工程结算催办函A

工程结算催办函范文

工程结算催办函
工程结算催办函范文
200 年催函字第号
公司(单位)：
(下称： )于年月
日与你司(单位)签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于年月日竣工并交付于你司(单位)。

但时至今日，你司(单位)迟迟不做工程结算工作(相关结算材料早已转交你司)，导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函，要求在日内组织并完成工程结算工作。

公司(单位)
时间： 200 年月日
收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司(单位)
邮寄地址：邮编：回执
200 年催函字第号的'回执
我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)
时间： 200 年月日。

施工单位催促结算审核进度公函参考范本2

关于请求尽快确认《***工程》退场结算造价并支付结算尾款事宜的函致： ***有限公司(建设单位)抄送：***有限公司(监理单位/或甲方集团公司)由***有限公司开发、***有限公司承建——***工程，源于人防易地建设等问题影响，未能及时办理施工许可。

我司由进场起便顶着无证施工各项压力与风险，坚持施工并实现展示区如期完工、交付。

直至三水区建设局下发停工通知，随后甲方亦签发正式停工指令，由2021年4月21日起项目步入停工缓建状态，界时计划复工时间为2021年9月30日。

实际我方留守现场等待复工状态持续至2021年12月3日结束，综合复工时间难以确定，为避免停工损失进一步扩大化等考虑，甲方才提出要求拆除现场脚手架、塔吊等并达成一致办理退场结算。

随后我司于2021年12月18日便已及时提交完整结算资料，甲方审核一审于2022年11月17日完成，其审核成果为51,473,039.46 元；一审复审于2023年5月7日完成，其审核成果为为52,268,520.41元；二审于2023年8月29日完成，线下确认一致结算造价为51,939,214.82 元。

造价约五千万的项目结算审核，历经贵司一审、一审复审、二审，累计时长已达22个月有余，可见审核路径何等漫长。

二审线下结算造价确认后，贵司成本部又以昔日停工缓建事件未上会为由，要求工程部牵头补办内部上会等手续，现结算造价最终确认工作又因此搁置近2个月毫无进展。

期间我司也曾多次往返于项目工程部、成本审核等相关部门跟进，催促无果。

本项目我司垫付资金已超三年，项目下欠的材料、分包及劳务供方早已无法按捺，多次书面催款，更有甚者已正式起诉追讨欠款。

为确保项目稳定，恳请贵司能高度重视，杜绝部门间相互推诿、踢球，将本项目的结算审核收尾工作落到实处，请尽快确认最终结算造价并支付结算尾款。

否则，我司再也无力承担维稳压力并垫付任何费用，我司将保留追究甲方延迟审核、逾期支付等损失的权利，同时，先前已办理的工抵房房款或将出现延迟付款等相关责任我司概不承担！顺颂商祺！***有限公司(施工单位落款)年10月11日。

工程结算催告函范文

工程结算催告函范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]：您好！我是[您的公司名称]负责[具体工程名称]工程的[您的职位]。

今天给您写这封信呢，就像在敲一扇早就该打开的门，希望能引起您对工程结算这件事儿的重视。

咱们这个工程啊，就像一场精心编排的大戏，从开锣到落幕，那是一步一个脚印走过来的。

咱们的施工团队就像一群勤劳的小蜜蜂，起早贪黑，风吹日晒，在工地上忙得热火朝天。

现在呢，这戏都演完了，可这“工钱”结算却还没个着落，这就有点说不过去啦。

按照咱们之前签订的合同，工程完工后[具体的结算期限]就应该进行结算。

现在这个期限早就过了，就像火车过了站，可还没停下来似的。

我们这边呢，材料供应商在催款，工人兄弟们也眼巴巴地等着工钱，大家都指望着这笔结算款过日子呢。

您想想，这就像一群饿了很久的人，饭菜都做好上桌了，可就是不让动筷子，多难受啊。

我知道，可能您那边也有各种各样的事情在忙，但咱们这工程结算的事儿可不能再拖啦。

您要是有什么疑问或者困难，咱们可以坐下来好好商量，就像朋友之间唠家常一样，把问题解决掉。

可要是一直这么拖着，就像放风筝却不把线收回来，最后风筝可能就不知道飘哪儿去了，对咱们双方都没好处。

所以呢，我在这儿诚恳地希望您能在收到这封信后的[具体天数]内，尽快安排工程结算相关的事宜。

咱们把该算的算清楚，该付的付到位，这样大家都能皆大欢喜，我们也能继续愉快地合作下一个项目，您说是不是这个理儿？如果在这个期限内我们还没有收到您关于工程结算的任何积极回应，那我们可能就得采取一些其他的措施啦，这是我们非常不愿意看到的。

毕竟咱们合作这么久了，还是希望能够友好地解决问题。

再次感谢您在以往合作中的支持，希望咱们能尽快把工程结算这件大事儿搞定。

祝您生活愉快，工作顺利！[您的公司名称][具体日期]。

工程结算催办函样本

工程结算催办函样本
xx建筑工程有限公司:
贵我双方于20**年7月22日签订了西山老年公寓二次结构分部工程施工合同。

应与20**年8月20日完成，但贵方施工队管理混乱，技术人员、施工人员等技术不专业，致使本分部工程延期至20**年11月30日没有完工，留下许多有困难的分项工程。

我公司项目部高价聘请专业人员施工处理贵公司施工队留下的疑难分项工程。

于20**年6月份基本完成(3#楼地面打高、6#楼条板墙移位没有维修等)。

鉴于贵我公司关系，多次催促贵公司管理人员李广生于20**年11月份来项目部办理工程结算,李广生以各种理由迟迟未到，后再多方催促下于20**年12月份委派施工现场管理人员巩新会与我公司办理了结算，双方认可。

但巩新会上报后李广生不予认可，我公司项目部于20**年11月30日前所有分部工程结算完成，并报于财会处，贵公司工程结算单于20**年12月份报于财会处，所有分部工程视为双方认可，不再重新结算。

但鉴于贵我公司领导的关系于20**年7
月份与贵公司李广生委派的.施工现场管理人员巩新会、王永军重新做了结算，双方认可，报于财会处为最终结算。

但李广生仍有异议，迟迟不与我公司正常沟通，至今无结果。

我公司已备好工程款，但无法拨付。

请贵公司从接到本函之日起，10日内安排管理人员到我公司办
理工程结算事宜。

如接到本函后贵方仍不派人员办理结算或有意拖延，则到期后以我公司裁定的结算单为准，因此造成的一切后果由贵公司自负。

特此致函!
xx集团有限公司
20**年5月24日。

工程结算催办函

工程结算催办函
致：北京鸿友诚永盛建筑工程有限公司
贵我双方于2015年7月22日签订了西山老年公寓二次结构分部工程施工合同。

应与2015年8月20日完成，但贵方施工队管理混乱，技术人员、施工人员等技术不专业，致使本分部工程延期至2015年11月30日没有完工，留下许多有困难的分项工程。

我公司项目部高价聘请专业人员施工处理贵公司施工队留下的疑难分项工程。

于2016年6月份基本完成（3#楼地面打高、6#楼条板墙移位没有维修等）。

鉴于贵我公司关系，多次催促贵公司管理人员李广生于2015年11月份来项目部办理工程结算，李广生以各种理由迟迟未到，后再多方催促下于2015年12月份委派施工现场管理人员巩新会与我公司办理了结算，双方认可。

但巩新会上报后李广生不予认可，我公司项目部于2015年11月30日前所有分部工程结算完成，并报于财会处，贵公司工程结算单于2015年12月份报于财会处，所有分部工程视为双方认可，不再重新结算。

但鉴于贵我公司领导的关系于2016年7月份与贵公司李广生委派的施工现场管理人员巩新会、王永军重新做了结算，双方认可，报于财会处为最终结算。

但李广生仍有异议，迟迟不与我公司正常沟通，至今无结果。

我公司已备好工程款，但无法拨付。

请贵公司从接到本函之日起，10日内安排管理人员到我公司办理工程结算事宜。

如接到本函后贵方仍不派人员办理结算或有意拖延，则到期后以我公司裁定的结算单为准，因此造成的一切后果由贵公司自负。

特此致函！
山东聊建集团有限公司
2017年5月24日。

工程结算催办函

工程结算催办函
致：XXXXXX
我公司甘肃XXXXXXX有限公司于2018年10月份完成了贵单位发包的xxxxxx工程施工。

从该项目完工以后，我公司一直敦促贵单位办理工程结算，贵单位以各种理由拖延未予办理，至今无果。

因此，请贵单位从接到本函之日起15日内安排管理人员与我公司办理工程结算事宜。

如接到本函后贵单位仍不予办理结算或有意拖延，则到期以后，我公司就以贵单位和监理单位已确认的工程数量为依据裁定的结算单为准，因此而造成的一切后果由贵单位自负。

特此致函。

施工单位：xxxxxxxxxx
日期：2018年10月16日。

工程结算催办函

结算催办函
四川**建筑工程有限公司:
**县**镇**村城乡建设用地增减挂钩试点项目（简称：**项目）施工早已完工。

多次催促贵公司安排管理人员来办理工程结算，以各种理由迟迟未到，迟迟不与我公司正常沟通，至今无结果。

导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函。

我公司已备好工程款，但无法拨付。

请贵公司从接到本函之日起，10 日内安排管理人员到我公司办理工程结算事宜。

如接到本函后贵方仍不派人员办理结算或有意拖延，则到期后以我公司裁定的结算单为准，因此造成的一切后果由贵公司自负。

特此致函!
****建设工程有限责任公司
2020年12月16日
结算催办函
四川****建筑工程有限公司:
**县**镇**村城乡建设用地增减挂钩试点项目（简称：**项目）已竣工合格。

贵公司施工的场平部分尚未结算，我公司多次催促贵公司办理结算无果。

请贵公司自接到本函之日起，10 日内安排人员到我公司办理工程结算事宜。

如接到本函后贵方仍不派人员办理结算，则到期后以我公司确定的结算单为准，因此造成的一切后果由贵公司自负。

特此致函!
****建设工程有限责任公司
2020年12月16日。

工程结算催办函

工程结算催办函尊敬的_____（对方单位名称）：您好！首先，衷心感谢贵单位在过往工程项目中与我们的合作。

然而，截至目前，本应完成的工程结算工作仍处于未完结状态，这给我们双方的业务推进带来了一定的困扰和阻碍。

此次工程，即_____（工程名称），于_____（工程开始时间）正式开工，并在_____（工程结束时间）顺利竣工。

按照我们双方最初签订的合同约定，工程结束后的_____（约定时间）内，应当完成工程结算工作。

但时至今日，距离工程竣工已经过去了相当长的一段时间，结算工作却迟迟未能完成。

在工程实施过程中，我们严格按照合同要求，履行了各项义务，确保工程的质量和进度均达到了预期的标准。

在施工期间，我们克服了诸多困难，如_____（列举遇到的困难），但始终坚守承诺，按时、按质完成了工程任务。

工程竣工后，我们也按照规定的流程，及时向贵单位提交了完整的结算资料，包括但不限于工程竣工图纸、工程量清单、变更签证单、工程验收报告等。

然而，在后续的结算审核过程中，我们发现进度异常缓慢，且至今仍未得出最终的结算结果。

这种情况已经对我们公司的正常运营和资金流转造成了较大的影响。

由于结算款项未能及时到账，我们在后续项目的资金投入、人员工资支付以及材料采购等方面都面临着巨大的压力。

同时，长期未完成的结算工作也使得我们无法对该项目进行全面的总结和评估，无法为今后类似项目提供准确的经验参考。

我们深知，工程结算工作涉及到诸多复杂的环节和细节，需要双方共同的努力和配合。

但目前的拖延已经超出了合理的范围，因此，我们希望贵单位能够高度重视此事，尽快采取有效的措施，加快结算审核的进度。

为了推动结算工作的顺利进行，我们建议贵单位指定专门的负责人与我们进行对接，建立有效的沟通机制，及时解决审核过程中出现的问题和争议。

同时，我们也愿意积极配合贵单位的工作，提供任何所需的补充资料或解释说明。

我们再次强调，及时完成工程结算对于维护双方的良好合作关系至关重要。

关于业务用房建设工程结算催办函

关于业务用房建设工程结算催办函尊敬的各位相关人士：您们好！我是某某公司的项目经理，我在此写信是为了向各位催办业务用房建设工程的结算事宜。

经过多个月的努力，我们的项目已经进入尾声，但是关于结算的事宜却迟迟没有得到解决。

为了确保项目的顺利进行，我们急切期待各位予以关注和帮助。

我想简单回顾一下我们的项目背景。

本次业务用房建设工程是为了满足公司业务扩张的需要而进行的，项目规模较大，涉及到建筑设计、施工、装修等多个环节。

自项目启动以来，我们一直秉承着高标准、高质量的原则，确保每一项工作都按照合同要求进行，并及时汇报项目进展情况。

在整个项目过程中，我们与各位的配合非常紧密，进行了多次沟通和协商，解决了许多问题，确保了工程的顺利推进。

但是，自从工程竣工以来，我们发现结算工作进展缓慢，导致项目进展受到了一定的阻碍。

我们已经向贵公司提交了结算申请，但是至今未能得到回复，这严重影响了我们的工作计划和预算。

因此，我在此代表公司向各位发出催办函，请求各位尽快完成结算工作。

结算是工程项目的最后一步，也是项目顺利交付的关键环节。

只有在结算完成之后，我们才能做到工程验收、支付尾款、解决工程质量问题等一系列事宜。

我们相信，各位对于项目的顺利完成也同样看重，因此我们诚挚希望各位能够加快结算进度，确保项目能够按时完工。

为了加快结算进度，我们建议各位采取以下措施：1. 配合提供结算所需的各类材料和证明文件，包括工程竣工报告、工程验收报告、质量保证书等。

这些文件是结算的重要依据，我们希望能够尽快收到。

2. 加强内部沟通，协调工作进度。

各位部门之间应该密切配合，确保结算工作可以顺利进行。

3. 如遇到问题或疑虑，请及时与我们沟通。

我们愿意与各位一同商讨解决方案，确保结算工作的顺利进行。

我再次强调，结算是项目顺利完成的关键环节。

我们希望各位能够高度重视，尽快完成结算工作，以保证项目能够按期圆满完成。

我们相信，在各位的共同努力下，结算问题将会得到妥善解决，项目将会取得圆满成功。

关于工程结算的催告函

关于工程结算的催告函
年催函字第号
公司（单位）：
（下称：）
于年月日与你公司（单位）签订一份《施工工程合同》，合同签订以后，我单位按约施工，于
年月日竣工并交付于你公司（单位）。

但截止目前，你公司（单位）尚未完成工程结算工作（相关结算材料早已转交你公司），导致工程款不能落实，故向你公司（单位）发函，要求
在日内组织并完成工程结算工作。

XX分公
司项目部
或：xx有限公司XX分公司
或：xx有限公司 20XX年XX月XX日
收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司（单位）
邮寄地址：邮编：
回执
年催函字第号的回执
我公司于年月日收到
公司（单位）的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司（单位）将尽快予以落实。

公司（单位）
日期：年月日。

工程结算催办函范文

工程结算催办函范文
工程结算催办函范文
工程结算催办函范文
200 年催函字第号
公司(单位)：
(下称： )于年月
日与你司(单位)签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于年月日竣工并交付于你司(单位)。

但时至今日，你司(单位)迟迟不做工程结算工作(相关结算材料早已转交你司)，导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函，要求在日内组织并完成工程结算工作。

公司(单位)
时间： 200 年月日
收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司(单位)
邮寄地址：邮编：回执
200 年催函字第号的回执
我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)
时间： 200 年月日。

关于工程结算的催办函

Pain is only residing to oneself by hating someone.通用参考模板（页眉可删）
关于工程结算的催办函
关于工程结算的催办函范文一：
()
执字第号
人民法院：
本院于年月日以() 字第号函要求你院于年月日前将……(写明当事人姓名或名称和案由)一案的办理结果书面报告我院。

但至今未见你院报来材料。

请你院抓紧落实，务必于年月日前将该案办理的情况材料报送我院。

关于工程结算的催办函范文二：
20__年催函字第号
公司(单位)：
(下称： )于年月
日与你司(单位)签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于年月日竣工并交付于你司(单位)。

但时至今日，你司(单位)迟迟不做工程结算工作(相关结算材料早已转
交你司)，导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函，要求在日内组织并完成工程结算工作。

公司(单位)
时间： 20__年月日
收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司(单位)
邮寄邮编：
回执
20__年催函字第号的回执
我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)
时间： 20__年月日
关于工程结算的催办函范文三：
我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)
时间: 20__年月日。

催促结算的函

催促结算的函欢迎来到CN人才公文网，下面是小编给大家整理的催促结算的函，供大家阅读参考。

催促结算的函1公司(单位)：(下称： )于年月日与你司(单位)签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于年月日竣工并交付于你司(单位)。

但时至今日，你司(单位)迟迟不做工程结算工作(相关结算材料早已转交你司)，导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函，要求在日内组织并完成工程结算工作。

公司(单位)时间： 200 年月日收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司(单位)邮寄地址：邮编：回执200 年催函字第号的回执我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)时间： 200 年月日催促结算的`函2安徽开发矿业：管委会与贵公司关于李xx矿路的往来款，目前对帐详情如下:一、收入部分：开发矿业xx年委托铁矿局建设的李楼进矿道路前后5笔共拨款500万元;二、支出部分：1、李楼进矿道路需开发矿承担路面工程款1050.48万元;2、12年为解决白皮车闹事问题，应要求开发区管委会为其暂付资金142万元;以上两笔支出合计1192.48万元。

三、以上收支结算后，你公司需补付款692.48万元，其间管委会已发函(邱开发函[xxxx]31号)催促贵公司结帐。

四、xxxx年9月，管委为五矿机械厂等3家企业从县财政拨回土地出让金返还款1589.38万元，其中开发矿业可得款650.73元，与上述第三项你公司需付款692.48结算后，开发矿业尚需补付我们41.75万元。

另其他五矿机械厂等2家企业在款到2周内，我们就已通知他们并拨回全部款项。

贵公司算好，尽快来结算办理相关手续。

xx经济开发区管委会xxxx年1月26日。

工程结算催办函A People need independence to be free. October 2, 2022
工程结算催办函
致：有限公司：
首先感谢贵公司对我公司的信任,一直以来将贵公司的新店筹建及老店改造项目承包给我公司,对贵司承包给我方的工程项目,我方都是按照贵司要求保质保量按时完成并移交给贵方;
鉴于与贵司多年合作,贵司承包给我公司的工程项目已竣工完成不下少数,由于贵司结算缓慢,很多工程项目甚至于还有2014年以前的项目都未能给于完成工程结算,大量的工程款项积压在贵公司,致使我公司资金无法周转,以至于靠借贷才能发放民工工资和垫付工程费用;
新年伊始,由于资金无法周转,我公司已是举步维艰,希望贵公司接到本函之日起,加快工程结算进度,争取在半年内办完我方的工程结算,做到真正的合作双赢;
此致
顺颂商祺
xxxxxxxx工程有限公司
2018年3月16日。

催办理结算的函

催办理结算的函催办理结算的函催办理结算的函1公司(单位)：(下称： )于年月日与你司(单位)签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于年月日竣工并交付于你司(单位)。

但时至今日，你司(单位)迟迟不做工程结算工作(相关结算材料早已转交你司)，导致工程款不能落实，故向你司(单位)发函，要求在日内组织并完成工程结算工作。

公司(单位)时间： 200 年月日收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给公司(单位)邮寄地址：邮编：回执200 年催函字第号的回执我公司于年月日收到公司(单位)的号关于工程结算的催告函，关于工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司(单位)将尽快予以落实。

公司(单位)时间： 200 年月日催办理结算的函2xx开发矿业：管委会与贵公司关于李楼进矿路的往来款，目前对帐详情如下:一、收入部分：开发矿业08年委托铁矿局建设的李楼进矿道路前后5笔共拨款500万元;二、支出部分：1、李楼进矿道路需开发矿承担路面工程款1050.48万元;日期小计5000000 20080318 1000000 20080918 1000000 20090119 500000 20091204 500000 20131030 2000000标段审计价款路基部分(政府) 路面(企业承担) 12229141.58 1724295.00 10504846.58 I标7639632.79 954536.00 6685096.79 II标4589508.79 769759.00 3819749.79 III标2820485.001928091.002、12年为解决白皮车闹事问题，应要求开发区管委会为其暂付资金142万元;以上两笔支出合计1192.48万元。

三、以上收支结算后，你公司需补付款692.48万元，其间管委会已发函(邱开发函[2012]31号)催促贵公司结帐。

四、2015年9月，管委为五矿机械厂等3家企业从县财政拨回土地出让金返还款1589.38万元，其中开发矿业可得款650.73元，与上述第三项你公司需付款692.48结算后，开发矿业尚需补付我们41.75万元。

工程竣工结算价款支付催告函

工程法务管理表格报告内容致：（函件接受单位A ）,尊敬的（发包人代表）先生/女士（函件接受单位B ）,尊敬的（总监理工程师）先生/女士（函件接受单位C ）,尊敬的先生/女士依据（发包人全称）与我方签订的合同约定，发包人应在一年—月—日前向我方支付人民币元整的的工程结算价款，但我方至今尚未收到工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商；或：我方已于一年—月—日向发包人递交了竣工结算报告及完整的结算资料，但至今已过一天（合同约定时间），我方尚未收到发包人关于对竣工结算报告批准或确认的书面文件，也没有收到发包人有关对工程竣工结算报告提出意见的有关书面文件，更没有收到工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商；或：我方提交工程竣工结算报告，发包人已于一年—月一日确认（或已于一年—月—日经发包人委托的造价咨询公司审定），现已过一天（合同约定时间），承包人至今尚未收到发包人的工程结算价款，发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商。

根据双方合同第33.2条“发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。

承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人”、第33.3条“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承当违约责任”及第33.4条“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的约定，我方无法将竣工工程交付给发包人，发包人须得承当承包人对竣工工程的保管费用，从即日起发包人应向承包人支付利息并依据合同专用条款第35条的约定须承当一元/ 天的违约责任。

结算催办函范本

结算催办函范本xx公司：我公司于20xx年xx月xx日收到xxxx公司（单位）的.xx号关于工程结算的催告函，关于xx工程的结算工作，因种种原因被耽搁，我司（单位）将尽快予以落实。

xx公司（单位）20xx年xx月xx日xx公司：于20xx年xx月xx日与你司（单位）签订一份施工工程合同，合同签订后，我单位按约施工，于 20xx年xx月xx日竣工并交付于你司（单位）。

但时至今日，你司（单位）迟迟不做工程结算工作（相关结算材料早已转交你司），导致工程款不能落实，故向你司（单位）发函，要求在20xx年xx月xx日内组织并完成工程结算工作。

收到本函后，请将回执签字盖章后交付或挂号邮寄给xx公司（单位）邮寄地址：邮编：xx公司（单位）20xx年xx月xx日xx建筑工程有限公司：贵我双方于20**年7月22日签订了西山老年公寓二次结构分部工程施工合同。

应与20**年8月20日完成，但贵方施工队管理混乱，技术人员、施工人员等技术不专业，致使本分部工程延期至20**年11月30日没有完工，留下许多有困难的分项工程。

我公司项目部高价聘请专业人员施工处理贵公司施工队留下的疑难分项工程。

于20**年6月份基本完成（3#楼地面打高、6#楼条板墙移位没有维修等）。

鉴于贵我公司关系，多次催促贵公司管理人员李广生于20**年11月份来项目部办理工程结算，李广生以各种理由迟迟未到，后再多方催促下于20**年12月份委派施工现场管理人员巩新会与我公司办理了结算，双方认可。

但巩新会上报后李广生不予认可，我公司项目部于20**年11月30日前所有分部工程结算完成，并报于财会处，贵公司工程结算单于20**年12月份报于财会处，所有分部工程视为双方认可，不再重新结算。

但鉴于贵我公司领导的关系于20**年7月份与贵公司李广生委派的施工现场管理人员巩新会、王永军重新做了结算，双方认可，报于财会处为最终结算。

但李广生仍有异议，迟迟不与我公司正常沟通，至今无结果。