,钢柱ф300、外包450mm大理石,大雨棚网架规格:7200mmx3000mm。
3、小雨棚两个方管制作,规格:2500mmx1500mm。
4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设。
5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器,12mm钢化玻璃门。
6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。
7、字用铜皮制做。
第三条:施工方式本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。
第四条:工期1、工期为**天,自**年**月**日期至**年**月**日(含法定假日)。
2、施工期间若受不可抗力因素的影响,经甲方认可,工期方可顺延。
第五条:工程质量及验收标准1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。
2、项目必须一次性通过验收,如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的,乙方承担全部责任,同时对已完工程的缺陷补修,不合格工程的返工等费用由乙方负责。
3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。
4、本工程施工质量要达到合格,且一次性通过验收。
质保期壹年。
5、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:工程价款及付款方式1、本工程总价款为人民币*******(小写:******元)。
2、付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款;所有项目完工后,甲方向乙方支付工程总造价的65%。
青岛市装修合同范本
青岛市装修合同范本发包方(简称甲方):______________承包方(简称乙方):_______________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2.装饰施工地点:_____青岛____市___________路____弄(村)____号___楼____室。
3.住房结构:____________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。
4.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.总价款:¥_________元,大写(人民币):______________________________其中:材料费:________________________________,人工费:_____________________管理费:________________________________,设计费:_____________________垃圾清运费:____________________________,税金(3.41%):____________其他费用:___________________________经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7.工期:自_________年_______月______日开工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
青岛装修合同范本
青岛装修合同范本甲方(发包方):姓名:______________________联系电话:________________身份证号码:________________地址:____________________乙方(承包方):公司名称:________________法定代表人:________________公司地址:________________联系电话:________________营业执照号码:________________一、工程概况1. 工程地点:青岛市__________区__________路__________号2. 工程内容:(详细说明装修项目,如室内墙面涂刷、地面铺设、水电改造等)3. 工程面积:__________平方米4. 工程期限:自______年____月____日起至______年____月____日止,共计______天二、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币__________元(大写__________元整),此价格为含税价,包含乙方完成本工程所需的全部费用。
2. 甲方应在合同签订后______日内,向乙方支付工程总价的______%作为预付款,即人民币__________元(大写__________元整)。
3. 工程进度达到______%时,甲方应向乙方支付工程总价的______%,即人民币__________元(大写__________元整)。
4. 工程竣工验收合格后______日内,甲方应向乙方支付工程总价的______%,即人民币__________元(大写__________元整)。
5. 剩余工程总价的______%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方应无息支付给乙方。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关装修标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收,如逾期未验收,则视为工程验收合格。
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
青岛取消施工合同备案
青岛取消施工合同备案近日,山东省青岛市发布通知,决定自2022年1月1日起,取消施工合同备案制度。
这一举措旨在简化行政审批流程,减轻企业负担,进一步优化青岛市建筑市场环境。
过去,我国在建筑工程项目管理中实行施工合同备案制度,要求施工企业在项目开工前,将签订的施工合同报送相关部门备案。
然而,在实际操作过程中,这一制度存在一定的问题。
一方面,施工合同备案手续繁琐,企业需要提供大量材料,耗费较长时间;另一方面,备案后的合同内容如有变更,企业需重新提交材料进行备案,增加了企业负担。
此次青岛市取消施工合同备案,是对过去管理模式的改革和创新。
取消施工合同备案后,企业将不再需要为施工合同备案而烦恼,可以更加专注于项目施工。
同时,取消备案制度不意味着放松对建筑市场的监管。
青岛市相关部门表示,取消施工合同备案后,将加大对建筑市场的动态监管力度,通过现场检查、随机抽查等方式,确保工程质量和安全。
取消施工合同备案对于青岛市建筑市场具有积极意义。
首先,这有助于优化营商环境。
过去,施工合同备案手续繁琐,企业需要花费大量时间和精力在备案上,现在取消备案制度,可以减轻企业负担,提高企业效益。
其次,取消施工合同备案有助于激发市场活力。
企业可以更加自由地签订和履行合同,提高了市场的竞争力和活力。
最后,取消施工合同备案有助于提高政府部门的服务水平。
政府部门将更多地转向事中事后监管,提高监管效率,为企业提供更好的服务。
当然,取消施工合同备案也需要注意一些问题。
首先,政府部门需要加强对建筑市场的监管,确保工程质量和安全。
其次,企业要自觉遵守法律法规,诚实守信,签订和履行合同。
此外,行业协会和社会各界也要共同参与建筑市场监管,形成合力,共同维护建筑市场秩序。
总之,青岛市取消施工合同备案是一项积极的改革举措,有助于简化行政审批流程,减轻企业负担,优化建筑市场环境。
在取消备案制度的同时,政府部门和企业都要积极适应新形势,共同推动建筑市场健康发展。
青岛市关于施工合同登记说明
15.合同中应明确约定工程结算审核时限。
在竣工验收备案前,应执行以下文件规定: (任选其一)
《关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》(财建[2004]369
号)
工程竣工结算审查期限
单项工程竣工后,承包人应在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣
工
结算报告及完整的结算资料,发包人应按以下规定时限进行核对(审查)
工程预付款的扣回方式:
。
例: 每月扣回预付款的20%,连续五次随月形象
进度款扣回。
扣回比例和次数可另行约定,也可以以其他方式
约定工程预付款的扣回方式,但须具有可操作性
。
13.合同中应按照文件要求对期中结算与支付 条款进行约定。(青建管字[2008]48号)
结算周期要求: 工程计量和付款周期一般应采用按 月结算的方式。当年开工、当年竣工的工程可按照分段 结算的方式结算,但结算次数一般不得少于3次;当年开 工、当年不能竣工的工程可按月结算,或按照工程形象 进度划分不同阶段计量和支付工程进度款,但主体竣工 时不少于3次;合同工期在两个年度以上的工程,每年年 终必须进行一次年度结算。工程计量和付款周期等相关 内容应在合同中具体约定。
施工合同中工程进度款拨付比例的最低限要求: 当 期计量工程款或当期已完成定案预算工作量的75%。主体 验收后拨付至已完成工作量的80%,竣前检查后拨至已完 成工作量的85%。当期计量工程款是指报告期内已经完成 的全部工作产值,包含政策性调整;清单漏项、工程量 误差;非承包人原因工程变更等已批准的价款调整部分 。拨付方式双方应在合同中具体约定。
合工日单价及有关问题的 通知 》(鲁建标字 [2010]18号) ●《关于加强建设工程造价风险控制的通知》(青建管 字[2011]4号) ●《关于调整建筑、安装、市政、轨道交通等工程人工
合同编号[069]
合同编号:建设工程施工合同甲方(发包方):青岛市市南区综合行政执法局住所地:青岛市市南区宁夏路286号法定代表人:肖辉委托代理人:宋波联系方式:通讯地址:青岛市市南区宁夏路286号电话:传真:电子信箱乙方(承包方):山东奥华建筑安装工程有限公司住所地:青岛市市南区南京路100号2号楼1902户法定代表人:姜开生委托代理人:张华联系电话:通讯地址:青岛市市南区南京路100号2号楼1902户电话:传真:电子信箱资质等级:建筑工程施工总承包壹级第一条工程概况工程名称:太湖路等260条道路户外广告拆除及门头牌匾整治、提升工程工程地点:青岛市市南区太湖路等260条道路、汇泉商业街工程内容:太湖路等260条道路拆除户外广告、拆除门头、垃圾外运、新建门头钢结构制作安装及面层装饰装修工程。
汇泉商业广场瓦屋面及檐口修缮,外墙立面加装GRC线条造型、喷石材漆,玻璃幕墙修缮,广场大门厅修缮,商户门前台阶、理石地面修缮,街区周边大理石地面修缮,文登路和文登支路新建、修复大理石花池,喷石材漆,种植灌木,制作安装铁艺护栏,加装空调室外机罩,强弱电线路整治,亮化灯具拆除,污水井修缮,油泵遮挡装饰,4楼天台及建筑立面修缮等依据本工程的设计图纸、工程量清单(详见附件)所列明的各项工作及甲方所要求的工程内容。
第二条工程承包价款采用下列第种方式确定固定总价方式:总承包价(大写): / 元(人民币)¥: / 元固定单价及计算方式如下:综合单价依据中标综合单价,工程量按实结算。
工程量计算依据现行《建设工程工程量清单计价规范》、现行《山东省市政工程工程量清单计价办法》、《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》、《山东省修缮工程工程量清单计价办法》、现行青岛市价目表、现行《青岛市工程结算资料汇编》及青岛市建设行政主管部门近期颁发执行的税金文件及工程造价部门近期颁发的有关规定。
预测总承包价为(大写):陆仟零叁拾肆万零叁佰陆拾伍元捌角陆分(人民币)¥:.86 元第三条合同工期:总日历天数 180 天开工日期:以甲方开工令为准,竣工日期:自开工之日起180天。
山东省建设工程施工合同通用条款
山东省建设工程施工合同通用条款甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,经充分协商,达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程质量标准:符合_______级标准。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 乙方报价包括但不限于:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
2.3 合同价款支付方式:(1)施工前,甲方应支付乙方合同总价款的____%;(2)工程进度达到____%,甲方应支付乙方合同总价款的____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方合同总价款的____%;(4)剩余的合同总价款作为质量保证金,在工程保修期满后支付。
三、施工期限3.1 合同约定的施工期限为____个月,自开工之日起计算。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程,应提前向甲方申请延期,并经甲方批准后,按甲方要求延期施工。
3.3 甲方如提前完成工程,乙方可根据实际情况相应缩短施工期限。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系,加强施工现场管理,做好工程质量的自检、互检和交接检工作。
4.3 工程竣工后,乙方应按照甲方要求进行验收,如不符合合同约定的质量标准,乙方应负责整改,直至达到质量要求。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,严格执行安全生产管理制度。
全套施工合同范本
全套施工合同范本一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程预算:____________________6. 工程期限:____________________(名词解释:工程概况是指工程的名称、地点、规模、内容、预算和期限等基本情况。
)二、合同条款1. 工程施工(1)乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
(2)乙方必须确保工程质量,不得使用假冒伪劣材料,严禁偷工减料。
(3)乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。
2. 工程进度(1)乙方应按照本合同约定的工程期限完成施工任务。
(2)乙方如需调整工程进度,应提前向甲方书面报告,经甲方同意后方可进行调整。
3. 工程验收(1)乙方在工程完成后,应及时向甲方提交验收申请。
(2)甲方应在收到验收申请后__个工作日内组织验收。
(3)验收合格后,双方签订工程验收报告。
4. 工程结算(1)工程结算按照本合同约定的结算方式和时间进行。
(2)乙方在工程结算时,应提供完整的结算资料。
5. 质量保修(1)乙方对施工过程中出现的质量问题,应承担保修责任。
(2)保修期限为工程验收合格之日起__年。
6. 违约责任(1)乙方未能按照约定完成施工任务,应承担违约责任。
(2)甲方未能按照约定支付工程款,应承担违约责任。
7. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
(3)本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日(名词解释:本合同中的名词解释如下:1. 发包方:指委托乙方进行施工的一方。
青岛市家居装饰装修施工合同完整版
青岛市家居装饰装修施工合同完整版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方(业主)1.2 乙方(施工方)1.3 丙方(材料供应商)第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程面积2.4 工程预算第三条工程内容及施工要求3.1 工程内容3.2 施工标准3.3 施工周期3.4 施工材料第四条合同价格及支付方式4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 支付时间表4.4 价款调整第五条施工方的义务与责任5.1 施工质量5.2 施工安全5.3 保护业主财产5.4 售后服务第六条材料供应商的义务与责任6.1 材料质量6.2 材料供应时间6.3 材料数量及规格6.4 材料验收第七条甲方(业主)的义务与责任7.1 提供施工场地7.2 协助施工方施工7.3 按时支付合同款项7.4 配合验收第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 丙方违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同解除第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力定义12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力应对措施第十三条税收及优惠政策13.1 税收政策13.2 优惠政策13.3 税收支付责任第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 法律法规规定的其他事项14.3 合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方(业主):指合同签订的房屋所有人或合法使用权人,具备完全民事行为能力。
1.2 乙方(施工方):指具备相关资质的家居装饰装修公司或个人,负责按约定完成施工任务。
1.3 丙方(材料供应商):指提供合同约定材料的供应商,负责材料的质量、供应及售后服务。
第二条工程概况2.1 工程名称:指双方约定的家居装饰装修项目名称。
2.2 工程地点:指甲方提供的装修房屋的具体地址。
山东建设工程施工合同文本
山东省建设工程施工合同甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本建设工程施工合同,并约定以下条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程总投资:____________1.5 工程质量标准:____________第二条合同范围和内容2.1 承包范围:本工程的设计、采购、施工、验收、保修等一切工作。
2.2 承包内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、附属设施工程等。
第三条合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
3.2 合同价格支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款;(2)工程进度达到一定比例后,甲方支付乙方相应比例的工程进度款;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程尾款。
第四条工程进度和质量4.1 工程进度:按照双方约定的时间表进行,乙方应保证工程按时完成。
4.2 工程质量:乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工,保证工程质量达到约定的质量标准。
第五条合同的履行和保证5.1 乙方应按照合同约定的范围和内容,完成工程的设计、采购、施工等工作,并保证工程质量。
5.2 乙方应按照合同约定的时间进度完成工程,不得延误。
5.3 乙方应严格按照国家有关法律法规和政策进行施工,保证工程的安全、环保等要求。
第六条合同的变更和解除6.1 合同的变更:双方同意,合同的变更应书面签署,并经双方确认。
6.2 合同的解除:在合同履行过程中,因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。
第七条违约责任7.1 乙方未按照合同约定履行义务的,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
建筑施工植筋分包合同
植筋工程分包合同青岛胶州建设集团城阳分公司建筑施工钢筋植筋分包合同发包方(甲方):青岛市胶州建设集团有限公司城阳公司三利工程项目部承包方(乙方):依据《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和《建筑工程施工合同》的约定,为明确双方的权利义务,本着平等自愿﹑诚信有偿的原则,协商一致签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称:青岛三利集团三利大酒店工程2、工程地点:青岛市城阳区青大工业园3、工程内容:柱、墙、梁钢筋植筋,自备一切小型工具(包括钻孔、注胶、植筋、卫生清理)钢筋制作由甲方负责。
第二条乙方的责任和义务1、乙方应自觉遵守法律﹑法规,乙方施工人员必须服从甲方的统一管理,遵守甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理﹑检查与监督,与现场其他单位搞好协调与配合。
2、乙方必须根据合同签订的工期、施工进度计划和甲方要求,组织安排足够的劳动力,确保合同工期的实现。
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理并且承担一切材料费用和经济损失,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任4、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
5、乙方负责施工中需要的一切工具和除钢筋外的所有材料。
6、乙方提供有效地施工资质和植筋人员的上岗证件。
第三条工程质量1、该工程质量确保达到钢筋拉拔试验合格及甲方、业主质量要求。
2、该工程若未达到合同目标:若达不到合格,则承包人承担发包人的全部经济责任和其他相关的民事责任。
3、注意成品保护。
4、该工程质量确保达到合格及甲方、业主的质量要求。
乙方施工应从严施工,样板领路,并做到认真自检,完工后双方应对质量及时验收,符合规范要求予以签证,并进行下道工序施工,分包工程因质量达不到规范和合同条款要求应及时整改必须达到优良标准,因质量返工发生的用工和材料费用全部由乙方承担,并承担业主和上级主管部门对甲方的罚款额,并应承担由此给甲方造成的工期延误损失。
山东省建设工程施工合同示范文本
山东省建设工程施工合同示范文本乙方:_____________________________协议目的与背景1.1. 本协议旨在规定双方就特定事宜的权利义务进行约定和规范。
1.2. 双方均同意在协议约定范围内积极履行各自的责任,以达成互利共赢的目标。
协议内容与范围2.1. 协议范围2.11. 协议内容涉及的具体事宜包括但不限于_________________________。
2.12. 双方同意在协议期限内,严格按照本协议的约定执行。
2.2. 协议期限2.21. 本协议自_________________起至_________________止。
2.22. 在协议期限内,如需终止或延长协议有效期,需双方书面协商一致。
协议执行与义务3.1. 甲方责任3.12. 甲方保证履行合同期间的各项义务,确保协议内容的顺利实施。
3.2. 乙方责任3.22. 乙方同意在合同期限内按时履行合同规定的各项义务和责任。
付款及费用条款4.1. 费用支付4.11. 甲方向乙方支付的费用应按照协议约定的方式和时间进行支付。
4.12. 乙方应确保提供正确的支付信息,以便甲方及时支付相关费用。
协议变更与解除5.1. 协议变更5.11. 如需对本协议内容进行任何修改或补充,需经双方书面同意并签署变更协议。
5.12. 双方同意遵循协议变更的程序,确保变更协议的合法有效性。
5.2. 协议解除5.21. 如因不可抗力等原因导致本协议无法履行,双方应免除责任,但需尽最大努力减少损失。
5.22. 双方可协商一致解除本协议,解除协议的效力应以书面形式确认。
争议解决与法律适用6.1. 争议解决6.11. 双方同意就本协议履行过程中产生的争议进行友好协商解决。
6.12. 如协商未果,双方同意将争议提交至协议签订地的有管辖权的人民法院解决。
6.2. 法律适用6.21. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用______________________的法律。
generalconstructioncontract35KV变电站施工总承包合同
general construction contract 35KV变电站施工总承包合同青岛市建设工程施工合同发包方:承包方:青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号: /资金来源:企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:□√1.设计工程:由青岛电力设计院完成(另立设计合同)□√2.主体工程:土建部分□√3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□4.其他:三、合同工期开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款币种:人民币合同总价(大写):(小写)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:□√1.本合同协议书;□√2.本合同专用条款和补充条款;□√3.本合同通用条款;□√4.标准、规范及有关技术文件;□√5.图纸;□√6.工程量清单及编制说明;□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
三利大酒店施工合同
第一部分协议书发包人(全称):青岛三利集团有限公司承包人(全称):青岛市胶州建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:青岛三利集团三利大酒店工程(含酒店、地下车库、幼儿园、高层公寓四个部分)工程地点:青岛城阳区青大工业园内工程规模及结构特征:建筑面积58251平方米。
工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:□√1.基础工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√2.主体工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√3.电气工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√4.给排水工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√5.采暖供热工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√6.通风空调工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√7.楼地面工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√8.内墙抹灰工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;√9.外墙工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□□√10.防水工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√11.门窗工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√12.消防工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√13.室外管网工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□14.室外环境工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√15.玻璃幕墙工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√16.网架工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√17.装饰装修工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√18.设备安装工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□√19.建筑智能化系统设备安装工程:详见补充条款发包人承包人约定承包范围;□20.市政工程:;□21.园林绿化工程:;□√22.修缮工程:;□23.其他:;由于承包人资质限制,以上未选择项中第 /项工程内容由发包人另行发包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
青岛市施工合同
青岛市施工合同范本
发包方(甲方):____________________
承包方(乙方):____________________
依照《中华人民 ___经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、 ___颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:
第一条工程概况
1.1 工程名称:________________________________
工程地点:________________________________
工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:________________________________
承包方式:________________________________
1.2 工程性质(指基建、技改、合资等):________
批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________
1.3 定额工期总天数:________天。
1.4 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于
____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。
1.5 质量等级:__________________________________。
1.6 合同价款:本合同工程承包造价为________元。
金额大写:__________________________________。
第二条合同文件及解释顺序。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;
6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单;
7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;
8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律
3.1 合同语言:本合同文件使用汉语。
3.2 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸
4.1 甲方提供图纸日期:________________________
4.2 甲方提供图纸套数:________________________
4.3 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:______
4.4 工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):
__________________________
5.2 社会总监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):
_______
第六条乙方驻工地代表(项目经理)
乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):____________
第七条甲方工作。
甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分段完成以下工作:
7.1 施工现场达到具备施工条件和完成的时间:
7.2 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:______________并保证施工期间的需要。
7.3 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:
________________满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:
______________________
7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:
____________________________
7.6 水准点与座标控制点位置提供和交验要求:
______________________
7.7 会审图纸和设计交底的时间:
__________________________________
7.8 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:________
甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第三十二条执行。
第八条乙方工作。
乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:
8.1 提供计划、报表的名称及完成时间:
____________________________
8.2 对施工安全保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
8.3 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:
______________________
8.4 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
8.5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
______________________
8.6 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:______________
8.7 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作时,造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
第九条进度计划
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:________
9.2 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间:
______________
第十条延期开工
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙
方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
模板,内容仅供参考。