建设项目施工保密协议
工程项目保密协议7篇
工程项目保密协议7篇篇1协议签订双方：甲方（工程委托方）：__________________乙方（工程承建方）：__________________鉴于甲乙双方在进行工程项目合作过程中，涉及商业秘密、技术秘密等保密信息，为明确保密责任，保障双方合法权益，经友好协商，达成以下工程项目保密协议：一、保密信息范围1. 双方确认，本协议所称的保密信息包括但不限于以下内容：工程项目的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件、设计资料、施工图纸、技术规范、工艺流程、材料采购信息、工程实施过程中的变更、现场操作技术数据等。
2. 任何一方在本协议生效前或履行过程中，无论有意或无意获得的对方未公开的保密信息，均属于本协议保密信息的范畴。
二、保密责任和义务1. 双方应保证各自参与工程项目的人员遵守本保密协议，不向任何第三方透露保密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方提供、转让、泄露、公开或使用保密信息。
3. 双方应采取有效技术措施和制度，确保保密信息安全，防止丢失或非法泄露。
4. 未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用对方的商业秘密或技术秘密进行其他活动。
三、保密期限1. 本协议保密期限自协议生效之日起至工程项目竣工验收后XX 年止。
2. 在保密期限内，双方应继续履行保密责任和义务。
保密期限届满后，除非双方另有约定，否则保密责任自行终止。
四、违约责任1. 任何一方违反本协议规定，泄露对方保密信息，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致对方商业秘密或技术秘密泄露，造成严重后果的，违约方应承担法律责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 如因执行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目保密协议5篇
工程项目保密协议5篇篇1甲方（工程项目委托方）：___________________乙方（工程项目承接方）：___________________鉴于甲乙双方在工程项目上的合作，双方就工程项目有关保密事项达成如下协议：一、保密信息范围1. 甲方提供给乙方的所有关于工程项目的资料和信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术规格、工程计划、财务数据等。
2. 乙方在项目实施过程中获取的其他敏感信息，如双方的合作细节、商务谈判内容等。
二、保密责任和义务1. 甲乙双方应严格遵守保密义务，确保保密信息不被泄露、丢失或滥用。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施，确保保密信息的安全性和完整性。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露、发布或公开保密信息。
4. 乙方应对其员工、顾问或代理进行保密教育，确保他们履行保密义务。
三、保密期限1. 本协议所指的保密期限自本协议签署之日起至工程项目完成并验收合格后的三年。
2. 若保密期限届满后，保密信息仍然具有保护价值，甲乙双方可协商续签保密协议。
四、免责条款1. 若乙方在履行工程项目过程中，因甲方原因导致的保密信息泄露，乙方不承担法律责任。
2. 若因国家法律法规要求或司法机关调查取证等原因导致保密信息泄露，双方均不承担法律责任。
五、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的保密义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。
2. 若乙方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权解除与乙方的合作关系，并追究乙方的法律责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
甲方（工程项目委托方）：___________________（盖章）法定代表人：___________________签字日期：_______年_______月_______日联系方式：___________________地址：___________________电子邮箱：___________________篇2甲方（工程项目委托方）：____________________乙方（工程项目承建方）：____________________鉴于甲乙双方共同进行工程项目合作，为明确双方在工程项目实施过程中的保密义务与责任，达成以下保密协议：一、保密内容1. 双方同意在本协议中列明的工程项目相关的所有信息均为保密信息，包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术标准、工艺流程、材料采购信息、成本核算、财务数据等。
施工保密协议(合集6篇)
施工保密协议（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工保密协议（合集6篇）施工保密协议第1篇甲方：乙方：根据甲乙双方年月日签定的《合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
工程施工保密协议范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲方委托乙方承担本工程项目的施工任务，为确保工程项目的顺利进行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就本工程项目的保密事宜达成如下协议：一、保密范围1. 甲方提供的工程图纸、技术资料、设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等涉及工程项目的所有技术秘密、商业秘密和保密信息。
2. 甲方提供的工程设备、材料、构件等产品的技术参数、性能指标、质量标准等涉及产品秘密的信息。
3. 甲方提供的工程合同、工程协议、工程款支付凭证等涉及工程项目的财务秘密。
4. 甲方提供的工程现场管理、施工组织、人员安排等涉及工程项目的管理秘密。
5. 甲方提供的其他涉及工程项目的保密信息。
二、保密义务1. 乙方在施工过程中，对甲方提供的保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、复制、传播或以其他方式使用。
2. 乙方应采取有效措施，确保保密信息的安全，防止保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损。
3. 乙方应对其员工进行保密教育，使其充分认识到保密的重要性，并要求其遵守本协议的保密义务。
4. 乙方在施工过程中，如发现保密信息被泄露、窃取、篡改或毁损，应及时通知甲方，并采取一切必要措施予以补救。
三、保密期限本协议的保密期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起计算，共计____年。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 乙方违反本协议的保密义务，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼过程中，双方应继续履行本协议的保密义务。
2024年施工保密协议
2024年施工保密协议____年施工保密协议甲方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方与乙方之间存在施工合作，为维护双方权益，确保施工过程中的商业秘密及机密信息的保护，保密协议如下：一、协议目的本协议旨在保护双方之间在施工过程中的商业秘密及机密信息，防止泄露和非法使用，确保双方的合法权益。
二、保密信息范围本协议所涉及的保密信息包括但不限于以下内容：1. 所有与施工项目有关的技术、工艺、图纸、设计方案等技术信息；2. 与合同履行有关的商业秘密，包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息等；3. 双方在施工过程中获取的其他保密信息。
三、保密义务1. 双方均应对本协议约定的保密信息负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露保密信息，除非取得对方事先书面同意；2. 双方应采取合理措施，妥善保管相关文档、数据及其他保密信息，防止泄露或遗失；3. 双方在工作人员中应建立保密教育与培训制度，确保员工对保密信息的认识和保护意识。
四、保密期限1. 本协议约定的保密期限为施工项目结束后的三年；2. 在保密期限届满后，双方可以协商决定是否继续保密，或将保密信息设定为永久保密。
五、违约责任1. 若任何一方违反了本协议的保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任；2. 对于故意泄露或故意使用保密信息的一方，另一方有权向法院提起诉讼，要求停止侵权行为并追究其法律责任；3. 非故意泄露或使用保密信息的一方，应采取措施尽力阻止保密信息的进一步泄露，并向对方及时报告。
六、法律适用和争议解决1. 本协议的订立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律；2. 双方一致同意，对于本协议的履行产生的争议应当通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 对本协议的任何修改或补充必须以书面形式进行；3. 如本协议中任何条款无效或不可执行，不影响其他条款的效力。
工程施工保密协议范本(3篇)
甲方代理人：(签章)乙方代理人：(签章)
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
住址：身份证号：__________ 电话：__________日期：
工程施工保密协议范本（三）
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方：
乙方：
签订日期：____年____月____日
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量(台)：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及机密信息，为明确保密责任，经双方友好协商，达成以下保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款，旨在明确双方在工程施工过程中各自的保密义务和责任，确保项目涉及的商业秘密、技术信息及其他机密不被泄露。
二、保密信息范围1. 甲方提供的施工图纸、设计方案、技术规格等所有与工程相关的技术资料；2. 甲乙双方关于工程实施的商务谈判记录、合同文本等商业信息；3. 工程实施过程中知悉的对方商业秘密及其他不宜公开的信息。
三、保密责任和义务1. 双方应妥善保管保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露；2. 双方应采取有效措施，确保保密信息不被不当使用或泄露；3. 双方不得将保密信息用于本协议以外的其他用途；4. 未经对方同意，不得私自复制、摘录或引用保密信息；5. 双方应明确各自参与工程的人员的保密责任和义务，保证保密信息的传递安全；6. 若发现保密信息被泄露或可能被滥用时，双方应立即相互通知，并共同采取必要措施防止信息扩散和损失。
四、例外情况以下情况不视为违反本协议：1. 该信息在披露时已为公众所知悉的信息；2. 该信息经对方书面同意而披露的信息；3. 在法律法规规定下需要披露的信息。
但披露方应提前通知对方，并协助对方采取必要的保护措施。
五、违约责任和纠纷解决方式如发生一方违反本协议规定的保密义务，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因违约行为造成的损失。
若发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程实施期间及工程完工后两年；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱：[甲方公司电子邮箱地址]乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[乙方公司联系电话及地址]电子邮箱：[乙方公司电子邮箱地址]注：以上协议仅为范本，实际协议需根据具体情况进行调整和完善。
工程施工保密协议范本4篇
工程施工保密协议范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为保障双方的合法权益，特签订本协议。
一、保密内容1.1 保密内容包括但不限于工程设计方案、施工图纸、工程施工计划、工程进度、工程造价预算等涉及工程施工过程的技术、管理资料等。
1.2 甲、乙双方在合作过程中产生的文件、资料，均应属于保密内容，未经双方允许，不得向第三方透露或泄露。
二、保密责任2.1 甲、乙双方应加强对保密内容的保护，采取必要措施确保信息的安全性。
2.2 甲方应对自身信息的保密负责，不得随意向外泄露相关资料。
2.3 乙方应加强员工教育，严格遵守保密规定，不得擅自将保密内容外泄，如有违反者，应承担相应的法律责任。
三、信息使用3.1 乙方在获得保密信息后，仅限于为完成工程施工任务而使用，不得用于其他商业用途。
3.2 甲方不得擅自要求乙方将保密内容提供给其他单位或个人，如有需要转交他人需要，应征得乙方同意。
4. 违约责任4.1 如甲、乙双方任何一方在协议约定中违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
4.2 若因乙方泄露保密内容给第三方造成损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
五、保密期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，保密期限至工程竣工验收合格之后终止。
5.2 协议期满后，双方仍应对已提供的保密内容保密，除非双方达成另行约定。
六、协议解释6.1 本协议内容和解释均应依法律规定进行，如有争议，双方应友好协商解决。
6.2 在特殊情况下，双方可采取补充协议的形式，对本协议内容进行调整或补充。
七、协议生效本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）法定代表人：（签字）乙方：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《刑法》及其他有关规定，甲、乙双方经友好协商，就（工程名称）________________的施工过程中的信息保密工作达成协议，具体内容如下：第一条保密内容1.1本协议涉及保密的内容包括但不限于工程的设计方案、施工图纸、施工技术、工程进度、成本预算、质量控制等相关信息。
工程施工保密协议范本6篇
工程施工保密协议范本6篇篇1工程施工保密协议范本甲方（委托方）：（单位名称）乙方（受承方）：（单位名称）为了确保双方在工程施工过程中的信息安全，保护工程相关的技术秘密和商业机密，维护双方的利益，特订立本协议。
一、保密内容1. 受承方应当履行本协议项下的保密义务，对于甲方提供的所有工程施工相关的技术资料、商业机密和其他涉及保密内容的信息（以下简称“保密信息”），予以严格保密。
受承方不得泄露给任何第三方，包括员工、供应商、合作方等。
2. 除非经甲方书面同意，受承方不得将保密信息用于其他目的，不得擅自复制、传播、发布或用于其他工程项目。
3. 受承方应当合理保管和使用甲方提供的保密信息，确保不被盗窃、泄露或遗失。
如有发生保密信息泄露的情况，受承方应当立即通知甲方，并配合甲方采取相应措施。
二、保密期限1. 本协议项下的保密期限为工程施工完成并验收合格之日起三年。
在保密期限届满后，双方可以商议延长保密期限。
2. 协议期间双方发生争议时，仍应执行本协议项下的保密义务，直至争议解决为止。
三、违约责任1. 如受承方违反本协议规定，泄露保密信息或披露给第三方，应承担违约责任，包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
2. 如因受承方的违约行为导致甲方遭受重大损失，甲方有权追究受承方的法律责任，并要求受承方承担全部损失。
四、其他1. 本协议未尽事宜，双方可以另行商议，并经双方书面确认后生效。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：日期：乙方（受承方）：日期：篇2工程施工保密协议范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：联系人：联系电话：为明确双方在工程施工过程中的保密责任，保护工程施工过程中的机密信息，特订立本保密协议。
双方经友好协商一致，按照平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条保密信息的范围1.1 本协议所称保密信息是指在工程施工过程中，一方向另一方提供的、涉及商业秘密、技术机密等的任何口头、书面或电子形式的信息。
工程项目保密协议范本7篇
工程项目保密协议范本7篇篇1协议编号：XXXXXX甲方（保密方）：____________________公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（接收方）：____________________公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鉴于甲乙双方共同参与XXXX工程项目的实施，为明确双方在保密事项上的责任与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在友好协商的基础上，特订立本工程项目保密协议。
第一条保密信息1.1 本协议所称保密信息是指甲方提供给乙方与工程项目相关的所有信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、技术数据、工程计划、材料清单、会议纪要、商业秘密等。
第二条保密责任2.1 乙方应对从甲方获取的保密信息承担保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2.2 乙方仅可将保密信息用于本工程项目的实施，不得用于其他目的。
2.3 若乙方发现保密信息丢失或泄露，应立即通知甲方，并积极配合甲方采取补救措施。
第三条保密期限3.1 本协议自签署之日起生效，保密期限自保密信息提供之日起不少于_____年。
3.2 保密期限届满后，乙方仍需对甲方提供的保密信息承担保密责任，直至甲方书面通知解除保密义务。
第四条知识产权归属4.1 双方确认，本协议涉及的保密信息的知识产权归甲方所有。
4.2 乙方在本工程项目中使用甲方提供的保密信息所形成的一切成果（包括但不限于改进、发展、衍生作品等）的知识产权，均归甲方所有。
第五条违约责任5.1 若乙方违反本协议任何条款，甲方有权要求乙方承担以下违约责任：（1）立即停止使用并返还甲方提供的所有保密信息；（2）赔偿甲方因此遭受的所有损失；（3）承担因此产生的法律后果。
项目施工总工保密协议书范本
项目施工总工保密协议书范本甲方（发包方）：____________________地址：___________________________联系电话：___________________________乙方（承包方）：________________地址：___________________________联系电话：___________________________鉴于乙方作为项目施工总工参与甲方的____（具体项目名称）建设，并可能接触到甲方的商业秘密和技术秘密，经双方协商一致，达成如下保密协议：一、保密信息的定义1.1 保密信息包括但不限于甲方的技术资料、设计图纸、工程方案、商业计划、客户信息等。
1.2 保密信息不包括乙方在签订本协议前已经公开或合法获得的信息。
二、保密义务2.1 乙方应对其在履行合同过程中知悉的保密信息严格保密，不得向任何第三方披露。
2.2 乙方应采取合理措施保护保密信息的机密性，防止未经授权的使用、泄露或公开。
2.3 乙方不得将保密信息用于除履行本合同之外的任何其他目的。
三、保密期限3.1 本协议项下的保密义务自本协议签订之日起生效，持续至保密信息不再具有保密性质或双方另有约定的时间为止。
3.2 即使本合同终止或解除，乙方仍应继续履行保密义务。
四、违约责任4.1 如乙方违反本协议的任何条款，应向甲方支付违约金人民币____元整（￥____）。
4.2 如因乙方违反保密义务导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
4.3 因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担因此给对方造成的损失。
五、争议解决5.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款6.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
工程施工保密协议
工程施工保密协议甲方（施工方）：________________乙方（委托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业秘密法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就双方在工程施工过程中的信息保密事宜，达成如下协议：第一条保密信息1.1 本协议所称保密信息，是指甲乙双方在工程施工过程中所获悉的与对方商业秘密、技术秘密、工程计划、施工方案等相关的所有信息，包括但不限于以下内容：（1）乙方的工程计划、设计图纸、施工方案等；（2）甲方的施工技术、工艺流程、施工组织设计等。
第二条保密义务2.1 甲乙双方同意在工程施工过程中及工程结束后，对获悉的对方保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或公开保密信息。
2.2 乙方在向甲方提供工程计划、设计图纸、施工方案等文件时，应确保文件中不含有乙方的保密信息。
第三条保密期限3.1 本协议的保密期限自双方签署之日起算，至工程完工之日止。
3.2 尽管保密期限届满，甲乙双方仍应继续承担保密义务，直至对方书面同意解除保密义务。
第四条保密措施4.1 甲乙双方应采取合理、必要的措施，保护对方的保密信息，防止保密信息泄露、丢失或被第三方获取。
4.2 甲乙双方应对其员工、代理人、顾问等第三方进行保密教育，确保其了解并遵守本协议的保密义务。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方违反保密义务，泄露甲方保密信息的，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方（委托方）：______________（单位名称）乙方（承包方）：______________（单位名称）为了保障工程信息的保密性和安全性，双方经友好协商，达成如下协议：一、保密内容1. 甲方提供的所有施工图纸、设计方案、施工计划等相关文件资料，均属于保密内容。
2. 乙方在施工过程中获得的与工程相关的所有信息，包括但不限于施工进度、技术指导、施工过程中遇到的问题以及解决方案等，均属于保密内容。
二、保密义务1. 乙方承诺对上述保密内容进行严格保密，不得私自泄露、复制、传播给第三方，尤其是竞争对手。
2. 乙方不得擅自将甲方的保密内容用于其他项目或者其他商业用途，必须严格遵守保密义务。
3. 乙方应当妥善保管与工程相关的所有文件资料，不得外借或丢失，一经发现造成信息泄霩，乙方将承担相应法律责任。
三、违约责任1. 若乙方违反本协议的保密义务，泄霩、传播甲方的保密内容，甲方有权要求乙方承担相应的经济赔偿责任，并保留追究法律责任的权利。
2. 若乙方因违反本协议而使甲方遭受损失的，乙方需赔偿甲方的全部损失，并承担违约责任。
四、协议变更1. 本协议经双方签字盖章后生效，如需变更，需经双方协商一致并签订书面协议。
2. 未经双方书面同意，任何一方不得变更、解除本协议。
五、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并完全结清工程款后终止。
2. 本协议的签署地点为__________________，本协议一式___份，双方各执___份。
甲方（委托方）：______________（盖章）乙方（承包方）：______________（盖章）日期：____年____月____日以上是工程施工保密协议范本，希望双方遵守协议内容，共同维护工程信息的安全和保密性。
如有任何疑问或需要进一步协商，可随时联系双方指定代表进行沟通。
祝合作愉快，工程顺利完成！篇2工程施工保密协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）为明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本协议。
工程项目保密协议5篇
工程项目保密协议5篇篇1工程项目保密协议首部鉴于甲方承担了工程项目的设计与施工工作，乙方拥有工程项目的相关技术和专利，为保护双方合法权益，特制订以下协议。
第一条保密信息的范围1. 甲方在履行本合同过程中所获得的包括但不限于设计图纸、施工计划、材料样本、技术标准等文件资料，属于乙方的商业秘密，不得向任何第三方透露。
2. 乙方拥有所有工程项目的知识产权，甲方对乙方的技术和专利必须保密，不得擅自窃取或泄露。
第二条保密义务的履行1. 甲、乙双方应严格履行保密义务，确保保密信息不被泄露，不得用于任何违法违规活动。
2. 在本协议有效期内，甲、乙双方工作人员应签署保密协议，并接受保密培训，确保知识产权不受侵犯。
第三条保密措施的责任1. 甲方应建立完善的信息保密制度，设置专门人员负责保密工作，加密存储相关文件资料，确保安全可靠。
2. 乙方有权对甲方进行随机抽查，核实保密措施的执行情况，发现问题应及时整改，确保保密工作的顺利进行。
第四条违约责任1. 若甲方违反本协议的保密义务，泄露乙方的商业秘密，应承担赔偿责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方若发现甲方违约行为，有权终止合作，并向有关部门投诉，维护自身合法权益。
第五条协议变更1. 本协议一经签订即生效，任何变更须经甲、乙双方协商一致，并写明书面文件。
2. 协议有效期为工程项目结束后两年，若有延期需要，应提前协商，并签订延期协议。
第六条争议解决1. 本协议一切争议应协商解决，协商不成，可向相关部门申请调解或仲裁。
2. 争议解决的结果为协议变更前提。
第七条附则1. 本协议为保密协议，不得转让给第三方。
2. 本协议适用中华人民共和国法律。
3. 本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为工程项目保密协议，甲、乙双方应严格执行，确保双方合法权益不受损害。
篇2工程项目保密协议一、协议参照1、为了加强工程项目中信息的保密工作，本协议参照相关法律法规及公司内部规章制度。
工程施工合同保密条款(3篇)
第1篇鉴于甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）在工程施工过程中可能涉及到商业秘密、技术秘密、管理秘密等，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方特制定本保密条款，以明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务。
第一条保密信息范围1.1 本合同所称保密信息，是指以下内容：（1）发包方提供的工程设计图纸、技术文件、施工方案、技术资料、商业秘密、管理秘密等；（2）承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等；（3）双方在合同履行过程中涉及到的其他保密信息。
1.2 保密信息包括但不限于以下形式：（1）书面形式，如文件、图纸、报告、函件等；（2）口头形式，如会议、电话、讨论等；（3）电子形式，如电子邮件、数据、软件等。
第二条保密义务2.1 承包方应严格保守发包方提供的保密信息，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.2 承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.3 承包方应建立健全保密制度，对参与工程施工的人员进行保密教育，确保保密信息的安全。
2.4 承包方在合同履行过程中，如发现保密信息泄露，应立即采取措施防止信息进一步泄露，并及时通知发包方。
第三条保密期限3.1 本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后三年止。
3.2 在保密期限内，如因特殊情况导致保密期限需要延长，双方应协商一致后书面确认。
第四条违约责任4.1 如承包方违反本保密条款，泄露、披露或使用保密信息，给发包方造成损失的，承包方应承担全部赔偿责任。
4.2 如因承包方违反本保密条款，导致发包方遭受名誉损害或其他不良影响的，承包方应承担相应的法律责任。
第五条其他5.1 本保密条款作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
5.2 本保密条款未尽事宜，双方可另行协商解决。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及保密信息，为明确双方保密责任，保障双方合法权益，经友好协商，达成以下工程施工保密协议：一、协议目的双方同意本协议的条款和条件，以确保涉及工程项目的所有商业秘密、技术信息和其他保密信息得到有效保护，避免未经授权的披露或使用。
二、保密信息的定义本协议所称的保密信息包括但不限于：1. 工程设计、施工图纸及规格；2. 施工进度计划、时间安排；3. 材料采购信息、供应商名单；4. 双方商谈的价格条款及其他合同细节；5. 双方业务经营中的商业秘密；6. 其他与工程相关的未公开信息。
三、保密责任和义务1. 甲乙双方应对所有保密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 双方应采取合理的安全措施，防止保密信息丢失、泄露或被非法获取。
3. 双方员工及参与项目的人员应遵守本保密协议，对知悉的保密信息承担相应的保密责任。
4. 未经对方同意，任何一方不得擅自复制、摘录或引用保密信息。
5. 若因一方违反保密义务导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。
四、保密期限本协议的保密期限自协议签署之日起至工程竣工验收合格之日起两年止。
保密期限届满后，除非双方另有书面协议延续保密期限，否则保密义务自动终止。
五、例外情况在下列情况下，一方可以披露保密信息：1. 法律或法院命令要求披露；2. 披露方在事先获得对方书面同意；3. 信息已经公开或普遍知晓的信息。
在上述情况下披露保密信息的，披露方应通知对方并提供相关证据。
六、违约责任及法律救济1. 若一方违反本协议规定的保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致保密信息泄露，违约方应承担法律责任，并承担因此产生的所有法律后果。
3. 双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求对方承担违约责任和法律责任。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
工程保密协议样本(六篇)
工程保密协议样本建设单位（以下简称甲方）：_____实施单位（以下简称乙方）：_____为了确保国家及单位的机密，现就本项目涉及相关安全防范设施建设的保密事宜，依据国家保密法和相关安全保密的规定和要求，经双方协商签订本协议：_____一、乙方应对甲方安全防范项目严格保密，不得对外泄露，对参与项目建设不得作为业绩向外宣传或制作广告等。
二、乙方凡使用到本项目的文件、资料、图纸，必须认真履行登记手续，严格控制涉密人员和范围，各项资料要落实专人保管，不得任意扩散、擅自印（复）制；不得丢失，因发生丢失时必须及时向甲方报告。
三、乙方要落实专人负责有关电子文档资料管理，项目用的计算机要与互联网进行物理隔离，严禁上网传送有关信息资料。
四、施工现场严禁拍照、录像，非施工人员不得进入；因建设需要拍照或录像的，须报甲方主管部门批准并由专人陪同进行。
五、乙方应对参建人员进行严格审查使用，严格落实保密责任，严禁使用非专业和身份不明人员进行安装施工。
六、项目建设竣工后，乙方应将项目有关的文件、资料、图纸等保密信息报送甲方，并承诺终身保守本项目涉及的秘密事项，包括技术秘密、安全秘密、商业秘密等。
如乙方以任何形式公开或复制本项目涉密文件、图纸等内容的，均属违反本协议规定，甲方将追究其法律责任。
本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力,自签订之日期生效。
甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 代表：_____ 代表：__________签订日期：_____工程保密协议样本（二）建设单位（以下简称甲方）：_____实施单位（以下简称乙方）：_____为了确保国家及单位的机密，现就本项目涉及相关安全防范设施建设的保密事宜，依据国家保密法和相关安全保密的规定和要求，经双方协商签订本协议：_____一、乙方应对甲方安全防范项目严格保密，不得对外泄露，对参与项目建设不得作为业绩向外宣传或制作广告等。
二、乙方凡使用到本项目的文件、资料、图纸，必须认真履行登记手续，严格控制涉密人员和范围，各项资料要落实专人保管，不得任意扩散、擅自印（复）制；不得丢失，因发生丢失时必须及时向甲方报告。
施工方保密协议范本
甲方（施工方）：________________________乙方（建设单位）：_______________________鉴于甲方作为施工方，在乙方提供的工程建设项目中承担施工任务，为了确保工程信息的保密性，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下保密协议：一、保密范围1. 本协议涉及的保密信息包括但不限于以下内容：（1）工程名称、地点、规模、投资额、建设周期等基本信息；（2）施工图纸、设计文件、技术资料、施工方案、施工工艺等；（3）施工过程中产生的各类技术秘密、商业秘密；（4）工程进度、质量、安全等内部管理信息；（5）乙方提供的原材料、设备、技术等保密信息；（6）双方约定需保密的其他信息。
2. 保密信息包括但不限于以文字、图表、录音、录像、电子数据等形式存在的信息。
二、保密义务1. 甲方应严格遵守国家有关保密法律法规，对所知悉的乙方保密信息承担保密义务。
2. 甲方在施工过程中，不得泄露、传播、使用或允许他人使用任何乙方保密信息。
3. 甲方应采取有效措施，防止保密信息在施工过程中被泄露、窃取、篡改或丢失。
4. 甲方对因职务行为知悉的乙方保密信息，不得在离职后或终止合作后使用或泄露。
5. 甲方应加强对施工人员的保密教育和管理，确保施工人员遵守本协议约定的保密义务。
三、保密期限1. 本协议的保密期限自签订之日起至工程竣工验收合格后五年止。
2. 保密期限届满后，甲方仍应承担保密义务，但不得限制乙方对工程成果的合法使用。
四、违约责任1. 如甲方违反本协议约定，泄露、传播、使用或允许他人使用乙方保密信息，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
2. 甲方因违反本协议给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
建筑施工人员保密协议书
建筑施工人员保密协议书甲方（用人单位）：_____________________乙方（施工人员）：_____________________鉴于乙方在甲方的建筑施工项目中担任施工人员，将接触到甲方的商业秘密和工程信息，为保护甲方的合法权益，维护双方的合作关系，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本保密协议书，并共同遵守以下条款：第一条保密内容1.1 乙方在甲方工作期间所接触到的所有商业秘密，包括但不限于技术资料、工程图纸、施工方案、工程进度、成本信息、客户信息、供应商信息等。
1.2 乙方在甲方工作期间所接触到的所有工程信息，包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的信息。
第二条保密期限2.1 本协议的保密期限自乙方开始在甲方工作之日起至工程竣工验收合格后两年止。
2.2 如乙方在保密期限内离职，保密期限延长至离职后两年。
第三条保密义务3.1 乙方在保密期限内不得以任何形式泄露、披露、使用或允许他人使用甲方的商业秘密和工程信息。
3.2 乙方不得将甲方的商业秘密和工程信息用于任何与甲方竞争或损害甲方利益的活动。
3.3 乙方在保密期限内不得自行或协助他人建立与甲方相竞争的企业或从事与甲方相竞争的业务。
第四条保密措施4.1 甲方应采取必要的保密措施，确保商业秘密和工程信息的安全。
4.2 乙方应妥善保管甲方提供的商业秘密和工程信息，防止泄露或被他人非法获取。
第五条违约责任5.1 如乙方违反本协议的保密义务，应向甲方支付违约金人民币____万元，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
5.2 如乙方违反本协议的保密义务，甲方有权解除与乙方的劳动合同，并要求乙方承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保密协议
发包人：
承包人：
根据双方年月日签订的《合同》，为保护发包人的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：
1.原则
1.1承包人签订本协议的同时即视为同意发包人的保密要求。
承包人在施工期间及竣工后均应当保守发包人的技术秘密及商业秘密，遵守本协议。
1.2本协议提及的技术秘密及商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关电仪设备的资料等。
1.3所有工程照片版权归承包人所有，未经发包人允许，承包人不得使用工程照片做任何商业应用。
2承包人义务
1.1承包人未经发包人允许，不得将本工程的技术协议书提供给第三方查阅、保管。
1.2承包人未经发包人允许，不得将本工程的相关技术资料包括施工图纸提供给第三方查阅、保管。
1.3承包人未经发包人允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入发包人设备内部或对内部结构进行拍照，如果承包人违约，其行为将被视为窃取商业秘密，发包人将追究承包人的法律责任。
1.4承包人进入现场施工必须向发包人交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；
1.5图纸为发包人的自有知识产权，承包人应做好施工图纸的现场管理和保管，不得将本工程图纸转给第三方，任何未经发包人允许向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。
发包人有权追究法律责任。
工程竣工后，承包人应当将全部图纸退还给发包人。
1.6承包人不得摘抄、复制、转载本工程技术资料及图纸；不得利用发包人的图纸、技术承揽其他工程，不得扩散、仿制发包人的技术，否则视为承包人违反保密条款。
承包人必须告知并约束其员工对发包人的图纸、技术进行保密，承包人员工的泄密责任由承包人负责。
3.违约责任
3.1承包人违反本协议任何一条的约定，应当一次性向发包人支付相当于合同价格的 %即元，作为违约金，由发包人在工程款中扣除。
3.2承包人的违约行为造成发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的损失。
4争议解决
4.1因本协议及其相关内容一起的纠纷，双方应当协商解决，协商解决不成的，任何一方均有权提起诉讼，双方约定由所在地人民法院管辖。
5其它
5.1本协议自生效。
5.2本协议是《合同》不可分割的一部分。
发包人（公章）：
发包人代表或授权代表（签字）：
年月日承包人（公章）：
承包人代表或授权代表（签字）：
年月日。