履约保证保险单模板

合集下载

履约担保书(优秀模板7套)

履约担保书（优秀模板7套）

履约担保书1

根据本担保书，_________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)

和_________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人_________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承

包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了

_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述

合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一朝雇主提出承包人违约，

而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：

(1)根据合同要求完成合同;或_________。

(2)按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供充足的

资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔

偿费，但总额不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指

雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

(3)付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。一切有关本担保的诉讼，必

须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，一切人都

无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字

保险履约保证合同范本

甲方（债权人）：

姓名：______________________

地址：______________________

联系电话：______________________

乙方（债务人）：

姓名：______________________

地址：______________________

联系电话：______________________

丙方（保险人）：

公司名称：______________________

地址：______________________

联系电话：______________________

鉴于甲方与乙方之间存在[具体债务关系]，为确保乙方能够按照约定履行债务，丙方愿意为乙方提供保险履约保证。三方经友好协商，达成如下协议：

一、保证范围及期限

1. 丙方保证的范围为乙方在[具体债务合同]项下应向甲方履行的全部债务，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金等。

2. 保证期限自[起始日期]起至[截止日期]止。在保证期限内，如乙方未能按照约定履行债务，丙方应按照本合同的约定承担保证责任。

二、保证方式

丙方承担的保证方式为连带责任保证。当乙方未按约定履行债务时，甲方有权直接要求丙方承担保证责任，丙方应在接到甲方书面通知后的[约定时间]内，向甲方支付相应的款项。

三、保险费及支付方式

1. 乙方应按照丙方的要求支付保险费。保险费的金额为[具体金额]，支付方式为[支付方式及时间]。

2. 如乙方未按时支付保险费，丙方有权解除本合同，并不承担保证责任。

四、甲方的权利和义务

建设施工合同履约保证保险保险单

保险单号

鉴于投保人已向本保险人投保《亚太财产保险有限公司建设施工合同履约保证保险》，并已按保险合同的约定支付保险费，本保险人特签发本保险单并同意按照保险合同的约定承担保险责任。

投保人名称：地址：

组织机构代码证号码：联系人：联系电话：

被保险人名称：地址：

组织机构代码证号码：联系人：联系电话：

建设工程工程名称：工程地址：

招标文件号：建设工程施工合同编号：合同金额：

计划工程期限：月, 自年月日零时起至年月日

保险期间：自年月日零时起至年月日二十四时止共日历天

实际保险期间为：

、投标保证的保险期间自投标之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至建设工程施工合同签约之日止。

、履约保证的保险期间自建设工程施工合同签约之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至被保险人签发工程接收证书之日止或保险单载明的保险止期之日止（二者以先到者为准）。工程提前接收的，保险责任于接收之日二十四时自行终止。

、支付保证的保险期间自建设工程施工合同签约之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至建设工程施工合同约定的工程竣工结算之日或保险单载明的保险止期之日止（二者以先到者为准）。工程提前竣工结算的，保险责任于竣工结算之日二十四时自行终止。

特别约定：

投保人应在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费。投保人未交纳保险费，保险合同不发生法律效力，当事人另有约定的除外。

保险合同因建设工程提前接收而提前终止的，保险人不退还保险费。

投保人与被保险人同意，保险人按保险合同约定以向被保险人赔偿保险金的形式代投保人向被保险人履行了全部或部分借款合同约定的资金偿还义务后，保险人拥有向投保人追偿的权利。投保人应在保险人赔偿保险金之次日起向保险人偿还保险金。投保人进一步同意以未向保险人偿还的保险金之金额为基准金额，以保险人赔偿保险金之次日为基准日期，以每一日万分之五为利息，投保人向保险人支付自保险人赔偿保险金之次日起至投保人偿还保险金之日止期间（以下简称按日计算追偿期间）的孳息以及保险人因追偿而发生的各项追偿费用。计算公式为：投保人偿还给保险人的金额保险人赔偿的保险金×（按日计算的追偿期间×）追偿费用

合同履约保证保险

合同编号， [合同编号]

甲方（保证人）， [甲方名称]

乙方（受益人）， [乙方名称]

鉴于甲方与乙方就 [合同主题] 达成了合同协议（以下简称“合同”），为保证甲方履行合同义务，甲方同意向乙方提供合同履约保证保险，特制定本合同范本。

一、保证范围。

1. 甲方保证在合同约定的履行期限内，按照合同约定的内容和标准履行合同义务。

2. 若甲方未能按照合同约定的内容和标准履行合同义务，乙方有权向保险公司主张保险赔偿。

二、保险金额。

1. 保险金额为合同约定的履行义务总额，即 [合同金额]。

2. 保险费用由甲方承担，具体数额为 [保险费用]。

三、保险责任。

1. 保险公司应当按照保险合同的约定，对乙方因甲方未能履行合同义务而遭受的经济损失进行赔偿。

2. 保险公司对乙方的赔偿金额不得超过保险金额。

四、保险期限。

保险期限为合同约定的履行期限，即 [履行期限]。

五、保险理赔。

1. 乙方应当在甲方未能履行合同义务后及时向保险公司提出理赔申请，并提供相关证明材料。

2. 保险公司应当在接到乙方的理赔申请后及时进行核查，并在

符合保险合同约定的情况下进行赔偿。

六、其他约定。

1. 本保证保险不影响甲方对合同的履行义务，甲方仍应当按照合同约定的内容和标准履行合同义务。

2. 保险公司对于乙方提出的赔偿申请有权进行调查核实，乙方应积极配合并提供必要的协助和证明材料。

七、法律适用和争议解决。

本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

建设工程完工履约保证保险保单保函v1

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：（发包人名称）:

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）

二、本保函的有效期自年月日至年月日

三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

保险人：（盖章）签单日期：

公司地址：邮编：

联系电话：

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：（发包人名称）:

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）

二、本保函的有效期自年月日至年月日

履约保函模板

履约保函

致：

本保函编号：

根据贵方与（以下简称“申请人”）于年月日签订的合同（以下简称“合同”），我行兹开立以贵方为受益人的见索即付履约保函。本保函项下最大担保金额不超过币种：大写金额：担保申请人按期履行合同项下的义务。

在本保函有效期内,因申请人违反合同约定造成贵方经济损失时,我行将在收到贵方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章的书面索赔通知书后7个工作日内无条件向贵方支付索赔通知书记载的金额,无需贵方出具证明或陈述理由。

按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税款、费用、手续费或任何保留款。如有扣除，我行将对差额予以补足。

本保函的规定是我行不可撤销的直接义务。合同条款的修改，以及贵方所允许的时间改变或任何让步，除非条款中有规定减轻或免除我行的担保责任的，否则均不能改变我行在本保函项下的担保义务。

本保函自签发之日生效，至年月日失效。

本保函未经我行书面同意不得转让。

本保函适用中国法律，保函项下的任何争议如协商解决不成，向贵方住所地人民法院提起诉讼。

保函开立人（盖章）：

负责人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日期：年月日

建设工程施工合同履约保证保险电子保险单(范本文)

建设工程施工合同履约保证保险电子保险单

1. 引言

建设工程施工合同履约保证保险是一种保险形式，旨在为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障，以保证其能够按时、按质、按量完成合同约定的工程项目。而电子保险单则是一种数字化的保险单据形式，将传统的纸质保险单转化为电子文件，以提高保险交易的效率和方便性。本文将对建设工程施工合同履约保证保险电子保险单进行详细介绍。

2. 电子保险单的定义

电子保险单是指将保险单据电子化并存储在电子介质上的保险单。它不再以纸质形式存在，而是以电子文件的方式进行存储和传输。电子保险单可以通过电子邮件、保险公司网站或专门的保险电子交易平台进行交付和管理。相比传统的纸质保险单，电子保险单具有方便快捷、信息安全、环保节约等优势。

3. 建设工程施工合同履约保证保险的背景

建设工程施工合同履约保证保险是为了解决建筑施工企业可能面临的履约风险而设立的。在建筑施工过程中，由于各种原因，如自然灾害、供应链断裂、工期延误等，建筑施工企业可能无法按时、按质

、按量完成工程项目，这将给施工企业和业主带来巨大的经济损失。建设工程施工合同履约保证保险的目的就是为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障，以减轻其承担的风险，并增强合同约束力。

4. 建设工程施工合同履约保证保险的内容

4.1 保险标的

保险标的是指在保险合同约定的保险期间内，为保险人负责提供保险保障的具体工程项目。在建设工程施工合同履约保证保险中，保险标的一般指合同工程项目的施工性质、所属地段、工程名称等详细描述。

4.2 保险责任

•施工企业未能按时完成合同工程项目的，保险公司将按照保险金额的一定比例进行赔偿；

履约保函模板

履约保函

保函编号：xxx

查询编号：xxx

致：×××

地址：×××

鉴于：

一、×××（下称“申请人”）已收悉×××项目的中标（选）通知书。

二、贵公司×××（下称“受益人”）要求申请人必须在×××项目合同（以下简称“合同”）签订前按规定金额提交一份银行履约保函，作为履约担保。

三、×××银行（担保银行名称，以下简称我行）已同意为申请人履行合同提供履约担保，向受益人承担无条件的、不可撤销的、见索即付的保函责任。

声明如下：

1.我行同意作为担保人为申请人履行合同出具履约保函，本保函金额（保函担保最高限额）为人民币×××。本保函独立于项目合同权利义务。

本保函的义务是：我行在接到受益人书面提出的申请人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知后10个工作日内，在上述担保金额范围内无条件向受益人支付保函担保最高限额下的款项，无须受益人出具证明或陈述要求付款的理由。

2.在向我行提出要求前，我行不要求受益人首先向申请人索要上述款项。

3.本保函所包含条款构成本银行无条件、不可撤销的直接义务。任何对合同条款、期限所作的修改或补充都不能免除也不加重我行按本保函所应承担金额，合同的修改或补充也无须通知我行。

4.本保函自开具之日起生效，在xxx年xxx月xxx日失效。

5.索赔通知声明应经受益人法定代表人签字并加盖受益人公章并附收款银行及账号。索赔通知声明首先应以书面纸质原件（或复印件加盖鲜章）形式按我行送达地址进行送达。

6.本保函项下争议由受益人所在地法院管辖。

银行名称：×××（银行盖章）

履约担保承诺书

甲方名称]

地址：[甲方地址]

兹有我方[乙方名称]（以下简称“乙方”），根据与贵方[甲方名称]（以下简称“甲方”）签订的合同编号为[合同编号]的《[合同名称]》（以下简称“合同”），现就合同项下的履约担保事宜，向甲方作出

如下承诺：

一、乙方承诺将严格按照合同约定，履行合同项下的各项义务，包括

但不限于质量、数量、时间、服务等方面的约定。

二、为保证合同的顺利执行，乙方承诺提供以下履约担保措施：

1. 保证金：乙方将向甲方支付人民币[金额]元作为履约保证金，确保

合同的履行。

2. 保险：乙方将为合同项下的工作内容投保相应的保险，以降低不可

预见风险。

3. 其他担保：[如有其他担保措施，请在此列明]。

三、若乙方未能履行合同义务，甲方有权根据合同约定，从履约保证

金中扣除相应的违约金，并保留追究乙方违约责任的权利。

四、乙方承诺，一旦合同履行完毕，且乙方未违反合同条款，甲方将

无条件退还履约保证金。

五、本承诺书作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

六、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起

生效。

乙方（盖章）：[乙方全称]

授权代表（签字）：[代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

签订日期：[签订日期]

甲方（盖章）：[甲方全称]

授权代表（签字）：[代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

签订日期：[签订日期]

[注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况进行调整。]

履约保证合同模板简单

甲方：（委托方）

地址：

电话：

身份证件号码：

乙方：（承诺方）

地址：

电话：

身份证件号码：

为了明确双方在合同中的权利义务，保证合同的履行，经双方友好协商，达成以下履约保证合同：

一、合同涉及的主要内容及履行义务

1. 甲方与乙方共同签订的合同为：（合同名称），合同金额为：（合同金额），合同履行期限为：（履行期限）。

2. 乙方在合同履行中应当按照约定的时间和质量要求完成合同，并保证提供的服务或商品符合合同约定的标准。

3. 甲方应按照合同约定的方式和时间支付乙方合同金额，并配合乙方顺利履行合同义务。

二、履约保证

1. 乙方保证在合同履行期限内按时提交相关资料、完成服务或交付商品，并承担因自身原因延误履约导致的一切责任。

2. 乙方保证提供的服务或商品符合国家相关法律法规的要求，并承诺在保证期内对提供的服务或商品提供有效的售后服务。

3. 甲方保证按照合同约定的时间支付乙方合同金额，并保证支付方式合法有效。

4. 甲方保证对乙方提供的服务或商品进行认真检查，如发现质量问题应及时提出并要求乙方进行整改或更换。

5. 双方保证严格遵守合同的约定，不得违反合同规定，确保合同的顺利履行。

三、违约责任

1. 乙方如未按时履行或未按合同约定提供服务或商品，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。

2. 甲方如未按时支付合同金额或未配合乙方履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期费用。

四、其他约定

1. 本合同自双方签署之日起生效，至合同履行完全结束。双方如需变更合同内容，须签订书面变更协议并经双方同意。

保险履约保证合同范本

甲方（投保人/被保险人）：

姓名/名称：____________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（保险人）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为履行某项特定合同或义务，希望获得保险保障以确保其履约能力，乙方同意根据本合同的约定提供保险服务，双方经平等协商，达成如下协议：

一、保险标的

本合同所涉及的保险标的为甲方依据[具体合同名称]合同项下的履约责任。

二、保险责任

在保险期间内，如因甲方原因导致其无法履行[具体合同名称]合同约定的义务，乙方应按照本合同的约定承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因甲方违约给合同相对方造成的损失、违约金、仲裁或诉讼费用等。

三、保险期间

本合同的保险期间自[起始日期]起至[结束日期]止，或根据具体情况由双方另行约定。

四、保险费及支付方式

甲方应按照乙方规定的费率和金额支付保险费，保险费的支付方式为[具体支付方式，如一次性支付、分期支付等]。甲方应在约定的支付期限内足额支付保险费，否则乙方有权拒绝承担保险责任。

五、投保人义务

1. 甲方应如实告知乙方与保险标的有关的重要情况，包括但不限于甲方的财务状况、履约能力、过往履约记录等。

2. 甲方应按照合同约定履行其在[具体合同名称]合同项下的义务，确保合同的顺利履行。

保险合同履约担保函.docx(场景详尽)

合同编号：_______

甲方（担保人）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

乙方（受益人）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系方式：_______

鉴于甲方为保险公司，愿意为乙方的保险合同提供履约担保，为确保乙方在保险合同项下的权益得到保障，甲乙双方经协商一致，特订立本担保函。

第一条担保事项

1.2

主合同编号：_______，保险金额：_______，保险期限：_______。

1.3

甲方担保的范围包括但不限于保险合同约定的保险责任、赔偿金额、费用支出等。

第二条担保责任

2.1

甲方保证在主合同约定的保险事故发生时，按照保险合同的约定履行赔偿义务。

2.2

若甲方未能按照主合同的约定履行赔偿义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付赔偿金、违约金、实现债权的费用等。

2.3

甲方承担的担保责任自本担保函生效之日起至主合同约定的保险期限届满之日止。

第三条担保方式

3.1

甲方提供本担保函作为对主合同的担保，担保方式为无条件、不可撤销的连带责任担保。

3.2

甲方同意，在主合同约定的保险事故发生时，乙方无需先行向保险公司主张权利，可直接要求甲方承担担保责任。

第四条担保函的生效

4.1 本担保函自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

4.2 本担保函的有效期为_______年，自生效之日起计算。

第五条争议解决

5.1

凡因本担保函引起的或与本担保函有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

施工合同履约保证保险范本

甲方（投保人）：

乙方（保险人）：

鉴于甲方与丙方签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为了保证丙方在施工合同项下的权益得到有效保障，甲方同意向乙方投保施工合同履约保证保险（以下简称“本保险”）。双方经协商一致，特订立本保险合同，共同遵守。

第一条保险范围

本保险的保险范围包括但不限于：

1. 甲方违反施工合同约定，导致丙方遭受直接经济损失的赔偿责任。

2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，包括但不限于工程延期、工程质量不达标

等情况，应向丙方支付的违约金或赔偿金。

第二条保险金额

本保险的保险金额为人民币 [填写保险金额] 元。

第三条保险期限

本保险的保险期限自施工合同生效之日起至施工合同项下的工程竣工验收合格之日止。

第四条保险费率

本保险的保险费率为 [填写费率]%。

第五条保险费支付

甲方应在保险合同生效前一次性向乙方支付保险费。

第六条保险责任

乙方在甲方支付保险费后，应当按照本保险合同的约定承担赔偿责任。如果甲方发生保险事故，乙方应当在接到甲方通知后及时进行核实，并按照本保险合同的约定支付赔偿金额。

第七条保险事故的通知

甲方在发生保险事故后，应当立即通知乙方，并按照乙方要求提供相关证明材料。

第八条保险责任的免除

乙方不承担以下情况的赔偿责任：

1. 甲方故意或者重大过失导致的保险事故。

2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，导致的保险事故。

3. 甲方因违法行为导致的保险事故。

4. 甲方在保险合同有效期内解除或者终止施工合同，导致的保险事故。

5. 甲方违反法律法规、施工合同约定或者乙方保险条款规定的其他情况。

履约保证保险保证书

尊敬的被保险人：

我代表XX保险公司，向您提供履约保证保险的保证书。在此，我们承诺在保险期间内，如果投保人（承包方/施工方）违反合同约定，导致您（发包方/业主）遭受直接经济损失，我们将按照保险合同的约定承担赔偿责任。

一、保险合同概述

本履约保证保险合同由投保人与我公司签订，投保人为依法从事各类新建、扩建、改建工程的施工单位或建设单位。保险合同的被保险人为工程项目所在地建设行政主管部门，以及依法招用的农民工。保险期间为工程项目开工之日起至工程竣工之日止。

二、保险责任

1. 投保人违反《建设工程施工合同》约定进行转包或分包的；

2. 投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备；

3. 投保人未按合同约定支付农民工工资；

4. 投保人未按合同约定完成工程进度或质量不符合约定；

5. 投保人存在其他违反合同约定的行为。

如果投保人发生上述违约行为，导致被保险人遭受直接经济损失，我们将按照保险合同的约定承担赔偿责任。

三、保险金额和赔偿限额

保险金额为工程项目合同总金额的10%，最高赔偿限额为保险金额的3倍。具体金额和限额请在保险合同中查看。

四、保险期间

保险期间为工程项目开工之日起至工程竣工之日止。如果工程延期，保险期间相应顺延。

五、投保资料

投保时，请您提供以下资料：

1. 营业执照、资质证书；

2. 上一年度及最新一期的财务资料；

3. 施工合同及相关工程资料。

六、保险费用

保险费用根据工程项目的合同总金额和风险评估结果确定。具体费用请在保险合同中查看。

七、其他事项

1. 如果您对保险合同有任何疑问，请随时与我们联系。

工程履约保函范本

第一篇：工程履约保函范本

工程履约保函

致

：

根据项目招投标管理要求，对本工程的履约保证金作如下承诺：我方希望做

万平方米的建筑工程，并同意按

元/㎡建筑面积缴纳

万元（大写：）的履约保证金，保证金在主体封顶后无息退还50%，竣工验收合格后无息退还剩余部分保证金。

特此承诺

投标单位：

（盖章）法定代表人或委托代理人：

（签名）

二0一三年六月一十七日

第二篇：银行工程履约保函格式

履约保函

编号：

致受益人：

因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 /的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）元整（下称“保证金额”）。

二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。

三、本保函有效期为以下第 1 种： 1.本保函有效期至年月 2.日止。

/。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内，按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。

索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

履约保险合同模板

合同编号：___________

甲方（保险人）：_________________

乙方（投保人）：_________________

丙方（受益人）：_________________

鉴于甲、乙、丙三方为履约保险合同的缔约各方，就履约保险事宜达成协议，特订立本合同：

第一条保险标的

乙方应根据合同约定向甲方支付保费，以获得约定的履约保险保障。保险标的为乙方与丙

方之间的合同履约关系。

第二条保险期间

本合同生效后，保险期限为_______年，自_____年_____月_____日零时零分起至_____年_____月

_____日二十四时止。保险期间内发生的保险事故，均属于保险责任范围。

第三条保险保障范围

1. 乙方在履行合同过程中发生的违约行为，致使丙方受到经济损失的，甲方应当对丙方进

行赔偿。

2. 乙方因不可抗力等因素无法履行合同而导致丙方受到损失的，甲方应当对丙方进行赔偿。

第四条保险责任豁免

1. 如乙方故意或重大过失致使丙方受到损失的，甲方无需承担赔偿责任。

2. 如乙方未按要求向甲方支付保险费或提供虚假资料的，甲方有权终止合同，并不承担任

何赔偿责任。

3. 如乙方未按照合同约定向丙方支付赔偿金的，甲方有权向乙方追偿。

第五条保险费用的支付

乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方支付保险费用。保险费用一经支付即视为保险合

同生效。

第六条保险事故通知和理赔

1. 保险事故发生时，乙方应当立即通知甲方，并向甲方提供详细的理赔资料和证据。

2. 甲方收到乙方的理赔通知后，应当在合理的时间内进行理赔审核，并向丙方进行赔偿。