售楼处及样板房内装饰设计与服务合同

合集下载

样板房合作协议5篇

样板房合作协议5篇篇1样板房合作协议甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）鉴于甲方为开发商，拥有一定的房地产项目资源，乙方为装修公司，拥有一定的装修设计及施工经验，双方在互利共赢的基础上，经友好协商，达成如下合作协议。

一、合作内容1.1 甲方将向乙方提供开发商的房地产项目中的样板房，并授权乙方进行装修设计及施工工作。

1.2 乙方承诺按照甲方的设计要求，完成样板房的装修工作，并在约定时间内交付给甲方。

1.3 乙方在装修设计及施工过程中，应当保证装修质量，确保符合甲方的要求。

二、合作期限2.1 本协议从双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），如需延长合作期限，需经双方协商一致。

2.2 在本协议有效期内，双方应当按照约定完成合作内容，保证合作顺利进行。

三、费用结算3.1 甲方应当按照双方约定的费用标准，及时支付样板房装修所需费用。

3.2 乙方应当按照双方约定的费用标准进行装修设计及施工，并正确报销相关费用。

四、保密条款4.1 双方应当对在合作过程中获取的商业机密和保密信息进行保密，未经对方同意不得向第三方披露。

4.2 在本协议终止后，双方仍应当继续履行保密条款，确保保密信息不被泄露。

五、违约责任5.1 在合作过程中，任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应当进行赔偿。

5.2 如因不可抗力或其他不可控制因素导致合作无法进行，双方应当及时通知对方，协商解决方式。

六、协议修改6.1 在本协议有效期内，如需修改协议内容，双方应当经过友好协商，达成一致意见后签订书面补充协议。

6.2 补充协议的内容具有与本协议相同的法律效力。

七、争议解决7.1 双方因本协议的解释或履行发生争议时，应当首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，应当提交有管辖权的人民法院解决。

八、协议终止8.1 本协议有效期届满，双方未经续签的，本协议自动终止。

售楼处装修设计合同精简版

售楼处装修设计合同售楼处装修设计合同1. 合同背景此合同由购买方与装修设计公司（以下简称“甲方”）订立，就售楼处的装修设计及施工事宜进行约定和规范。

购买方欲使售楼处更加吸引顾客并提升销售效果，甲方具备相应的专业知识和经验，双方希望通过此合作共同达成装修设计目标。

2. 项目描述双方约定的装修设计项目为售楼处，该售楼处位于购买方提供的房地产开发项目中心位置。

售楼处的装修设计目标是打造一个具有现代感、专业感和吸引力的销售展示场所。

3. 设计服务内容甲方在此合作中承担以下设计服务内容：设计方案：甲方将根据购买方的需求和要求，提供详细的售楼处设计方案，包括平面布置、色彩搭配、家具陈设等。

施工图纸：甲方将提供详细的售楼处施工图纸，包括墙体装修、地板、吊顶、灯光等的具体标示和说明。

材料选择：甲方将提供合适的装修材料选择建议，并协助购买方进行材料选购和采购协商。

项目监督：甲方将派驻专业人员在施工期间全程监督，确保装修施工符合设计要求。

4. 项目费用和结算方式购买方应根据甲方提供的设计服务内容支付相应的设计费用。

具体费用和结算方式如下：设计费用：购买方应支付元作为设计方案和施工图纸的服务费用。

费用在签署合支付，并与合同一同返还。

材料费用：购买方承担售楼处装修所需材料的采购费用，甲方提供合适的材料选择建议，但不承担实际采购费用。

施工费用：购买方应自行聘请装修施工队伍，并承担售楼处的施工费用。

甲方将派驻专业人员进行项目监督，但不承担施工费用。

5. 合作期限和解约责任合作期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为个月。

双方可商议并在合同期满前续签继续合作。

解约责任：如其中一方违反合同条款而解约，需提前给对方书面通知，并承担相应违约责任。

6. 保密条款双方在本合同项下所涉及的商业秘密、客户资料、设计方案及施工图纸等信息，应互相保密，禁止向第三方泄露。

未经对方同意，不得擅自使用或复制相关信息。

7. 法律适用和争议解决本合同的解释和履行适用法律。

售楼处装修合同范本

售楼处装修合同范本甲方（开发商）：______________________乙方（装修公司）：______________________鉴于甲方是一家合法经营的房地产开发商，拥有______________项目的售楼处，并希望对售楼处进行装修，现双方经友好协商一致，达成如下合同：一、装修内容1.1 乙方将对售楼处进行全面装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、灯具、家具等。

1.2 装修风格为________________，具体设计方案由乙方提供并经甲方确认后执行。

二、装修费用2.1 乙方将对售楼处进行装修，装修费用为______________元，由甲方支付。

2.2 装修费用包括设计费、材料费、施工费等，具体费用明细由乙方提供并经甲方确认后支付。

三、装修工期3.1 装修工期为______________天，自双方签订本合同之日起计算。

3.2 如因不可抗力等原因导致工期延长，双方应友好协商解决，并不影响本合同的其他条款。

四、装修质量保证4.1 乙方保证所提供的装修材料符合国家相关标准，装修工程符合相关法规。

4.2 装修完工后，乙方将提供一年的免费维修保养服务，保证售楼处装修质量。

五、其他条款5.1 双方一致同意，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修完工并经甲方验收合格之日终止。

5.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________。

样板房装修设计合同5篇

样板房装修设计合同5篇样板房装修设计合同篇1甲方：乙方：现甲方有样板房三间，位于__________市东升镇_____花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。

(详细见室内装修预算表)2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

3、工程完成时间：_____年_____月_____日。

4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。

二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_____年_____月_____日前必须完成全部工程。

2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。

3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

三、本合同工程总值人民币：__________元，大写：_________________________。

(包开发票)其中：1、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元2、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元3、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元四、合同结算使用税局统一发票。

五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。

(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。

七、本协议一式两份，双方签字后生效。

本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

售楼部装修项目合同模板

售楼部装修项目合同模板合同编号：____________甲方（装修公司）：______________乙方（售楼部）：______________为了保证售楼部的装修质量，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同签署及确认1.1 甲方负责为乙方的售楼部进行装修，装修范围包括但不限于墙面装修、地面装修、天花板装修、电路布置、空调安装等。

1.2 本合同自双方签字生效，合同期限为_____年，合同终止前任何一方不得 unilaterally unilaterally解除合同。

1.3 合同签署后，双方均应遵守合同内容，如有变动需另行协商一致，经双方签字确认后生效。

二、装修内容及标准2.1 装修设计应符合售楼部的定位及风格，提供的装修方案应得到乙方的认可。

2.2 装修材料应符合国家相关标准，无任何违规操作。

2.3 装修工程应按时完成，质量符合国家相关标准，并提供合格证书。

2.4 装修期间，甲方应保持施工现场的整洁，保障乙方的工作秩序。

三、装修费用及付款方式3.1 本次装修费用为_________元，按照以下方式支付：3.1.1 第一笔款项：合同签署时支付_________%定金。

3.1.2 第二笔款项：装修工程启动时支付_________%中期款。

3.1.3 第三笔款项：装修工程完成后支付_________%尾款。

3.2 如因乙方原因导致装修工程未如期完成，乙方应承担违约责任。

四、保修期及维护4.1 装修工程完成后，甲方应提供_____年的免费保修期，期间内因质量问题导致的损坏由甲方承担修复责任。

4.2 保修期满后，如有需求需要继续保养维护，双方另行商议共同确定。

五、责任条款5.1 如因不可抗力因素导致装修工程延期或无法完成，双方不承担任何责任。

5.2 如因甲方原因导致装修质量问题或工程延误，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.3 如因乙方原因导致装修工程无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任。

六、其他条款6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有等同的法律效力。

售楼部样板房装修合同范本

售楼部样板房装修合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“装修公司”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方售楼部样板房装修工程（以下简称“本项目”）达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：________售楼部样板房装修工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：本项目包括但不限于售楼部的接待区、展示区、办公区、休息区等区域的装修设计与施工。

二、装修公司义务与责任2.1 乙方负责根据甲方提供的装修方案和设计要求，完成本工程的装修设计与施工。

2.2 乙方应保证装修材料的质量，并承担因材料质量问题导致的一切损失。

2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.4 乙方应确保施工安全，遵守施工现场的安全规定，防止安全事故的发生。

三、合同价款3.1 本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括装修设计费、施工费、材料费、税费等所有费用。

3.2 甲方支付乙方预付款人民币____元（大写：____________________元整），乙方收到预付款后应按照合同约定的进度向甲方提供进度付款申请。

3.3 甲方按照乙方提供的进度付款申请，支付相应的工程进度款。

3.4 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工期4.1 乙方应在合同签订后____个工作日内进场施工，工期为____天，以开工报告为准。

4.2 乙方应按照合同约定的工期节点完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量标准5.1 乙方应按照甲方提供的装修方案和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

5.2 工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方的满意。

六、保密条款6.1 乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

售楼部装饰合同书

售楼部装饰合同书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方为合法拥有并经营位于[楼盘地址]的售楼部，现有装饰需求，经双方友好协商，达成以下合同：第一条：装饰服务内容及价格1.1 乙方将根据甲方要求，对售楼部进行装饰设计、施工和材料采购。

1.2 装饰设计包括平面布局设计、室内装饰设计、灯光设计等。

1.3 装饰施工包括拆除、建造隔墙、涂料、铺地板、安装灯具和家具等。

1.4 材料采购由乙方统一负责，并提供相关的材料清单和发票。

1.5 甲方应根据乙方提供的装饰设计方案，对施工进度进行监督和验收。

第二条：装饰费用及支付方式2.1 总装饰费用为[金额]人民币，甲方应于签订合同之日起15天内支付装饰费用的20%作为预付款。

2.2 甲方应于装饰工程完工后的15天内支付剩余的80%装饰费用。

2.3 如甲方未按时支付装饰费用，乙方有权中止装饰工程直至甲方支付清款。

第三条：装饰工期及责任3.1 装饰工期为[工期]天，自合同生效之日起计算。

3.2 如因不可抗力等客观原因导致工期延迟，双方应友好协商并签订补充协议。

3.3 乙方对装饰工程质量负责，并提供免费维护服务期限为[维护期]天。

第四条：风险及责任4.1 在装饰工程期间，乙方应采取必要的安全措施，并购买相应的人身意外伤害保险。

4.2 在装饰工程期间，如因乙方的过错导致甲方财产损失或第三方人身伤害，乙方应承担相应的责任。

4.3 在装饰工程期间，如因甲方的过错导致乙方财产损失或第三方人身伤害，甲方应承担相应的责任。

第五条：合同解除及违约处理5.1 如因不可抗力等无法预见、无法克服的原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同，解除合同后双方互不承担任何责任。

5.2 如一方未履行合同义务或违约，对方有权要求其承担相应的违约责任，并可以选择解除合同。

第六条：法律适用及争议解决6.1 合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。

6.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

通用范文(正式版)售楼部装饰装修合同

售楼部装饰装修合同一、合同背景本合同由甲方（售楼部）和乙方（装饰装修公司）签订，双方经友好协商一致，就售楼部的装饰装修事宜达成合作协议。

二、合同内容1. 服务范围甲方要求乙方完成的售楼部装饰装修项目包括但不限于内容：•售楼部内部空间的设计与装修•售楼部内部家具、装饰品的选购与配置•线路与电器设备安装•空调与通风设备的安装•售楼部天花板、地板、墙面等装修工程2. 工程进度乙方应按照双方共同商定的工程进度计划，完成装饰装修工程。

甲方有义务配合乙方进行工程。

3. 资金支付乙方前期需要支付部分材料采购款，甲方应按时支付乙方所需的预付款，并及时支付工程款。

4. 材料供应乙方应确保所选用的装修材料符合国家相关标准，并承诺所使用的材料具有合格证明。

甲方对乙方所提供材料有权进行质量检查。

5. 质量保证乙方应对装饰装修工程提供保修期限，保证在保修期限内，对乙方所完成的工程进行必要的维修。

6. 违约责任6.1 乙方违约责任若乙方未按合同约定的工期完成装修工程，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方应按日赔偿甲方违约金，违约金为总合同金额的千分之五。

6.2 甲方违约责任若甲方未按时支付预付款或工程款，乙方有权暂停工程，甲方应按日赔偿乙方违约金，违约金为拖欠金额的千分之五。

7. 合作期限本合同的合作期限自签署之日起，至装修工程验收合格之日止。

8. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不能解决，可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同自双方代表签字盖章后生效。

甲方签字盖章：_____日期：_____乙方签字盖章：_____日期：_____。

售楼部装潢服务合同书样本

售楼部装潢服务合同书样本甲方（委托方）：_____________________乙方（承接方）：_____________________鉴于甲方需要对其售楼部进行装潢服务，乙方具有提供此类服务的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对位于____________________的售楼部进行装潢服务。

1.2 服务内容包括但不限于：室内装修、家具配置、照明安装、装饰品布置等。

第二条服务期限2.1 服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2 如因甲方原因导致服务延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。

第三条服务费用3.1 服务费用总计为人民币（大写）____________________元整。

3.2 付款方式为：合同签订后支付30%作为预付款，工程进度达到50%时支付40%，工程完工验收合格后支付剩余的30%。

第四条工程质量4.1 乙方应保证装潢服务的质量符合甲方的要求。

4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改。

第五条工程验收5.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，验收合格后签署验收报告。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按时完成服务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之____的违约金。

6.2 如甲方未能按时支付服务费用，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额千分之____的违约金。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日。

售楼部设计装修合同范本

售楼部设计装修合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行售楼部设计装修的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、设计装修内容1.1 委托方委托受托方对其售楼部进行设计装修，具体内容包括：（详细列举售楼部的具体设计装修内容，如装修风格、设计方案、施工范围等）。

1.2 受托方应根据委托方的要求，提供完整的设计方案，包括平面布局图、效果图、施工图等，并负责对设计方案进行解释和修改。

1.3 受托方应按照双方约定的时间节点完成设计方案的提交，并按照委托方的要求进行相应的修改。

二、设计装修费用2.1 委托方应支付受托方设计装修费用，总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2 设计装修费用的支付方式如下：2.2.1 合同签订后三个工作日内，委托方支付受托方设计费用的50%；2.2.2 设计方案提交并经委托方确认后，委托方支付受托方设计费用的剩余50%。

2.3 受托方未按照约定时间节点提交设计方案的，委托方有权按照逾期天数向受托方追讨违约金，违约金计算方式为：设计费用的2%乘以逾期天数。

三、设计装修期限3.1 受托方应按照双方约定的期限完成设计方案的提交，如因受托方原因导致设计方案未能按时提交的，每逾期一日，受托方应向委托方支付逾期违约金人民币_______元。

3.2 受托方应在设计方案提交后_______日内按照委托方的要求完成施工，如因受托方原因导致施工未能按时完成的，每逾期一日，受托方应向委托方支付逾期违约金人民币_______元。

四、设计装修质量4.1 受托方应保证其设计装修的质量符合国家相关法律法规及行业标准，如因质量问题导致损失的，受托方应承担相应的赔偿责任。

4.2 委托方应在设计方案提交后_______日内对设计方案进行确认，如委托方未能在约定时间内确认的，视为设计方案已得到委托方的认可。

售楼部展示样板房装潢合同

售楼部展示样板房装潢合同一、合同背景二、合作内容乙方负责为售楼部展示样板房进行全面的装潢工程，包括但不限于设计、材料采购、施工、安装等环节。

乙方应确保装潢工程的质量、进度和安全。

乙方应遵守国家相关法律法规，严禁使用劣质材料、违规施工，确保工程符合相关标准和规范。

乙方应提供合理的装潢设计方案，并与甲方协商确定最终样式和构造图纸。

乙方应按照双方商定的进度完成装潢工程，并及时向甲方报告工程进展情况。

乙方应提供装潢工程施工及后期维护的保修服务，保障装潢工程的长期可持续使用。

三、合作期限本合同的合作期限为从合同签署之日起至工程竣工验收之日止。

如果因特殊情况需要延长合作期限，应提前书面协商并达成书面协议。

四、费用支付甲方应按照装潢工程的进度付款，具体付款方式如下：预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付装潢工程总费用的 30% 作为预付款。

进度款：装潢工程按进度完成一定比例后，甲方应按照完成比例向乙方支付相应的进度款。

最后一期付款：装潢工程竣工验收后，甲方应向乙方支付尾款，尾款金额为装潢工程总费用减去已支付的预付款和进度款。

乙方应提供合格的发票，以便甲方进行费用核准和报销。

五、合作变更和终止如果在合作过程中需要变更合同内容，甲乙双方应通过协商达成一致，并签署书面变更协议。

如果甲方或乙方存在严重违约行为，对方有权提出解除合同的申请。

解除合同后，违约方应承担相应的违约责任。

六、保密条款甲乙双方应对合作期间所知悉或接触到的对方的商业和技术秘密以及其他保密信息予以保密。

甲乙双方应妥善保管对方提供的保密信息，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。

七、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

八、其他条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商共同补充或约定。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并有效期为合同期限内。

售楼处及样板房内装饰设计与服务合同

售楼处及样板房内装饰设计与服务合同一、合同背景该合同是一份有关售楼处及样板房内装饰设计与服务的合同，由房地产开发商和设计公司双方签订。

该合同旨在规范售楼处和样板房内装饰设计及相关服务的标准、要求和责任，确保设计和服务的质量和效果。

二、合同内容1.设计范围和内容：设计公司应根据房地产开发商提供的售楼处和样板房的相关标准和要求，对售楼处和样板房进行设计和配饰。

设计范围包括施工图纸设计、软装设计和样板房内家具、灯具、窗帘、饰品等的搭配设计。

2.设计费用和支付方式：设计费用应由房地产开发商支付给设计公司。

具体的设计费用应当由双方协商确定。

设计费用应分多次支付，并分别在合同约定的时间节点内付清。

3.材料选择和采购：设计公司应根据售楼处和样板房设计的需要，提供相应的材料选型建议和建议书。

房地产开发商可以按照设计公司的建议进行采购，也可以自行进行材料采购。

4.施工和验收标准：设计公司应根据售楼处和样板房的设计图纸，按照施工标准进行施工并进行现场管理。

施工工期应在合同规定的时间内完成。

房地产开发商应在施工完成后在约定时间内进行验收。

5.安全和责任：设计公司应负责保证施工和装修过程的安全，遵守相关法律法规。

如发生人身安全事故或者财产损失，由设计公司负责赔偿。

6.服务保障：设计公司应对售楼处和样板房装修设计和施工进行质量保证，并承诺在一定时间内提供售后服务。

三、合同生效该合同应由房地产开发商和设计公司双方签订，并加盖公章。

合同自签署之日起生效。

如需修改合同内容，应当经过双方协商并签署书面协议。

四、合同终止该合同在以下情况下终止：1.双方协商一致达成终止合同协议；2.出现不可抗力情况，导致合同无法完成；3.一方违反合同约定，造成对方损失，协商无法解决或者无法达成一致。

五、争议解决该合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律规定。

如发生争议，双方应当协商解决。

协商无法解决时，双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、附则该合同自生效之日起替代以前与售楼处及样板房内装饰设计和服务有关的一切口头或书面协议，具有甲乙双方的法律约束力。

售楼处装修合同范例

售楼处装修合同范例1. 合同双方甲方：[开发商名称] 地质：[开发商地质] 联系人：[联系人姓名] 方式：[联系人方式]乙方：[装修公司名称] 地质：[装修公司地质] 联系人：[联系人姓名] 方式：[联系人方式]2. 装修项目描述与要求甲方委托乙方负责售楼处的装修工程，具体工程范围包括：室内软装设计与布置定制家具制作与安装灯光、插座等电气设施的安装空调、暖通设备的安装室内墙面、地面的装修与装饰浴室、厨房的水暖设施安装窗帘、窗户、门等的安装室内空气净化设备的安装具体装修项目的详细要求由甲方提供，并在本合同的附件中详细列出。

3. 工期和交付日期本装修工程的工期为[具体工期]，从乙方收到甲方支付的第一笔装修款项之日起计算。

工期延长的情况，甲方和乙方可协商并书面确认。

本装修工程的交付日期为[具体交付日期]，乙方应当在交付日期之前完成装修工程，并向甲方验收。

4. 价款与支付方式本装修工程的总价款为[总价款]，具体支付方式如下：甲方应在合同签署之日支付装修款项的[预付百分比]%作为预付款，金额为[预付款金额]。

甲方应在工程开工时支付装修款项的[第二次支付百分比]%，金额为[第二次支付金额]。

甲方应在装修工程完成后支付装修款项的[尾款百分比]%，金额为[尾款金额]。

支付款项应通过银行转账的方式支付至乙方指定的银行账户。

5. 装修变更及索赔如甲方需要对装修项目进行任何变更，应提前书面通知乙方，并支付相应的变更费用。

变更费用由乙方根据变更内容进行评估并与甲方商议确定。

如乙方因自身原因造成装修工程延误或者质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

6. 违约责任任何一方违反本合同任何条款的，应当承担相应的违约责任。

对于违约方需支付的违约金，应按照违约金额的[违约金比例]%计算。

7. 争议解决本合同的解释和争议解决均适用法律。

如双方就合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

售楼部装饰装修合同(模板)

售楼部装饰装修合同1. 合同背景本合同是由售楼部（简称甲方）与装饰装修公司（简称乙方）就售楼部的装饰装修工程达成的协议。

双方根据平等自愿的原则，经友好协商，达成合作协议。

2. 工程范围1.甲方委托乙方负责对售楼部内部进行全面装饰装修工程，包括但不限于墙面装修、天花板装修、地板装修、照明设施、门窗装修、电气设备等。

2.工程所需的材料及设备由乙方负责采购，并确保其质量符合国家相关标准。

3.乙方应按照甲方的要求进行装修设计和效果图，并经甲方确认后开始施工。

3. 工程进度和验收1.工程的起止时间由双方共同商定，在签订合同后的15个工作日内，乙方应提交详细的施工进度计划，并按照计划进行工程施工。

2.甲方有权对工程进行监督，并参与施工进程中的重要环节。

乙方应接受甲方的监督和指导，并及时解决工程中出现的问题。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后，甲方应及时支付工程款项。

4. 合同价款和支付方式1.双方一致同意，本次装饰装修工程的总价款为X万元（大写：人民币X元整）。

2.乙方应按照方式收取款项：–首期款：施工开始前，甲方支付合同总价款的30%作为首期款。

–进度款：根据施工进度计划，甲方按照完成工程量的比例支付相应款项。

–尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的剩余70%作为尾款。

5. 违约责任1.若乙方未按照本合同约定的时间完成工程，并经甲方合理的催告和限期，仍未履行工程义务的，可视为乙方违约。

甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应违约责任。

2.若甲方未按照本合同支付相应款项，经乙方合理催告后未支付的，可视为甲方违约。

乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应违约责任。

6. 法律适用和争议解决1.本合同的签订、履行和解释均适用的法律。

2.若在履行本合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可根据约定由双方选择仲裁或向人民法院提起诉讼。

7. 合同生效与变更1.本合同自双方签名盖章之日起生效，有效期为工程竣工并经甲方验收合格之日起。

售楼部样板间服务合同范本

售楼部样板间服务合同范本合同编号：_____________甲方（开发商）：_____________________乙方（设计装修公司）：_____________________签订日期：_____________签订地点：_____________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在售楼部样板间设计、装修及维护服务过程中的权利、义务和责任，确保样板间的质量与效果，满足甲方的销售需求。

二、合同范围乙方根据甲方的要求，对指定的售楼部样板间进行设计、装修及后期维护服务。

服务内容包括但不限于设计规划、材料采购、施工装修、家具摆放、灯光布置等。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至样板间工程验收合格并交付使用之日止。

四、合同价款合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________），包括设计费、材料费、施工费、家具及装饰品费用等。

付款方式按照以下流程进行：1. 签订合同后，甲方支付合同总价30%作为预付款。

2. 设计方案确定后，甲方支付合同总价的40%。

3. 施工完成50%时，甲方支付合同总价的20%。

4. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余10%。

五、质量保证乙方保证所提供的设计装修服务符合国家相关标准和规范，确保样板间的质量。

如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。

六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约金根据违约情况由双方协商确定。

七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______甲方盖章：_______ 乙方盖章：_______签订日期：_______。

售楼部室内装潢合同

售楼部室内装潢合同一、合同背景本合同由甲方（开发商）和乙方（装潢公司）签订，旨在明确双方在售楼部室内装潢方面的权利义务，以保障双方利益并确保装潢工程按照约定完成。

二、合同条款2.1 装潢范围乙方将负责对售楼部室内进行装潢，包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、照明设备、空调系统等方面的装修工作。

2.2 装潢设计乙方将根据甲方的要求提供售楼部室内的装潢设计方案，并在甲方确认后进行施工。

2.3 施工周期乙方将按照与甲方约定的施工周期完成装潢工程。

双方应协商好具体的施工开始和结束时间，并严格按照时间节点进行施工。

2.4 材料与设备乙方将负责提供符合国家标准并经甲方认可的装潢材料和设备。

乙方应确保所提供的材料和设备符合合理质量要求，不得使用低质次品。

2.5 质量保证乙方将对所完成的装潢工程提供质量保证期，保证期为装潢工程竣工之日起一年。

在保证期内，如出现由于装潢工程质量问题导致的故障或损坏，乙方将负责免费维修或更换。

2.6 竣工验收乙方完成装潢工程后，甲方有权对装潢工程进行验收。

若甲方发现装潢工程存在不符合合同约定的问题，乙方应立即进行整改，直至符合约定要求为止。

2.7 付款方式甲方将根据施工进展，按照合同约定的付款方式及时间支付相应款项给乙方。

乙方应提供发票等相关凭证。

2.8 违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方因此产生的一切经济损失，并支付违约金。

三、法律适用和争议解决本合同适用于的法律。

双方如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

四、其他事项本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，双方应通过协商解决，并达成补充协议或书面确认。

甲方（开发商）乙方（装潢公司）日期。

售楼部样板房门窗装修合同

售楼部样板房门窗装修合同背景在售楼部中，样板房门窗的装修是非常重要的一部分。

在购房者参观售楼部样板房时，通过样板房的装修可以直观地感受到房屋的品质和风格。

因此，售楼部需要与装修公司签订合同，明确双方的责任和权益，以确保门窗装修的质量和效果。

合同条款1. 合同双方•甲方：售楼部•乙方：装修公司2. 装修项目•门窗装修：包括样板房内的所有门窗的安装和装修工作。

3. 服务标准•乙方承诺提供符合国家建筑标准的优质门窗产品和专业安装服务。

•乙方将根据甲方的需求和要求进行门窗装修设计，提供合理的施工方案。

•乙方负责门窗的选购、运输、安装和维护保养等全过程的服务。

4. 价格与支付方式•总价：合同总价为（填写总价）元。

•付款方式：甲方需向乙方支付总价的30%作为定金，在合同签订之日起3日内支付；剩余款项在工程完工验收合格后的5日内一次性支付。

5. 履行期限•开工日期：合同生效后，乙方应在（填写开工日期）之前开始门窗装修工作。

•完工日期：乙方应在（填写完工日期）之前完成全部门窗装修工作。

6. 质量保证•乙方提供的门窗产品应符合国家建筑标准和双方约定的规格要求，保证质量合格。

•乙方提供的门窗产品质保期为（填写质保期，一般为1年），在此期限内如果出现质量问题，乙方将负责免费维修或更换。

•如果经甲方验收后发现门窗装修存在质量问题，乙方应在7日内进行整改。

7. 违约责任•任何一方违反合同条款造成损失的，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失和违约金等。

8. 争议解决•双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

9. 合同变更•任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署补充协议。

10. 合同解除•双方协商一致的情况下，可解除合同。

–对方严重违反合同条款，无法履行合同义务。

–发生不可抗力事件，影响工程无法继续进行。

合同生效与签署本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代一切先前的口头、书面或其他形式的协议。

室内装饰设计合同(样板房、售楼处)

项目室内装饰设计合同工程名称：工程地点：委托人：受托人:项目室内装饰设计合同委托人：（下称“甲方”）法定代表人：地址：受托人：（下称“乙方”）法定代表人：地址：甲、乙双方就乙方承接甲方的项目（以下简称本项目）的室内装饰设计事宜，经双方友好协商，一致同意签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第二条设计依据2.1《中华人民共和国合同法》2.2国家及项目所在地建设工程勘察设计管理法规和规章2.3甲方提供的设计任务书2.4甲方提供的资料文件第三条乙方工作范围及内容3.1乙方按附件一《设计任务书》要求进行本项目的室内装饰设计：具体设计范围详见本合同附件二《设计范围平面图》。

3.2 各阶段具体工作量对应设计费所占比例为：3.2.1 概念设计阶段（本阶段工作量对应设计费占总设计费的%）3.2.2方案设计阶段（本阶段工作量对应设计费占总设计费的%）3.2.3深化方案设计阶段（本阶段工作量对应设计费占总设计费的%）3.2.4施工图设计阶段（本阶段工作量对应设计费占总设计费的%）3.2.5施工配合服务（本阶段工作量对应设计费占总设计费的%）3.3 设计内容：建筑外立面优化建议、室内空间装饰设计、装修水电末端点位设计。

不包括部分：消防设计、空调设备设计、强弱电系统设计、监控系统设计、户外部分设计。

具体设计内容详见附件一《设计任务书》。

3.3.1概念设计内容：* 概念设计构思说明* 概念方案汇报PPT：（1）平面布置方案图：A、设计前平面：原建筑平面，标明主要尺寸，体现原建筑设计的一切要素如室内门窗，水电，空调的位置等。

B、设计后平面：标明主要尺寸，体现设计后的室内一切要素如各空间功能，标明所有含设计的固定家私位置及尺寸，主要家私配置，地面主材，水电，空调及墙体位置。

（2）空间设计示意：包括模型或手绘透视图、草图、节点示意图等（3）参考彩色图片（4）主要材料（方向）建议（5）在成本控制范围内给出装修地板、石材、瓷砖等的成本控制书及品牌建议书乙方应提供两套以上方案以供甲方选择，否则视为乙方设计成果不符合要求。