水电安装劳务合同-包工不包料

合集下载

水电工程劳务合同协议书5篇

水电工程劳务合同协议书5篇2021水电工程劳务合同协议书篇一雇主(甲方)：_______________雇员(乙方)：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程地点：____________________。

2、承包方式：____________________。

3、承包范围：____________________。

二、工期要求1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。

2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。

3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

三、甲方的职责1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定，向乙方支付劳务费。

四、乙方的职责1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。

做好当日记录。

并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。

在安全没有保障情况下，不准施工。

杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

水电安装合同(15篇)

水电安装合同(15篇)水电安装合同1建设单位(甲方)：承建单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m2，标准厂房m2，实际投影面积为准)。

第二条工程承包范围及内容：甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。

第三条材料要求及工程工期：3.1材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。

乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。

若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。

3.2工程工期：3.3工期起止日期：合同签定后次日开始计算。

如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。

第四条工程质量标准及保修条件、期限4.1验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。

4.2保修期限为壹年。

在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。

4.3质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。

第五条承包方式及工程价款5.1承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。

由乙方提交施工图给甲方审核。

5.2工程价款：标准厂房单价2，钢架棚单价2，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。

5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。

第六条付款方式本合同使用货币种类为人民币。

本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。

包工不包料施工合同(通用13篇)

包工不包料施工合同（通用13篇）包工不包料施工合同（通用13篇）包工不包料施工合同篇1房主(简称甲方)：_______________承包负责人(简称乙方)：_______________甲方位于_________县_________街修建私人房屋______座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商议同意，特签订如下协议：一、承包方式：工程实行包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、红砖等建筑原材料均由甲方供应，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、卷扬机、振捣设备、模板、架材、铁钉铁丝、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

二、工程内容：1、主体部分：甲方供应的设计施工图所标注的全部内容(含水电及基础部分)。

2、装修部分：室外正立面为瓷砖饰面;室内楼梯间楼地面均为瓷砖;一层地面水泥砂浆找平;楼面均为瓷砖;屋面如甲方需增做防水隔热做法乙方应无偿根据甲方要求予以施工;全部厨房、卫生间内墙面瓷砖到顶。

3、工程质量：施工中要严格按相关规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、箍筋一律弯够______角;主体框架部分必需先浇筑梁柱再砌砖墙，承重梁上______墙体均为空斗墙(外墙除外);构造柱应先砌______墙再浇筑柱体且墙体应作马牙搓且设拉结筋。

4、双方责任：施工过程中，假如甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿全部材料损失，工程结算时从工程款扣除。

5、结算付款方式：(1)工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积人民币______元捌角计结算给乙方，每层楼板浇筑完工后甲方付清该层工程款______%;每层内粉刷完工后付______%，每层外粉刷完工后付______%，其余全部完工验收合格后，除质保金______元外其余全部结算付清;房屋无其他质量问题则质保金______年内付清。

包工不包料合同范本(6篇)

包工不包料合同范本甲方：_____ 乙方：_____经甲乙双方协商拟定，甲方将自己房屋建设以包工不包料的方式承包给乙方。

具体事宜如下：一、承包方式：1、甲方负责备足房屋建筑材料，水、电、路三通，由甲方负责。

2、除材料外，一切建筑设备及工具均由乙方负责。

3、工期时间为天，自合同签订日起。

二、承包资金1、双方协议按房屋承建面积（平方米）计算，即主屋/平方米，配房元/平方米。

2、其他事项另议。

三、付款方式1、房屋建设完毕，甲方验收合格后，一次性全部付清工程款。

四、其他事项1、甲方保证建筑材料足额供应，如因停水停电及材料缺，资金不到位所造成的停工或其他问题由甲方负责。

2、乙方按照预定工期施工，保证工期和质量，保证材料节约。

3、施工时乙方注意施工安全，伤亡事故以及财物损失由乙方负全部责任。

由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三方人身及财物损害由乙方负全部责任。

五、此合同一式两份，双方各执一份，共同遵守。

如任一方违约，违约方付全部责任，本合同至签定之日起生效。

甲方（签字）：乙方负责人（签字）：____年____月____日包工不包料合同范本（二）甲方：_____ 乙方：_____为优质、高效、快速、安全地完成工程任务，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。

第一条、工程项目及内容一、工程名称：二、工程范围：三、工作内容：甲方与建设单位签定合同的全部内容四、合同总额：五、质量要求：确保优质，争创部优。

合格率100%。

六、安全生产：无重大安全事故。

七、建设工期：本工程自月日开工，至八、本合同的文件组成：1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件（见附件）。

2、合同执行过程中，建设单位、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。

工程包工不包料的合同范本(7篇)

工程包工不包料的合同范本（7篇）工程包工不包料的合同范本（精选7篇）工程包工不包料的合同范本篇1业主(以下简称甲方)：_______________联系电话：_______________施工队(以下简称乙方)：_______________联系电话：_______________甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、施工概况施工名称：___________________。

二、施工量、价格1、单价：___________________元/㎡。

2、施工款：___________________元。

3、如需要增加施工量洽谈。

三、付款方式：现金付款。

四、设计甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

五、材料、水电由甲方提供。

六、工期从_______年______月______日起至_______年______月______日止，工期为___________________天。

七、材料运输甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。

十、此施工出现任何安全事故，由乙方承担。

十一、合同争议出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)：____________日期：_______________乙方(签字)：____________日期：____________工程包工不包料的合同范本篇2甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________第一条、工程概况1、工程名称：__盛景城3#楼2、工程内容：__3#楼地下2层，地上10层。

3、工程地点：__商河县车站以北，鑫源街以南，滨河路以东。

第二条、工程承包范围及工期施工图纸、设计变更、工程洽商等所包括的所有外墙外保温、外墙涂料、外墙瓷砖等装饰装修全部工程，保证竣工验收。

家装水电安装个人简易合同范本(3篇)

家装水电安装个人简易合同范本（3篇）家装水电安装个人简易合同范本（精选3篇）家装水电安装个人简易合同范本篇1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：a.包工包料 b.包公部分包料 c.包工不包料。

3、工期_____年__月__日至_____年__月__日。

4、预计合同款价为：元。

金额大写。

若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。

第二条：关于材料的约定1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。

如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定1、乙方确定开槽的路线。

根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。

2、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用 mm水管，开槽深度 mm，电路选用 mm管，开槽深度 mm，且所有槽深度统一，横平竖直。

3、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距30cm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。

4、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。

5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。

6、须按先布管，再穿线的原则操作。

如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。

7、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。

厨房电器、空调等插座线用4mm2的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用2.5mm2的线。

水电安装包工合同(4篇)

水电安装包工合同发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。

一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。

三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人____天支付基本生活费____元，余款在完工并验收合格后____日内付清。

四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。

服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。

五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。

按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款____元。

施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。

如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。

水电工劳务承包合同书

水电工劳务承包合同书5篇水电工劳务承包合同书1发包单位：(以下称甲方) 承包单位：(以下称乙方)经甲乙双方协商，甲方同意将__大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。

第一条、工程名称__大厦第二条、工程地点街区第三条、承包范围__大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。

第四条、承包内容1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。

地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。

具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。

2、材料的场内运输。

第五条、承包方式1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。

2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。

第六条、承包价格1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

3、付款的审批程序按甲方规定。

第七条、付款方式1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。

第八条、工期1、按甲方的施工进度计划完成。

2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。

第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。

水电工程承包合同通用15篇

水电工程承包合同通用15篇水电工程承包合同1甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。

2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米__元。

按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二工程进度：按甲方及业主要求，总工期__天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

五电费责任甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。

材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

电工劳务承包合同范文(热门6篇)

电工劳务承包合同范文（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文（热门6篇）电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

水电包工合同(精选5篇)

水电包工合同（精选5篇）水电包工合同1一、工程概况：1、工程名称：水电安装2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房。

3、工程内容：①电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。

②水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。

③踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收。

④清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。

4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

二、施工工期：1、总工期2、开工日期3、竣工日期三、付款方式1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。

三个月后付。

四、工程总价：人民币元（大写）（双方协商包干价）五、施工质量要求及验收规范。

1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

2、合格，符合国家现行规定施工标准。

3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。

布完电线后以易抽动为原则。

4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

水电安装劳务合同6篇

水电安装劳务合同6篇篇1甲方（用工方）：____________________乙方（劳务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就甲方所需的水电安装劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：水电安装二、承包方式及工作内容1. 乙方以包工不包料的方式承包甲方的水电安装工作。

2. 工作内容包括但不限于：管道安装、线路布线、开关插座安装、灯具安装等。

三、工期及进度要求1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 乙方应按甲方的进度要求及施工计划完成施工任务，确保工程质量。

四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际完成的工作量结算。

2. 支付方式：每月支付进度款，工程竣工验收合格后支付尾款。

3. 甲方支付给乙方的所有款项均以现金或银行转账方式支付。

五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后七日内组织验收。

3. 验收标准：符合国家相关施工规范及甲方要求。

六、安全施工1. 乙方应遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

七、违约责任1. 若因乙方原因不能按期完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

2. 若因甲方原因造成工程延期，甲方应顺延工期。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担整改费用。

4. 若甲乙双方在执行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

水电安装工程施工合同（包工不包料）

水电安装工程施工合同(包工不包料)水电安装工程施工合同(包工不包料)在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。

那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的水电安装工程施工合同(包工不包料)，仅供参考，希望能够帮助到大家。

发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

具体如下：A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的.给水工程安装及系统试压。

排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

水电安装合同电子版(6篇)

水电安装合同电子版甲方：_____（发包方）乙方：_____（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：_____工程概况1、工程地点：_____2、工程承包方式：_____a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

3、工期____年____月____日至____年____月____日4、合同价款：_____本合同工程预算造价人民币____元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：_____关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：_____关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB_2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB_2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：_____乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由____方设计施工方案。

第四条：_____关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

水电安装劳务合同-包工不包料

范本供参考工程水电安装劳务合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1# 2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称福兴商住楼1# 2#楼工程二：工程地点洋县东环路三：工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

（1）室内给水管网预埋及安装；（2）室内外排水管网预埋及安装；（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；（4）室内照明线路预埋及安装；（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；（6）防雷接地安装（7）消防预埋及安装（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）（9）施工临时用电安拆四：工期要求1、乙方必须在年月日前竣工。

乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五:工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

六:合同价款本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

七:付款和结算方式（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。

）（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

八设计变更因设计变更导致延误的工期相应顺延。

水电安装工程施工合同-包工包料水电安装劳务合同-包工不包料

安装工程施工合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程情况，经双方洽商达成如下协议：第一条工程概况1-1，工程名称：____________________________________________1-2，工程地点：1-3，工程内容：给排水，暖通，电器施工图内（除电梯外）的全部安装工程内容。

（栋层，约万平米）第二条开工2-1，开竣工日期：年月日至年月日共计日历天。

2-2，形象进度：在主体阶段施工时，紧密配合土建施工，不得影响工程进度；在工程装修阶段，严格按照甲方施工进度安排施工。

第三条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。

本工程要求质量等级为：合格。

第四条合同价款4-1，承包总价：__________________4-2，合同价款计算的依据及承包方式：1，据实结算，按河南省2008年《全国统一安装工程预算定额河南省价目表》以及相关配套的费用定额和文件取费用，其中定额综合人工工日按执行。

2，本工程取费类别按甲方大合同执行。

3，工程主材：执行当地当期信息价，工程主材需选择信息价内有的品牌，主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认，若信息价内没有的则建设单位认质认价，但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。

4本工程承包方式为：包工包料包辅材。

第五条图纸、资料甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。

若甲方不能按合同约定提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。

第六条甲方的权利和义务6-1，负责提供水，电接口以及开通施工场地通道，保证施工期间的畅通。

6-2，协调处理施工现场及周围有关方面的关系，协调各工种施工中的作业矛盾。

6-3，组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。

水电安装劳务合同包工不包料

水电安装劳务合同包工不包料水电安装劳务合同包工不包料甲方（委托方）：身份证号码/法人代表：_______________联系地址：__________________________联系电话：__________________________乙方（承接方）：营业执照号码/身份证号码：_____________联系地址：__________________________联系电话：__________________________鉴于甲方在某项目中需要进行水电安装工作，乙方具备相关专业技术和人员，经过协商，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本劳务合同，以明确各方权利和义务，共同遵守法律法规，维护双方利益。

一、服务内容：1.乙方应按照甲方要求进行水电安装工作，保证工作质量符合有关标准及规范，工作时间自合同签订之日起开始，至工作完成之日止。

2.乙方应根据工程情况，制定合理的工作方案，并得到甲方的同意后方可施工。

3.本项目的施工工作包工不包料。

二、服务期限：1.本合同工程计划完成时间为______年______月______日。

2.如双方协商一致，可根据实际情况进行调整，但应及时向对方通报，并得到对方同意。

三、服务费用：1.甲方应向乙方支付合同总价款______元，其中工程费用______元，工程进度款项结算标准以双方另行约定为准，乙方应按期收取，并提供相应的发票及完工证明。

2.如甲方未向乙方结清全部款项，乙方有权拒绝继续提供服务。

四、违约责任：1.如乙方在工作期间未按照协议要求进行工作，或者工作质量未达到合同要求，甲方有权拒绝支付工程款项，并按照有关条款要求乙方承担相应的违约责任。

2.如甲方未按照合同要求支付工程款项，或者超期支付，甲方应按照约定支付逾期违约金，对于违约行为产生的经济损失，乙方有权向甲方要求赔偿。

五、法律效力：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

2.如发生争议，双方应协商解决，如协商不成，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

水电安装劳务合同格式范本(九篇)

水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。

甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。

安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。

2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。

二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。

质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

工地水电安装劳务合同

甲方（雇主）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工地水电安装项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：水电安装工程，包括水电线路铺设、管道安装、设备调试等。

4. 项目工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。

二、劳务内容1. 乙方负责本项目的全部水电安装工作，包括但不限于：- 水电线路的规划、设计；- 水电管道的安装、调试；- 水电设备的采购、安装；- 工程验收及售后服务。

2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求，确保工程质量达到国家标准。

三、工程费用及支付方式1. 工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。

2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；- 进度款：每完成工程总量的____%后，甲方支付相应比例的工程款；- 验收款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余工程款的____%；- 结算款：工程交付使用后____个工作日内，甲方支付剩余工程款的____%。

四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准和甲方要求。

2. 工程验收不合格，乙方应无条件进行返工，直至合格为止。

五、安全责任1. 乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

2. 因乙方责任造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。

3. 若任何一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

水电安装劳务合同-包工不包料

水电工程劳务合同协议书5篇

水电安装合同(15篇)

包工不包料施工合同(通用13篇)

包工不包料合同范本(6篇)

工程包工不包料的合同范本(7篇)

家装水电安装个人简易合同范本(3篇)

水电安装包工合同(4篇)

水电工劳务承包合同书

水电工程承包合同通用15篇

电工劳务承包合同范文(热门6篇)

水电包工合同(精选5篇)

水电安装劳务合同6篇

水电安装工程施工合同（包工不包料）

水电安装合同电子版(6篇)

水电安装劳务合同-包工不包料

水电安装工程施工合同-包工包料 水电安装劳务合同-包工不包料

水电安装劳务合同包工不包料

水电安装劳务合同格式范本(九篇)

工地水电安装劳务合同

水电安装工程施工合同-包工包料水电安装劳务合同-包工不包料