工程预付款申报具备的条件说明
工程签完合同预付款多少
工程签完合同预付款多少---工程合同预付款条款甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________鉴于甲乙双方就___________工程项目(以下简称“本工程”)达成合作意向,并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经友好协商,特订立本合同,以资信守。
第一条预付款的支付条件1. 乙方应在合同签订后三个工作日内向甲方提交预付款申请,包括但不限于工程开工计划书、预付款使用计划等相关文件。
2. 甲方在收到乙方提交的预付款申请文件后的五个工作日内,完成对申请文件的审核。
3. 审核通过后,甲方应在约定的时间内支付预付款至乙方指定的银行账户。
第二条预付款的金额1. 本工程的预付款总额为合同总金额的_____%,即人民币(大写)_____________元(¥_________)。
2. 预付款的支付分两次进行,首次支付金额为预付款总额的50%,即人民币(大写)_____________元(¥_________),在乙方提交预付款申请并经甲方审核通过后支付。
3. 剩余的预付款在工程进度达到合同约定的节点后支付。
第三条预付款的使用1. 预付款必须专项用于本工程的材料采购、设备购置、人员工资等直接费用。
2. 乙方应保证预付款使用的透明性,接受甲方的监督和审计。
第四条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内支付预付款,应按未付款金额的日千分之五支付违约金。
2. 如乙方未能按照合同约定使用预付款,应退还已收取的预付款,并按已收预付款金额的日千分之五支付违约金。
第五条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________签订日期:____年____月____日---。
工程预付款申请报告
工程预付款申请报告工程预付款申报表(承包[2015]工预付01号)合同名称:甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标合同编号:YJFHD-SJ-SG-05致:XXX甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标剡江监理四标监理部我方承担的甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标合同工程已具备工程预付款支付条件。
根据施工合同约定,现申请支付第一次工程预付款,共计(大写)贰佰捌拾贰万贰仟伍佰叁拾叁元整(小写xxxxxxx元)。
请贵方核查。
附件:1.工程预付款申请报告。
2.承包人:XXX甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标项目部项目经理:(签名)日期:年月日经审核后,监理机构将签发工程预付款付款证书。
监理机构:XXX甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标剡江监理四标监理部签收人:(签名)日期:年月日注:本表一式份,由承包人填写,监理机构审批后,随同审批意见承包人2份,监理机构、发包人各1份。
工程预付款申请报告致:XXX甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标剡江监理四标监理部XXX承建的甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标,签订合同价为大写柒仟肆佰伍拾陆元叁仟叁佰贰拾贰元(小写:xxxxxxxx元),其中包括预留金xxxxxxx元。
我项目部已具备开工条件,并于2015年9月8日正式开工。
根据施工合同条款第17.2.1中(1)和(2)条规定,现申请支付本工程第一次的工程预付款,即签订合同价(扣除预留金后)10%的工程预付款总额的40%,为[(xxxxxxxx-xxxxxxx)×0.1×0.4]即贰佰捌拾贰万贰仟伍佰叁拾叁元整(小写xxxxxxx元)。
申请单位:XXX甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程剡江Ⅵ标、Ⅶ标项目部。
工程合同预付款合同
工程合同预付款合同工程合同的预付款是指甲方在合同生效后、乙方开始履行合同义务前,按照合同约定支付给乙方的一部分资金。
这笔款项通常用于乙方采购原材料、租赁设备或进行其他前期准备工作。
为了确保双方的权益,预付款的金额、支付时间、条件以及后续的资金拨付都应在合同中明确约定。
以下是一个典型的工程合同预付款条款范本:【预付款条款】一、预付款金额及支付条件1. 甲方同意在本合同签订后的5个工作日内,向乙方支付预付款,金额为合同总价的10%。
2. 预付款支付前,乙方需向甲方提供等额的银行保函,保函有效期至少覆盖预付款回收期。
二、预付款的使用1. 乙方必须将预付款专用于本工程的原材料采购、设备租赁及其他前期准备工作。
2. 乙方应向甲方提供预付款使用的详细凭证,包括但不限于发票、收据等。
三、预付款的抵扣与回收1. 预付款将在乙方完成相应工程量并经甲方验收合格后,按照合同约定的比例从进度款中逐步抵扣。
2. 若乙方未能按照合同约定使用预付款或未能按时完成工程进度,甲方有权要求乙方退还预付款,并按日计收滞纳金。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付预付款,应按未付款金额的千分之五支付违约金给乙方。
2. 如乙方未能合理使用预付款或未能履行合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。
五、其他1. 双方应保持沟通畅通,对于预付款的使用情况应及时进行交流和确认。
2. 本预付款条款如有未尽事宜,双方可另行协商补充。
以上条款仅为范本,实际合同中的预付款条款应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
在签订合同时,甲乙双方都应仔细阅读并理解合同条款,确保自己的权益得到保障。
在实际操作中,预付款的支付往往伴随着严格的审计和监管机制。
乙方需要提供相应的证明材料来证明预付款的使用情况,而甲方则需要对乙方的工作进度和质量进行监督,确保工程能够按照预定的计划和标准进行。
工程款申请付款制度
工程款申请付款制度一、总则1. 为确保工程项目资金的合理使用和有效控制,特制定本工程款申请付款制度。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的施工单位和建设单位。
3. 工程款项的申请与支付必须遵循合同约定,确保资金的安全与合法。
二、工程款申请条件1. 施工单位必须按照合同约定完成相应工程量,且工程质量符合国家及行业标准。
2. 施工单位应提供完整的工程进度报告及相关证明材料,包括但不限于工程量清单、质量检验报告等。
3. 施工单位应确保所提供的资料真实、准确无误。
三、工程款申请流程1. 施工单位根据实际完成的工程量,填写工程款申请表,并附上相应的证明材料。
2. 建设单位对提交的工程款申请进行审核,确认工程量和质量符合要求。
3. 审核通过后,建设单位将按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
4. 若有异议,双方应及时沟通解决,必要时可申请第三方机构进行仲裁。
四、工程款支付方式1. 工程款支付方式应根据合同的具体约定执行,通常包括预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款用于保证工程的顺利启动,通常在合同签订后支付。
3. 进度款根据工程进度定期支付,支付比例和时间应与合同约定一致。
4. 结算款在工程完工并通过验收后支付,用以结清剩余的工程款项。
五、违约责任1. 若施工单位未按合同约定完成工程量或工程质量不达标,建设单位有权拒绝支付工程款。
2. 若建设单位未按合同约定支付工程款,应承担逾期支付的利息及可能的违约金。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效,由建设单位负责解释。
2. 如有未尽事宜,双方应本着公平、公正的原则协商解决。
工程合同中预付款条款
工程合同中预付款条款【预付款条款】第一条预付款的定义与目的预付款是指甲方(发包方)按照合同约定,在乙方(承包方)履行工作之前支付给乙方的一部分工程款项。
预付款的目的是帮助乙方在工程初期就能够有足够的资金进行材料采购、设备租赁和人员招募,以保证工程按计划顺利启动。
第二条预付款的金额预付款的金额通常根据工程总价的百分比来确定,一般为工程合同总价的10%至30%。
具体比例应根据工程规模、性质以及乙方的资金需求等因素由双方协商确定,并在合同中明确。
第三条预付款的支付条件1. 乙方应向甲方提供书面的预付款申请,该申请需详细说明预付款的用途和金额。
2. 乙方必须提供等额的银行保函或其他形式的担保,以确保预付款用于本工程,并在特定条件下可用于抵扣违约金或赔偿金。
3. 预付款应在乙方提交了符合要求的履约保证和预付款保函后支付。
第四条预付款的支付时间甲方应在收到乙方提交的符合要求的预付款申请及相关担保文件后的5个工作日内支付预付款。
支付方式应遵循双方约定的支付流程,确保资金安全、及时到账。
第五条预付款的抵扣与回收1. 预付款将在工程进度款中按比例分期抵扣,直至全部抵扣完毕。
2. 如果乙方未能履行合同义务或中途退出工程,甲方有权从预付款中扣除相应的违约金或损失赔偿金。
第六条违约责任如甲方未能在约定时间内支付预付款,应承担迟延支付的责任,并可能需要支付滞纳金。
反之,如果乙方未能按合同约定使用预付款或未能提供相应的担保,应承担违约责任。
第七条其他相关条款双方可以根据实际情况协商设定其他与预付款相关的条款,如预付款的具体支付计划、利息问题、预付款的调整机制等,并作为合同附件加以明确。
预付工程合同款
预付工程合同款让我们来看一个典型的预付款条款示例:【预付款条款】甲方(业主)同意在乙方(承包商)开始执行工程项目之前,支付总合同金额的一定比例作为预付款。
预付款比例为合同总额的30%,用于乙方采购原材料、设备以及动员人员等前期准备工作。
该款项将在首个工程进度款中逐步扣除,直至完全抵扣完毕。
预付款的支付条件如下:1. 乙方需向甲方提供银行保函,保证金额等同于预付款数额,以确保乙方履行合同义务。
2. 乙方需提交详细的用款计划,包括预计的支出细目和时间表。
3. 预付款将在乙方提交了满意的开工报告及相关支持文件后支付。
我们将对这一条款进行详细解读:1. 预付款的作用与意义:预付款的主要目的是为了让承包商有足够的资金流进行项目的前期准备,如购买必要的材料、租赁设备、聘请工人等。
这有助于缩短项目启动时间,加快工程进度。
2. 预付款的比例:通常情况下,预付款的比例会根据项目的规模、性质以及双方的协商来确定。
在上述范本中,30%的比例是一个常见的标准,但实际操作中可能会有所调整。
3. 银行保函的要求:为了保护甲方的利益,要求乙方提供等额的银行保函是一种常见的做法。
这样可以确保乙方在未能履行合同时,甲方能够从银行获得相应的赔偿。
4. 用款计划的重要性:提交用款计划不仅可以帮助甲方监督资金的使用情况,还能确保资金被合理有效地用于项目上,避免不必要的浪费。
5. 支付条件的明确:通过设定明确的支付条件,双方可以清楚地知道款项支付的前提,减少因理解不一致而产生的纠纷。
值得注意的是,预付款条款只是工程合同中的一部分,它需要与其他条款如工程进度、质量控制、变更管理等紧密结合,共同构成完整的合同体系。
因此,在签订合同之前,双方应充分沟通,确保每一项条款都能够被正确理解和执行。
建筑工程工程预付款
承包商每月实际完成并经监理工程师 签证确认的工程量如下:
工程量 月
一月
项目
二月 800 900
三月 800 800
四月 600 600
甲项(立 方米) 乙项(立 方米)
500 700
例 : 一月份价款计算
第一个月工程价款为: 500*180+700*160=20.2万元 应签证的工程款为: 20.2*1.2*(100%—5%)=23.028万元 由于合同规定监理工程师签发的最低金额为25 万元,股本月监理工程师不予签发付款凭证。
案例题目
例如:某项工程合同价100万,预付备料款数 额为24万,主要材料、构件所占比重60%,质 量保证金为承包合同价的10%,发包人从承包 人每月的工程款中按比例扣留,问:起扣点为 多少万元? 按起扣点计算公式:T=P(1-K)-M/N=100(110%)-24/60%=50万元 则当应付工程款为50万 元(对应完成工作量金额为55.55万元)时, 本项工程预付款开始起扣。
案例题目
某工程项目业主与承包商签订了工程施工合同, 合同中含两个子项工程,估算工程量甲项为 2300立方米,乙项为3200立方米,经协商合 同单价甲项为180元/立方米,乙项为160元/立 方米。
承包合同规定:
1. 开工前业主应向承包商支付合同价20%的 预付款; 2.业主自第一个月起,从承包商的工程款 中,按5%的比例扣留滞留金; 3.当子项工程实际工程量超过估算工程量 的10%时,可进行调价,调价系数为0.9; 4.根据市场情况规定价格调整系数平均按 1.2计算; 5.监理工程师签发月度付款最低金额为25 万元; 6.预付款在最后两月扣除,每月扣50%。
工程预付款申请表范文(范文17篇)
工程预付款申请表范文(范文17篇)以下是网友分享的关于工程预付款申请表范文的资料17篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
《工程预付款申请表范文范文一》工程预付款申报表致:铜陵市建设监理有限责任公司我方承担的件,现申请支付第(小写合同项目,依据施工合同约定,已具备工程预付款支付条次预付款,金额总计为(大写)),请贵方审核。
附件:已具备的条件。
承包人:项目经理:日期:年月日监理机构:(全称及盖章)签收人:(签名)日期:年月日说明:本表一式叁份,由承包人填写。
监理机构审签后,随同付款证书,承包人 1 份、监理机构、发包人各 1 份。
CB10合同名称:致:(监理机构)工程材料预付款报审表(承包【】材预付号)合同编号:下列材料、设备我方已采购进场,经自检和监理机构检验,符合技术规范和合同要求,特申请预付款,请贵方审核。
项目号材料、设备名称规格型号单位数量单价合价付款收据编号监理审核意见小计附件:1、材料、设备采购付款收据复印件2、材料、设备报验单3、份。
张。
承包人:(全称及盖章)项目经理:(签名)日经审核,本批材料预付款额为(大写)(小写)。
监理机构:(全称及盖章)总监理工程师:(签名)日说明:本表一式期:年月日期:年月日份,由承包人填写。
作为CB31 表的附表,一同流转,审批结算时用。
《工程预付款申请表范文范文二》B8 工程进度付款证书报批表(合同编号:WXXJCWXKHYJGC-01 )合同名称:威信县双河乡抗旱应急水源工程工程进度款付款证书报批表(恒监字[2015]预付01号)合同名称:威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号:WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构:云南恒泽工程建设咨询有限公司说明:本证书一式四份,由监理机构填写。
承包人2份,监理机构、发包人各1份。
CB09 工程预付款申请书([2015]预付号)合同名称:威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号:WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构:云南恒泽工程建设咨询有限公司注:本表一式四份,由承包人填写,监理机构审批后,随同审批意见承包人2份,监理机构、发包人各1份。
工程预付款在合同中的约定
工程预付款在合同中的约定
一、预付款的定义和目的
预付款是指甲方在合同签订后,按照合同约定向乙方支付的部分工程款项,用于乙方采购
材料、设备以及支付人工费用等。
预付款的目的是为了确保工程能够按计划进行,避免因
资金问题导致工程延误。
二、预付款的比例和条件
1. 预付款的比例通常根据工程的性质和规模来确定,一般情况下,预付款的比例不超过合
同总额的30%。
2. 预付款的支付条件包括但不限于:合同的生效、乙方提供的履约保证金或保函、乙方提
交的预付款申请及相关支持文件等。
三、预付款的支付时间
预付款应在合同生效后的___个工作日内支付给乙方,具体时间以甲方收到乙方提交的符合
要求的预付款申请文件为准。
四、预付款的使用和管理
1. 乙方必须将预付款专用于本工程的施工准备和初期建设工作,不得挪用于其他任何用途。
2. 乙方应建立专门的预付款账户,对所有预付款的使用情况进行记录和报告。
五、预付款的抵扣和返还
1. 随着工程进度的推进,预付款将按照合同约定的方式逐步抵扣工程款。
2. 如果工程未能如期启动或乙方未能履行合同义务,甲方有权要求乙方返还未使用的部分
预付款。
六、违约责任
如果甲方未按约定支付预付款,或乙方未按约定使用预付款,违约方需承担相应的违约责任,包括但不限于违约金的支付、损害赔偿等。
七、其他约定
双方可以根据工程的实际情况,对预付款的相关条款进行补充和修改,但任何补充或修改
都必须以书面形式确认,并作为合同不可分割的一部分。
建筑公司预付款管理制度
建筑公司预付款管理制度一、目的和范围本制度旨在规范建筑项目的预付款申请、审批、支付及后续管理工作,适用于本公司承接的所有建筑项目。
二、定义预付款是指根据合同协议,甲方在乙方开始施工前向其支付的部分工程款项。
预付款的比例和条件通常在合同中明确规定。
三、预付款申请1. 项目负责人需在合同签订后,根据合同约定及时向财务部门提出预付款申请。
2. 预付款申请应包括项目名称、合同金额、预付款比例、申请金额以及预计的支付时间等信息。
3. 申请时需附上合同副本和项目进度计划表。
四、审批流程1. 财务部门收到预付款申请后,应在三个工作日内完成审核,并提交给公司相关管理层审批。
2. 管理层审批时需综合考虑项目的实际情况和公司的财务状况,确保预付款的合理性。
3. 审批通过后,财务部门应及时通知项目负责人,并安排预付款的支付工作。
五、支付管理1. 预付款支付前,财务部门应与甲方确认款项的到账账户无误。
2. 预付款支付时,需严格按照合同约定的条件进行,确保资金的安全。
3. 支付完成后,财务部门应及时更新账目记录,并向项目负责人提供支付凭证。
六、后续管理1. 预付款到账后,项目负责人应监督资金的使用情况,确保预付款专款专用于项目建设。
2. 财务部门应定期检查预付款的使用情况,防止资金滥用或挪用。
3. 如遇特殊情况需调整预付款计划,应及时按照审批流程重新申请和审批。
七、违约责任1. 如甲方未按约定支付预付款,公司有权根据实际情况采取停工或其他措施,并要求甲方承担相应责任。
2. 如项目负责人未能妥善使用预付款,导致项目延误或质量下降,应追究其相应的责任。
八、附则本制度自发布之日起生效,如有未尽事宜,由公司管理层根据实际情况解释和补充。
工程预付款付款申请书模板
工程预付款付款申请书模板如下:致:[付款单位名称]尊敬的先生/女士:根据我国合同法的规定,以及双方签订的[合同名称](合同编号:[合同编号])的相关约定,我方已按照合同要求完成了相应的工程准备工作,现向您申请支付工程预付款。
现将有关情况说明如下:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程合同金额:[合同金额]4. 工程进度:[当前工程进度]二、预付款支付条件1. 根据合同约定,我方已按期完成工程准备工作,包括施工技术人员、仪器设备的配置,施工机械的进场和调试,以及原材料的采购等。
2. 我方已向您提供了完整的工程进度报告和相关证明材料,证明工程已具备开工条件。
3. 根据合同条款,工程预付款的支付条件已满足。
三、预付款金额根据合同约定,工程预付款为合同金额的[百分比],即预付款金额为:[预付款金额]。
四、付款方式1. 银行转账:[银行名称],账号:[账号],户名:[户名]。
2. 现金支付:[付款单位地址],[联系人],[联系电话]。
五、付款期限请您在收到本申请书后[期限]内完成付款,以保障工程的顺利进行。
六、申请材料1. 工程预付款申请书。
2. 工程合同复印件。
3. 工程进度报告及相关证明材料。
4. 付款单位银行账户信息。
七、声明1. 申请预付款的金额及支付方式均符合双方签订的合同约定。
2. 我方将按照合同约定,合理使用预付款,确保工程进度和质量。
3. 如因特殊情况导致工程进度延误,我方将及时与您沟通,并按照合同约定承担相应责任。
敬请审慎考虑本申请,并在规定期限内给予支付。
感谢您对我方的支持与信任,期待我们的愉快合作。
此致敬礼![申请人名称][申请人签名][日期]注:本模板仅供参考,具体内容请根据实际工程情况和合同约定进行调整。
工程预付款说明函
工程预付款説明函本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。
具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。
2,本保函确保的主债权居多合约承包方在拒绝接受发包方预付款后所应当分担合约适当义务以及由履行职责适当义务产生的偿付、索赔责任。
3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。
4,在主合同中止后,确保人对承包方应分担的民事责任仍应当分担担保责任。
5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。
6,确保期间,发包方依法将主债权受让给第三人的,确保债权同时受让,确保人在原保证担保的范围内对受让人分担确保责任。
7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。
8,主合同例如对主债务履行职责期限没签订合同或者签订合同未明的,确保期间自发包方建议承包方履行义务的宽限期期满之日起排序。
9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。
因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。
10,确保期间,人民法院立案承包方宣告破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向确保人主张权利。
11,发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。
工程预付款制度规定
工程预付款制度规定第一章总则第一条为规范工程合同预付款行为,维护各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本制度。
第二条工程预付款是指在工程合同签署之后,施工单位为进行工程施工所需的采购、调拨和支付等相关费用,提前支付的一部分款项。
第三条工程预付款制度的实施范围为本公司所有签订的工程合同。
第四条工程预付款制度的遵循原则为公平、公正、公开、合法。
第五条工程预付款的金额、比例和支付方式应当在工程合同中明确约定。
第六条工程预付款的使用应符合合同约定,不得挪作他用。
第七条工程预付款的管理应遵循精细管理、严格执行、风险控制的原则。
第八条工程预付款发生争议时,各方应当协商解决,不能协商解决的,可向相关部门申请调解或提起诉讼。
第九条本制度由总经理办公会负责解释。
第二章工程预付款的确定第十条工程预付款的金额由双方根据工程合同的实际情况协商确定,一般不得超过合同总价的30%。
第十一条工程预付款的支付比例一般分为两笔,第一笔预付款支付比例不得超过合同金额的20%,第二笔预付款支付比例不得超过合同金额的10%。
第十二条工程预付款的支付方式可采取一次性支付或分期支付的形式,具体支付时间由双方在合同中约定。
第十三条工程预付款的用途应当符合合同约定,包括采购材料、支付人工、调拨设备等。
第十四条工程预付款的使用应当按照资金管理办法的规定进行记录和归集,确保用途合法、资金安全。
第三章工程预付款的管理第十五条工程预付款的管理由财务部门负责,具体操作包括资金拨付、项目监督、账务核查等。
第十六条工程预付款的资金来源于公司自有资金,不得以银行贷款或其他形式筹集。
第十七条工程预付款的使用需经公司财务部门审核批准,严格按照合同约定和公司财务规章制度执行。
第十八条工程预付款的结余应当及时退回给公司,不得挪作他用。
第十九条工程预付款的使用需进行合同、材料、人工等相关费用核算,确保资金使用合理、准确。
第二十条工程预付款的监督可由公司内部审计部门或外部独立审计机构进行,确保资金使用合法、规范。
建设工程合同预付
建设工程合同预付在建设工程项目中,合同的签订是确保双方权益的重要法律文件。
而在合同中,预付款条款是关键的一部分,它涉及到资金的前期流转和工程的顺利进行。
今天,我们就来深入探讨一份建设工程合同预付款的范本,帮助大家更好地理解和运用。
建设工程合同预付款,通常是指甲方在合同生效后,按照合同约定向乙方支付的一部分工程款项,用于乙方启动项目和采购必要的材料、设备等。
预付款的比例和支付时间通常会根据工程的规模、性质以及双方的协商来确定。
我们来看预付款的基本框架。
一个典型的预付款条款应该包括以下几个要素:1. 预付款的金额或比例:明确指出预付款的具体数额或占合同总额的百分比。
2. 支付条件:详细列出甲方支付预付款前,乙方需要满足的条件,如提交相关证明材料、履约保证金等。
3. 支付时间:规定甲方支付预付款的具体时间点或期限。
4. 使用范围:明确预付款的使用目的,通常限定于材料采购、设备购置等特定用途。
5. 抵扣方式:说明预付款如何在后续的工程进度款中逐步抵扣。
6. 违约责任:如果一方未能履行预付款条款规定的义务,应承担的违约责任。
我们通过一个简化的范本来具体展示这些要素是如何被写入合同的:【范本示例】第X条预付款1. 甲方应在合同签订后的X个工作日内,向乙方支付预付款人民币XXXX元,占合同总额的XX%。
2. 乙方在收到预付款前,需向甲方提供等额的银行保函作为履约保证。
3. 预付款应在合同签订后的第X个工作日前支付给乙方指定的银行账户。
4. 该预付款仅限于用于本工程的材料采购和设备购置。
5. 预付款将在工程进度款中按比例抵扣,直至全部抵扣完毕。
6. 如甲方未按时支付预付款,应按照未付金额的日千分之五支付违约金;如乙方未按约定用途使用预付款,应赔偿甲方因此造成的损失。
通过上述范本,我们可以看到,预付款条款的撰写需要考虑到实际工程项目的特点和双方的实际需求,同时也要符合相关法律法规的规定。
在实际运用时,建议结合项目的具体情况,由专业律师或法务人员进行起草和审核,以确保合同的合法性和有效性。
工程款预付制度
工程款预付制度一、定义与目的工程款预付制度是指根据合同约定,在工程施工前或施工初期,发包方按照一定的比例向承包方支付部分工程款项的制度。
此举旨在帮助承包方缓解资金压力,保障工程材料、设备购置及劳务人员工资的及时支付,从而确保工程按计划顺利推进。
二、预付条件1. 合同签订:双方应已签订正式的工程承包合同,并对预付款的条件、比例、时间等进行明确规定。
2. 开工准备:承包方需完成所有前期准备工作,包括但不限于取得必要的施工许可、现场布置、材料及设备的准备等。
3. 保证金缴纳:如合同中约定需缴纳履约保证金,承包方应在预付款申请前完成缴纳。
4. 进度计划:提交详细的工程进度计划,并获得发包方的认可。
三、预付比例预付款的具体比例应根据工程的规模、性质及合同条款来确定。
一般情况下,预付款比例不超过合同总额的30%。
特殊情况下,经双方协商一致,可以适当调整。
四、支付流程1. 申请:承包方需向发包方提交书面的预付款申请,并附上相应的证明材料。
2. 审核:发包方应对申请进行严格审核,确认承包方满足预付款条件。
3. 支付:审核通过后,发包方应在约定的时间内支付预付款至承包方指定账户。
4. 发票:承包方收到预付款后,应及时提供相应金额的发票给发包方。
五、用途限定预付款必须专款专用于本工程项目,不得挪作他用。
承包方应定期向发包方报告预付款的使用情况,必要时提供相关的支出凭证。
六、后续扣回机制随着工程进度的推进,预付款应逐步从后续工程款中扣回。
具体扣回方式和比例应遵循合同约定,并在每次结算时予以体现。
七、违约责任若承包方未按约定使用预付款或未能履行合同约定的其他义务,发包方有权要求承包方立即纠正,并根据情节轻重采取扣减后续款项、要求赔偿损失等措施。
八、争议解决因预付款问题引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
结语。
工程合同预付款说明
工程合同预付款说明
---
工程合同预付款条款
鉴于甲乙双方就___________工程项目(以下简称“本工程”)达成合作意向,并依据相关法律法规及双方约定,现对本工程预付款事宜作出如下说明:
一、预付款金额与支付条件
1. 预付款总额为人民币________元,占合同总价的____%。
2. 预付款分__次支付,每次支付的具体时间及比例如下:
- 第一次支付:合同签订后___天内,支付预付款的__%;
- 第二次支付:开工后___天内,支付预付款的__%;
(可根据实际情况增加支付次数)
3. 预付款支付前,乙方需向甲方提供相应金额的银行保函或其他形式的担保。
二、预付款的使用
1. 乙方必须将预付款专项用于本工程的材料采购、设备购置、人员工资等初期费用。
2. 乙方应建立专项账户管理预付款,不得挪用于其他用途。
3. 乙方应定期向甲方提供预付款使用情况的报告,接受甲方的监督和审计。
三、违约责任
1. 如乙方未能按约定使用预付款或未能提供相应的担保,甲方有权要求乙方退还已支付的预付款,并按合同约定追究违约责任。
2. 如因乙方原因导致预付款被挪用或损失,乙方应负责赔偿由此给甲方造成的一切损失。
四、其他事项
1. 双方应本着诚信原则,严格遵守本预付款说明的各项规定。
2. 本预付款说明作为工程合同不可分割的一部分,与工程合同具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,甲乙双方应协商解决,或依法申请仲裁、诉讼。
---。
工程预付款门实施制度
工程预付款门实施制度预付款是指在工程建设合同签订后,甲方(业主)按照合同约定提前支付给乙方(承包商)的部分工程款项。
这部分资金通常用于项目启动初期的材料采购、设备租赁和人工费用等开支。
为了确保预付款的合理使用,避免因资金问题导致的工程延误或质量下降,制定一套详尽的实施制度至关重要。
该实施制度应明确预付款的支付条件。
通常情况下,预付款的比例不会超过合同总额的一定比例,且在支付前,乙方需要提供相应的担保或保证。
例如,乙方可能需要提交履约保证金或者由第三方提供的担保函。
乙方还应提供详细的资金使用计划,以证明预付款将被用于项目建设而非其他用途。
制度中应包含对预付款使用的监管措施。
甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督,包括但不限于审查相关的发票、凭证以及进度报告。
此举旨在确保预付款真正用于项目本身,防止资金被挪用或滥用。
为了保障双方的权益,实施制度中应当规定预付款的回收机制。
一旦发现乙方未能按计划使用预付款,或者项目进度严重滞后,甲方有权根据实际情况调整后续的支付计划,甚至要求乙方返还部分或全部预付款。
制度中还应包括违约责任的相关规定。
如果乙方违反了预付款的使用规定,除了必须返还预付款外,还可能面临违约金的处罚。
这一点对于维护合同的严肃性和约束力至关重要。
为了保证实施制度的执行力,建议在合同中明确双方的权利和义务,以及在出现争议时的解决途径。
这包括但不限于通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。
工程预付款门实施制度的制定,不仅有助于规范甲乙双方的行为,还能够有效预防和解决可能出现的资金管理问题。
通过明确的支付条件、监管措施、回收机制、违约责任以及争议解决途径,可以确保预付款得到合理、有效的使用,为工程项目的顺利完成提供坚实的财务保障。
工程预付款支付申请报告
工程预付款支付申请报告工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定,在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
以下为您带来工程预付款支付申请报告,欢迎浏览!xxxx南通乡镇水泥公路项目建设办公室:我公司承建的旧州镇至太平镇镇南三级公路改建工程№1合同段,经过项目经理部的前期筹备,现施工技术人员、仪器已经就位,施工机械已经进场并调试完毕,另料场已完成场地平整,各种原材料已开始采备,已满足开工预付款申请要求。
本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整(¥9278870。
00),开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(¥463943。
00),现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(¥463943。
00)请核批。
旧州镇至太平镇镇南通乡镇水泥公路项目建设办公室:我公司承建的旧州镇至太平镇镇南三级公路改建工程№1合同段,经过项目经理部的前期筹备,现施工技术人员、仪器已经就位,施工机械已经进场并调试完毕,另料场已完成场地平整,各种原材料已开始采备,已满足开工预付款申请要求。
本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整(¥9278870.00),开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(¥463943.00),现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(¥463943.00)请核批。
旧州镇至太平镇镇南三级公路NO.1项目经理部二Oxx年十二月五日合同名称:xxx合同编号:至:根据合同约定,我方已完成工程量,并已获得你方认可,具备预付款支付条件,根据合同条款第十一条规定,工程预付款为签约合同价的30%,签约合同价暂定为448870.40元,即预付款金额为134661.12元,故本次申请金为:大写:壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写:134661.12(元)附:工程预付款申请表申请人:日期:1010.4.13现场监理意见:日期:年月日业主代表意见:日期:年月日分管领导意见:日期:年月日主管领导意见:日期:年月日。