工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案
工程项目合同管理题库
一、单选题1. 以下哪项不属于工程项目合同管理的范畴？A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同纠纷解决2. 工程项目合同的主要内容包括：A. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任B. 合同当事人、标的、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任C. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、违约责任D. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式3. 合同履行的基本原则是：A. 诚信原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 公正原则4. 合同变更的效力取决于：A. 当事人协商一致B. 当事人达成书面协议C. 当事人同意D. 当事人签字盖章5. 工程项目合同纠纷解决方式不包括：A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 行政处罚二、多选题1. 工程项目合同管理的主要内容包括：A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除E. 合同终止2. 合同当事人包括：A. 招标人B. 投标人C. 承包商D. 监理单位E. 设计单位3. 合同履行的条件有：A. 当事人主体资格合法B. 合同内容合法C. 合同形式合法D. 合同主体意思表示真实E. 合同内容明确4. 合同变更的原因包括：A. 合同当事人协商一致B. 法律、行政法规规定C. 国家政策调整D. 工程项目实际情况发生变化E. 当事人过错5. 合同纠纷解决方式包括：A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 行政调解E. 裁决三、判断题1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从订立到终止的全过程进行管理。
（√）2. 合同当事人可以在合同中约定争议解决方式。
（√）3. 合同变更应当经过双方当事人协商一致，并签订书面协议。
（√）4. 合同纠纷解决方式中，仲裁具有法律效力。
（√）5. 工程项目合同解除后，当事人应当承担相应的违约责任。
（√）四、简答题1. 简述工程项目合同管理的主要内容。
工程项目合同管理考试题库
工程项目合同管理考试题库一、单项选择题（每题1分，共10题，满分10分）1. 项目合同管理的任务主要包括（）。
A. 合同的签订与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的转让与终止D. 合同的评审与监督2. 下列属于合同履行过程中的风险的是（）。
A. 合同条款不明确B. 合同对方违约C. 合同价格不稳定D. 合同期限不合理3. 合同履行过程中，项目管理人员应定期进行（）。
A. 合同分析B. 合同跟踪C. 合同评审D. 合同变更4. 在项目合同管理中，合同的签订应遵循的原则有（）。
A. 公平原则B. 合法原则C. 严谨原则D. 全面原则5. 下列属于合同文件的是（）。
A. 合同协议书B. 合同条款C. 合同附件D. 合同草案6. 合同履行过程中，项目管理人员应根据合同约定，对合同对方的（）。
A. 进度进行监控B. 质量进行监控C. 成本进行监控D. 人员配备进行监控7. 项目合同管理中，合同变更的条件包括（）。
A. 合同双方协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同履行过程中出现新的情况，影响合同的正常履行D. 合同期限届满8. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同一方未履行合同义务B. 合同一方迟延履行合同义务C. 合同一方履行合同义务不符合约定D. 合同双方都违约9. 合同纠纷解决的方式包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 项目合同管理中，合同备案的要求包括（）。
A. 合同副本应提交给项目主管部门B. 合同副本应提交给合同双方C. 合同备案应在合同签订后15日内完成D. 合同备案应在合同签订后30日内完成二、多项选择题（每题2分，共10题，满分20分）1. 项目合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的评审2. 合同签订前的风险主要包括（）。
A. 合同对方信誉风险B. 合同条款风险C. 合同价格风险D. 合同期限风险E. 合同法律风险3. 合同履行过程中的风险主要包括（）。
工程项目合同管理题库答案
工程项目合同管理题库答案我们需要了解什么是工程项目合同。
工程项目合同是指建设单位与承包单位之间，就某一建设工程项目的建设任务、质量、工期、价款等主要内容达成的书面协议。
它是双方权利义务的法律依据，也是项目管理的基础。
我们通过几个典型的问题来展开答案范本的编写。
问题一：工程项目合同的主要类型有哪些？答案：工程项目合同主要包括总承包合同、分包合同、供应合同、咨询合同和服务合同等。
总承包合同是指业主与总承包商签订的，涵盖整个工程建设任务的合同；分包合同则是总承包商与其他承包商就部分工程任务签订的合同；供应合同涉及材料设备的采购；咨询合同是业主与专业咨询机构签订的，提供专业技术或管理服务的合同；服务合同则包括监理合同、检测合同等。
问题二：如何处理工程项目合同中的变更？答案：合同变更是指在合同执行过程中，由于设计、施工条件或其他原因导致的原合同内容的改变。
处理变更时，应遵循以下步骤：1. 提出变更请求：由承包商或业主提出变更的必要性和内容。
2. 评估变更影响：双方共同评估变更对工期、成本、质量等方面的影响。
3. 协商变更条款：就变更内容、价格调整、工期延长等进行协商。
4. 签署变更协议：达成一致后，双方签署书面变更协议，作为原合同的补充。
5. 实施变更：按照变更协议执行新的工作内容。
问题三：如何进行工程项目合同的风险控制？答案：风险控制是合同管理的重要组成部分，主要包括风险识别、风险评估和风险应对三个环节。
具体做法如下：1. 风险识别：在合同签订前，充分识别可能影响项目的各种风险因素。
2. 风险评估：对识别出的风险进行可能性和影响程度的评估。
3. 风险应对：根据评估结果，制定相应的风险应对措施，如风险转移、风险规避、风险减轻或风险接受。
问题四：工程项目合同争议如何解决？答案：合同争议的解决通常有以下几种方式：1. 协商解决：双方通过友好协商的方式解决争议。
2. 调解解决：在第三方的协助下，通过调解达成协议。
工程项目合同管理考试
工程项目合同管理考试一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是合同管理的基本功能？A. 风险管理. 成本控制C. 进度监督D. 利润最大化2. 工程项目合同通常包含哪些基本条款？A. 工程范围. 工程质量C. 工期要求D. 所有以上内容3. 合同变更时，以下哪项操作是正确的？A. 单方面修改合同内容. 口头协议变更C. 书面形式通知对方并协商一致D. 忽略变更继续执行原合同二、判断题（每题2分，共20分）1. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）2. 违约责任的约定应当明确具体，以便于执行。
（对）3. 工程项目的合同管理不涉及法律风险的防控。
（错）4. 合同争议的解决方式可以是诉讼或仲裁。
（对）5. 合同履行过程中，不需要对合同的执行情况进行监督。
（错）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程项目合同管理的重要性。
2. 描述合同变更的基本流程及注意事项。
3. 如何通过合同管理来控制项目成本？4. 列举至少三种常见的合同争议解决方式，并简要说明其特点。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 假设你是某工程项目的项目经理，项目中途遇到了不可预见的地质问题，导致工程无法按原定计划进行。
请分析在此情况下，你应如何处理合同变更，并说明理由。
2. 某建筑公司与甲方签订了一份施工合同，但在执行过程中，由于材料价格上涨导致成本增加。
请分析该公司应如何在遵守合同的前提下，与甲方协商调整合同价格，并阐述可能的解决方案。
3. 你所在的项目团队面临一项复杂的设计变更请求，该变更将影响工程的多个方面。
请制定一个合同管理计划，包括变更的评估、审批流程以及如何与相关方沟通协调。
项目工程合同管理练习一答案
工程合同管理练习一答案第一章绪论一、单项选择题：1、在工程建立的各阶段中，C 成为工程合同体系的主干.A 监理合同B勘察设计合同C工程施工合同D贷款合同二、多项选择题：1、在工程工程管理中ABCD 可以作为业主。
A 政府机关B政府与企业的组合C工程的委托代理人D投资者2、工程合同管理目标的顺利进展，主要是通过ABD 因素来评判。
A 质量B 本钱C 协调关系D工期3、业主的风险管理可分为ABCDA风险预防B风险降低C风险转移D风险自留E风险处理4..大学函授招生网的网址是多少〔〕。
A B D.hncjzsw. E .hnuck..三、简答题：1、什么是工程合同，其定义是什么？答：工程合同：是建立工程合同的简称，它是指工程建立中的各平等主体之间，为到达一定的目标而明确各自权利义务关系的协议。
对于工程合同，可有广义和狭义的两种不同的理解。
广义的工程合同并不是一项独立的合同，而是一个合同体系，是一项工程工程实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和，包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供给合同、贷款合同、工程担保合同等，其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供给商、保险公司等。
狭义的工程合同仅指施工合同，即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。
广义的合同定义包括以下三个要点：(1)合同主体，即直接参与一定的工程建立活动，并订立相应容的合同的单位。
例如业主、施工单位之间可以订立施工合同，业主与勘察设计单位之间订立勘察设计合同等。
(2)工程合同具体的目标。
总的说来，所有工程合同的目标都是为了工程建立任务的圆满完成，即在合理期限以合理本钱竣工，并满足规定的质量目标。
对于某一项合同，随主体不同，这一目标也将逐步分解，如设计单位的目标是完整的施工图设计方案；施工单位的目标是实行质量、本钱、工期的综合控制，依图完成施工任务；监理单位的目标那么是协调业主与施工单位的关系，协助业主监视施工方的履约行为。
工程合同管理练习题目
工程合同管理练习题目一、单项选择题1. 工程合同中，通常用来规定工程量变更后价格调整的条款被称为：A. 变更条款. 索赔条款C. 计价条款D. 违约责任条款2. 在施工过程中，如果发现设计图纸与实际施工条件不符，应当首先采取的措施是：A. 立即停工等待指示. 自行修改设计并继续施工C. 向业主提出变更请求D. 向监理工程师报告情况3. 合同争议解决的首选方法是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、多项选择题4. 工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判和签订. 合同履行的监督和控制C. 合同变更的管理D. 合同结算和支付5. 在处理工程合同争议时，以下哪些做法是正确的：A. 坚持自己的立场不让步. 积极收集与争议有关的证据C. 保持沟通，寻求双方都能接受的解决方案D. 忽视小的分歧，只关注大的争议点三、判断题6. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
(错误)7. 合同中的索赔条款通常规定了索赔的程序和时限。
(正确)四、简答题8. 请简述工程合同管理的重要性，并举例说明如何有效进行合同变更管理。
9. 描述在工程合同中，如何处理由于不可抗力导致的工期延误问题。
五、案例分析题10. 某建筑公司与业主签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的开工日期、竣工日期及相应的违约金条款。
在施工过程中，由于连续降雨导致部分地基下沉，建筑公司决定暂停施工并等待地基稳固后再继续。
这导致了工期的延误。
请问建筑公司应该如何处理这一情况？业主是否有权要求支付违约金？为什么？。
工程合同管理练习题及答案
工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括（）。
A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。
A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。
A、费用和（或）利润的补偿B、工期顺延和（或）利润的补偿C、经济补偿和（或）工期顺延D、经济补偿和（或）利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。
A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中，最普遍的证据是（）。
A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是（）。
A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是（）。
A、以技术为先导，加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是（）。
A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列（）不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是（）。
A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。
A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
工程合同管理考题
工程合同管理考题1. 选择题- 下列哪项不是工程合同管理的基本内容？A. 合同谈判. 合同履行C. 合同变更D. 财务管理答案解析：D选项“财务管理”虽然在工程项目中非常重要，但它不属于工程合同管理的范畴，而是一个独立的管理领域。
2. 判断题- 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
正确错误答案解析：此说法是错误的。
工程合同在执行过程中，可能会因为设计变更、工程量增减、法律法规变化等原因发生变更，双方可以通过协商一致的方式进行合同变更。
3. 简答题- 请简述工程合同管理中的风险控制措施有哪些？答案解析：风险控制措施包括但不限于：明确合同条款，特别是关于风险分担的条款；进行风险评估和分析；建立风险管理计划；实施动态监控和风险预警机制；采取保险等风险转移手段等。
4. 案例分析题- 假设在某建筑工程项目中，甲方要求乙方提前完成工程任务，但乙方因资源限制无法满足要求。
甲方提出愿意支付额外的费用以换取工程提前完成。
请问在这种情况下，合同管理应该如何操作？答案解析：双方应该就提前完成工程的可能性和额外费用进行协商。
如果达成一致，应当签订书面的合同变更协议，明确提前完成的具体时间、额外费用的数额以及支付方式等内容。
同时，乙方应评估自身的资源和能力，确保在提前完成工程的同时，不会牺牲工程质量。
5. 论述题- 论述工程合同管理在建筑工程项目中的重要性。
答案解析：工程合同管理对于建筑工程项目至关重要。
它有助于明确双方的权利和义务，减少因误解或不一致而产生的争议。
良好的合同管理能够确保项目的顺利实施，包括进度控制、成本控制和质量保证。
合理的合同管理还能够有效地预防和解决可能出现的风险和问题，保护双方的合法权益。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案：C2. 工程合同中，对于合同的履行和变更，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：D3. 工程合同的履行过程中，如果发生合同争议，首先应当采取的方式是（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案：A4. 在工程合同中，对于合同的解除，应当遵循（）原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案：D5. 工程合同中，对于违约责任的规定，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案：B6. 工程合同中，对于合同的验收，应当遵循（）原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案：B7. 在工程合同中，对于合同价款的支付，应当遵循（）原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案：D8. 工程合同中，对于合同变更的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B9. 工程合同中，对于合同解除的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B10. 工程合同中，对于违约责任的限制，下列说法正确的是（）。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案：B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括（）。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：ABCD2. 工程合同的履行过程中，可能出现的风险包括（）。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案：ABCD3. 工程合同中，对于合同价款的支付，可能采取的方式包括（）。
工程合同管理练习题答案
工程合同管理练习题答案一、单选题答案1-5ADCCB 6-10ABACD 11-15CBBAB 16-20ABAAD21-25DBAAA 26-30DCACA 31-35BABBC36-40DDDBD 41-45ADBCC 46-50ABBAC 51-55BADCA56-60DACDC二、多选题答案1. AC 2 .CD 3.ACD 4ABD 5.ABD 6.AC 7.CD 8.BCD 9.BCD10.CD 11.BC 12.CD 13.CD 14.BD 15.BCD 16.BCD 17.ABCD18.ACD 19.ABD 20.AD 21.ABC 22.ABCD 23.BCD 24.CD25.ABCD 26.BD 27.ABCD 28.ACD 29.ABCD 30.ACD三、简答题答案（本大题共4小题，每小题6分，共24分）1．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。
（1分）(2)授权行为无效的代理。
（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。
（1分）(4)代理权消亡以后的代理。
(2分)2．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
（每项1分，要点答完整6分）3．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
工程项目合同管理考试例题
工程项目合同管理考试例题1. 多项选择题下列关于工程项目合同管理的说法中，哪些是正确的？（多选）A. 合同管理应确保所有参与方的责任、权利和义务明确无误. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更C. 合同管理包括对合同履行过程的监督和控制D. 合同争议应优先通过协商或调解的方式解决正确答案：ACD。
解析：合同管理的核心是确保各方责任、权利和义务的明确性，同时对合同履行过程进行有效的监督和控制。
在出现争议时，应优先采用协商或调解等非诉讼方式解决问题。
需要注意的是，合同在特定条件下是可以变更的，因此选项是错误的。
2. 判断题工程项目合同中的违约责任条款，只有在一方违反合同条款时才适用。
（错）解析：违约责任条款是用来规定当合同一方未履行或者不完全履行合同义务时应承担的责任。
即使没有明显的违约行为，这些条款也可能因为合同的其他条件或者不可抗力等因素被触发。
3. 简答题请简述工程项目合同管理中的变更管理流程。
答案：工程项目合同管理中的变更管理流程通常包括以下几个步骤：- 提出变更请求：当项目实施过程中出现需要变更的情况时，相关方应提出书面的变更请求。
- 评估变更影响：对提出的变更请求进行评估，分析其对项目成本、进度和质量的潜在影响。
- 变更审批：根据评估结果，决定是否批准变更请求。
重大变更可能需要更高层级的审批。
- 实施变更：一旦变更请求被批准，应按照变更计划进行实施，并对项目的相关方面进行调整。
- 更新合同文档：确保所有相关的合同文档反映出变更后的新情况。
4. 案例分析题某建筑公司在一项工程项目中作为总承包商，与甲方签订了施工合同。
在项目执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，建筑公司提出了额外的费用索赔。
请问在这种情况下，建筑公司应该如何处理？答案：在这种情况下，建筑公司首先应该按照合同约定的程序向甲方提交书面的索赔通知，详细说明索赔的原因、依据以及额外费用的具体计算方法。
随后，双方应进行协商，尝试就额外费用达成一致意见。
工程合同管理质试题及答案
工程合同管理质试题及答案问题一：什么是工程合同？请简述其特点。
答案：工程合同是指建设单位与承包单位之间就某项建设工程的施工任务、质量、工期、造价等事项达成的书面协议。
其特点包括：- 法律约束力强：一旦双方签署，具有法律效力，违约将承担相应责任。
- 条款详细：涉及技术、经济、法律等多方面内容，条款通常较为详尽。
- 风险分配：合同中会明确各方的风险承担范围，以合理分配风险。
- 可变更性：工程过程中可能出现变更，合同需提供变更管理和处理机制。
问题二：工程合同管理的主要任务有哪些？答案：工程合同管理的主要任务包括：- 合同的签订与审查：确保合同条款的合法性、合理性和可操作性。
- 合同履行的监督：跟踪合同执行情况，确保各项任务按合同约定完成。
- 变更管理：处理因设计、施工等原因引起的合同变更。
- 索赔管理：处理合同履行过程中出现的索赔问题。
- 结算管理：按照合同约定进行工程款项的支付和结算。
问题三：如何处理工程合同中的索赔问题？答案：处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤：- 确认索赔事实：收集证据，确定索赔事件的发生及其影响。
- 分析合同条款：对照合同条款，判断索赔的合理性和依据。
- 双方协商：与对方进行沟通，尝试通过协商达成一致。
- 提交索赔报告：如协商无果，需按照合同约定提交详细的索赔报告。
- 第三方仲裁或诉讼：如果双方无法自行解决，可以寻求第三方仲裁或通过法律途径解决。
问题四：如何有效进行工程合同的风险管理？答案：有效进行工程合同的风险管理需要：- 风险识别：在合同签订前，识别可能的风险因素。
- 风险评估：对识别的风险进行分析和评估，确定其可能性和影响程度。
- 风险分配：在合同中明确各方的风险承担范围，合理分配风险。
- 风险监控：合同执行过程中持续监控风险，及时采取应对措施。
- 风险应对：制定风险应对计划，一旦风险发生，能够迅速有效地进行处理。
工程项目合同管理考试题
1. 下列哪项不属于工程项目合同管理的目标？A. 确保项目目标的实现B. 确保项目质量C. 确保项目进度D. 确保项目投资2. 工程项目合同管理的主要内容包括哪些？A. 合同签订、履行、变更和解除B. 合同风险识别、评估和控制C. 合同争议解决D. 以上都是3. 下列哪项不属于合同签订前的准备工作？A. 确定合同类型B. 确定合同条款C. 确定合同价格D. 确定合同期限4. 下列哪项不属于合同履行过程中的管理内容？A. 跟踪合同执行情况B. 协调合同各方关系C. 监督合同质量D. 评估合同效益5. 下列哪项不属于合同变更的原因？A. 设计变更B. 环境变化C. 合同条款模糊D. 施工过程中出现技术难题6. 下列哪项不属于合同解除的条件？A. 合同一方违约B. 合同目的无法实现C. 合同期限届满D. 合同一方破产7. 下列哪项不属于合同争议解决的方式？A. 协商B. 仲裁C. 民事诉讼D. 调解8. 下列哪项不属于合同风险识别的方法？A. 查阅资料B. 专家咨询C. 问卷调查D. 现场考察9. 下列哪项不属于合同风险评估的内容？A. 风险发生的可能性B. 风险发生的影响程度C. 风险发生的成本D. 风险发生的责任主体10. 下列哪项不属于合同风险控制措施？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险减轻二、填空题（每空2分，共20分）1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从______到______的全过程进行管理。
2. 工程项目合同管理的目标包括：确保项目目标的实现、确保项目质量、确保项目进度、确保项目投资。
3. 工程项目合同管理的主要内容包括：合同签订、履行、变更和解除、合同风险识别、评估和控制、合同争议解决。
4. 合同签订前的准备工作包括：确定合同类型、确定合同条款、确定合同价格、确定合同期限。
5. 合同履行过程中的管理内容包括：跟踪合同执行情况、协调合同各方关系、监督合同质量、评估合同效益。
2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A2、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。
A.7B.14C.21D.28【答案】 B3、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B4、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。
A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D5、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C6、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】 C7、下列不属于申请人须知总则的是（）。
A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A8、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B9、儿童少年应（）脂肪的摄取。
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。
A.投标预备会召开15 日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前【答案】 B2、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。
A.联合体参加方又以自己的名义单独投标B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体参加方又参加其他联合体投标D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议【答案】 B3、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】 C4、投标保证的有效期至（）。
A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D5、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。
该投标书的报价应以（）为准。
A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】 B6、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。
A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C7、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。
A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】 A8、招标采购和合同管理工作的关键是（）。
A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】 C9、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综合练习一一、名词解释1、工程合同2、工程保险3、担保4、合同交底5、工程变更6、工程合同总体策划7、调停8、费用索赔9、工料单价法二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。
A．招标 B．投标C．招标投标 D．协议2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。
A．投标人 B．代理人C．银行 D．中标人3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。
A．工程概况 B．组成合同的文件C．材料设备供应 D．合同价款4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务A．部分 B．双方约定的C．连带 D．所有5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。
A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保C．工程变更 D．违约、索赔与争议7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。
A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。
A．同一工地不同建筑之间流动B．不同工地之间的流动C．同一建筑不同建筑部位上流动D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A．勘察、设计、施工总承包 B．单位工程总承包C．工程项目总承包 D．BOT承包模式10．建设工程合同分析的内容不包括( )。
A．合同的执行情况 B．合同的法律基础C．索赔程序和争执的解决 D．违约责任11．建设工程反索赔具有同时性、( )的特点。
A.预防性、发包人处于主动的有利地位B．技巧性、发包人处于主动的有利地位C．预防性、承包人处于主动的有利地位D．技巧性、承包人处于主动的有利地位12．FIDIC代表的是最具权威的( )组织。
A．发包人 B．承包人C. 咨询工程师 D．建筑师13．基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及( )等一系列硬件和软件构成。
A.系统软件 B．操作系统C．软件系统 D．应用软件三、多项选择题（每题有两个以上答案是正确的，多选、错选不得分）1．某高速公路由于业主修改高架桥设计，工程师下令承包商停工1个月。
就此，承包商提出索赔。
按照国际惯例，索赔能够成立的包括( )。
A．对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算B．材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费C．租赁机械窝工费一般按机械台班费计算D．由于全面停工，可索赔现场管理费和总部管理费E．停工1个月的利润索赔2．有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A．禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B．禁止招标人向投标人泄露标底C．挂靠或者借用其他企业资质进行投标D．投标人可以低于成本的报价中标E．投标人不得以非法手段骗取中标3．属于评标报告的内容有（）A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单C．开标记录 D．废标情况说明E．施工组织设计的编制4．下列关于信息管理的说明，正确的是( )。
A．目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理B．信息不属于项目实施的重要资源C．信息也是项目实施的重要资源之一D．项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务E．建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息5．下列属于按承包发包方式分类的建设工程合同有（）A．勘察、设计或施工总承包合同 B．BOT合同C．单位工程施工承包合同 D．总价合同E．单价与包干混合式合同6．履约担保的形式一般包括( )A．交付现金 B．有条件的银行保函C．无条件的银行保函 D．履约担保书E．保留金四、简答题1、工程合同管理包括哪两个层次，分别是什么内容？2、在工程项目中有哪些主要的风险？3、工程合同谈判的常用技巧和策略有哪些？4、论述工程合同控制和其他目标控制之间的关系。
5、引起工程索赔的因素都有哪些？五、案例１、某建筑公司于某年3月10日与某建设单位签订了一份工程施工合同。
合同中有关工程价款及其交付的条款摘要如下：（1）合同总价为800万元，其中工程主要材料和结构件总值占合同总价的62.5%。
（2）预付备料款为合同总价的20%，于3月20日前拨付给乙方，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料机构配件的价值2相当于预付备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。
（3）工程进度款由乙方逐月（每月末）申报，经审核后于下月5号前支付。
（4）工程竣工并交付竣工结算报告后30d内，支付工程总价款95%，留5%作为工程保修金，8、9月份平均扣除，保修期（半年）满后全部结清。
合同中有关工程工期的规定为：4月1日开工，9月20日竣工。
工程款预期支付，按每日0.3%的利率计息。
逾期竣工，按每日1000元罚款。
根据经甲方代表批准的施工进度，各月计划完成产值（合同价）如下表所示。
50工日（每工日工资19.5元），8月份实际完成产值比原计划少4万元。
工程施工至9月12日，因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工60工日（每日工资23.5元），机械多闲置3个台班（每台班按400元计），预算外材料损失2万元，其它费用损失1万元，重新粘贴预算10万元，因拆除、重新粘贴使工期延长6天，最终工程于10月8日竣工。
问题：（1）请按原施工进度计划，为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。
（2）乙方分别于8月6日和9月18日提出延长工期6d、索赔费162070.00元。
请问该两项索赔能否成立？应批准的工期延长为几d？索赔费为多少万元？（3）8月份9月份乙方应申报的工程结算款分别为多少？2、北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，并同意合同工期顺延10天。
为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：（1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？（2）由此引起的损失费用项目有哪些？（3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？综合练习一答案一、名词解释1、工程合同，有广义和狭义的两种不同的理解。
广义工程合同是一个合同体系，是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和，包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供应合同、贷款合同、工程担保合同等，其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供应商、保险公司等。
狭义的工程合同仅指施工合同。
2、工程保险是指在建设工程项目建设的整个过程中，投保人根据保险合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于保险合同约定的可能发生的建设工程事故实际发生造成被保险人财产损失或者当被保险人因建设工程项目建设而死亡、伤残或产生疾病时承担损失、损害责任的商业保险行为。
3、担保是合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
4、合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容做出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免执行中的违约行为，使大家的工作协调一致。
5、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等做出的变更。
6、工程合同总体策划是确定对整个工程项目有重大影响、带根本性和方向性的合同问题，是确定合同的战略问题。
7、调停是指由独立的第三方作为调停人，通过与当事人之间的单独会议（秘密会议）和联席会议（穿梭外交的一种形式）来帮助当事人，集中了解他们真正的兴趣和实现意图的实力，尽量引导他们实现可能的解决方法。
8、费用索赔，即出承包人向发包人要求补偿不应该由承包人自己承担的合理的经济损失或额外开支。
9、工料单价法是指分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量以及相应价格确定。
二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（C）的方式。
A．招标 B．投标C．招标投标 D．协议2．招标人可以在招标文件中要求（A）提交投标保证金。
A．投标人 B．代理人C．银行 D．中标人3．施工总承包合同的协议书内容不包括（C）。
A．工程概况 B．组成合同的文件C．材料设备供应 D．合同价款4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（D）的义务A．部分 B．双方约定的C．连带 D．所有5．下列有关招标时限的规定错误的是( D )。
A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( B )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保C．工程变更 D．违约、索赔与争议7．AIA合同文件的主要计价方式有( A )。
A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( B)。