某设计院建设工程设计合同
建设工程设计合同(1)范文
建设工程设计合同（１）范文建设工程设计合同（1）范文一、引言建设工程设计合同是指建设单位与设计单位之间签订的合同，用于明确双方的权利和义务，规范设计过程，确保工程质量和进度。
本文将以某虚构建设工程设计合同为例，探讨其主要内容和要点。
二、合同主体1. 合同双方：建设单位和设计单位是合同的主体，分别代表业主和设计师的利益。
在本合同中，建设单位为A公司，设计单位为B公司。
2. 合同目的：本合同的目的是明确设计单位为建设单位提供设计服务的具体内容、时间、质量要求和费用等方面的协议。
三、合同条款1. 服务范围：设计单位应根据建设单位的要求，提供建筑设计、结构设计、给排水设计等相关设计服务。
设计单位应确保设计方案符合相关法律法规和标准要求。
2. 设计文件：设计单位应按照合同约定，提供设计文件，包括设计图纸、设计说明、设计计算书等。
设计文件应符合国家相关标准和规范，并经建设单位审核确认后方可施工。
3. 设计周期：设计单位应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并及时向建设单位提交设计文件。
如遇特殊情况需要延期，设计单位应提前书面通知建设单位，并经双方协商确定新的设计周期。
4. 质量要求：设计单位应确保设计文件的准确性和合理性，保证设计方案的可行性和可实施性。
设计单位应对设计文件承担相应的质量保证责任。
5. 付款方式：建设单位应按照合同约定的付款方式和时间节点向设计单位支付设计费用。
设计单位应提供相应的发票和收据，确保款项的合法性和真实性。
6. 违约责任：如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的直接经济损失，并承担相应的法律责任。
四、合同履行1. 合同签署：本合同经双方代表签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 合同变更：如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行修改和补充。
3. 合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并以书面形式解除合同。
工程设计合同范本
工程设计合同范本工程设计合同是指工程设计单位与委托方签订的合同，用于规范双方在工程设计过程中的权利和义务。
以下是一份工程设计合同范本，供参考：一、合同签订方。
委托方，（甲方）。
工程设计单位，（乙方）。
二、合同内容。
1. 项目名称，（填写项目名称）。
2. 项目地址，（填写项目地址）。
3. 委托内容，（填写委托方要求的具体工程设计内容）。
4. 设计范围，（填写设计单位承担的具体设计范围）。
5. 设计标准，（填写设计单位需遵循的相关设计标准）。
6. 设计费用，（填写设计费用及支付方式）。
7. 设计周期，（填写设计单位完成设计任务的时间节点）。
8. 设计成果，（填写设计单位交付的设计成果及格式要求）。
9. 合同变更，（填写双方变更合同内容的程序及条件）。
10. 合同解除，（填写双方解除合同的条件及程序）。
11. 其他约定，（填写双方在工程设计过程中的其他约定事项）。
三、合同履行。
1. 委托方应按照合同约定支付设计费用，并提供相关资料和信息。
2. 设计单位应按照合同约定完成设计任务，并交付符合要求的设计成果。
3. 双方应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
四、合同变更与解除。
1. 如需变更合同内容，双方应经协商一致，并签订书面变更协议。
2. 如需解除合同，双方应经协商一致，并签订书面解除协议。
五、其他条款。
1. 合同一式两份，委托方和设计单位各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
以上为工程设计合同范本，希望委托方和设计单位在签订合同时能够充分考虑双方的利益，明确合同内容，确保合同的履行顺利进行。
同时，在合同履行过程中，双方应遵守合同约定，如有任何问题，应及时沟通解决，以保证工程设计任务的顺利完成。
建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇
建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、规划设计、施工图设计等内容。
具体工作内容根据甲方提供的任务书确定。
三、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
2. 乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段的设计工作。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用和设计费用，具体金额根据工程规模和复杂程度确定。
2. 支付方式：甲方应按阶段支付费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的额外费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家相关法规和技术标准，进行勘察设计工作。
2. 乙方应保证勘察设计的成果质量符合甲方要求和合同约定。
3. 如因乙方原因导致勘察设计成果质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方对勘察设计成稿及成果文件享有著作权。
2. 乙方应保证勘察设计成稿及成果文件的原创性，不得侵犯第三方的知识产权。
3. 双方应对涉及对方的商业秘密和知识产权予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或勘察设计成果质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。
建筑设计院工程设计合同样本
工程设计合同工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担 XXXX 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为人民币万元。
设计费支付进度详见下表。
说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向时间人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.3发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行规程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计合理使用年限为50年。
6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定办理有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
建设工程设计合同范本10篇
建设工程设计合同范本10篇建设工程设计合同范本 (1) 合同编号：项目名称：项目建设地点：委托方（甲方）：承接方（乙方）：签订日期：目录正文：1。
合同依据2。
项目概况3。
设计范围4。
服务与职责5。
费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付6。
甲方向乙方提供的有关资料及文件7。
合同生效、终止与结束8。
责任与权利9。
一般条款附件一：主要设计人员名单附件二：《设计任务书》附件三：《施工图设计指导书》附件四：《设计文件深度及设计错误分类》附件五：《宗地规划要求》附件六：宗地地形图附件七：深圳地区气象资料附件八：销售合同附图样板1.合同依据1。
1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1。
2《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1。
3相关建设工程审批文件。
2.项目概况2。
1工程名称：项目2。
2项目地点：项目总占地面积万平方米，总建筑面积暂定约万平方米。
其中别墅部分约为万平方米；小高层及高层部分约为万平方米，公建约为万平方米。
备注：以政府主管部门竣工查丈建筑面积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率面积）。
2。
3产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层。
3.设计范围本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作。
3。
1规划建筑方案设计阶段：3。
1。
1进行规划方案设计。
3。
1。
2报建图纸制作。
3。
1。
3设备方案的总体规划。
3。
2方案调整设计阶段3。
2。
1根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整；3。
2。
2联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层单体方案设计调整3。
3扩初设计阶段；3。
3。
1规划总图设计，包括土方台地、道路及室外主要管线等；3。
3。
2完成单体建筑扩初设计、结构及设备的扩初设计；3。
建设工程勘察设计合同二6篇
建设工程勘察设计合同二6篇篇1建设工程勘察设计合同二甲方（委托方）：__________公司乙方（受托方）：__________设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，达成以下合同。
为明确双方权利义务，充分保障双方合法权益，约定如下：第一条项目名称甲方委托乙方进行__________工程勘察设计，项目名称为__________。
第二条服务内容1. 乙方应以专业技术、勘察设计的经验为依托，按照国家相关规范和标准，完成项目的勘察与设计工作。
2. 乙方应根据甲方的要求、工程需求以及项目地点等情况，提供符合要求的设计方案，保质保量完成设计工作。
第三条合同价款1. 本合同约定的合同价款为__________万元，甲方应在XX年XX 月XX日前支付全款至乙方指定账户。
2. 如因不可抗力或其他乙方无法控制的因素导致合同无法履行，甲方有权取消该项目，乙方应按实际工作量和进度向甲方收取相应勘察设计费用。
第四条合同履行期限1. 乙方应在签订合同后X天内开展勘察设计工作，按照双方约定的设计周期完成设计文件提交甲方。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应负责赔偿甲方的经济损失。
第五条合同变更1. 双方一致同意变更该合同的，应通过书面形式进行，经双方签字确认后生效，变更合同的内容均应符合国家法律法规。
2. 未经双方书面协商一致确认，不得擅自变更合同内容，并应按照原合同履行。
第六条保密责任1. 乙方应对甲方提供的项目信息和资料严格保密，未经甲方书面同意不得向第三方透露或利用相关信息。
2. 乙方应对设计过程中获取的商业秘密和机密信息进行保密，确保工程信息安全。
第七条合同解除1. 在未经充分沟通协商的情况下，任何一方均不得单方面解除该合同。
应通过友好协商和妥善解决合同履行中出现的矛盾和问题。
2. 若因一方严重违反合同规定导致严重后果，另一方有权解除该合同，并有权追究违约责任。
第八条争议解决1. 双方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商失败，应提交______仲裁委员会仲裁解决。
建设工程设计合同示范文本(15篇)
建设工程设计合同示范文本工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成（方案设计阶段或施工图设计阶段），且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外（若有），发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程勘察设计合同(3)4篇
建设工程勘察设计合同（3）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同（3）一、合同双方甲方（甲方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：二、合同背景根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，为了规范建设工程勘察设计活动，保证工程质量，保障建设工程的顺利实施，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：三、合同标的1. 项目名称：（项目名称）2. 建设地点：（建设地点）3. 规划范围：（规划范围）4. 合同内容：乙方承担甲方委托的勘察设计工作，包括但不限于勘察、设计、成果提交等。
5. 工作期限：自合同签订之日起，至勘察设计工作完成并经甲方验收合格为止。
四、合同履行方式1. 乙方按照国家法律法规的相关规定，承担建设工程勘察设计的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工作，确保所提供的勘察设计成果符合相关要求。
3. 乙方应在合同约定的工作期限内，保质保量完成勘察设计工作，并按时提交相关成果。
4. 乙方应配备具备相应资格和经验的专业人员参与勘察设计工作。
5. 乙方应自行承担勘察设计活动中所需的工作人员工资、工资福利、办公设备等相关费用。
五、合同报酬1. 乙方为本合同提供的勘察设计服务，甲方应支付给乙方的合同价款为（金额），价款不含税。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间要求，向甲方申请支付工程款，并提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术知识等保密事项保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同解除后，保密责任仍然有效，双方应继续履行保密义务。
七、违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的要求履行合同义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，对方应及时通知对方，双方协商解决。
建设工程勘察设计合同通用版模板8篇
建设工程勘察设计合同通用版模板8篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX委托方（甲方）：XXXXXX公司承包方（乙方）：XXXXXX勘察设计院根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：XXXXXX工程项目勘察设计。
2. 项目地点：具体地址按照甲方提供的资料为准。
第二条合同目的与范围本合同的目的为乙方根据甲方的需求，对建设项目进行勘察设计工作，提供满足甲方要求的勘察成果与设计文件。
合同范围包括但不限于地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等方面的工作。
第三条合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
具体金额根据项目的实际情况确定。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照以下比例支付费用给乙方：预付款XX%，勘察阶段完成支付XX%，设计阶段完成支付XX%，竣工验收后支付余款。
具体支付节点根据项目的实际情况和双方约定进行调整。
第四条勘察设计要求与标准1. 乙方应根据甲方的需求和相关法律法规的要求进行勘察设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范进行勘察设计，确保项目的安全、经济、适用和环保。
第五条双方责任与义务一、甲方责任与义务：1. 提供项目的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
2. 按照合同约定支付勘察设计费用。
二、乙方责任与义务：1. 按照甲方的需求和法律法规的要求进行勘察设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 保证勘察设计的进度，按时完成各阶段的工作。
如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 对勘察成果和设计文件承担保密责任，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
第六条知识产权归属与保密条款1. 乙方对勘察成果和设计文件的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有为甲方提供服务的权利，不享有项目的知识产权。
建筑工程设计合同案例
建筑工程设计合同案例【合同标题】建筑工程设计合同【合同编号】XX-XXX-XXXX【甲方（委托方）】XX建筑设计有限公司【乙方（受托方）】XX建筑工程设计院【合同内容】1. 设计任务：乙方根据甲方的需求，完成位于XX市XX区XX地块的住宅楼项目的设计工作，包括但不限于建筑方案设计、施工图设计、预算编制等。
2. 设计标准：乙方应按照国家及地方的相关规范和标准进行设计，确保设计方案的安全、合理、经济和环保。
3. 设计周期：设计工作自合同签订之日起计算，总周期不超过6个月。
乙方应在规定时间内提交完整的设计文件。
4. 设计费用：设计费用根据实际工作量和双方协商确定，分阶段支付。
预付款为总设计费用的30%，余款在设计工作全部完成后支付。
5. 成果交付：乙方应向甲方交付包括电子版和纸质版在内的设计成果文件，并对其完整性和准确性负责。
6. 修改与调整：如甲方对设计成果有异议，乙方应在接到通知后五个工作日内提出修改方案，并与甲方协商一致。
7. 违约责任：若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
8. 争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
9. 其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
【合同生效】本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
【附件】本合同的附件包括项目需求书、设计任务书、费用明细表等，与本合同具有同等法律效力。
【签署日期】XXXX年X月X日【签署地点】XX市XX区【甲方代表签字】_________________【乙方代表签字】_________________。
建设工程设计合同无效的法院判决案例
《建设工程设计合同无效的法院判决案例》在建设工程领域，设计合同是一种十分重要的合同，它约定了工程设计的内容、标准、价格和时间等重要事项。
然而，在实际操作中，有时候设计合同可能存在一些问题，甚至可能被认定为无效。
本文将通过分析法院判决案例，探讨建设工程设计合同无效的原因和后果。
1. 案例分析1.1 案例一：某建筑设计公司与甲方签订了一份工程设计合同，约定了设计费用、设计标准、完成时间等内容。
然而，在设计过程中，双方发生了争议，甲方认为设计公司未按合同要求完成设计工作，并要求解除合同。
法院判决该设计合同无效。
1.2 案例二：一家设计院与某建筑施工单位签订了设计合同，约定了设计范围、报酬方式、保密条款等内容。
然而，设计院在设计过程中泄露了商业机密，致使合同被判定无效。
2. 无效原因分析2.1 设计内容不明确：设计合同未对设计的具体内容、标准、技术要求等进行明确约定，导致执行困难和争议加剧，最终被认定无效。
2.2 违法违规行为：设计公司或设计院在设计过程中存在违反法律法规、泄露商业机密等行为，触犯法律规定，导致设计合同无效。
2.3 强制订立：一方利用强制、欺诈、胁迫等手段订立设计合同，导致另一方在没有真实意思的情况下签署合同，最终导致合同无效。
3. 后果分析3.1 设计费用争议：合同无效后，设计方可能无法获得应得的设计费用，甚至需要承担违约责任。
3.2 工程停滞：由于设计合同无效，可能导致工程施工停滞，造成经济损失和时间浪费。
3.3 法律责任：违约一方可能需要承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
4. 个人观点设计合同作为建设工程领域中的重要合同之一，在签订和履行过程中需要双方谨慎对待，保证合同的有效性和合法性。
法律意识和合同意识的加强也是防范合同无效的重要手段。
对于合同中的具体内容，双方要在签订之前进行充分的协商和沟通，确保设计合同中的内容清晰明确，以免产生争议和无效的情况。
总结回顾本文通过分析建设工程设计合同无效的法院判决案例，对合同无效的原因和后果进行了深入探讨。
设计按工程百分比取费合同
设计按工程百分比取费合同在工程建设领域，设计费用的支付方式多种多样。
其中，按照工程总造价的百分比来收取设计费是一种常见且公平的做法。
这种方法能够确保设计师和业主之间的利益均衡，同时也能激励设计师提供更高质量的设计方案。
本文将提供一个设计按工程百分比取费的合同范本，供业内人士参考。
---甲方（业主）： XX有限公司乙方（设计单位）： YY设计院鉴于甲乙双方拟就某工程项目的设计工作达成合作意向，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同，共同遵守履行。
第一条项目概况本项目名称为“XXXX”，位于XX市XX区，总建筑面积约为XX平方米，包括XX、XX等建筑功能区域。
第二条设计范围乙方负责本项目的建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等全套设计工作。
第三条设计费用设计费用按照工程总造价的5%计算，即设计费用=工程总造价×5%。
工程总造价以甲方最终审定并实际支付给施工方的金额为准。
第四条付款方式设计费用分三期支付：首期支付30%，在合同签订后10个工作日内支付；第二期支付40%，在初步设计方案提交并经甲方确认后支付；尾款30%，在最终设计图纸交付并经甲方确认无误后支付。
第五条设计周期乙方应于合同签订后30日内提交初步设计方案，自初步设计方案确认之日起90日内完成全部设计工作并提交最终设计图纸。
第六条质量保证乙方保证所提供的设计服务符合国家相关标准和规范要求，确保设计质量满足工程建设需要。
如因设计质量问题导致的损失，乙方应承担相应的责任。
第七条合同变更与解除双方同意，任何一方需变更或解除本合同，应提前30日以书面形式通知对方。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
第八条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设法律关系的相关案例(3篇)
第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“开发公司”）与某建筑设计院（以下简称“设计院”）于2018年签订了一份《建设工程设计合同》，约定由设计院为开发公司开发的一栋住宅楼提供建筑设计服务。
合同约定设计费用为1000万元，支付方式为分阶段支付。
合同签订后，设计院按照约定完成了建筑设计任务，并提交了设计方案。
2019年，开发公司因资金周转困难，未能按时支付设计费用。
设计院多次催收无果，遂向法院提起诉讼，要求开发公司支付剩余设计费用及违约金。
二、法律关系分析1. 合同法律关系本案中，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，双方之间形成了合同法律关系。
根据《合同法》的规定，合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同成立后，双方当事人应当全面履行合同义务，不得擅自变更或者解除合同。
2. 侵权法律关系开发公司未按时支付设计费用，违反了合同约定，构成对设计院财产权的侵害，形成了侵权法律关系。
根据《侵权责任法》的规定，侵权行为是指违反民事法律规定，侵害他人合法权益，应当承担民事责任的行为。
3. 诉讼法律关系设计院向法院提起诉讼，要求开发公司支付设计费用及违约金，双方形成了诉讼法律关系。
根据《民事诉讼法》的规定，诉讼是解决民事纠纷的一种方式，当事人有权依法提起诉讼。
三、案件审理过程1. 开庭审理法院依法开庭审理了本案。
在庭审过程中，双方当事人陈述了事实和理由，提交了相关证据。
2. 法院判决法院经审理认为，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，双方形成了合同法律关系。
开发公司未按时支付设计费用，违反了合同约定，构成对设计院财产权的侵害，应承担违约责任。
根据《合同法》和《侵权责任法》的相关规定，法院判决开发公司支付设计费用及违约金。
四、案例启示1. 依法签订合同，明确双方权利义务本案中，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，明确了双方的权利义务。
这为后续解决纠纷提供了依据。
建设工程设计合同纠纷
建设工程设计合同纠纷某建筑公司（以下简称甲方）与一家设计院（以下简称乙方）签订了一份建设工程设计合同。
合同约定，乙方负责甲方某商业综合体项目的全套设计工作，包括方案设计、施工图设计以及后期的设计变更和技术支持等。
合同总价款为人民币500万元，分阶段支付。
在项目实施过程中，由于设计理念不合、沟通不畅等原因，双方产生了一系列的矛盾和争议。
具体表现在以下几个方面：1. 设计方案调整频繁，导致设计周期延长，进而影响了整个项目的进度。
甲方认为乙方未能提供符合要求的设计服务，要求赔偿延误损失；乙方则认为甲方的需求不明确，且多次变更导致设计工作量增加。
2. 设计费用的支付问题。
甲方认为部分设计成果不符合合同约定的质量标准，拒绝支付相应的设计费用；乙方则坚持认为其已履行了合同义务，应全额收取设计费。
3. 设计变更的责任归属问题。
在施工过程中，由于现场条件变化需要对原设计进行调整，双方对于谁应承担设计变更的责任和费用产生了分歧。
面对这些问题，双方最终选择通过法律途径解决纠纷。
经过法院审理，结合合同条款和实际情况，作出了如下判决：- 对于设计周期延长的问题，法院认为双方都存在一定责任。
甲方需求变更频繁，而乙方在沟通和协调上也存在不足。
因此，双方应各自承担相应责任，不予支持甲方的全部赔偿请求，也不支持乙方的全部设计费用支付要求。
- 对于设计质量的问题，法院要求乙方根据合同约定，对不合格的设计成果进行修正或重做，直至满足合同要求为止。
- 对于设计变更的责任和费用问题，法院认为应根据具体情况判断。
如果设计变更是由于乙方的设计不符合规范或实际需要导致的，那么责任应由乙方承担；如果是因甲方需求变更或其他非设计方面的原因导致的，则应由甲方承担。
通过这一案例，我们可以总结出几点预防建设工程设计合同纠纷的建议：- 明确合同条款，特别是关于设计标准、变更程序、费用支付等方面的约定，以减少因理解不一致而产生的争议。
- 加强双方的沟通与协调，确保信息的及时准确传递，避免因信息不对称而导致的设计返工或延误。
建设工程设计合同意见书
建设工程设计合同意见书甲方（业主）：_______ 公司乙方（设计单位）：_______ 设计院一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在_______ 工程项目设计阶段的权利与义务，确保工程设计质量，促进工程顺利实施。
二、设计范围与要求1. 乙方应根据甲方提供的项目资料，完成_______ 工程项目的初步设计、施工图设计等工作。
2. 设计内容应符合国家相关法规标准，满足甲方的使用功能需求。
3. 设计成果文件应完整、准确、清晰，便于施工方理解和执行。
三、设计周期与进度安排1. 乙方应在合同签订后_______ 天内提交初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方确认后，乙方应在_______ 天内完成施工图设计。
3. 设计过程中，双方应保持沟通，及时解决设计中的问题。
四、设计费用与支付方式1. 设计费用总额为人民币_______ 元，分阶段支付。
2. 初步设计方案确认后，甲方支付设计费用的40%。
3. 施工图设计完成后，甲方支付剩余60%的设计费用。
五、变更与调整1. 如甲方需变更设计内容或要求，应及时书面通知乙方。
2. 因变更导致设计工作量增加的，双方应协商确定增加的设计费用。
3. 乙方应在收到变更通知后，按照新的要求进行设计工作。
六、质量保证与验收1. 乙方应保证设计成果符合国家相关法规标准及甲方要求。
2. 设计成果交付后，甲方有权组织专家进行审查，并提出修改意见。
3. 乙方应根据审查意见进行修改完善，直至甲方满意为止。
七、违约责任1. 如乙方未按约定时间提交设计成果，每逾期一天，需向甲方支付违约金千分之五的设计费用。
2. 如甲方未按约定支付设计费用，每逾期一天，需向乙方支付违约金千分之三的应付款项。
八、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 公司乙方（盖章）：_______ 设计院日期：_______ 年_______ 月_______ 日。
建设工程设计合同纠纷案例
建设工程设计合同纠纷案例
案例背景
某建筑工程公司（以下简称A公司）与一家建筑设计院（以下简称院）签订了一份建设工程设计合同。
根据合同约定，院负责为A公司的一座商业综合体提供全套设计方案，并保证设计方案满足国家相关规范要求。
在项目实施过程中，双方出现了一些分歧。
A公司认为院提供的设计方案存在多处不符合
规范的地方，而院则坚称其设计方案完全符合规范。
双方因此产生了纠纷。
纠纷分析
1. 合同条款不明确：在本案例中，虽然合同中规定了设计方案必须满足国家相关规范要求，但并未具体说明哪些规范需要满足，以及如何判断设计方案是否满足这些规范。
这导致了
双方对“满足规范”的理解存在差异。
2. 沟通不畅：在项目实施过程中，A公司和院之间的沟通并不顺畅。
当A公司发现设计方案存在问题时，并没有及时与院进行沟通，而是选择在项目完成后才提出异议。
这不仅延
误了项目的进度，也增加了解决纠纷的难度。
解决方案
1. 明确合同条款：为了避免类似的纠纷再次发生，建议在签订合同时尽可能详细地列出所
有相关的规范要求，并对如何判断设计方案是否满足这些规范进行明确规定。
2. 加强沟通：无论是在项目实施过程中还是在项目完成后，都应保持与对方的密切沟通。
一旦发现问题，应及时提出并寻求解决方案。
结论。
工程设计合同违约案例
工程设计合同违约案例某建筑公司（以下简称甲方）与一家设计院（以下简称乙方）签订了一份工程设计合同，约定由乙方负责甲方某项目的全套设计工作。
合同明确规定了设计工作的具体内容、时间节点、费用支付等条款。
在合同履行过程中，乙方未能按照约定时间提交设计图纸，导致甲方的施工计划严重延误。
面对这一情况，甲方首先与乙方进行了沟通，要求其尽快完成设计工作，并提出了赔偿要求。
但由于双方对违约责任的认识存在分歧，协商未能达成一致。
随后，甲方依法向法院提起诉讼，要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
在审理过程中，法院依据《中华人民共和国民法典》相关规定，认定乙方未按合同约定履行义务，构成违约。
法院综合考虑了乙方的违约行为对甲方项目进度的影响，以及甲方因此遭受的实际损失，判决乙方支付违约金，并赔偿甲方因设计延误导致的直接经济损失。
这一案例中，乙方的违约行为主要表现在两个方面：一是未能遵守合同中关于设计提交时间的约定；二是未能及时响应甲方的要求，导致问题无法通过协商解决。
从法律角度来看，乙方的行为违反了民法典规定的履约义务，应当承担相应的法律责任。
此案例给工程设计行业的从业者带来了几点启示：1. 合同的严肃性：合同一经签订，即具有法律约束力，任何一方都应当严格按照合同约定履行自己的义务。
2. 风险的预防：在签订合同时，应充分考虑可能出现的风险，并在合同中明确违约责任和赔偿方式，以便在出现问题时能够依法维权。
3. 协商的重要性：一旦发现对方可能违约，应及时沟通协商，寻求解决问题的最佳方案，避免事态扩大。
4. 法律途径的运用：当协商无法解决问题时，应果断采取法律手段保护自己的合法权益。
民法典建设工程合同纠纷案例
民法典建设工程合同纠纷案例某建筑工程公司（以下简称甲方）与一家设计院（以下简称乙方）签订了一份工程设计合同。
根据合同约定，乙方需在规定时间内完成某商业综合体的设计工作，并保证设计质量符合国家相关标准。
在项目实施过程中，甲方发现乙方提交的部分设计图纸存在严重缺陷，导致工程无法按计划进行。
甲方随即向乙方提出问题，并要求乙方在一个月内修正设计错误。
乙方虽然承认了设计上的问题，但未能在约定时间内完成修正工作，导致工程延期，甲方因此遭受了经济损失。
在此情况下，甲方决定依据《中华人民共和国民法典》提起诉讼，要求乙方承担违约责任，赔偿因设计错误导致的经济损失。
法院受理此案后，依法进行了审理。
法院认为，根据民法典的规定，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定履行自己的义务。
在本案中，乙方未按照合同约定提供符合质量要求的设计图纸，且未能在合理期限内修正错误，构成违约。
考虑到乙方的违约行为给甲方造成了实际损失，法院判决乙方应当承担相应的赔偿责任。
同时，法院也指出，甲方在发现问题后应及时采取合理措施减少损失，对于未采取措施造成的扩大损失，乙方不承担责任。
最终，法院根据双方的实际损失和过错程度，判决乙方赔偿甲方一定数额的经济损失，并承担案件的诉讼费用。
此案例清晰地展示了在建设工程合同纠纷中，如何运用民法典的规定来维护当事人的合法权益。
它不仅为建筑行业的各方提供了法律指引，也为公众提供了了解和学习民法典精神的机会。
通过这个案例，我们可以看到，无论是甲方还是乙方，都应当在合同签订和履行过程中严格遵守民法典的规定，以预防和减少合同纠纷的发生。
同时，一旦发生纠纷，应当积极采取法律手段，依法维护自身权益。
建设工程设计合同范文
建设工程设计合同范文甲方：（委托方）地址：乙方：（设计方）地址：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程设计的工作，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：第一条合同的目的和范围甲乙双方目的是为了明确双方的权利和义务，确保设计工作按时、按质量完成。
本合同范围包括但不限于以下设计内容：1.设计范围：2.设计目标：3.设计任务：第二条设计合同的内容1.设计时间：本设计合同的约定设计起止时间为从（具体时间）至（具体时间），双方需严格按照时间节点履行合同。
2.费用：甲方将按照双方签订的费用约定支付相应的设计费用，并在指定时间内支付给乙方。
双方约定的设计费用为人民币（具体金额）元。
3.设计方案：乙方应根据甲方的要求，制定出合理、科学、具备实施性的设计方案，并在规定时间内提交给甲方进行审核。
4.设计变更：如设计过程中需要对设计方案进行变更，甲方应及时通知乙方，并与乙方进行协商确定变更内容以及费用调整等相关事宜。
5.供应材料：乙方需按照甲方的要求，准备和提供相关设计所需的资料及材料，并在设计工作中进行合理的利用。
6.质量控制：乙方应按照相关法律法规和国家标准，严格控制设计质量，确保设计方案的合理性和可行性，并确保设计文件的准确性和完整性。
7.知识产权：设计产品的知识产权归乙方所有，甲方在未经乙方允许的情况下，不得向第三方泄露或复制有关设计方案的任何信息。
第三条合同的履行1.双方在签署本合同后，应按照约定的时间和任务节点履行合同。
3.施工图：设计方案审核通过后，乙方应尽快进行施工图设计，并在规定的时间内提交给甲方。
4.质量把关：甲方应在接到施工图后的（具体时间）内进行审核、提出修改意见，乙方应在（具体时间）内对修改意见进行答复并进行修改。
第四条违约责任和纠纷解决方式1.任何一方未能按照合同要求履行义务的，均视为违约行为，违约方应承担相应的赔偿责任。
2.因违反本合同所引起的纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
设计院设计合同模板
设计院设计合同模板一、甲方（设计院）。
法定代表人（签字）：联系地址：联系电话：二、乙方（委托方）。
联系地址：联系电话：三、项目名称。
四、项目内容。
五、设计费用。
1. 设计费用总额：2. 设计费用支付方式：六、设计周期。
1. 设计工作开始时间：2. 设计工作结束时间：七、设计文件。
1. 设计文件的提交时间：2. 设计文件的格式：八、设计变更。
1. 如需设计变更，变更内容及费用协商方式：九、设计责任。
1. 设计院对设计文件的准确性和完整性负责；2. 设计院对设计文件的使用效果负责；十、知识产权。
1. 设计文件的知识产权归属：2. 设计文件的使用范围：十一、违约责任。
1. 甲方违约责任：2. 乙方违约责任：十二、争议解决。
1. 双方发生争议时，首先协商解决；2. 协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十三、其他事项。
1. 其他约定事项：2. 其他需要特别说明的事项：十四、合同生效。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上是设计院设计合同模板，希望双方在签署合同前仔细阅读并确认，确保双方权益。
在设计合同中，应特别注意设计费用、设计周期、设计文件、设计责任、知识产权等内容，以免发生纠纷。
同时，双方应保持有效的沟通和合作，共同完成设计项目，达到双方预期的效果。
希望本合同能够为双方的合作提供保障，达到良好的合作效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段及投资等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费以￥90000.00元人民币（大写：玖万元整）进行包干。
设计费支付进度详见下表。
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、设计费总额已总价包干形式进行确定。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，设计人按合同第四条规定，交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订
补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
（1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2008）；
（2）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）；
（3）《建筑地基基础设计规范》（GBJ5007-2002）；
（4）《混凝土结构设计规范》（GB500101-2002）。
6.2.3设计合理使用年限为1年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计评审论证，并根据评审论证意见负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，若本年内项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，若在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直
接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的20％。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，材料、构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式八份，发包人四份，设计人四份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
无。
发包人名称：设计人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日。