建设工程勘察合同
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程勘察合同(三)6篇
建设工程勘察合同（三）6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXX工程勘察公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，目的是为甲方提供准确的地质勘察资料，确保工程建设的顺利进行。
工程名称为XXXX工程，工程地点位于XXXXXXXXX，工程规模、特性及工艺要求详见附件。
第二条勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质勘探、地质测试等工作。
2. 乙方应根据勘察结果，编制详细的地质勘察报告，报告中应包括地质构造、岩土性质、地下水状况等相关内容。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果负责。
第三条合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XX个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
第四条合同价格及支付方式1. 本合同的总价为人民币XX元整（￥XX元）。
价格包含勘察工作的人工费、材料费、设备费等所有费用。
具体价格明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
乙方完成勘察工作并提交合格的地质勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收款时应当向甲方提供合法有效的发票。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察工作中所涉及的技术成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的地质勘察报告享有使用权，但不得擅自转让给第三方。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称）双方经友好协商，就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜，达成以下协议，以资双方信守：一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目（项目名称），具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等，详见附件一《项目描述》。
二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规，严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求，实施勘察工作，保证勘察成果的准确性和完整性。
2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验，勘察过程应符合相关规范和标准。
3.乙方应按照勘察费用和工期要求，完成项目勘察工作，并形成相应的勘察报告。
4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有，乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用，如有发现，将承担相应的法律责任。
三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求，按时按量完成工程勘察工作，且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。
2.服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。
若发票有误，乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票，甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。
3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。
四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后，应提交勘察报告等相关资料进行审核。
甲方应在十五个工作日内完成审核，并对勘察结果进行验收。
2.如审核结果有问题，乙方应在五个工作日内进行调整和改进。
乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。
3.审核和验收通过后，乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明，并将相关资料归档保存，以备查阅。
五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容，应经双方协商一致，并出具书面文件变更合同。
变更后的合同文件同等具有法律效力。
2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行，可根据相关法律法规解除合同，但需提前书面通知对方，并履行相关的解约程序。
建设工程勘察合同范本怎样写5篇
建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方（甲方单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：二、乙方（勘察单位名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：邮编：三、甲、乙双方经友好协商一致，就以下事项达成协议，签订本合同。
四、勘察的内容、范围、任务及费用：（一）勘察项目名称：（二）勘察范围：（三）勘察报告提交时间：（四）勘察费用：1. 勘察费用总额：2. 付款方式：五、甲方提供的资料、资料格式：（一）甲方需提供给乙方的资料清单：（二）资料提供方式：（三）资料提供时间：六、乙方启动勘察工作前，必须向甲方提交以下文件：（一）勘察方案：（二）勘察合同审查意见：七、甲方的权利和义务：（一）提供勘察所需的基础资料和资料清单；（二）支持和协助乙方开展勘察工作；（三）按时支付勘察费用；（四）确认勘察结果；八、乙方的权利和义务：（一）严格按照勘察方案开展工作；（二）按时提交勘察报告；（三）保护勘察资料的完整性和机密性；（四）遵守相关法律法规和技术规范；（五）如有变更，应及时与甲方协商变更合同。
九、违约责任：（一）如果甲方未按照合同要求提供必要资料，将导致勘察工作无法进行，由此产生的损失由甲方承担；（二）如果乙方未按照合同要求完成勘察工作，由此产生的损失由乙方承担。
十、争议解决：本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规，并由双方友好协商解决。
如果协商无果，则提交有关部门裁决。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，在勘察报告提交后终止。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
在签订合同前，双方需详细阅读合同内容，并确保各项条款的合法性和合理性，以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。
希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。
篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一，其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同通用版5篇
建设工程勘察合同通用版5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 勘察范围与内容：[勘察范围及内容详细描述]二、合同工期与进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付成果资料止，总计[天数]天。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的进度要求，按时提交勘察阶段性成果及最终成果。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：总价为人民币[金额汉字大写]元整（￥[金额数字小写]元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后[时间]内，甲方支付乙方勘察费用的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察成果并提交甲方后XX日内，甲方支付勘察费用的XX%；（3）乙方提交全部勘察成果资料并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付剩余款项。
四、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范及标准的要求进行勘察工作，确保勘察成果真实、准确、完整。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果后XX日内组织验收，并提出书面验收意见。
3. 若甲方对勘察成果有异议，乙方应按要求进行补充或修改，并承担相应费用。
五、知识产权与保密条款1. 乙方对本次勘察成果享有著作权。
除本合同约定的用途外，乙方有权将其用于其他用途或公开发表。
2. 涉及本次工程的勘察信息、数据等属于甲方的商业秘密，乙方应予以保密，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
六、违约责任与赔偿损失1. 若因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同(四)6篇
建设工程勘察设计合同（四）6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供包括但不限于地质勘察、工程设计、规划设计等技术服务。
具体服务内容包括但不限于：现场勘察、编制勘察报告、编制设计方案、进行设计交底等。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币[合同总价]（大写：[合同总价汉字大写]）。
具体费用明细见附件。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：合同签订后支付预付款[预付款金额]；提交初步设计方案后支付[款项比例]；提交最终设计成果后支付剩余款项。
四、质量要求与验收标准1. 乙方应确保提供的勘察设计成果符合国家相关法律法规和技术标准的要求。
2. 甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收。
如不符合合同约定或国家相关标准的，甲方有权要求乙方重新设计或修改。
3. 验收标准详见附件。
五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期限]。
乙方应按以下进度完成勘察设计任务：[进度安排]。
如因乙方原因导致进度延误的，乙方应承担违约责任。
六、保密条款及知识产权归属1. 甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的勘察设计成果的知识产权归属甲方所有。
乙方仅享有在其上的署名权。
未经甲方同意，乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。
如因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未按合同约定支付合同款项的，应按每日万分之五的违约金比例向乙方支付违约金。
逾期超过一个月的，乙方有权解除合同并要求甲方支付未付款项及违约金。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-2000-0203建设工程勘察合同工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程勘察合同发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。
根据<中华人民共和国合同法>及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况工程名称：工程建设地点：工程规模、特征：工程勘察任务委托文号、日期：工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满足施工图设计需要，技术要求按照国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行。
承接方式：预计勘察主要工作量：按业主提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX 个钻孔，普通鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM; 普通鉴别孔孔深XX～XXM，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于XXM；同时必须达到国标取样的要求。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。
提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
发包人不能向勘察人提供上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以配合。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1本工程的勘察工作定于月日开始，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。
收费标准及付费方式本工程勘察费总包干价为元整（￥元），固定包干内含税（提供甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。
（基础验收支付10%不可更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）第五条发包人、勘察人责任发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方承担）问题。
5.1.4负责组织勘察成果资料审查。
勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
若勘察人无力补充完善，需委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
5.2.7 在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺利通过图审。
第六条违约责任由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人承担，并承担因此给甲方造成的损失。
合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付 / 元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付 / 元的勘察费。
由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。
第七条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第八条其它约定事项：1.勘察人应重视安全工作，因勘察人原因造成的安全事故，由勘察人负责；2.勘察人提供的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需提供与所付款等额的正规发票。
第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。
发包人名称：勘察人名称：(盖章) (盖章)法定代表人：（签字）法定代表人：(签字)委托代理人：(签字）委托代理人：(签字)住所：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订时间: 签订时间:安全保证书X X X 有限公司：我公司作为X X X有限公司厂区建设岩土勘察工程的施工承包方，为保障施工人员及其它相关人员人身安全和财产安全，保障工程施工的顺利进行，特对工程施工安全做出如下保证，保证内容包括但不限于下列7个方面：1、建立健全各级安全生产责任制和群防群治制度，实行各级安全生产目标管理，推行施工现场标准化管理。
2、依法加强对安全生产的监督管理，执行国家、省、市有关规范标准，积极采取措施，落实各项安全技术措施要求，防止伤亡和其它安全生产事故的发生。
3、按规定设置专职安全员从事安全管理。
落实劳动生产教育培训制度，加强对职工安全生产的培训教育。
未经安全生产教育培训的人员，不上岗作业。
4、根据季节和生产情况的变化，定期或不定期组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。
5、根据工程的特点制定相应的安全技术措施；编制专项安全施工组织设计，有图纸、计算书和单项安全技术措施，并加强监理监督。
6、对施工机械及各种安全防护设施，在施工现场安装后，应按规定进行检查验收。
对外购的设备、设施、产品，在正式使用前，应按相关标准进行验收确认。
7、从事施工作业的人员，体检合格，并符合相应工种身体条件要求。
8、项目经理必须住在现场，发现一次扣留工程款500元。
因保证人违反施工安全规范及上述保证而导致的任何安全事故责任，由保证人承担，与 X X X有限公司无关。
保证人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）：日期: 年月日廉政协议书发包人（以下简称甲方）:勘察人（以下简称乙方）:为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省有关廉政建设的规定，结合甲方工程的建设特点，特订立本协议如下：1、甲方及其工作人员不得以任何方式向乙方索要和收受回扣等好处费。
2、甲方工作人员不得接受施工方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。
3、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐。
4、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
5、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。
6、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员、材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
7、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口邀请甲方工作人员及材料设备供应商外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
8、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
甲方不得接受乙方及材料设备供应商为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
9、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者上级单位举报。
双方不得找任何借口对对方进行报复。
10、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方合同总金额的10%-50%的违约金。
由此给甲方造成的损失均由乙方承担。
本廉政协议作为工程合同的附件，与合同具有同等法律效力。
经协议双方签署后立即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签约日期：年月日。