河北省建设工程施工合同
(完整版)河北省建设工程施工合同(2013)示范文本
工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (8)一、工程概况 (8)二、工程承包范围 (8)三、合同工期 (8)四、质量标准 (9)五、合同价款 (9)六、项目经理 (9)七、组成合同的文件 (9)八、词语含义 (9)九、承诺 (10)十、签订时间 (10)十一、签订地点 (10)十二、补充协议 (10)十三、合同生效 (10)十四、合同份数 (10)第二部分通用条款 (12)1.总则1.1定义 (12)1.2合同文件及解释 (15)1.3语言文字 (16)1.4 适用的法律、标准与规范 (16)1.5通讯联络 (16)1.6工程分包 (17)1.7发包人提供资料 (17)11.8图纸和承包人文件 (17)1.9投标文件的完备性 (18)1.10文物和地下障碍物 (19)1.11事故处理 (19)1.12专利权 (19)1.13联合的责任 (20)1.14保障 (20)1.15财产 (20)1.16交通运输 (21)2.发包人2.1发包人工作 (22)2.2发包人代表 (22)2.3 发包人人员 (23)2.4材料设备的提供 (23)2.5资金来源证明及支付担保 (23)2.6发包人支付合同款 (23)2.7组织竣工验收 (23)2.8现场统一管理协议 (24)2.9发包人未尽义务的责任 (24)3.承包人3.1承包人工作 (24)3.2项目经理 (25)3.3 承包人人员 (26)3.4 承包人劳务 (26)3.5 承包人现场查勘 (28)3.6 承包人实施工作 (28)3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28)3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28)3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28)23.10承包人为发包人的人员提供配合 (29)3.11履约担保 (29)3.12承包人未尽义务的责任 (29)4.监理工程师4.1发包人对监理工程师授权 (29)4.2监理工程师职权 (30)4.3监理工程师职权限制 (30)4.4监理工程师指令 (30)4.5承包人执行监理工程师指令 (31)4.6监理工程师代表任命和撤回 (31)4.7监理工程师职权委托 (31)4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)5.造价工程师5.1发包人对造价工程师授权 (32)5.2造价工程师职权 (32)5.3造价工程师职权限制 (32)5.4造价工程师指令 (32)5.5承包人执行造价工程师指令 (33)5.6造价工程师未尽义务或失误的责任 (33)6.工程质量6.1质量的管理 (33)6.2质量目标 (33)6.3隐蔽工程和中间验收 (34)6.4检查和返工 (35)6.5重新检验和额外检验 (35)7.安全生产、文明施工与环境保护7.1安全生产和文明施工 (35)7.2职业健康 (37)7.3环境保护 (38)38.工期和进度8.1施工组织设计 (38)8.2进度计划和报告 (38)8.3开工 (39)8.4 放线 (40)8.5工期和工期延误 (40)8.6不利物质条件 (41)8.7异常恶劣的气候条件 (42)8.8暂停施工和复工 (42)8.9加快进度 (43)8.10竣工日期 (44)8.11误期赔偿 (44)9.造价9.1资金计划和安排 (44)9.2工程量 (45)9.3工程计量 (45)9.4暂列金额 (46)9.5计日工 (46)9.6提前竣工奖与误期赔偿费 (47)9.7合同价款的约定与调整因素 (47)9.8工程数量的偏差 (48)9.9工程变更 (48)9.10合同价款调整方法 (49)9.11后续法律、法规、规定引起的调整 (50)9.12支付事项 (50)9.13预付款 (51)9.14安全生产、文明施工措施费 (52)9.15进度款 (52)9.16索赔 (54)49.17竣工结算与结算款 (55)9.18质量保证金 (56)10.材料与设备10.1发包人供应材料、工程设备 (56)10.2承包人采购材料、工程设备 (57)10.3样品 (58)10.4材料与设备专用要求 (59)10.5材料、设备的检验 (59)11.验收和工程试车11.1分部分项工程验收 (59)11.2竣工资料 (60)11.3竣工验收 (60)11.4 工程试车 (61)11.5提前交付单位工程的验收 (62)11.6施工期运行 (62)11.7 竣工退场 (62)12.缺陷责任与保修12.1缺陷责任期 (63)12.2质量保修 (63)13.违约13.1发包人违约 (64)13.2 承包人违约 (65)13.3第三人造成的违约 (67)14.不可抗力14.1不可抗力的因素 (67)14.2不可抗力处理程序 (67)14.3双方对不可抗力引起损伤的承担 (67)14.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (68)515.保险15.1工程保险 (68)15.2工伤保险 (68)15.3其他保险 (68)15.4 持续保险 (69)15.5保险凭证 (69)15.6未按约定投保的补救 (69)15.7通知义务 (69)16.合同争议、解除与终止16.1合同争议 (69)16.2 合同解除 (71)16.3合同解除的支付 (72)16.4 合同终止 (73)17.其他17.1 缴纳税金、规费 (74)17.2 保密要求 (74)17.3廉政建设 (75)第三部分专用条款 (76)1.总则 (76)2.发包人 (78)3.承包人 (80)4.监理工程师 (82)5.造价工程师 (83)6.工程质量 (84)8.工期和进度 (84)9.造价 (85)10.材料与设备 (89)11.验收和工程试车 (89)612.缺陷责任期和保修 (90)13.违约 (90)14.不可抗力 (92)15.保险 (93)16.合同争议、解除与终止 (93)17.其他 (94)第四部分附件 (95)附件 1 承包人承揽项目一览表 (96)附件 2 房屋建筑工程质量保修书 (97)附件3 履约担保 (100)附件4 预付款担保 (101)附件5 支付担保 (102)7第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,自愿平等协商,达成如下合同:1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定,为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规,保证施工过程中的安全,提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件:经双方代表签字、盖章,合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工,并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求,提供取得合法资质的建设工程施工人员,按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督,并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构,负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式:甲方按照施工进度及相关规定,向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成,乙方应及时通知甲方并提供证明材料,双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求,乙方应及时协商解决,并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更,但变更应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时,双方应及时协商解决,如无法解决争议,可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件:合同履行完毕,或者双方一致同意解除合同时,合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定,应当承担相应的违约责任,并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时,双方应首先进行友好协商,如无法协商解决,可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜,可由双方协商解决,如协商不成,参照相关法律法规进行处理。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本(以下简称“施工合同”)第一部分:协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.2 工程地点:1.3 工程内容:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)1.4 工程立项、规划批准文件号:1.5 资金来源:二、工程承包范围2.1 承包范围:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)三、合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 合同价格支付方式:(1)合同签订后七个工作日内,发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,发包人按实际完成工程量支付相应款项。
(3)工程竣工验收合格后,发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等,并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款,并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务,不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止:合同履行完毕,双方履行完毕合同约定的义务,合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,向承包人支付违约金,并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
签订日期:______________________签订日期:______________________
二、甲方(发包方)责任
1.提供施工图纸及技术资料:甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料,并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续:甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续,并取得相关证书。
3.提供施工场地:甲方应提供具备施工条件的场地,确保乙方顺利施工。
4.付款义务:甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称:河北省XX建设项目
2.工程地点:河北省XX市XX区
3.工程类型:住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米
5.工程造价:人民币XX万元
6.工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天
3.工程结算:工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料,甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付:甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金,待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准:工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收:乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收,甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方(承包方)责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工,确保工程质量。
2.人员组织与管理:乙方应自行组织施工队伍,并对施工人员进行管理,确保工程进度及质量。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号:________甲方:________乙方(施工责任方):________甲方承建之工程,现委托乙方采取(□A、包工□B、包工包料)、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,双方共同遵守执行。
第一条:工程内容一、工程地点:_____________;二、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,总工期:____日;三、分部分项工程工种类别:____;四、工程质量标准:____;五、乙方承包围:____;第二条:组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质,特种工种均持证上岗。
在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通,只要与本工程有关的事宜,必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外,否则,给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资,必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册,工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可,并花名册交项目经理保管并存档。
第三条:双方职责一、甲方责任:1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量,申报预决算,申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任:1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同(示范文本)》第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。
从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款合同总价(小写):元。
(大写):元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(1)条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见:经办人:备案部门:(公章)备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同(示范文本)》(略)第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他:2、本合同文件的优先解释顺序如下:按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范;现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件;国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省建设工程施工合同(合集六篇)
河北省建设工程施工合同(合集六篇)在施工之前,通常要签订施工劳务承包合同的。
这样既可以保障双方的权利,又可以免去许多纠纷。
以下是为大家整理的河北省建设工程施工合同(合集六篇),欢迎品鉴!第1篇: 河北省建设工程施工合同甲方:___________________(以下简称甲方)乙方:___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为_____________工程,地点在__________________________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同(示范文本)》第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数:_____天。
从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款合同总价(小写):元。
(大写):元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(1)条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见:经办人:备案部门:(公章)备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同(示范文本)》(略)第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他:2、本合同文件的优先解释顺序如下:按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范;现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件;国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
河北省建设工程施工合同-范本完整版河北省建设工程施工合同甲方:(出资方全称、地址)乙方:(承建方全称、地址)鉴于甲方拟委托乙方进行下述施工项目,甲方和乙方经友好协商,决定签订本合同。
双方遵循诚实守信、平等互利的原则,达成如下合作协议:一、工程项目1.工程名称:(填写具体工程项目名称)2.工程地点:(填写具体工程项目所在地)3.工程范围:(填写具体工程项目的工作范围)二、工程金额及支付方式1.工程金额:本工程总投资为(填写具体金额,包含税费)。
2.支付方式:甲方按照以下方式向乙方支付工程款项:(具体列明各项工程款项的支付时间和金额)三、合同履行期限1.工程开工日期:本工程计划于(填写具体日期)开工。
2.工程竣工日期:本工程计划于(填写具体日期)竣工。
四、工程质量1.工程质量:乙方保证本工程的施工质量符合国家有关标准和规定,达到合同约定的要求。
2.质量保证期:乙方保修期为工程竣工验收合格之日起(填写具体期限)。
五、工程变更1.变更原因:如需对工程范围、工艺、设计等进行变更,必须经过双方书面协商,并按照协商的结果进行调整。
2.变更费用:工程变更引起的费用增减,由双方在协商基础上确定。
六、工程保险1.工程保险:本工程施工期间,乙方有责任购买相应的工程保险,并按照保险合同的规定向甲方提供相应的保险保单。
2.保险赔偿:如发生保险事故,乙方应立即通知甲方,并协助甲方办理相应的保险赔偿事宜。
七、违约责任1.迟延履约:如乙方未按照合同约定的时间履约,则应向甲方支付迟延履约金,迟延金的计算方式为合同总金额的(填写具体比例)。
2.质量问题:如工程存在质量问题,乙方应承担返工修复费用,并按照法律法规承担相应的法律责任。
八、争议解决1.争议解决:双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.协议效力:本合同自双方签字之日起生效,并对双方具有约束力。
本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同示范文本工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省建设厅河北省工商行政管理局第一部分协议书发包人:中国联合网络通信有限公司廊坊数据分公司承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:中国联通华北(廊坊)基地建设工程1号、2号机房楼桩基础工程施工工程地点:工程内容:招标文件及施工图纸范围内所标注的桩基础工程施工工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:30天。
自 2012年7月20日开始施工,至2012年8月18日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(小写):元。
(大写):元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
第二部分通用条款一、总则1定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)2020年12月
------完整版工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书................................................................. 错误!未定义书签。
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。
二、工程承包范围........................................................................ 错误!未定义书签。
三、合同工期................................................................................ 错误!未定义书签。
四、质量标准................................................................................ 错误!未定义书签。
五、合同价款................................................................................ 错误!未定义书签。
六、项目经理................................................................................ 错误!未定义书签。
七、组成合同的文件.................................................................... 错误!未定义书签。
河北施工合同范本2017
河北施工合同范本2017河北省建设工程施工合同(示范文本)甲方(发包方):姓名/名称:地址:联系电话:法定代表人:乙方(承包方):姓名/名称:地址:联系电话:法定代表人:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准:[具体质量标准]2. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)2. 支付方式:[具体支付方式和时间节点]五、双方责任1. 甲方责任(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付合同价款;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并提供变更设计方案。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的合同价款。
七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[约定时间]内组织验收,如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后,双方应签署工程竣工验收单。
八、质量保证1. 乙方对工程质量提供[约定的质量保证期限]的质量保证。
2. 在质量保证期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任1. 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)Word
完整版工程编号:__________________合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:___________________________________工程地点:___________________________________发包人:_____________________________________承包人:_____________________________________河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0 —三年十二月第一部分协议书..................................................... 1.一、工程概况1..二、工程承包范围1..三、合同工期1..四、质量标准2.五、合同价款2.六、项目经理2.七、组成合同的文件2.八、词语含义2.九、承诺3..十、签订时间 (3)十^一、签订地点 (3)十二、补充协议.......................................................... 3. 十三、合同生效.......................................................... 3. 十四、合同份数.......................................................... 3. 第二部分通用条款.. (5)1. ................................................................................................................................. 总则..................................................................... 5..1. 1 定义........................................................... 5..1.2合同文件及解释.................................................. 8.1. 3语言文字...................................................... .9..1.4适用的法律、标准与规范.......................................... 9.1. 5通讯联络........................................................ 9.1.6工程分包 (10)1. 7发包人提供资料................................................. 1.01. 8图纸和承包人文件 (10)1. 9投标文件的完备性.............................................. 1.11. 10文物和地下障碍物 (12)1. 11事故处理...................................................... 1.21. 12专利权 (12)1. 13联合的责任................................................... 1.31. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16交通运输 ..................................................... 1.42. 发包人 (15)2. 1发包人工作.................................................... 1.52. 2发包人代表.................................................... 1.52. 3发包人人员.................................................... 1.62. 4材料设备的提供................................................ 1.62. 5资金来源证明及支付担保 (16)2. 6发包人支付合同款 (16)2. 7组织竣工验收.................................................. 1.62. 8现场统一管理协议 (17)2. 9发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1承包人工作.................................................... 1.73. 2项目经理 (18)3. 4承包人劳务.................................................... 1.93. 5承包人现场查勘 (21)3. 6承包人实施工作 (21)3. 7承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11履约担保 (22)3. 12承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1发包人对监理工程师授权 (22)4. 2监理工程师职权 (23)4. 3监理工程师职权限制 (23)4. 4监理工程师指令 (23)4. 5承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7监理工程师职权委托 (24)4. 8监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1发包人对造价工程师授权 (25)5. 2造价工程师职权 (25)5. 3造价工程师职权限制 (25)5. 4造价工程师指令 (25)5. 5承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1质量的管理 (26)6. 3隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4检查和返工 (28)6. 5重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1安全生产和文明施工 (28)7. 2职业健康 ..................................................... .3.0 7. 3环境保护 ..................................................... .3.1。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9)1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 11 事故处理 (12)1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16)2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (18)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21)3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35)8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43)9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48)9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49)10. 2 承包人采购材料、设备 (50)10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55)11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61)15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62)16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (82)12. 缺陷责任与保修 (83)13. 违约 (83)14. 不可抗力 (85)15. 保险 (86)16. 合同争议、解决与终止 (86)17. 其他 (88)第四部分附件 (89)附件1承包人承揽工程项目一览表 (89)附件2 房屋建筑工程质量保修书 (90)附件3履约担保 (93)附件4 预付款担保 (94)附件5 支付担保 (95)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
河北省工程建设施工合同
河北省工程建设施工合同甲方(发包人):河北省XXX工程有限公司乙方(承包人):河北省YYY建筑安装有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方建设的工程项目达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:河北省石家庄市XXXX建设项目1.2 工程地点:河北省石家庄市XXXX区1.3 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
1.4 工程立项、规划批准文件号:冀建市[20XX]XX号1.5 资金来源:自筹资金二、工程承包范围2.1 承包范围:本工程的全部施工内容,包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程。
三、合同工期3.1 工程合同工期总日历天数:XXX天。
3.2 施工起始日期:20XX年X月X日3.3 施工结束日期:20XX年X月X日四、质量标准4.1 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
五、合同价款5.1 合同总价(小写):人民币玖仟捌佰捌拾捌万元整(¥98880000.00)5.2 (大写):玖仟捌佰捌拾捌万元整(人民币)六、组成合同的文件6.1 本合同文件及优先解释顺序如下:(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义7.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人8.1 承包人向发包人按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人9.1 发包人向承包人按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效10.1 本合同订立时间:20XX年X月X日10.2 本合同订立地点:河北省石家庄市10.3 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于20XX年X月X日后生效。
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北省建设工程施工合同(示范文本)(完整版)1. 引言本文档为河北省建设工程施工合同的示范文本。
本合同适用于在河北省范围内进行的各类建设工程施工合同签订。
本合同包含了合同的基本条款、工程内容、工期、价格、支付方式、质量保证、履行主体、风险分担、争议解决等方面的内容。
2. 合同主体2.1 甲方名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]2.2 乙方名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]3. 工程内容本工程施工合同的工程内容如下:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程范围:[具体工程范围]4. 工期本工程的工期为起始日期到竣工日期之间的时间段。
起始日期:[起始日期]竣工日期:[竣工日期]工期计算方式:[工期计算方式]5. 价格本工程的价格为:总价:[工程总价]付款方式:[付款方式]分期付款:[分期付款详情]6. 质量保证乙方对本工程所提供的材料和施工质量承担相应的质量保证责任。
具体细则如下:材料质量:[材料质量标准]施工质量:[施工质量标准]质量保证期限:[质量保证期限]7. 履行主体本工程施工合同的履行主体为甲方和乙方。
双方应按照合同约定的责任和义务完成本合同规定的工程。
8. 风险分担根据河北省相关法律法规和约定,甲方和乙方应共同承担本工程施工过程中的风险。
分担方式如下:甲方承担的风险:[甲方承担的风险详情]乙方承担的风险:[乙方承担的风险详情]9. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果,应提交至河北省相关法律机构或仲裁机构进行解决。
10. 其他条款本合同还包含以下其他条款:变更和解除:任何一方在未获得对方书面同意的情况下不得擅自变更或解除本合同。
合同的生效和终止:本合同自双方代表签字之日起生效,直至工程完工并经甲方验收合格后终止。
违约责任:一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任。
通知方式:双方约定的通知方式和地址为有效通知的方式。
河北省建设工程施工合同指南
河北省建设工程施工合同指南一、合同主体1. 发包人:指在建设工程中委托承包人进行施工的自然人、法人或者其他组织。
2. 承包人:指在建设工程中接受发包人的委托,承担施工任务的自然人、法人或者其他组织。
二、合同内容1. 工程名称:明确建设工程的名称,如“河北省某市某区某项目”。
2. 工程地点:明确建设工程的具体位置,如“河北省某市某区某路某号”。
3. 工程规模:明确建设工程的规模,包括建筑面积、层数、结构类型等。
4. 工程内容:明确建设工程的施工内容,包括土建、安装、装修等各个部分。
5. 工程质量:明确建设工程的质量要求,包括设计质量、施工质量、材料质量等。
6. 工程进度:明确建设工程的施工进度,包括工期、关键节点等。
7. 工程造价:明确建设工程的造价,包括预算造价、结算造价等。
8. 付款方式:明确建设工程的付款方式,包括预付款、进度款、竣工款等。
9. 保修期限:明确建设工程的保修期限,包括土建、安装、装修等各个部分的保修期限。
10. 双方权利义务:明确发包人和承包人在建设工程中的权利和义务,包括施工管理、安全生产、环境保护等方面。
11. 违约责任:明确双方在建设工程中违约的责任,包括违约金、解除合同等。
12. 争议解决:明确双方在建设工程中发生争议时的解决方式,包括协商、调解、诉讼等。
三、合同签订1. 签订合同前,双方应当充分沟通,明确各自的权利和义务,确保合同内容真实、合法、有效。
2. 签订合同时,双方应当认真阅读合同条款,对合同内容无异议后,方可签字盖章。
3. 签订合同后,双方应当按照合同约定履行各自的权利和义务,确保建设工程顺利进行。
四、合同变更与解除1. 因不可抗力或者双方协商一致,可以变更或者解除合同。
2. 变更或者解除合同应当书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
3. 变更或者解除合同后,双方应当按照合同约定处理已发生的权益关系。
五、附则1. 本指南范本仅供参考,具体合同内容应当根据双方实际情况协商确定。
河北省建筑工程施工合同范本下载
河北省建筑工程施工合同范本下载建筑工程施工合同1发包方:承包方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。
一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。
2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。
分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元。
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收1、质量标准2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的四、过程结算、工程款支付1、结算方式:(1)承包方式:(2)计价方法:(3)合同价款(大写):(4)结算方法:2、工程支付:五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。
3、提供施工图纸套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派同志为工地代表。
七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。
河北省建设工程施工合同固定单价
河北省建设工程施工合同固定单价一、合同双方甲方(业主):____________乙方(承包商):____________二、工程概况1. 工程名称:____________2. 工程地点:____________3. 工程内容:____________4. 工程造价:____________5. 工期要求:____________三、合同价格根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经过友好协商,就本工程的施工达成如下协议:1. 本工程采用固定单价合同,合同总价为人民币______元整(大写:____________)。
2. 本工程的单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等各项费用,具体详见附件《工程量清单》。
3. 如遇政策性调整或市场价格波动等原因导致成本发生变化,甲乙双方应根据实际情况协商调整合同价格。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责整改,直至达到质量要求。
如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查,如发现质量问题,有权要求乙方及时整改。
五、工期与进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,确保工程按期竣工。
2. 乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
如有变更,应及时通知甲方。
3. 乙方应按照施工进度计划组织施工,确保各阶段工程按时完成。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
六、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产、劳动保护、消防安全等方面的法律法规,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施防止环境污染,做好施工现场的文明施工工作。
3. 如发生安全事故或环境污染事件,乙方应立即报告甲方,并积极配合有关部门进行调查处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同工程名称:工程地点:发包人:承包人:合同份数说明1、正本:两本(甲、乙双方各一本)2、付本:拾贰本(甲、乙双方各三本;监理、造价、劳务、担保公司、备案机关、造价站等各一本)河北省建设厅制订河北省工商行政管理局二〇〇八年九月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (1)五、合同价款 (1)六、组成合同的文件 (2)七、词语含义 (2)八、承包人承诺 (2)九、发包人承诺 (2)十、双方约定 (2)十一、合同生效 (2)第二部分通用条款 (4)一、总则 (4)1.定义 (4)2.合同文件及解释 (6)3.语言及适用的法律、标准与规范 (6)4.通讯联络 (7)5.工程分包 (7)6.发包人提供资料 (7)7.投标文件的完备性 (8)8.文物和地下障碍物 (8)9.事故处理 (8)10.专利权 (8)11.联合的责任 (9)12.保障 (9)13.财产 (9)二、合同主体14.发包人 (9)15.承包人 (10)16.现场管理人员任命、确认和更换 (11)17.发包人代表 (12)18.监理工程师 (12)19.造价工程师 (13)20.承包人代表 (14)21.分包人 (14)22.承包人劳务 (15)三、担保、保险与风险 (16)23.工程担保 (16)24.发包人风险 (16)25.承包人风险 (16)26.不可抗力 (17)27.保险 (17)四、工期 (18)28.进度计划和报告 (18)29.开工 (19)30.暂停施工和复工 (19)31.工期和工期延误 (20)32.加快进度 (21)33.竣工日期 (21)34.误期赔偿 (21)五、质量与安全 (22)35.质量的管理 (22)36.质量目标 (22)37.工程的照管 (22)38.安全生产和文明施工 (23)39.放线 (24)40.钻孔与勘探性开挖 (24)41.发包人供应材料、设备 (24)42.承包人采购材料、设备 (25)43.材料、设备的检验 (26)44.检查和返工 (26)45.隐蔽工程和中间验收 (27)46.重新检验和额外检验 (27)47.工程试车 (27)48.竣工资料 (28)49.竣工验收 (28)50.质量保修 (29)六、造价 (29)51.资金计划和安排 (29)52.工程量 (29)53.工程计量 (30)54.暂列金额 (30)55.零星工作项目 (30)56.提前竣工奖与误期赔偿费 (31)57.合同价款的约定与调整因 (31)58.工程数量的偏差 (31)59.工程变更 (31)60.合同价款调整方法 (32)61.后续法律、法规、规定引起的调整 (33)62.支付事项 (33)63.预付款 (34)64.安全防护、文明施工措施费 (34)65.进度款 (35)66.索赔 (35)67.竣工结算与结算款 (36)68.质量保证金 (37)七、合同争议、解除与终止 (37)69.合同争议 (37)70.合同解除 (38)71.合同解除的支付 (39)72.合同终止 (40)八、其他 (40)73.缴纳税金、规费 (40)74.保密要求 (40)75.廉政建设 (41)76.合同份数 (41)第三部分专用条款 (42)1.定义 (42)2.合同文件及解释顺序 (42)3.语言及适用的法律、标准与规范 (42)4.通讯联络 (42)5.工程分包 (42)14.发包人 (42)15.承包人 (43)17.发包人代表 (43)18.监理工程师 (43)19.造价工程师 (44)20.承包人代表 (44)23.工程担保 (44)26.不可抗力 (44)27.保险 (45)28.进度计划和报告 (45)29.开工 (45)31.工程和工期延误 (45)36.质量目标 (45)41.发包人供应材料、设备 (45)42.承包人采购材料、设备 (45)45.隐蔽工程和中间验收 (46)47.工程试车 (46)49.竣工验收 (46)50.质量保修 (46)54.暂列金额 (46)56.提前竣工奖与误期赔偿费 (46)57.合同价款约定与调整因素 (46)60.合同价款调整方法 (47)62.支付事项 (47)63.预付款 (47)64.安全防护、文明施工措施费 (48)65.进度款 (48)67.竣工结算与结算款 (48)68.质量保证金 (48)69.合同争议 (49)74.保密要求 (49)76.合同份数 (49)第四部分附件 (50)附件1:承包人承揽项目一览表 (50)附件2:本工程劳务分包合同 (51)附件3:本工程监理合同 (53)附件4:本工程造价咨询合同 (55)附件5:本工程担保合同 (57)附件6:本合同所依据的国家法律、法规、规章和规范性文件 (59)附件7:本合同所适用的国家标准、规范名录 (60)第一部分协议书发包人:(全称)公司承包人:(全称)公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_ _天。
从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款合同总价(小写):元整(人民币)。
(已包括5%的风险金)(大写):仟佰拾万仟佰拾元角分(人民币)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 1 条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、双方约定发包人要监督承包人按月按时支付劳务人员工资,如承包人拖欠劳务人员工资时,发包人有权从工程款中直接支付劳务人员工资。
十一、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于到当地建设行政主管部门备案后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人:法定代表人:证书号:证书号:委托代理人:委托代理人:证书号:证书号:部门负责人:建造师:证书号:全国注册专用章:经办人:经办人:证书号:证书号:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:详细地址:详细地址:年月日年月日建设行政主管:部门备案意见:工商行政主管:经办人:部门鉴证意见:证书号:经办人:备案部门:(公章)鉴证机关:(公章)备案登记第号鉴证第号年月日年月日注:在“证书号”处,加盖全国统一的合同管理人员专用章。
第二部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范:指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8图纸:指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.9发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包一部分合同工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方:除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。
1.15设计单位:指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16监理单位:指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17监理工程师:指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。
监理工程师由监理单位提出,经发包人依据第18.1款规定确认并书面通知承包人。
1.18造价咨询单位:指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19造价工程师:指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。
造价工程师由造价咨询单位提出,经发包人依据第19.1款规定确认并书面通知承包人。
如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制,本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。
1.20承包人代表:指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同的代表。
承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。
1.21工期:指发包人、承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成合同工程的天数。
1.22开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.23计划竣工日期:指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间(包括根据第31条和第32.2款规定所做的调整)。