建筑公司合同协议书管理规定

合集下载

建筑工程合同管理办法

建筑工程合同管理办法

中城xx工程合同管理办法第一章总则一、为规范公司各类建筑工程合同的管理,维护公司的合法权益,提高公司的经济效益和社会信誉,规避不良合同给公司带来的风险,保障合同的合法性,保障合同切实全面的履行,特制定本建筑工程合同管理办法。

二、建筑工程合同不仅是平等主体之间的法律行为,它还是社会经济生活的重要组成部分,因此订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、诚实信用、等价有偿的原则,不得损害国家、社会公共利益及企业利益,不得扰乱社会经济秩序。

三、建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。

建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本;项目管理目标责任书和分承包合同采用公司制定的示范文本。

四、签约当事人主体资格要合法,应对对方当事人进行履约能力的考察,签约要遵循平等互利,协商一致的原则,合同条款中内容要完备、具体,不能含糊,前后矛盾,责、权、利要明晰。

五、公司市场经营部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作,并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。

六、对施工合同和分承包合同,分公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人,应对其所签及履行的合同负全责。

第二章建设工程施工合同的签订与管理第一条合同评审与签订一、合同的评审。

施工合同在签订前必须根据质量管理体系要求进行合同评审(包括前期的标书评审)。

合同评审由公司市场经营部负责组织,土建一级、二级项目由市场经营部组织评审,二级以下工程项目由项目部负责组织评审,评审过程要按合同评审工作程序文件的要求进行。

二、建设工程施工合同洽商签订前期向业主的承诺,应由公司市场经营部负责,主要资料包括招标文件、投标承诺等(对业主的口头承诺,应已形成书面文字)。

三、施工合同的洽谈与签订1 施工合同的洽谈。

合同在洽谈前,首先由有资质的合同管理人员起草合同文件;如业主方起草的合同文件,须经过相关部门的讨论,达成共识拿出修改意见。

工程施工单位合同管理规定

工程施工单位合同管理规定

工程施工单位合同管理规定一、合同的订立合同的订立应当基于平等自愿、公平诚信的原则。

建设方与施工单位在签订合同前应充分沟通,明确工程的基本要求、质量标准、工期限制、安全责任等关键条款。

合同文本应详细列明双方的权利和义务,包括但不限于工程的范围、进度计划、变更处理、付款方式、违约责任等内容。

二、合同的管理施工单位应当设立专门的合同管理部门或指定专人负责合同的管理工作。

该部门或人员需负责合同的保管、更新和执行监督。

在合同执行过程中,任何变更都应当以书面形式确认,并作为合同的补充文件予以保存。

三、工程质量与验收施工单位必须按照合同约定的标准和规范进行施工,确保工程质量符合国家及行业标准。

建设方有权对施工过程进行监督,并在工程完成后组织验收。

验收合格后,双方应签署验收报告,作为支付工程款的依据。

四、工程款项的支付工程款项的支付应遵循合同约定的支付条件和时间节点。

建设方应按照约定及时支付工程款项,而施工单位则应在收到款项后提供相应的发票或收据。

如遇特殊情况需要调整支付计划,双方应协商一致后作出书面修改。

五、违约责任若一方未能履行合同约定的义务,应当承担违约责任。

违约责任的形式和金额应当在合同中明确规定。

对于因违约造成的损失,违约方还应当赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

合同中应明确争议解决的方式和程序,以便快速高效地解决争端。

七、其他事项合同还应包括保险、知识产权保护、保密协议等相关条款,以确保项目的全面合规性。

同时,双方可根据工程的特点和实际需要,商定其他必要的条款。

结语:。

建筑施工合同的要求

建筑施工合同的要求

建筑施工合同的要求建筑施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。

依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。

首先,建筑施工合同应当明确工程范围。

即承包人承包的工程范围,它是土建、安装、装饰装修还是其中一部。

土建、安装、装饰装修之间的专业界限划分应当明确。

其次,建设工期是建筑施工合同中的重要内容。

包括开工日期、竣工日期、工期总天数。

开工日期是指工程正式开工的时间,竣工日期是指工程按照合同规定要求全部完工的时间,工期总天数是指从开工日期到竣工日期之间的总天数。

建设工期的明确约定对于保证工程按时完成具有重要意义。

再次,建筑施工合同中应当明确中间交工工程的开工和竣工时间。

一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成。

因此,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。

此外,建筑施工合同还需要明确工程质量。

根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定,施工质量要通过施工单位相应的资质等级、质量责任制度、按设计和技术标准施工,对建材、构配件、设备、商品混凝土严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测等环节进行控制。

工程质量的保证是建设单位对施工单位的基本要求,也是施工单位应当承担的义务。

最后,建筑施工合同还需要明确价款支付和结算方式。

合同中应当约定工程价款的支付时间、支付方式、支付金额等。

在工程进度达到一定阶段或者工程完工后,建设单位应当按约定支付相应的工程价款。

同时,合同中还应当明确工程结算的方式和时间,以便在工程完工后,双方按照约定进行工程结算。

总之,建筑施工合同的要求包括明确工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、价款支付和结算方式等内容。

这些要求的明确约定有利于保障工程顺利进行,维护双方的合法权益,确保工程质量的达到。

工程合同管理规定

工程合同管理规定

工程合同管理规定
一、合同的订立
合同的订立应当基于平等、自愿的原则,由甲方(业主)与乙方(承包商)协商一致后签订。

合同内容应包括但不限于:工程概况、工期要求、质量标准、合同价款及支付方式、违约责任等关键条款。

二、合同的履行
1. 甲方应按照合同约定,及时提供必要的工程资料、场地条件及其他支持,确保乙方能够顺利开展工作。

2. 乙方应严格按照合同要求,保证工程质量,按期完成工程建设任务。

3. 双方应建立有效的沟通机制,确保信息的准确传递和及时反馈。

三、合同的变更与解除
1. 如遇特殊情况需变更合同内容,双方应协商一致,并形成书面补充协议。

2. 合同解除应基于双方协议或法律规定的情形,解除后应妥善处理已发生的法律关系和经济往来。

四、合同的监督与管理
1. 甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督检查,乙方应配合并提供必要的协助。

2. 乙方应建立健全的内部管理制度,确保合同的有效执行。

3. 双方应定期召开协调会议,共同解决合同执行过程中出现的问题。

五、争议的解决
1. 合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、其他规定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

关于《北京市房屋建筑施工合同协议合同书管理办法》中与造价结算有关的解释

关于《北京市房屋建筑施工合同协议合同书管理办法》中与造价结算有关的解释

精心整理文件依据1.中华人民共和国建设部令第107号建筑工程施工发包与承包计价管理办法2.财政部、建设部财建[2004]369号关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知3.北京市财政局 北京市建设委员会京财经二(2005)1032号关于转发财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》的通知4.建设部文件建办[2005]89号关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费5.6.7.8.文9.时限;1.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式参照文件:财政部建设部财建[2004]369号关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知第十二条 工程预付款结算应符合下列规定:(一)包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付。

计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例。

(二)在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款,发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知14天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任。

个月)的按2法行工程款结算。

参照文件:财政部建设部财建[2004]369号关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定:(一)工程进度款结算方式1、按月结算与支付。

即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。

合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。

2、分段结算与支付。

即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。

具体划分在合同中明确。

(二)工程量计算1、承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交已完工程量的报告。

工程建设合同的规定

工程建设合同的规定

工程建设合同的规定一、概述工程建设合同是指业主(甲方)与施工单位(乙方)签订的,关于完成一定工程建设任务的合同。

工程建设合同是工程建设过程中的重要法律文件,对于明确双方的权利、义务和责任具有重要作用。

在我国,工程建设合同的签订和履行需遵循相关法律法规和政策规定。

二、工程建设合同的主要内容1. 工程范围:明确工程建设的范围和内容,包括工程项目的设计、施工、设备安装、调试、验收等。

2. 工程质量:约定工程建设的质量标准和要求,包括工程质量的检查、验收和保修等内容。

3. 工程进度:明确工程建设的工期和进度计划,包括工程建设的起始日期、竣工日期和关键节点等。

4. 工程投资:约定工程建设的投资额和支付方式,包括工程预付款、进度款和尾款等。

5. 施工单位的责任和义务:包括施工单位的资质要求、施工组织设计、施工现场管理、安全生产、环保要求等。

6. 业主的责任和义务:包括业主的配合义务、提供施工条件、支付工程款、验收工程等。

7. 违约责任:约定双方在未履行或未完全履行合同义务时应承担的违约责任。

8. 争议解决:约定双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

9. 合同的变更、解除和终止:明确合同变更、解除和终止的条件、程序和相应责任。

10. 合同的附则:包括合同的生效、解除、终止时间、双方签字盖章等。

三、工程建设合同的规定1. 法律法规:工程建设合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。

2. 资质要求:施工单位应具备相应的资质条件,包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

3. 合同签订:工程建设合同应由双方当事人签订,并加盖公章。

合同签订前,双方应对合同内容进行充分协商,确保合同条款明确、合法。

4. 合同备案:工程建设合同签订后,应按照相关法律法规和政策规定进行备案。

5. 工程质量保修:施工单位应对工程建设质量承担保修责任,保修期限和保修范围应符合国家有关规定。

建筑工程承包管理合同协议书

建筑工程承包管理合同协议书

建筑工程承包管理合同协议书甲方(业主):________________乙方(承包商):_______________鉴于甲方拟进行建筑工程项目(以下简称“项目”),并已决定将该项目的建设工作交由乙方承担,现双方本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经充分协商,就建筑工程承包管理事宜达成如下协议:一、工程概况1. 项目名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容及规模:_____________4. 工程立项批准文号:_____________5. 工程预算总额:______________二、承包范围乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求,承担以下工程内容的施工任务:1. 地基与基础工程2. 主体结构工程3. 建筑装饰装修工程4. 给排水、供暖、通风及空调工程5. 电气、照明、通讯及智能楼宇工程6. 其他经双方确认的工程内容三、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,确保工程质量达到合格标准。

2. 乙方应按照国家规定的质保期限对工程质量负责,并承担相应的质量保修责任。

四、工程造价及支付方式1. 双方经协商确定工程总价为_________元。

2. 甲方应按照合同约定的支付方式及时足额支付工程款项给乙方。

3. 具体支付进度及方式由双方另行签订的《工程款项支付协议》规定。

五、工程期限1. 施工开始日期:_____________2. 施工结束日期:_____________3. 竣工验收日期:_____________六、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,并提出合理的建议和要求。

2. 乙方应按照合同约定完成工程建设任务,并保证施工安全。

3. 双方应互相配合,共同解决工程建设过程中出现的问题。

七、违约责任1. 如一方违反合同约定,应向对方支付违约金,并承担由此造成的一切损失。

2. 具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。

建筑工程各单位的合同管理

建筑工程各单位的合同管理

建筑工程各单位的合同管理一、合同准备阶段在合同的准备阶段,首先需要明确合同的主体,即甲方(建设单位)和乙方(承包单位)。

双方应当基于平等自愿的原则,协商一致后签订书面合同。

合同中应包含以下基本内容:1. 工程项目的基本信息,包括工程名称、地点、规模、标准等。

2. 双方的权利与义务,明确甲乙双方在工程建设过程中的职责和要求。

3. 工程的工期要求,包括开工日期、竣工日期以及可能的延期条件。

4. 工程质量标准,确保工程质量符合国家及行业标准。

5. 合同价款及支付方式,包括预付款、进度款、结算方式等。

6. 违约责任,对违反合同条款的行为设定相应的责任和处罚措施。

7. 争议解决方式,约定如发生争议时的解决途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等。

二、合同执行阶段合同签订后,进入执行阶段。

在此阶段,甲方需按照合同约定,及时提供必要的施工条件和资料,确保乙方能够顺利开展工作。

乙方则需严格按照合同要求,组织施工力量,保证工程进度和质量。

在施工过程中,双方应定期召开工程例会,及时沟通工程进展情况,解决施工中出现的问题。

对于合同中的变更事项,应当及时签订书面变更协议,明确变更内容及其对工程进度、质量、费用的影响。

三、合同结算阶段工程完成后,进入结算阶段。

乙方应根据实际完成的工程量,编制工程结算书,提交给甲方审核。

甲方在收到结算书后,应在约定的期限内完成审核,并按照合同约定支付剩余工程款项。

在结算过程中,如有争议,双方应本着公平、公正的原则,通过协商或合同约定的其他方式解决。

最终结算完成后,双方应签订结算确认书,作为合同履行完毕的证明。

四、合同归档管理合同履行完毕后,应对整个合同过程进行归档管理。

包括保留合同原件、变更协议、结算确认书等相关文件,以备日后查询或解决可能出现的遗留问题。

工程合同保管规定

工程合同保管规定

工程合同保管规定一、总则1. 本规定旨在规范工程合同的保管工作,确保合同文件的安全、完整和有效利用。

2. 工程合同包括但不限于施工合同、采购合同、设计合同、监理合同等相关协议及其附件、补充协议等。

3. 工程合同保管工作应遵循合法性、安全性、及时性和保密性的原则。

二、合同归档1. 所有工程合同必须在签订后三个工作日内由项目负责人提交至公司档案管理部门进行归档。

2. 归档的合同文件应包括正本和所有副本,并附带电子文档备份。

3. 合同归档时,应由档案管理人员核对合同内容无误,并登记合同编号、名称、签订日期、合同金额、相关方信息等关键数据。

三、合同保管1. 合同原件应存放在专门的防火、防潮、防盗的保险柜或专用房间内。

2. 合同保管地点应有严格的出入管理制度,非授权人员不得随意查阅或带出合同文件。

3. 电子版合同文档应加密保存在公司服务器或云端,设置访问权限,并定期备份。

四、合同借阅1. 借阅合同原件必须经过项目负责人和档案管理部门负责人的书面批准。

2. 借阅人须填写借阅登记表,注明借阅原因、借阅时间、预计归还时间等信息。

3. 借阅期间,借阅人应对合同文件的完整性和安全性负责。

4. 借阅结束后,借阅人应及时归还合同,并由档案管理人员检查合同状态,确认无异常后方可完成归还手续。

五、合同变更与补充1. 合同发生变更或需要补充时,应及时更新合同文件,并按照归档程序重新归档。

2. 变更或补充部分应在合同原件上标注清晰,并在电子文档中同步更新。

3. 变更或补充的内容应由项目负责人和法务部门共同审核确认。

六、合同作废与销毁1. 作废的合同应立即停止使用,并在所有相关方中公告作废信息。

2. 作废合同的原件应加盖“作废”章,并在档案管理系统中标注作废状态。

3. 定期对作废的合同文件进行清理,经公司高层批准后,按照国家相关法律法规进行销毁处理。

七、监督与审计1. 公司内部审计部门应定期对合同保管情况进行检查,确保规定的执行。

施工项目合同管理规范

施工项目合同管理规范

施工项目合同管理规范一、总则1.1 为了规范施工项目合同管理,确保合同的履行,保障各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本规范。

1.2 本规范适用于我国境内依法必须进行施工项目招标的各类新建、扩建、改建工程项目。

1.3 施工项目合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

二、合同签订2.1 合同签订前,应进行充分的市场调查和风险评估,确保合同条款的合理性和可行性。

2.2 合同条款应包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、支付方式、违约责任等内容,并符合国家相关法律法规的规定。

2.3 合同双方应按照平等、自愿、诚实信用的原则进行协商,确保合同条款的公平性和合理性。

2.4 合同签订后,合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、合同履行3.1 施工企业应按照合同约定,组织施工,确保工程质量、工程进度和工程安全。

3.2 施工企业应按照合同约定,向业主提供合格的工程产品,并承担相应的质量保证责任。

3.3 业主应按照合同约定,按时支付工程款项,并提供施工所需的条件。

3.4 业主应按照合同约定,对施工企业进行工程进度、工程质量、工程安全等方面的监督和管理。

四、合同变更和解除4.1 合同变更和解除应符合法律法规的规定,并经合同双方协商一致。

4.2 合同变更和解除后,合同双方应按照变更或解除后的合同内容履行各自的权利和义务。

五、违约责任5.1 合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担相应的违约责任。

5.2 合同双方应按照合同约定处理违约事宜,并有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。

六、争议解决6.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、附则7.1 本规范自发布之日起实施。

7.2 本规范的解释权归中华人民共和国住房和城乡建设部。

劳务公司与建筑公司合作协议书

劳务公司与建筑公司合作协议书

合作协议书甲方(劳务公司):×××劳务有限公司乙方(建筑公司):×××建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,就甲方为乙方提供劳务人员及相关服务事宜,达成如下协议:一、合作内容1.1 甲方根据乙方的要求,为其提供具备相应技能和资质的劳务人员。

1.2 甲方应确保提供的劳务人员具备良好的职业道德和业务素质,满足乙方的项目需求。

1.3 甲方应按照乙方的要求,对劳务人员进行必要的培训和管理,确保其符合乙方的项目要求。

二、人员配置与调整2.1 甲方应在乙方项目现场配备足够数量的劳务人员,以满足乙方的项目需求。

2.2 甲方应根据乙方的要求,对劳务人员进行岗位调整和人员替换。

2.3 甲方应在人员调整前与乙方进行沟通,并征得乙方的同意。

三、劳务费用3.1 甲方提供的劳务人员的工资、福利等费用,按照国家相关法律法规及行业标准执行。

3.2 乙方应按照双方约定的时间和方式,向甲方支付劳务费用。

3.3 甲方应提供合法、正规的发票,乙方按照税务规定进行报销。

四、劳务人员管理4.1 甲方应对劳务人员进行严格的管理和培训,确保其具备良好的业务素质和职业道德。

4.2 甲方应负责劳务人员的劳动纠纷处理,确保乙方的项目不受影响。

4.3 甲方应按照乙方的要求,对劳务人员进行安全教育和培训,确保其在项目现场的安全。

五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定,导致合作无法继续进行的,应承担相应的违约责任。

5.2 甲方未按照乙方要求提供合格的劳务人员,乙方有权要求甲方进行整改或赔偿。

5.3 乙方未按照约定时间支付劳务费用,甲方有权要求乙方支付违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程合同管理规范制度范本

工程合同管理规范制度范本

工程合同管理规范制度范本一、总则1. 本规范制度旨在明确工程合同的管理职责、流程及要求,确保合同执行的法律性、合理性和有效性。

2. 所有参与工程项目的单位和个人必须遵守本规范制度,严格按照规定执行合同管理活动。

3. 本规范制度适用于所有由公司承接的建筑工程、安装工程及相关服务合同。

二、组织结构与职责1. 设立专门的合同管理部门,负责合同的签订、审查、履行监督和档案管理等工作。

2. 合同管理部门应配备专业的合同管理人员,具备相应的法律知识和工程管理经验。

3. 项目经理负责具体工程项目的合同执行,包括进度控制、质量监督、成本管理等。

三、合同签订1. 合同签订前,必须进行充分的市场调研和风险评估,确保合同条款的公平性和合理性。

2. 合同文本应由法律专业人员审核,确保其合法性和可执行性。

3. 合同签订应有明确的授权流程,未经授权人员不得代表公司签署任何合同。

四、合同执行1. 合同生效后,应立即组织相关人员进行合同交底,确保各方对合同内容有清晰的理解和共识。

2. 合同执行过程中,应定期召开协调会议,及时解决执行中出现的问题。

3. 对于合同变更,必须严格按照变更管理程序进行,任何口头协议或非正式文件均不作为合同变更的依据。

五、合同监督1. 合同管理部门应定期对合同执行情况进行检查,发现问题及时纠正。

2. 对于违反合同规定的行为,应按照合同约定进行处理,必要时可采取法律手段维护公司权益。

3. 建立合同履约评价体系,对合作伙伴的履约情况进行评价,作为后续合作的参考。

六、合同结算与归档1. 合同结算应严格按照合同约定进行,确保结算的准确性和及时性。

2. 完成结算后,应及时整理合同文档,包括合同正本、变更协议、结算资料等,进行归档保存。

3. 合同档案应做好保密工作,未经授权不得随意查阅或外借。

七、附则1. 本规范制度自发布之日起实施,由合同管理部门负责解释。

2. 对于本规范制度未尽事宜,可根据实际情况制定补充规定。

工程建设相关合同管理制度

工程建设相关合同管理制度

工程建设相关合同管理制度一、总则1. 为了加强工程建设项目的合同管理,保障工程质量和投资效益,根据相关法律、法规,结合实际情况,特制定本制度。

2. 本制度适用于所有参与工程建设项目的甲方、乙方及其他相关方。

3. 合同管理工作应坚持公开、公平、公正的原则,确保合同的合法性、合理性和有效性。

二、合同签订1. 合同签订前,应对工程的需求、标准、预算等进行全面审查,确保合同内容的准确性和完整性。

2. 合同文本应明确工程的范围、质量要求、进度计划、价款支付方式、违约责任等关键条款。

3. 合同签订应遵循自愿、平等的原则,任何一方不得强制对方接受不合理条件。

4. 签订合同时,双方应指定专门的合同管理人员,负责合同的履行监督和管理。

三、合同履行1. 合同生效后,各方应严格按照合同约定履行自己的义务,不得擅自变更合同内容。

2. 如遇特殊情况需变更合同,必须经过双方协商一致,并按照法律规定的程序进行。

3. 合同执行过程中,应定期召开协调会议,及时解决合同履行中出现的问题。

4. 对于合同履行过程中出现的争议,应优先通过协商或调解解决;协商不成时,可依法申请仲裁或诉讼。

四、合同变更与解除1. 合同变更应当基于工程项目的实际需要,经双方协商一致后,以书面形式确认。

2. 合同解除应当有充分的法律依据,包括但不限于不可抗力、严重违约等情况。

3. 合同解除后,应及时清算双方的权利义务,妥善处理遗留问题。

五、监督管理1. 建立合同管理档案,记录合同的签订、履行、变更、解除等全过程信息。

2. 对合同执行情况进行定期检查和评估,发现问题及时整改。

3. 加强对合同管理人员的培训和考核,提升其专业能力和管理水平。

4. 鼓励使用信息化手段,提高合同管理的效率和透明度。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由项目管理部分负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。

3. 本制度如有更新,应及时通知所有相关人员并做好培训工作。

建筑工程劳务分包安全管理协议书范本

建筑工程劳务分包安全管理协议书范本

建筑工程劳务分包安全管理协议书范本甲方(发包方):单位名称:________________地址:________________ 。

法定代表人:________________ 。

联系电话:________________ 。

项目负责人:________________ 。

乙方(承包方):单位名称:________________ 。

地址:________________ 。

法定代表人:________________ 。

联系电话:________________ 。

项目负责人:________________ 。

第一条:总则甲方和乙方在平等自愿、互利共赢的基础上,就建筑工程劳务分包安全管理事项达成如下协议:甲方委托乙方承接工程中的劳务分包工作,乙方在劳务分包过程中应当严格遵守相关安全管理规定,确保工作现场的安全生产,防止事故发生。

为了保证施工安全、维护员工权益、提高工程质量,双方在此明确安全管理责任及义务。

第二条:安全责任1. 甲方的安全管理责任甲方在工程项目中承担主要的安全监管责任,具体包括:提供符合安全要求的施工环境和设备,确保现场符合国家建筑安全规范。

定期组织安全检查,及时发现并消除安全隐患,必要时可以要求乙方暂停施工,整改后方可继续。

配合乙方进行安全教育培训,确保每一位劳务人员都能掌握基本的安全操作知识和技能。

在施工现场设立安全标识,提醒工作人员遵守安全规定。

2. 乙方的安全管理责任乙方作为具体施工方,负有更直接的安全管理责任,主要包括:确保所有劳务人员签订正规劳动合同,提供必要的社会保险,保障员工的基本权益。

对劳务人员进行严格的安全培训,确保他们了解并掌握相关的安全操作规程。

配备必要的安全防护设施,如安全帽、防护网、安全绳等,并确保劳务人员在施工过程中正确佩戴。

做好工地的安全日常检查,及时处理发现的安全隐患。

在施工现场配备足够的安全员,确保现场的安全监控和应急处理。

第三条:安全教育与培训1. 甲方负责组织每月不少于一次的安全教育培训,对乙方劳务人员进行定期的安全意识提升。

工程类合同管理规定

工程类合同管理规定

工程类合同管理规定一、合同准备阶段在签订任何工程合同之前,必须进行充分的准备工作。

这包括对项目的详细调研,明确工程的规模、质量要求、工期限制以及预算范围。

同时,应当评估潜在承包商的资质和信誉,通过招标或询价的方式选择合适的合作伙伴。

二、合同内容要点工程类合同应当包括但不限于以下内容:1. 双方当事人的基本信息;2. 工程项目的详细描述;3. 工程的质量标准和验收标准;4. 施工进度计划和工期要求;5. 合同金额、支付方式和支付时间表;6. 违约责任及争议解决方式;7. 保密条款和知识产权归属;8. 合同的变更、终止条件。

三、合同执行监督合同签订后,业主方应设立专门的合同管理团队,负责监督合同的执行情况。

这包括定期检查工程进度,确保工程质量符合标准,以及按时完成各个阶段的支付。

同时,应当记录所有重要的交流和变更事项,以备后续可能的争议解决。

四、变更与索赔管理在工程实施过程中,可能会出现需要变更原合同内容的情况。

此时,双方应及时协商,以书面形式确认变更内容,并按照约定的程序调整合同条款。

对于因变更导致的额外费用或损失,应当按照合同约定的索赔程序进行处理。

五、争议解决机制合同中应明确争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。

一旦发生争议,双方应首先尝试通过友好协商解决。

如果协商不成,可以按照合同约定的争议解决机制进行解决。

在此过程中,保持沟通的透明度和公正性是非常重要的。

六、合同结算与归档工程完成后,应当及时进行结算,确保所有的款项都已按照合同约定支付完毕。

结算完成后,双方应当签署相关的结算文件,并对整个合同的执行情况进行总结。

将所有相关文档进行归档保存,以便日后查询和参考。

建筑公司负责合同管理制度

建筑公司负责合同管理制度

建筑公司负责合同管理制度建筑公司在承接任何工程项目之前,都需与甲方签订详尽的合同。

合同的内容应包括但不限于工程的范围、质量要求、工期、价格条款、变更管理、支付方式、违约责任等。

为确保合同的公正性和合法性,合同的制定必须遵循以下原则:1. 平等自愿原则:合同的签订应建立在双方平等协商的基础上,任何一方不得通过不正当手段强迫对方接受不平等的条款。

2. 诚实守信原则:双方应本着诚信的原则,如实提供信息,不得有任何隐瞒或欺诈行为。

3. 公平合理原则:合同中的条款应当公平合理,确保双方权利与义务均衡,避免出现权力滥用的情况。

4. 法律合规原则:合同的签订和履行必须遵守国家的法律法规,不得违反法律禁止性规定。

在合同执行过程中,建筑公司应设立专门的合同管理部门,负责监督和管理合同执行的全过程。

该部门的主要职责包括:- 审核合同文件,确保合同的合法性和有效性。

- 跟踪合同执行情况,及时发现并处理合同履行中出现的问题。

- 协调甲乙双方的关系,处理合同变更、索赔等事宜。

- 定期向公司管理层报告合同执行情况,提出改进建议。

为了有效管理合同风险,建筑公司还应建立健全的风险评估机制。

在签订合同前,应对项目的可行性、合作方的信誉、市场环境等进行全面评估。

在合同履行过程中,应定期进行风险复核,及时调整管理策略。

建筑公司应注重合同档案的管理。

所有合同文档应妥善保存,包括合同正本、附件、变更协议、会议纪要、往来函件等。

这些文档不仅是合同履行的证据,也是解决争议的重要依据。

在合同履行完成后,建筑公司应进行合同结算。

结算过程中应严格按照合同约定的价格条款执行,确保支付的准确性和及时性。

同时,应对整个合同执行过程进行总结评估,提炼经验教训,为未来的合同管理提供参考。

建筑工程安装合同管理规定

建筑工程安装合同管理规定

建筑工程安装合同管理规定一、合同目的与基本原则本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程安装过程中的权利义务,确保工程质量、安全生产和工程进度符合国家规定的标准。

合同遵循平等自愿、诚信互利的原则,保障双方的合法权益。

二、合同主体资格甲方(建设方)应为依法注册并有效运营的企业或组织,具备相应的工程建设资质。

乙方(承包方)同样应为具有合法资质的建筑安装企业,能够独立承担民事责任。

三、工程范围及标准合同中应详细描述工程的范围、内容以及必须遵守的技术标准和规范。

这些标准包括但不限于国家及地方的建筑法规、行业标准和环保要求。

四、合同价格与支付方式合同价格应根据工程量清单和相关计价依据确定,并明确包含所有必要的税费。

支付方式应设定明确的时间节点和条件,如预付款、进度款、竣工款等,并约定逾期支付的利息或违约金。

五、工期与交付工期的确定应以实际工作日为准,并考虑不可抗力等因素的影响。

合同中还应规定工程的交付标准和验收程序,确保工程顺利完成且质量达标。

六、质量保证与售后服务乙方应保证提供的安装服务符合合同约定的质量要求,并对所安装的工程提供一定期限的质保服务。

若在质保期内出现问题,乙方应负责免费维修或更换。

七、变更与索赔合同应当预见到工程过程中可能出现的变更情况,并约定变更的程序、成本调整及影响评估。

同时,对于因一方违约造成的损失,应明确索赔的条件和计算方法。

八、争议解决在履行合同过程中,如出现争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构或依法向人民法院提起诉讼。

九、其他条款合同还应包括保险、知识产权保护、保密协议、不可抗力条款等其他必要内容,以全面覆盖合作中可能遇到的各种情形。

十、签署与生效合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

所有附件和补充协议均为合同不可分割的一部分,并与合同具有同等法律效力。

建筑公司合作经营协议(新)

建筑公司合作经营协议(新)

合作经营协议书甲方:中建蓝图建设集团有限公司乙方:________________________________二0—七年月日合作经营协议书甲方:_____________________________法定代表人:____________________________乙方:___________________________负责人:________________________________甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就甲方与乙方共同成立___________________________________ 的有关事宜进行协商,达成以下合作协议。

一、甲方授权乙方以甲方名义在乙方授权( ____________________ )范围内经营甲方营业执照和资质证书核准的经营项目。

二、甲方授权乙方对乙方区域范围内的经营项目业务实行全权管理,对区域内的工程项目进行检查监督,并负责管理、协调、服务工作。

三、双方约定乙方只在大重庆范围内经营,如乙方要超出范围参与其他省市或地区经营(招投标),须事先征得甲方同意,并以甲方出具书面法人授权委托书为准。

四、乙方在经营过程中实行自筹资金,自主经营、自负盈亏、自担风险。

六、合作经营期限定为—年,自 __ 年___ 月___ 日起至____ 年 ___ 月日止。

乙方缴纳甲方的费用为经营额的0.6%,每年一百万元封顶,九、所有建设单位工程款均应汇入甲方的账户,乙方自己解决项目所需的各类垫金,押金,保证金等,甲方配合乙方,工程款到账时间及时协助办理转账(节假日除外),乙方确保上述资金专款专用和安全及时收回。

十、使用甲方建设公司资质参与投标和经营活动,所发生的一切费用:投标费用、投标保证金、投标保函保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金等一律由乙方自行承担。

十一、在签订工程(项目)协议应明确,每个工程(项目)原则上都要按自营工程(项目)进行管理,按要求提供发票,若不能按要求提供发票而又办理过《外经证》的,则按收入的2%弋扣企业所得税。

建筑公司合作框架协议书范本

建筑公司合作框架协议书范本

A:(公司名称)
乙方:(公司名称)
第1条合同目的
本协议旨在甲乙双方本着自愿、平等、公正、诚实、守信的原则,通过友好协商,为共同开发和经营建筑项目建立合作关系。

第2条合作内容
甲乙双方共同从事建筑项目的承揽、设计、施工及后期管理。

在资金筹措、资源配置、技术支持等方面相互支持、利益共享。

第3条权利和义务
甲方的权利和义务:
负责项目承揽及资金筹措。

根据需要提供技术和管理支持。

乙方的权利和义务:
负责项目的设计、施工及管理。

确保资金投入和必要的资源。

负责项目的质量、安全和进度管理。

第4条利润分配
项目产生的利润按甲乙双方出资比例分配。

具体比例将另行讨论。

第5条合同期限
本协议有效期为____年__月__日至____年__月__日。

如果双方同意,可以在期限届满前续签。

第6条保密
双方应严格保密与本协议有关的所有信息和机密事项,不向第三方泄露。

第7条争议解决
有关本协议的任何争议应首先通过双方友好解决。

解决不了的,可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第8条其他
本协议自双方代表签字并加盖印章之日起生效。

本协议未尽事宜,双方可友好协商并签订补充协议。

本协议以中文和日文写成,两种文本具有同等效力。

如对解释有异议,以中文规定为准。

甲方:(代表签名)
乙方:(代表签名)
日期:____年__月__日。

建设工程合同签订规定

建设工程合同签订规定

建设工程合同签订规定一、总则第一条本规定旨在规范建设工程合同的签订行为,保障合同双方的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本规定。

第二条本规定所称建设工程合同(以下简称合同),是指发包人(建设单位)与承包人(施工单位)之间,就建设工程的勘察、设计、施工、设备采购、材料供应等事项,明确双方权利义务关系的协议。

第三条签订建设工程合同,应当遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则,符合国家法律法规、工程建设的技术标准、工程质量和安全要求,确保工程项目的顺利实施。

第四条国务院建设行政主管部门负责全国建设工程合同的监督管理。

地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程合同的监督管理。

二、合同签订前的准备工作第五条发包人应当根据国家投资计划、可行性研究报告等文件,组织编制项目建设实施方案,明确建设内容、规模、标准、投资预算等。

第六条发包人应当组织进行项目的勘察、设计,编制勘察、设计文件,并报请有关部门审查。

第七条发包人应当根据勘察、设计文件,编制施工图、工程量清单、工程概算等,并确定工程项目的总投资。

第八条发包人应当依法取得建设项目所需的土地使用权、规划许可证、施工许可证等。

三、合同签订第九条发包人应当通过公开招标、邀请招标或者竞争性谈判等方式,选择具有相应资质和能力的承包人。

第十条签订建设工程合同,应当采用书面形式,合同内容应当包括以下主要条款:(一)合同当事人名称或者姓名和住所;(二)标的名称、位置、规模、建设内容、建设标准;(三)投资估算或者工程概算;(四)建设工期和工程质量标准;(五)材料、设备供应责任;(六)工程款的支付方式和支付时间;(七)工程验收和质量保修;(八)违约责任;(九)解决争议的方法。

第十一条合同双方应当在合同签订前,对合同内容进行充分协商,确保合同条款的明确、具体、可行。

第十二条合同双方应当在合同签订后,按照合同约定履行各自的权利义务,确保工程项目的顺利实施。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑公司合同协议书管理规定文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089建筑公司合同管理制度第一章合同管理办法第一节一般规定第一条为加强公司合同管理,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,并结合公司的具体情况,制定本办法。

第二条本办法所称合同是指公司签订的合同书及其他具有合同性质的协议书、意向书、承诺函等书面文件。

第三条本办法适用于公司在经营范围内开展经营活动依法签订的各类合同。

根据合同性质,可对合同作如下分类:(一)一般合同:1.销售合同(包括废品废料处理合同)2.采购合同3.销售和采购代理合同4.货物运输合同5.劳动雇佣合同6.保险合同7.承兑汇票转让背书协议8.设备租赁合同9.设备安装合同10.维修合同11.房屋、仓库和场地租赁合同12.律师代理协议13.各种业务顾问培训、咨询服务协议14.其他合同(二)重大合同1.所有权益性投资合同2.公司所有年度开口采购、销售合同3.所有融资、抵押担保、借贷款合同4.对外合作或联营合同5.建立合资公司6.技术转让合同7.债务重组协议8.公司终止运营协议9.关联交易协议10.重大债权债务转让、豁免协议11.资产捐赠协议12.其他重大协议第四条签订合同必须符合如下规定:(一)《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定;(二)符合公司的政策及程序;(三)符合公司授权及审批权限的要求;(四)签约部门或签约人具有公司认定的签约资格;(五)合同的标的、数量、规格质量要求、期限、交付条件、运输方式、付款条件、授信额度和赊销期限、双方责任及违约处罚等必须明确,并符合公司利益的需要;(六)对方签约人具有法定的签约资格。

第五条公司总经室负责各基层单位合同的监督检查以及合同管理措施的改进等管理工作,对合同文本分类归档。

公司法务部负责审查各类合同的合法性,并对合同签订、履行进行指导,处理合同纠纷与诉讼。

第二节格式合同文本的管理第六条公司法务部应会同经办部门根据本公司实际情况、国家、行业及其他单位的各类标准合同样本、以及过去经营管理过程中的经验教训,设计制定适合本公司实际要求的格式合同文本。

第七条法务部门会同经办部门制定的格式合同,经公司总经理批准后方可执行。

第八条空白格式合同是公司重要的管理表格,由公司法务部门负责保管、发放。

第三节合同的订立第九条订立合同应采取书面形式,合同条款应内容完备、文字严谨、语义明确。

第十条在开展业务过程中,业务部门应在履行约定的主要义务之前与业务合作方签订合同。

如遇特殊紧急情况,无法按上述程序起草或审批的,应填写《应急项目特别审批表》,由公司总经理特别批示,可先执行,后补签合同。

事后,内部检查时,审计部应对合同执行情况进行重点关注。

第十一条合同文本由业务主办部门起草和先行审核。

合同文本由对方当事人提供的,由业务主办部门先行审核,并报公司法务部及总经室审核。

第十二条合同签署前应根据公司有关合同会签流程的规定,由相关部门及人员会签,未经正当会签流程的合同文本不得加盖公司印章。

(一)事业部合同签订审批程序1.基层单位(部门)经办人拟稿2.基层单位(部门)负责人、项目经理审核3.事业部分管副经理审批4.事业部经理审批5.公司法务负责人审核6.公司经营层(三总师或分管副总经理)审核7.公司法定代表人或总经理签发8.盖章(二)公司总部合同签订审批程序1.部门经办人拟稿2.部门负责人(或主管)审核3.公司法务负责人审核4.公司经营层(三总师或分管副总经理)审核5.公司法定代表人或总经理签发6.盖章第十三条对于重大合同,还应经公司聘请的法律顾问审核。

第十四条合同应由合同当事人的法定代表人签署。

如委托他人签署,公司及对方当事人授权的代理人在签署合同时均应持有有效的授权委托书。

授权委托书应明确代理人姓名、代理权限和有效期限,由委托人签名并加盖公司公章。

第四节合同的修改第十五条草签合同的修改。

由于草签的合同不具有约束合同双方的法定效力,故在合同正式签订前对合同条款的修改,只要合同双方认可修改条款即可进行。

经办人应将原草签的合同作废,重新起草一份新的合同,然后按前述合同审批程度办理批准手续。

第十六条因实际情况发生或其他原因,需要对已经生效的合同进行修改时,必须遵照如下程序。

首先,合同经办人填写《合同修改申请批准表》,并按公司批准权限获得适当的审核和批准(最终批准人必须为原合同的最终批准人)。

然后,根据合同修改的内容确定修改方式:(一)重新签署合同,原合同作废;(二)签署补充合同,对原合同进行修改,必须注明原合同被修改条款终止日及新补充条款生效日;(三)直接在原合同上修改,在修改处合同双方必须签名盖章。

第十七条原合同作废时,总经室必须收回所有合同正本,并加盖作废章,否则新合同不予办理。

第五节合同的履行第十八条合同生效后,业务主办部门应积极行使合同约定的权利,认真履行合同约定的义务,维护公司的合法权益。

第十九条合同履行过程中,业务主办部门、金融财务部、法律事务部相互之间应保持紧密配合。

第二十条法定代表人的变动不影响合同的正常履行。

合同主办部门负责人或合同直接承办人员出现人事变动要认真做好交接工作,接替者应承担起合同履行以及合同纠纷处理的相应义务和责任。

第六节合同纠纷处理第二十一条合同履行发生纠纷的,合同主办部门应立即向公司领导报告,并与公司法务部共同与对方协商;协商不成,应按合同约定的纠纷解决方式,寻求相应的法律救济。

第二十二条因合同纠纷出现仲裁、诉讼,需要外聘律师的,应由法务部与合同主办部门协商后向公司领导报告。

合同主办部门应协助法务部和外聘律师做好起诉、应诉和仲裁工作,并将与案件有关的全部资料交给案件主办人。

第二十三条合同纷纷解决后,法务部应写出合同纠纷处理报告,报公司领导。

报告内容应包括案情简介、处理结果、责任分析、经验教训等。

第七节合同的监督第二十四条公司审计室负责对金额较大、内容较复杂的合同进行审计检查,并负责监督上述合同的履行过程。

第二十五条公司审计室可根据需要或公司领导要求对合同履行情况进行专项审计,合同履行责任部门及相关职能部门应给予配合。

第八节合同档案管理第二十六条合同文本实行统一编号、分类归档制度。

合同主办部门负责有关合同的签订事项,并在合同签订后及时将合同全部正本、副本交总经室登记备案,统一编号。

第二十七条总经室应设立合同登记台账,及时记录合同基本内容及合同签订、履行、变更、解除等情况。

总经室必须妥善保管合同签订、履行、变更和解除、纠纷处理等全过程所形成的全部资料。

第九节考核和奖惩第二十八条合同管理是一项综合性的管理工作,公司各单位(部门)和有关责任人员应当认真履行职责,做好合同的管理工作。

第二十九条合同的管理工作纳入公司考核工作范畴,公司根据有关合同责任部门和合同责任人执行本办法的情况进行考核。

第三十条公司各单位(部门)和有关责任人员违反本办法的规定,公司将根据有关规定予以经济处罚和行政处分;如造成公司经济损失的,有关单位(部门)和责任人员应当承担赔偿责任。

第三十一条公司各单位(部门)和有关责任人员在合同管理工作中成绩显着的,公司将根据有关规定进行表扬和奖励。

第十节其他第三十二条公司所属各基层单位及公司控股子公司应根据合同量大小,分别配备专职或兼职合同管理员,负责本单位合同的管理。

第三十三条公司的合同专用章由行政办公室负责保管,合同未经公司规定的内部流转审核程序并由负责人签字不得盖章。

第三十四条合同有关管理部门、责任部门和责任人应当认真履行职责,维护公司的合法权益,任何单位(部门)和个人均不得损害公司利益。

第十一节附则第三十五条涉及专项合同管理规定的,还应遵循专项合同管理规定执行。

第三十六条本办法由总经室负责解释。

第三十七条本办法自公布之日起执行。

附4:合同审核表合同审核表浦路股字第号注:(1)合同审批相关人员应提出审批意见,不得只签名(2)合同审批相关人员必须写明审批时间,否则下一审批环节不得签署意见(3)重大、复杂合同应附论证资料附5:应急项目特别审批表应急项目特别审批表注:补签合同过程中,经办人需持本审批表办理,否则各审批层次不予接受附6:合同修改申请批准表合同修改申请批准表编号:附7:合同登记表合同登记表页次:222附8:合同审批授权表合同审批授权表编号:授权人:日期:注:未列入《合同审批授权表》的事项,合同最终签发权归属总经理第二章工程合同管理办法第一节工程合同的订立第一条公司工程合同的订立分别由事业部的计划经营部及道路工程技术应用中心的市场部门负责。

第二条工程合同的内容主要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作、违约责任、争议解决方式等条款。

第三条订立工程合同应当落实合同履行责任部门。

未明确合同履行责任部门的,计划经营部、市场部分别为该合同履行责任部门。

第四条工程合同的订立程序(一)工程合同由计划经营部、市场部负责与合同相对人商谈,计划经营部、市场部根据需要可组织有关部门参与商谈。

(二)工程合同的主要内容双方口头协商基本达成一致后,计划经营部、市场部应当及时拟成书面合同,并同时落实合同履行责任部门。

(三)工程书面合同拟成后,计划经营部可以征询合同履行责任部门的意见并及时办理评审、会签手续。

(四)工程合同评审、会签手续办理完毕,由公司和合同相对人盖章确认。

第五条根据工程项目实际需要,订立工程合同时还可以签订以下文件:(一)由事业部、道路工程技术应用中心负责与合同履行责任部门签订合同履行责任书;(二)如工程项目实行公司内部经济承包的,应当由本条前款所述事业部及应用中心分别与公司签订内部经济承包合同;(三)如工程项目需分包的,应当由本条第一款所述事业部及应用中心负责按公司有关分包的规定以公司名义签订工程分包合同;(四)由合同履行责任部门负责办理签订安全、文明施工和廉政建设等相关协议书事宜;(五)其他有关文件。

第六条工程需签订分包合同的,公司在未与发包方签订工程总承包合同之前不得与分包方签订工程分包合同。

第二节工程合同的履行第七条合同履行责任部门应当建立制度,落实人员,明确责任,全面履行合同,维护公司的利益。

第八条合同履行责任部门在合同履行中负责以下事项:(一)负责工程项目的工期、质量、安全、文明施工和廉政建设的管理,并符合合同的约定;(二)负责或工程款的收款、拨付以及办理取得分包工程完税证明;(三)负责编制和办理工程签证、工程预算、工程决算以及当月工程量的确认;(四)负责工程合同约定和公司委托的其他事项。

第九条工程合同开始履行后,合同履行责任部门应当建立合同履行档案,记录该合同的主要履行情况。

工程项目完工后15天内,合同履行责任部门应当填写合同履行情况表报送总经室;跨年度工程项目的合同履行情况表,合同履行责任部门应当于次年初15天内填写和上报。

相关文档
最新文档