2015年下半年天津造价工程师考试造价管理：合同争议的解决试题
2015年天津建设工程造价员资格考试《工程造价基础知识》试题和答案(A卷)
2015年天津市建设工程造价员资格考试《工程造价基础理论》试卷及答案（A卷）一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1.社会保险费及住房公积金计算基础=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费—（C）。
A 税金B 利润C 工程设备费D 其他费用2.在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其（B）。
A 定额工程量B实体工程量 C 实体工程量+损耗工程量 D 定额工程量+损耗工程量3.下列不属于确定建筑材料净耗量损耗量的方法的是（B）。
A 现场观测法B 平均分摊法C 统计分析法D 理论计算法4 .总价合同分为固定总价合同和（D）。
A 单价合同B 成本加酬金合同C 施工合同D 可调总价合同5.下列不属于解决索赔的处理方式的是（D ）。
A 协商解决B 邀请中间人调解C 向仲裁机构申请仲裁D 向人民法院提起诉讼6.缺陷责任期一般为（D）个月。
A1~3 B3~6 C 6~9 D 6~127.工程定额的特点有（C）。
A 国际性B 长久性C 权威性D 法定性8.在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（B ）万元。
A2.56 B 4 C 8 D 69 .税金是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的（C ），城市维护建设税及教育附加费（B ）。
A 增值税B 消费税C 营业税D 企业所得税10.招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。
约定合同价款的依据是（B）A 招标标的B 投标报价C 中标价格D 预算造价11.（D）就是依据招标文件的规定和要求，对投标文件所进行的审查，评审和比较。
A招标 B 投标 C 开标 D 评标12.（B）是概算定额的编制基础。
A 施工定额B 预算定额C 概算指标D 估算指标13.( B )什么是天津地区施工图预算采用的主要方法。
A 实物量法B 单价法C 定额法D 综合法14.（C）指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是。
A：决定物资供应分包方式及分包合同清单B：审核物资供应合同C：审查和签署物资供应情况分析报告D：办理物资运输及进出口许可证等有关事宜E：自我评定2、【例1·单选题】在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应有审核后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：业主代表D：技术负责人E：自我评定3、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理4、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款D．两者都不能适用，因约定无效5、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由__。
A．保险公司承担全部损失B．保险公司承担除外责任以外的全部损失C．业主自行承担全部损失D．业主和保险公司协商分担损失6、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理7、下列费用中，属于生产准备费的是__。
A．试运转所需的原料费B．生产职工培训费C．办公家具购置费D．生产家具购置费8、某企业年初向银行借款200万元，年利率为3％。
银行规定每半年计息一次。
则企业第3年末一次向银行支付复本利和为万元。
A：218．69B：259．43C：218．55D：218．00E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
造价员考试试题及答案
造价员考试试题及答案一、选择题1.在工程造价管理中，以下哪个属于成本管理的工作内容？A、核算成本B、编制预算C、进行定额调整D、解决工程问题答案：A、C2.对于含农民工工资和材料设备费用的工程项目，以下哪个造价核算方法更适用？A、按比例分摊法B、定额综合分配法C、工程量清单法D、生产成本法答案：B3.工程施工中，人工费用的计算应按照什么方式确定？A、按照工期计算B、按照劳动密集度计算C、按照投入人工数量计算D、按照工程规模计算答案：C4.在建设项目的招标阶段，投标报价中应包含以下哪些费用？A、材料费、施工费、管理费B、中标保证金、履约保证金C、工程概算费用、财务费用D、招标代理费、评标咨询费答案：A、B5.标底造价是指：A、工程项目的总造价B、建筑材料的成本C、工程项目的整体成本D、工程项目的最低成本答案：C二、填空题1.工程造价预算是建设项目的___________。
答案：经济核算基础2.施工单位的造价技术负责人必须具备相应的___________资格。
答案：注册造价工程师3.投标保证金通常是按照投标金额的___________比例计算。
答案：1% - 2%4.施工图设计的审查和定额编制的计算是由____________完成的。
答案：设计单位5.工程造价的编制应根据工程设计文件中的___________完成。
答案：工程量清单三、问答题1.请简述造价员的职责和工作流程。
答案：造价员是负责工程项目的成本核算和造价管理工作的专业人员。
他们的职责包括：- 协助编制工程造价预算和招标报价；- 进行工程量清单的核定和定额的调整；- 计算工程项目的人工费用、材料费用和设备费用；- 参与工程结算和支付工程款项；- 协助解决工程项目中的造价问题等。
他们的工作流程通常包括了解项目要求、编制预算报价、核算造价成本、参与招投标和工程结算等环节。
2.请解释投标保证金和履约保证金的概念及作用。
答案：投标保证金是投标人在投标报价时所缴纳的一笔款项，用于确保投标人对于中标后合同的履行。
造价工程师《工程计价》经典真题及答案
造价工程师《工程计价》经典真题及答案2015年造价工程师《工程计价》经典真题及答案一、合同价款调整(2012年真题)1.关于工程变更的说法，正确的是( )。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人可通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D。
本题考核的知识点为工程变更。
在履行合同中，改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序，以及为完成工程需要追加的额外工作，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指示。
工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件。
承包人也应当抓紧落实，如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担。
无论何种情况确认的变更，变更指示只能由监理人发出。
2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是( )。
A.承包人超过规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后的1个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B。
本题考核的知识点为工程索赔的处理程序。
承包人应在确认引起索赔的事件发生后28d内向发包人发出索赔通知，否则，承包人无权获得追加付款，竣工时间不得延长。
如果引起索赔的攀件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。
发包人在收到最终索赔报告后的28d内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。
承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
3.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是( )。
2015造价工程师真题及答案：《工程造价案例分析》
试题⼀：（20分） 某⼯程项⽬施⼯承包合同价为3200万元，⼯期18个⽉，承包合同规定： 1．发包⼊在开⼯前7天应向承包⼊⽀付合同价20％的⼯程预付款。
2．⼯程预付款⾃⼯程开⼯后的第8个⽉起分5个⽉等额抵扣。
3．⼯程进度款按⽉结算。
⼯程质量保证⾦为承包合同价的5%，发包⼊从承包⼊每⽉的⼯程款中按⽐例扣留。
4．当分项⼯程实际完成⼯程量⽐清单⼯程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9. 5．规费费率3.5％．以⼯程量清单中分部分项⼯程合价为基数计算；税⾦率3.41％，按规定计算。
在施⼯过程中，发⽣以下事件： （1）⼯程开⼯后，发包⼈要求变更设计。
增加⼀项花岗⽯墙⾯⼯程．由发包⼊提供花岗⽯材料，双⽅商定该项综合单价中的管理费、利润均以⼊⼯费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表： （2）在⼯程进度⾄第8个⽉时，施⼯单位按计划进度完成了200万元建安⼯作量，同时还完成了发包⼈要求增加的⼀项⼯作内容。
经⼯程师计量后的该⼯作⼯程量为260m2．经发包⼈批准的综台单价为352元／m2． （3）施⼯⾄第14个⽉时，承包⼊向发包⼊提交了按原综合单价计算的该项⽉已完⼯程量结算报18万元。
经⼯程师计量。
其中某分项⼯程因设计变更实际完成⼯程数量为580m3（原清单⼯程数量为360m3，综合单价1200元／m3）． 问题： 1．计算该项⽬⼯程预付款。
2．编制花岗⽯墙⾯⼯程的⼯程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填⼊答题纸表1.1中。
3．列式计算第8个⽉的应付⼯程款。
4．列式计算第14个⽉的应付⼯程款。
（计算结果均保留两位⼩数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
） 试题⼆：（20分） 某⼤型⼯业项⽬的主⼚房⼯程，发包⼈通过公开招标选定了承包⼊．并依据招标⽂件和投标⽂件，与承包⼈签订了施⼯舍同。
合同中部分内容如下， （1）合同⼯期160天，承包⼊编制的初始络进度计划，如图2.1所⽰。
吉林省2015年上半年造价工程师考试造价管理：合同争议的解决考试试卷
吉林省2015年上半年造价工程师考试造价管理：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。
A．均为0B．分别为1和0C．分别为2和0D．均为42、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同3、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法4、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法5、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.406、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度7、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度8、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
A．支基B．撑基C．基础D．房基9、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋10、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27811、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。
造价工程师《造价管理》试题及答案
造价工程师《造价管理》试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于工程造价管理内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定正确答案是：D.竣工阶段工程计量的确定。
2、在建设工程项目中，设计阶段的工程造价管理的主要任务是（）。
A.确定工程造价B.控制工程造价C.预测工程造价D.分析工程造价正确答案是：B.控制工程造价。
3、下列各项中，不属于工程造价管理特点的是（）。
A.单一性B.过程性C.动态性D.层次性正确答案是：A.单一性。
4、在建设工程项目中，关于工程变更的说法正确的是（）。
A.工程变更不涉及设计变更B.工程变更不涉及工程量清单的变化C.工程变更不涉及合同价款的调整D.工程变更需要及时进行签证确认正确答案是：D.工程变更需要及时进行签证确认。
5、在工程量清单计价模式下，关于分部分项工程综合单价的计算方法正确的是（）。
A.以直接费为计算基础，综合费用直接进入综合单价B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价C.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用不进入综合单价D.以分部分项工程为基础计算综合单价正确答案是：B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价。
二、多项选择题1、下列各项中，属于工程造价管理体制的内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定E.全过程工程造价的控制正确答案是：ABE。
造价工程师《建设工程造价管理》考试试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。
A.设备及工器具购置费B.预备费C.土地使用费D.建设期利息正确答案是：D.建设期利息。
本题考查建设投资的构成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中工程费用包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费。
造价案例真题及答案
2015年造价案例真题及答案2015年造价工程师考试《建设工程造价案例分析》试卷试题一:（20分）某拆建建设项目的基础数据如下:(1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产.(2)项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。
(4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还）。
(5)运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。
(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
(7)在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1．列式计算项目建设期的贷款利息。
2．列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3．列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4．项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数）答案：1．列式计算项目建设期的贷款利息。
贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息（1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
2．列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=3721.8乘以（1-5%）/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80%+2121.8*6%+353.57=224+127.31+353.57=704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*80%*（1-6%）-704.88=-28.08万<0。
工程造价考试题及答案
工程造价考试题及答案一、单项选择题1、以下哪一项不是工程预算的编制原则？A.严格执行国家的经济政策和有关规章制度B.坚持经济效益与社会效益相统一的原则C.随意编制，无需考虑实际情况D.按照建设程序，分阶段编制正确答案：C.随意编制，无需考虑实际情况。
2、下列哪一项不是工程概预算的编制依据？A.施工图纸和设计说明书B.施工组织设计C.工程概预算定额D.施工合同正确答案：D.施工合同。
3、在工程预算中，下列哪一项不是按照建设阶段划分的？A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工决算正确答案：A.投资估算。
二、多项选择题1、下列哪些是工程预算编制应考虑的因素？A.施工方法的选择B.材料设备的采购C.工期和进度安排D.工程地质条件的影响正确答案：A.施工方法的选择；B.材料设备的采购；C.工期和进度安排；D.工程地质条件的影响。
2、工程预算在工程建设中的作用包括哪些？A.控制投资额度的依据B.编制年度计划的依据C.选择施工方案的依据D.签订工程合同的依据正确答案：A.控制投资额度的依据；B.编制年度计划的依据；C.选择施工方案的依据；D.签订工程合同的依据。
三、判断题1、工程预算是工程造价管理的基础，也是工程建设中各项管理工作的基础。
（）正确答案：对。
2、工程预算定额是只针对某一个工程项目而确定的，不适用于其他工程项目。
（）正确答案：错。
造价员考试题及答案一、选择题1、在下列建筑材料中，哪一种材料的强度最高？A.混凝土B.砖C.木材D.玻璃答案：A.混凝土解释：混凝土是一种复合材料，由水泥、砂、石和添加剂等组成，具有较高的强度和耐久性。
砖、木材和玻璃的强度均不如混凝土。
2、下列哪一项不是建筑工程造价的特点？A.多次性计价B.组合性C.流动性D.复杂性答案：C.流动性解释：建筑工程造价的特点包括多次性计价、组合性、复杂性和阶段性。
流动性不是建筑工程造价的特点。
3、在下列各项中，哪一项是工程造价控制的主要目标？A.最低成本B.最高质量C.最短工期D.最大利润答案：C.最短工期解释：工程造价控制的主要目标是合理确定和有效控制工程造价，即在最短工期内以最小的成本实现最大的效益。
2015造价工程师真题及解析下载.
2021 造价管理考试及答案解析1. 生产性建设工程的总投资包括 ( ) 两局部。
A.建安工程投资和设施、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他花销C.固定财富投资和流动财富投资D.固定财富静态投资和动向投资2. 以下关于工程造价管理的含义的论述，不正确的选项是 ( ) 。
A.工程造价管理，一是指建设工程投资花销管理，二是指建设工程价格管理B.建设工程投资花销管理属于价格管理范围C.建设工程价格管理属于价格管理范围D.国家对工程造价的管理，担当了一般商品价格的调控职能和政府投资工程上的微观主体的管理职能3. 依照我国相关规定，作为拟建工程列入国家中长远方案和睁开先期工作的控制造价是 ( ) 。
A.初步投资估计B.投资估计C.初步设计总概算D.施工图估计4. 以手下于注册造价工程师权益的是 ( ) 。
A.以个人名义承接工程造价业务B.倡导成立工程造价咨询企业C.审批工程进度款支付额度D.审批工程改正价款5. 以下状况中，可能以致注册造价师的注册被撤掉的是 ( ) 。
A.超越法定职权准予注册赞同的B.注册有效期满且未申请连续注册的C.死亡也许不拥有完好民事行为能力的D.碰到刑事处分的6. 依照我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，获取造价工程师注册证书的人员分别不得少于 ( ) 人。
A.20 和 12C.10 和 6D.8 和 67. 工程造价咨询行业最早出此刻 ( ) 。
A.美国B.英国C.日本D.中国8. 某建设工程建设期为 5 年，建设期内每年年初贷款 300 万元，年利率 10%。
假设在运营期第 3 年关和第 6 年关分别归还 500 万元，那么在运营期第 9 年关所有还清贷款本利和，尚需归还 ( ) 万元。
9. 平时状况下， ( ) 是利率的最高界限。
A.银行贷款利率B.法定准备金率C.平均收益率D.通货膨胀率10. 某工程建设期为 3 年，建设期内每年年初贷款分别为 500 万元、 600 万元和 800 万元，年利率为10%。
造价工程师考试试题(含答案)
2015造价工程师考试试题（含答案）2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群 348630685 1对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批( )。
A. 可行性研究报告B. 项目建议书C. 资金申请报告D. 开工报告参考答案:C2根据我国现行规定，不同类别的建设工程项目应采用不同的组织实施方式，下列组合中正确的是( )。
A. 竞争性项目——代建制B. 公益性项目——项目法人责任制C. 非经营性政府投资项目——代建制D. 基础性项目——代建制参考答案:C解析：对于非经营性政府投资项目推行代建制，选择专业化的项目管理公司负责建设实施。
3根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目法人应在( )正式成立。
A. 申报项目建议书之前B. 项目建议书被批准后C. 申报项目可行性研究报告之前D. 项目可行性研究报告被批准后参考答案:D解析:新上项目在项目建议书被批准以后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，在项目可行性报告被批准后，应正式成立项目法人。
4根据国家现行有关规定，下列关于建设项目竣工验收的表述中正确的是( )。
A. 无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B. 建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C. 因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用，应进行验收D. 施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况参考答案:C解析:建设项目竣工验收经常作为考点。
考生应熟悉其内容。
关于A，根据国家现行规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
因此，设计阶段是进行造价管理的关键阶段。
所以，正确答案为A。
2、造价工程师的主要职责包括制定工程项目造价管理计划、监控工程项目施工阶段的造价、分析造价组成及影响因素等。
然而，确保工程项目造价的准确性并非造价工程师的直接职责，而是由其他相关人员负责。
因此，答案为D。
3、在工程项目中，质量、工期、成本和安全都是需要考虑的重要因素。
然而，在进行工程项目造价管理时，成本要求是最重要的因素。
这是因为，在满足质量、工期和安全要求的前提下，降低成本可以提高工程项目的经济效益。
因此，答案为C。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
2015年造价工程师造价管理真题答案与解析.doc
2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须()A.分布组合B.多层组合C.多次计算D.单独计算【答案】D【解题思路-2015】考核的是工程造价的计价特征，其中计价的单件性是指产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价。
【考点来源】第一章第一节工程造价的基本内容。
2.生产性建设项目总投资由()两部分组成。
A.建筑工程投资和安装工程投资B.建筑工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建筑工程投资和工程建设其他投资【答案】C【解题思路-2015】建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。
生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分;非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。
建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。
【考点来源】第一章第一节工程造价的基本内容。
3. 下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是()。
A.投资方案经济评价B.编制工程量清单C.审核工程概算D.确定投标报价【答案】A【解题思路-2015】全寿命周期造价管理包括四个阶段。
(1)工程项目策划阶段：按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目策划决策的控制造价;基于不同的投资方案进行经济评价，作为工程项目决策的重要依据。
(2)工程设计阶段：在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算。
对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建项目工程造价的最高限额。
(3)工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价和标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。
(4)工程施工阶段：进行工程计量及工程款支付管理，实施工程费用动态监控，处理工程变更和索赔，编制和审核工程结算、竣工决算，处理工程保修费用等。
2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案
试题一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。
（2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
（3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。
（5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。
（6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1、列式计算项目建设期的贷款利息。
2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数）答案：第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。
贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息（1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=3721.8乘以（1-5%）/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + 2121.8*6%+353.57 =224 + 127.31 + 353.57 = 704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- 704.88 = -28.08万 < 0。
上海2015年下半年造价工程师工程计价：合同价款纠纷考试题
上海2015年下半年造价工程师工程计价：合同价款纠纷考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。
A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算2、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理3、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用4、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．285、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。
A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员6、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析7、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%9、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度10、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
天津2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷
天津2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价io00万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为。
A：1020万元B：1000万元C：980万元D：960万元E：专业监理2、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。
A：工作A和工作DB：工作C和工作DC：工作A和工作ED：工作C和工作EE：自我评定3、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理4、【例3·单选题】经计算某工程双代号网络计划的计算工期为130天。
如果计划工期为135天，则关键线路上。
A：相邻工作之间时间间隔为零B：工作的自由时差为零C：工作的总时差为零D：节点最早时间等于最迟时间E：自我评定5、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是。
A：明显不符合技术规格的允许澄清B：投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明C：大小写不一致的不影响其标书的有效性D：缺少联合体共同协议的允许补正E：专业监理6、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、所谓工程建设强度，是指__。
A．工程结构所能承受的强度B．政府对工程建设管理的力度C．单位时间内投入的工程建设资金的数量D．单位时间内投入的工程建设人员的数量8、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。
A：风险回避B：损失控制C：风险自留D：风险转移E：工程保险金9、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
2015年上半年吉林省造价工程师考试造价管理：合同争议的解决试题
2015年上半年吉林省造价工程师考试造价管理：合同争议的解决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工2、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃3、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．10954、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资5、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能6、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等7、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期8、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%9、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜10、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。
A．三遍成活，阳角找方，一底层，一中层，一面层B．两遍成活，一底层，一中层，表面压光C．多遍成活，一底层，数中层，分层赶平D．两遍成活，一底层，一面层，阳角找方11、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
2015年下半年天津建设工程合同管理合同的效力考试试题
2015年下半年天津建设工程合同管理:合同的效力考试试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、影响工程进度的因素中,汇率浮动与通货膨胀等属于。
A:材料设备因素B:资金因素C:施工技术因素D:社会环境因素E:自我评定2、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案,依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％与52％,则风险最小的就是。
A:方案甲B:方案乙C:方案丙D:方案丁E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,劳动保险与职工福利费应计入。
A:企业管理费B:社会保险费C:规费D:人工费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某工程有4个设计方案,方案一的功能系数为0.61,成本系数为0.55;方案二的功能系数为0.63,成本系数为0.6;方案三的功能系数为0.62,成本系数为0.57;方案四的功能系数为0.64,成本系数为0.56。
根据价值工程原理确定的最优方案为。
A:方案一B:方案二C:方案三D:方案四E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件就是。
A:方案设计文件B:初步设计文件C:施工图设计文件D:设计概算文件E:专业监理6、设备的购置就是影响设备质量的关键环节,设备安装单位直接从市场上采购设备时,设备采购方案最终需获得__批准。
A.设计单位现场代表B.建设单位项目负责人C.监理单位项目总监D.总包单位项目负责人7、关于合同效力的说法,正确的就是。
A:合同无效但仲裁条款可以有效B:当事人不能通过约定让合同生效C:当事人的意思就是否真实不影响合同效力D:当事人的民事权利能力对合同效力无影响E:专业监理8、下列费用中不属于静态投资的就是。
A:设备及工、器具购置费B:建设单位管理费C:建设期贷款利息D:研究试验费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在EPC合同条件中,对业主更换业主代表的规定就是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年下半年天津造价工程师考试造价管理：合同争议的解决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度2、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能3、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面4、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金5、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润6、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁7、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析8、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目9、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位10、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
A．3100B．3300C．3400D．372011、路堤的填筑应优先选用（）。
A．亚黏土B．碎石C．重黏土D．粉性土12、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间13、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法14、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/315、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门16、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台17、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．3018、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量19、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地20、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。
A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%21、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层22、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度23、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素24、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期25、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、商业、工业企业生产等各类用户公用性质的，符合国家规范质量要求的可燃气体，主要有__。
A．沼气B．天然气C．人工燃气D．液化石油气2、钢筋绑扎搭接连接是指将相互搭接的钢筋采用20#～22#火烧丝或铅丝绑扎在一起。
同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合下列规定是__。
A．对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25%B．对柱类构件，不宜大于50%C．同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开D．当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件不应大于50%，对其他构件，可根据实际情况放宽E．在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋3、在空调水系统中，四管制的特点有__。
A．能同时满足供冷、供热的要求B．不能满足在过渡季节出现的朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的要求C．没有冷、热混合损失D．初投资高，管路系统复杂，且占有一定的空间4、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。
A．第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期B．第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周C．第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周D．第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期E．在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常5、根据我国现行规定，下列关于建设项目分类原则的表述中，正确的是__。
A．产品种类多的项目按其产品的折算设计生产能力划分B．更新改造项目可根据投资额划分，也可按对生产能力的改善程度划分C．对社会发展有特殊意义并已列入国家重点建设工程的，均按大、中型项目管理D．无论生产单一产品还是多种产品，均按投资总额划分E．城市立交桥梁在国家统一下达的计划中，不作为大、中型项目安排6、屋面防水施工的主要方法有（）。
A．卷材防水B．排水减压C．涂膜防水D．注浆防水E．刚性防水7、用控制图控制工程项目质量时，施工过程超出统计控制状态的情况有__。
A．连续7点在中心线一侧B．连续25点中没有一点在控制线外C．连续7点呈上升或下降趋势D．连续11点中至少有10点在中心线同一侧E．连续3点中至少有1点落在2倍标准偏差和3倍标准偏差控制界限之间8、为确保不锈钢内壁焊接成型平整光滑，薄壁管采用全钨级氩弧焊，壁厚大于3mm时，应采用__。
A．手工电弧焊B．埋弧焊C．氩电联焊D．气电焊9、电梯安装工程中，运行速度大于2.5m/s的电梯通常有__。
A．蜗杆蜗轮式减速器电梯B．斜齿轮式减速器电梯C．无齿轮减速器电梯D．伞齿轮式减速器电梯10、针对预应力筋的布置要点以下说法正确的是__。
A．波浪形曲线B．波浪形曲线曲率不宜过大C．波浪形曲线曲率不宜过小D．预应力筋的重心应尽可能地距离截面重心远些E．预应力筋的重心应尽可能地距离截面重心近些11、后张法预应力筋的张拉程序与所采用的锚具种类有关，为减少松弛应力损失，张拉程序一般与先张法相同。
张拉时应注意的事项有下列的__。
A．对配有多根预应力筋的构件，应分批对称张拉B．对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件，上层构件重量产生的水平摩阻力，会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形C．金属波纹管是用0.3～0.5mm的钢带由专用的制管机卷制而成D．在预应力筋张拉时，往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失E．当采用应力控制方法张拉时，应校核预应力筋的伸长值，实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%12、热力管道系统中，地沟敷设可分为__。
A．直埋与地沟相结合敷设B．通行地沟敷设C．半通行地沟敷设D．不通行地沟敷设13、空间系统中，风机盘管在安装前对机组的换热器应进行__试验，试验压力为工作压力的1.5倍，不渗不漏即可。
A．水压B．通球C．灌水D．强度14、双代号时标网络的特点有（）。
A．可以用箭线长短直接表示总时差和自由时差B．关键线路在图上一目了然C．避免出现循环回路等逻辑错误D．便于利用切割线法进行进度检查E．适用于作业性网络计划15、不定型密封材料有下列的__。
A．聚酯橡胶-PVC密封条B．沥青嵌缝油膏C．聚氯乙烯接缝膏D．自粘性橡胶E．聚氨酯密封条16、地下工程的主要特点包括（）。
A．地下工程建设费用大B．地下工程的致密性和稳定性C．地下工程建设的层次性与不可逆性D．地下工程建设的无限性与制约性E．地下工程建设的局限性和安全性17、项目总承包模式的优点是__。
A．缩短建设工期B．造价控制容易C．合同管理容易D．质量控制容易E．利于业主选择承建单位18、配水管网一般采用埋地敷设，覆土厚度不小于__m，且在冰冻线以下。
A．0.3B．0.5C．0.7D．0.919、有关对式空调器安装的叙述中，说法正确的有__。
A．空调器搬运和安装时，不要倾斜45°，以防冷冻油进入制冷系统内B．空调器的送风，回风百叶口不能受阻，气流要保持通畅C．窗式空调器一般安装在窗户上，也可以采用穿墙安装，其安装必须牢固可靠D．安装位置不要受阳光直射，要通风良好，远离热源，且排水顺利20、按照《招标投标法》的规定，建设工程的招标方式有__。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．两阶段招标E．直接发包21、燃气工程中，人工燃气按制取方法不同可分为__。
A．干馏燃气B．裂化燃气C．气化燃气D．天燃燃气22、空调水系统中，高层建筑的垂直立管通常用__。
A．同程式系统B．异程式系统C．开式系统D．闭式冷冻水系统23、厚度等于或小于的钢板，按张数的10％进行__检查。
A．超声波B．力学性能C．磁粉探伤D．射线24、在我国使用最多的简支梁桥的横截面形式是由多片形梁组成的横截面，其特点是__。