铁路建设工程施工合同协议条款

铁路建设工程施工合同协议条款
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：___________。

1.5 工程造价：___________。

2. 合同工期
2.1 开工日期：___________。

2.2 竣工日期：___________。

2.3 合同总工期为：_________天。

2.4 分包工程开工前，承包人必须与分包单位签订分包合同，并报监理工程师审核批准。

2.5 如遇下列情况，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、工程进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不
能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）因不可抗力、自然灾害或政府行为导致工程延期。

3. 质量与验收
3.1 工程质量应达到国家及行业规定的质量标准和设计要求。

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

3.2 发包人有权要求承包人提供按规定签发的工程保修书，保修书应包括工程的保修范围、保修期限和保修责任等内容。

3.3 工程竣工后，承包人应按国家有关规定或合同约定向发包人提交完整的工程技术资料、竣工图和竣工验收报告。

发包人认为需要试车的，承包人应提供试车报告。

3.4 发包人在收到竣工验收报告后，应及时组织有关部门进行竣工验收。

在竣工验收合格后，办理工程竣工验收备案手续。

3.5 本合同项下的工程质量保修期为自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。

3.6 由于承包人原因造成工程质量不符合约定标准，承包人应负责无偿修理或返工。

因承包人原因导致工程无法达到约定质量标准，给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

4. 价款与支付
4.1 工程款（含工程增值税发票）、材料设备价款的支付方式：_________。

4.2 工程进度款支付的方式和时间：_________。

4.3 发包人应按合同约定的时间和比例，向承包人支付工程款。

支付工程款时应扣除预付款、履约保证金、质量保证金等相关费用。

4.4 发包人未按期支付工程款的，承包人可暂停施工，并有权要求发包人支付逾期付款的利息，并承担违约责任。

5. 变更与索赔
5.1 变更：在工程施工过程中，发生工程变更应经发包人书面同意。

工程变更应包括设计变更、工程量变更、材料设备变更等。

5.2 索赔：承包人应按合同约定提出索赔。

索赔应包括索赔事件发生后提出的索赔报告、索赔的依据和计算资料等。

发包人应按合同约定对索赔进行处理。

6. 不可抗力
6.1 因不可抗力事件导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并应在______天内提供相应证明。

在不可抗力事件结束后
______天内，受影响一方应向对方提交最终索赔报告。

6.2 不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决是否解除合同。

如解除合同，应按合同法的规定办理。

7. 违约责任
7.1 发包人不按时支付工程款的，应向承包人支付违约金，违约金的计算方式为：_________。

7.2 承包人不按合同约定履行工程质量义务的，应向发包人支付违约金，违约金的计算方式为：_________。

7.3 因承包人原因导致工期延误或给发包人造成损失的，承包人应承担相应的违约责任。

8. 争议解决
8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（1）提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。

9. 其他约定
9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式_________份，其中正本_________份，副本_________份。

9.3 本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

经双方协商一致后，
可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
签订时间：_________年____月____日
铁路建设工程施工合同协议条款（1）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：
1.5 工程造价：
2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3. 合同价款
3.1 合同总价为人民____元整（____元）。

3.2 工程变更、设计修改和材料代用的约定：工程变更或设计修改应经发包人书面同意，因变更、修改导致合同价款的增减，由发包人承担。

4. 材料和设备供应
4.1 发包人供应的材料和设备：
（1）发包人应按国家和行业的有关规定，正确计算和确定发包人供应材料和设备的采购价格。

（2）发包人供应的材料和设备，必须符合国家及行业标准，有质量检验合格证书，不符合标准或质量不合格的，承包人有权拒绝接收，并由发包人负责处理。

4.2 承包人采购的材料和设备：
（1）承包人采购的材料和设备，必须符合国家及行业标准，有质量检验合格证书，不符合标准或质量不合格的，承包人有权拒绝接收，并由承包人负责处理。

5. 工程变更和合同价款的调整
5.1 工程变更：
（1）发包人要求变更工程质量标准、设计文件、施工图纸的，应征得承包人同意，并签订书面变更协议。

（2）承包人要求变更工程质量标准、设计文件、施工图纸的，应征得发包人同意，并签订书面变更协议。

5.2 合同价款的调整：
（1）本合同价款采用固定价格方式，除专用合同条款另有约定外，不因任何因素调整。

（2）因变更导致合同价款需要调整的，由承包人提出变更价格，经发包人确认后，作为追加合同价款，与工程款同期支付。

6. 工程进度款支付
6.1 工程进度款支付方式为按月支付。

每月25日前，承包人应向发包人提交当月已完工程量报告及相关证明材料。

发包人在收到报告后，应在7日内审核并确认完成工程量，并支付相应的工程进度款。

7. 竣工结算
7.1 竣工结算是指承包人完成全部工程并经验收合格后，发包人根据合同约定向承包人支付工程结算价款的行为。

7.2 竣工结算文件经发包人和承包人签字盖章后生效。

发包人在
收到承包人提交的竣工结算文件后，应在规定期限内完成审核并支付结算价款。

8. 保修期
8.1 工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。

8.2 在保修期内，承包人应按照国家有关规定对工程进行维修保养，保证工程在保修期内正常使用。

因承包人原因造成工程在保修期内出现质量问题的，承包人应承担维修费用及由此造成的损失。

9. 违约责任和处理
9.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.2 因一方违约导致合同无法履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。

双方均有责任的，应根据实际情况协商解决。

10. 争议解决
10.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。

11. 其他约定
11.1 本合同未尽事宜，可由双方当事人另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日
铁路建设工程施工合同协议条款（2）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：
1.5 工程造价：
2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期为天，自开工报告批准之日起计算。

2.4 如遇下列情况，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施
工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不
能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）因不可抗力、自然灾害等原因导致工程延期。

3. 质量与验收
3.1 工程质量应达到国家及行业规定的质量标准和设计要求。

质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据。

3.2 发包人应按照国家有关规定组织竣工验收，并颁发竣工证书。

3.3 工程竣工后，承包人应按国家有关规定向发包人提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

3.4 发包人应根据竣工验收合格证书及提供的竣工图，支付竣工工程款。

4. 价款与支付
4.1 工程款应按照中标价及合同约定进行支付。

4.2 发包人应按以下方式支付工程款：
（1）银行转账；
（2）现金支付；
（3）其他支付方式。

5. 变更与调整
5.1 发生工程变更时，双方应签订书面变更协议。

5.2 变更协议应包括变更内容、变更原因、变更对工期和费用的影响等内容。

5.3 变更价款应按照合同约定进行调整。

6. 违约责任
6.1 发包人未能按合同约定支付工程款，应承担违约责任。

6.2 承包人未能按合同约定完成工程质量标准，应承担违约责任。

6.3 因一方违约导致合同无法履行时，违约方应承担相应的法律责任。

7. 争议解决
7.1 双方在履行合同中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。

7.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8. 其他条款
8.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份双方各执份。

8.3 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，并作为本合同的组成部分。

8.4 本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。

双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。

甲方（发包人）：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（承包人）：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：XXXX年XX月XX日
铁路建设工程施工合同协议条款（3）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：
1.5 工程造价：
2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3. 合同价款
3.1 合同总价为人民____元整（____元）。

3.2 工程变更、设计修改和材料代换增加的费用，应另行签订补充合同。

4. 材料设备供应
4.1 工程材料和设备由承包人采购供应至施工现场，并符合国家及行业标准。

4.2 承包人采购的材料设备，应提供产品质量检验合格证明，对其质量负责。

5. 施工组织设计和施工图纸
5.1 承包人应按国家和行业有关规定，编制施工组织设计，并交监理人审批。

5.2 发包人应提供施工图纸，承包人应按图纸要求施工。

6. 工程变更和设计修改
6.1 工程变更应经设计单位同意，并出具书面变更通知单。

6.2 承包人应根据变更通知单进行变更施工，费用按实调整。

7. 工程质量和检查
7.1 承包人应按照国家工程质量检验标准，对工程质量和施工安全进行全面检查。

7.2 发包人应组织定期或不定期的工程质量检查，发现质量问题，承包人应负责整改。

8. 工程验收
8.1 工程竣工后，承包人应通知发包人进行验收。

8.2 发包人在接到验收通知后，应在____日内组织验收。

9. 保修期
9.1 工程保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。

9.2 在保修期内，承包人应免费修复因自身原因造成的质量问题。

10. 违约责任
10.1 如承包人不按合同约定履行施工义务，应承担违约责任。

10.2 如发包人不按合同约定支付工程款，应承担违约责任。

11. 争议解决
11.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。

12. 其他
12.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

12.2 本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：________________
法定代表人（签字）：____________
日期：____年____月____日
承包人（盖章）：________________
法定代表人（签字）：____________
日期：____年____月____日
铁路建设工程施工合同协议条款（4）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关建设标准和规范。

1.5 工程款支付方式：按照本合同约定的进度和比例支付工程款。

2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期：天（自开工之日起至竣工之日止）。

2.4 如遇下列情况，工期相应顺延：
a) 发生不可抗力事件；
b) 甲方未能按合同约定支付工程款；
c) 由于业主方原因导致工程延期。

3. 甲方责任
3.1 甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料及其他相关资料。

3.2 甲方应按照合同约定及时组织相关部门进行图纸会审和设
计交底。

3.3 甲方应按照合同约定支付工程款。

3.4 甲方应负责施工现场的“三通一平”工作。

3.5 甲方应负责施工现场的安全保卫工作。

3.6 甲方应负责施工现场的临时设施建设和维护工作。

4.1 乙方应按照合同约定组织施工队伍，确保工程质量和进度。

4.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准。

4.3 乙方应按照合同约定保护施工现场的环境卫生，防止施工噪音和粉尘污染。

4.4 乙方应按照合同约定及时报告施工过程中出现的工程质量
问题，配合甲方进行整改。

4.5 乙方应按照合同约定完成施工现场的文明施工和安全管理。

5. 工程变更
5.1 如发生工程变更，双方应按照合同约定办理工程变更手续。

5.2 工程变更应按照国家及行业相关规定进行审批和备案。

5.3 工程变更增加的费用和工期，按照本合同约定的方式进行计算和调整。

6. 分包管理
6.1 乙方可以将部分工程分包给具有相应资质的专业承包商进
行施工。

6.2 分包单位应按照合同约定进行施工，保证工程质量。

6.3 分包单位应接受甲方的统一管理和监督。

7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任。

7.2 因违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

8. 争议解决
8.1 双方在履行合同中发生争议，应首先协商解决。

8.2 协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

9. 其他约定
9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份甲乙双方各执贰份。

铁路建设工程施工合同协议条款（5）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：
1.5 工程造价：
2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期为____天，自____年____月____日起至____年
____月____日止。

3. 合同价款
3.1 工程造价为人民币____元（大写：____元整）。

3.2 工程款支付方式：分期支付，具体如下：
a) 首期款：合同签订后____日内支付合同价款的____；
b) 进度款：根据工程进度，分阶段支付剩余款项；
c) 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的____。

4. 施工图纸和技术资料
4.1 甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术资料，乙方应按照图纸和规范进行施工。

4.2 乙方应妥善保管甲方提供的图纸和技术资料，不得擅自复制或用于其他用途。

5. 工程变更
5.1 如发生工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

5.2 变更后的工程款支付按本合同第3条执行。

6. 分包管理
6.1 乙方可以将部分工程分包给具有相应资质的承包商，但需征得甲方的同意。

6.2 分包商应遵守甲方的各项管理规定，确保工程质量。

7. 工程质量监督和验收
7.1 甲方应负责工程质量的监督和检查，乙方应配合甲方开展相关工作。

7.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

8. 违约责任
8.1 如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

8.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时协商解决。

9. 争议解决
9.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

10. 其他
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份甲乙双方各执两份。

10.2 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日
铁路建设工程施工合同协议条款（6）
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程质量标准：
1.5 工程造价：
2. 合同工期
2.1 开工日期：
2.2 竣工日期：
2.3 合同总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3. 甲方职责
3.1 提供施工图纸和技术资料，并组织设计交底。

3.2 协调解决施工现场的交通、通讯等事宜。

3.3 监督施工质量和进度，验收工程。

3.4 负责工程款的支付和结算。

4. 乙方职责
4.1 按照设计图纸和技术规范进行施工，保证工程质量。

4.2 施工现场的安全保卫工作，遵守国家法律法规和规章制度。

4.3 对施工现场的环境保护负责，合理使用资源。

4.4 及时报告施工进度和工程质量情况，配合甲方进行工程验收。

5. 工程变更
5.1 遇有工程变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

5.2 变更后的工程款按实际变更内容进行调整。

6. 分包管理
6.1 乙方应将分包工程的情况及时通知甲方，并征得甲方同意。

6.2 分包工程的质量、安全和进度由乙方负责，与甲方无关。

7. 违约责任
7.1 甲方未能按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。

7.2 乙方未能按合同约定完成工程质量的，甲方有权要求乙方支付违约金。

7.3 因一方违约导致合同无法履行的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

8. 争议解决
8.1 双方在履行合同中发生争议，应首先协商解决。

8.2 协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁，或者依法向人民法院起诉。

9. 其他约定
9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____
日
乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____
日。