建设工程施工合同协议条款(协议示范模板)
建设工程施工合同协议条款模板4篇
建设工程施工合同协议条款模板4篇
篇1
建设工程施工合同协议条款模板
一、合同双方
甲方（甲方名称）：__________，法定代表人：__________，住所地：__________
乙方（乙方名称）：__________，法定代表人：__________，住所地：__________
二、工程概况
工程名称：__________；工程地点：__________；工程规模：
__________
建设工程内容及范围：__________
三、工程价款及支付方式
1. 工程价款：__________万元。
2. 价款支付方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的__________%作为预付款，其余金额按照以下方式支付：
（1）每月支付工程总价款的__________%；
（2）工程验收合格后支付工程总价款的__________%；
（3）工程竣工验收合格后支付工程总价款的__________%。
四、工程质量要求
1. 施工单位应按照相关标准和规范要求，保证施工质量符合国家相关标准。
2. 工程验收标准：符合国家有关规定，并经有关部门验收合格。
五、工期
1. 工程开工日期：__________；
2. 工程竣工日期：__________；
3. 总工期：__________天/月；
4. 工期计算方式：自工程开工之日起算，不包含节假日等停工日期。
六、迟延责任
1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每迟延一天，须支付合同价款__________%的违约金给甲方。
2. 甲方延迟支付工程价款的，须支付违约金__________%给乙方。
建设工程施工合同书示范文本5篇
建设工程施工合同书示范文本5篇
篇1
建设工程施工合同书示范文本
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方拟建设工程委托乙方进行施工所签订的合同如下：
一、工程项目名称及规模
1.1 甲方委托乙方承担的工程项目名称为：（工程名称），具体工程范围包括：（工程范围）。
1.2 工程实施地点为：（工程地点），工程规模为：（工程规模）。
二、工程开工和竣工时间
2.1 本合同自双方签订之日起生效，工程开工日期为：（具体日期），竣工日期为：（具体日期）。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延长的，应及时通知对方，并经双方协商确定延期期限。
三、工程价格及付款方式
3.1 工程总价为：（工程总价），工程价格包括：人工费、材料费、设备费和其他相关费用。
3.2 工程款支付方式为：分段支付，具体分期及支付比例如下：
第一阶段：工程开工后支付工程总价的30%；
第二阶段：工程完成前支付工程总价的50%；
第三阶段：工程竣工后支付工程总价的20%。
3.3 工程款支付时间及账号等信息由双方另行约定。
四、工程质量要求
4.1 乙方应按照相关国家标准和技术要求进行施工，确保工程质
量符合相关规定。
4.2 工程竣工后，甲方有权进行工程质量验收，如发现质量问题，乙方应按约定时间内进行整改。
五、保修责任
5.1 工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供一定期限的质量
保修期，质量保证期为：（保修期限）。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，
建设工程施工合同范本模板
建设工程施工合同范本模板
一、合同双方
甲方：（委托方全称，住所地）
乙方：（承包方全称，住所地）
二、合同背景
1. 委托方拟开展建设工程项目，需要聘请承包方进行施工。
2. 承包方具备从事相关施工工作的技术和经验，并愿意承担该项目
的施工责任。
3. 双方经协商一致，决定以此合同作为约定，确立各自义务和权益。
三、合同条款
1. 工程项目
（详细描述委托方拟承包给乙方的工程项目，包括项目名称、规模、地点等信息。）
2. 施工要求
（包括安全和环境等方面的要求，委托方可以根据工程实际情况提
供具体要求。）
3. 工期
（具体规定工程的开始和结束日期，以及相关阶段性工期的要求。）
4. 价格和支付方式
（明确工程总价款和付款方式，可以分阶段支付，具体支付时间和款项比例由双方商定。）
5. 保证金
（如果需要委托方提供保证金，可以在此进行明确规定，包括金额和退还条件等。）
6. 合同变更和解除
（规定在工程施工期间可能发生的变更和解除合同的情况，以及相关程序和协商机制。）
7. 违约责任
（明确各方违约责任和相关赔偿责任，包括违约金或赔偿金额的计算方法等。）
8. 纠纷解决
（约定当双方发生纠纷时，通过协商解决，如协商不成功，可以选择仲裁或诉讼解决。）
9. 合同生效和终止
（明确合同生效的条件和终止的条件，确保双方权益得到保障。）
四、其他约定
（在此可以列出其他双方商定的具体合同条款或要求，以适应工程
实际情况。）
五、合同附件
（列出所有附加的文件、图纸或技术规范等，作为合同的补充说明，以确保双方在工程进行过程中的理解一致。）
六、合同生效和争议解决
建设工程施工协议合同范本
建设工程施工协议合同范本
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲、乙双方为就建设工程施工事宜进行合作，为明确双方的权
利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，并遵照合同法的有关规
定执行，以诚实信用原则，遵守合同精神，达成如下协议：
一、工程概况
甲方依据相关设计文件要求，委托乙方承担XXX项目（项目名称）的总承包工程施工任务，包括但不限于土建、装修、设备安装等工程
内容。
二、工程期限
1. 工程开始日期为____年___月___日，工程竣工验收日期为____年
___月___日，工期共计____个工作日/月。
2. 若因不可抗力等特殊情况，工程期限发生变更，双方应及时协商
确定，并签署书面协议确认。
三、施工内容和标准
1. 乙方承诺按照相关法律法规和设计要求进行工程施工，保证工程
质量符合国家标准。
2. 乙方应制定详细的工作计划，并安排专业人员进行施工管理，确
保施工进度和质量。
3. 甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应积极配合并提
供必要的技术支持和协助。
四、工程报酬和支付方式
1. 工程总价：______元（大写），包括人工、材料、设备、机械使
用费等费用。
2. 工程款支付方式：甲方按照工程进度和施工质量支付工程款，具
体分期支付金额由双方协商确定。
3. 支付时间：自工程开工之日起，甲方应在____日内支付相应工程
款项。
五、变更和索赔
1. 在施工过程中，如因设计变更、场地环境等原因导致工程发生变更，双方应签订变更协议并进行相应调整。
2. 如因乙方原因导致工程延期或工程质量不达标，甲方有权提出索
建筑施工总承包合同示范文本(8篇)
建筑施工总承包合同示范文本
甲方:_____
乙方:_____
甲乙双方按照和规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况:
1、甲方准备在_____新建_____间_____层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从____年____月____日开始动工，至____年____月____日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时____天内完成;房屋建筑总面积____平方米，按每平方____元计算，费用金额共计____元整。
3、付款方式:主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写):____元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求:
1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本
发包人(全称):______________________
承包人(全称):______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_____________________
工程地点:________________________
工程内容:________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_____________________
二、工程承包范围
承包范围:_____________________
三、合同工期
开工日期:______________________
竣工日期:____________________________
合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准
工程质量标准:________________________
五、合同价款
金额(大写):______________________元(人民币)
￥:______________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工协议合同范本
建设工程施工协议合同范本
【合同编号】
甲方（发包方）：________
乙方（承包方）：________
鉴于甲乙双方就________（工程项目名称）的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况
1. 工程名称：________
2. 工程地点：________
3. 工程规模：________
4. 工程内容：________
5. 工期要求：________
二、工程质量
1. 乙方必须按照国家及行业规定的标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。
2. 如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时修复，并承担由此产生的一切费用。
三、工程造价
1. 工程总造价为人民币________元，具体金额根据实际完成的工程量结算。
2. 价格调整应遵循市场行情和双方协商一致的原则。
四、付款方式
1. 甲方应按合同约定的付款计划向乙方支付工程款。
2. 工程进度款按月支付，具体支付比例为当月完成工程量的____%。
3. 最终款项在工程竣工验收合格后支付。
五、工期与延期
1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时提出延期申请，经甲方确认后方可顺延工期。
六、违约责任
1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。
七、争议解决
1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁。
2. 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行各自的合同义务。
建设工程施工合同(模板)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)
第一章总则
第一条合同目的
本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本
本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权
根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容
第四条施工范围
1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限
1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款
1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求
承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全
1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔
1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决
双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
一、合同背景和目的
本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范
双方在建设工程施工过程中的权利和义务。通过签订本合同，双方
约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确
保双方的合作顺利进行。
二、合同条款
1. 工程范围
1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）
2. 工程计划和进度
2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求
3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款
4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：
（详细列出付款方式和条款）
4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔
5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
建设工程施工合同协议模板
建设工程施工合同协议模板1. 引言
•合同条款
•工程范围
•付款方式
•工期和延期
•保修和质保
•违约责任与争议解决
•其他约定
2. 合同条款
本合同的主要条款如下：
2.1 合同双方
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
2.2 合同金额
本合同的总金额为 [合同金额]，甲方应根据合同约定支付给乙方。
2.3 工程签订日期
本合同的签订日期为 [签订日期]。
3. 工程范围
3.1 工程名称
本次建设工程的名称为 [工程名称]。
3.2 工程地点
本次建设工程的地点为 [工程地点]。
3.3 工程内容
•[工程内容1]
•[工程内容2]
•[工程内容3]
•…
4. 付款方式
4.1 首期付款
甲方应在合同签订后 [首期付款日期] 支付给乙方 [首期付款金额]，作为工程的首期付款。
4.2 进度付款
甲方应按照工程进度支付工程款项，具体进度付款方式和时间约定如下：
•[进度付款方式和时间1]
•[进度付款方式和时间2]
•[进度付款方式和时间3]
•…
4.3 最终付款
甲方应在工程完工并通过验收后 [最终付款日期] 支付给乙方剩余的工程款项，作为最终付款。
5. 工期和延期
5.1 工期
本次建设工程的工期为 [工期]，从合同签订日期起计算。
5.2 延期
如因甲方原因导致工期延迟，甲方应向乙方支付延期费用。
如因乙方原因导致工期延迟，乙方应向甲方承担相应的违约责任。
6. 保修和质保
6.1 保修期
本次建设工程的保修期为 [保修期]，从工程完工并通过验收之日
起计算。
6.2 质量保证
在保修期内，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行
修复或更换，并由乙方承担相应费用。
建设工程合同示范文本(合集3篇)
建设工程合同示范文本（合集3篇）
建设工程合同示范文本第1篇
订立合同双方：
建设单位：________，以下简称甲方;
设计单位：________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条甲方的义务
甲方应在_____年_____月_____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_____年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
建设工程施工合同协议条款通用版本
建设工程施工合同协议条款通用版本
一、前言
建设工程施工合同是指业主与施工单位之间签订的，约定施工单位负责承担建
设工程施工任务，业主支付相应报酬的合同。为了规范建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的权益，制定本通用版本的建设工程施工合同协议条款。
二、合同签订
1. 合同签订地点：本合同在双方当事人协商一致的情况下，签订地点为业主所
在地。
2. 合同生效：本合同经双方当事人签字、盖章后生效。
3. 合同备案：本合同经双方当事人签字、盖章后，应及时向相关主管部门备案。
三、工程范围
1. 工程名称：本合同所涉及的工程名称为________。
2. 工程地址：本合同所涉及的工程地址为________。
3. 工程内容：本合同所涉及的工程内容包括但不限于________。
四、工期和进度款支付
1. 工期：本工程的工期为________，自合同生效之日起计算。
2. 进度款支付：根据工程进度和合同约定，业主按照约定支付相应的进度款。
五、工程质量
1. 质量要求：施工单位应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合合同约
定和相关法律法规要求。
2. 质量检验：工程竣工后，业主有权组织专业人员进行质量检验，如发现质量问题，施工单位应承担相应的修复责任。
六、工程变更和索赔
1. 变更申请：任何一方在施工过程中发现需要变更工程内容的情况，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。
2. 变更费用：如发生工程变更，变更费用由双方协商确定，变更费用应及时支付。
3. 索赔处理：如发生工程延误、质量问题等，受损害方有权向责任方提出索赔要求，双方应协商解决。
建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同(示范文本)甲方:(甲方名称)
乙方:(乙方名称)
根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:(工程名称)
1.2工程地点:(工程地点)
1.3工程范围:(工程范围)
1.4工程面积:(工程面积)
1.5工程质量要求:(工程质量要求)
1.6工程施工期限:(工程施工期限)
第二条合同价款
2.1工程总造价为人民币(大写):(工程总造价)元整(小写):(工程总造价)元整。
2.2乙方在签订合同后(时间)内向甲方支付定金,定金金额为工程总造价的(百分比),即人民币(大写):(定金金额)元整(小写):(定金金额)元整。
2.3工程施工过程中,如发生设计变更、工程量增加等情形,甲乙双方应协商确定工程变更部分的价款,并签订补充协议。
2.4工程竣工后,甲乙双方应按照合同约定的方式进行结算,并签订结算协议。
第三条工程施工
3.1乙方应当按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术规范进行施工,并保证工程质量符合合同约定的质量要求。
3.2乙方应当按照合同约定的施工期限完成工程施工,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3乙方在工程施工过程中,应当遵守国家及地方的安全生产法规和标准,确保工程施工安全。
第四条工程变更
4.1如甲方需要对工程设计进行变更,应向乙方提出书面变更申请,并经乙方同意后方可进行变更。
4.2工程变更部分的价款,甲乙双方应协商确定,并签订补充协议。
第五条工程验收
建设工程施工合同协议条款模板4篇
建设工程施工合同协议条款模板4篇
篇1
建设工程施工合同协议条款模板
合同双方为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就承包商承建业主委托的工程事项，达成如下协议：
第一条项目名称及工程位置
承包商将按照业主的要求承建工程，项目名称为_______________，工程位置位于_______________。
第二条工程内容和范围
承包商的责任是按照合同和相关技术标准，按时按质完成工程建设，包括但不限于________________。
第三条工程质量标准
承包商应确保工程质量符合国家相关标准和规定，达到业主要求的标准。
第四条工程工期
本工程工期为______年/月/日，承包商应按照合同约定的工期按时完成工程建设。
第五条工程费用
1. 合同总造价为_______________人民币。
2. 工程款支付方式为_______________，具体款项及支付进度如下：
（1）首期款_______________人民币，于合同签订后______日内支付。
（2）中期款_______________人民币，于工程完成______%后支付。
（3）竣工款_______________人民币，在工程全部完成并验收合格后支付。
3. 工程款支付方式如需变更，需双方书面协商一致。
第六条工程变更
1. 在工程施工过程中，如果因国家法律法规、政策变化，或者业主要求，需要变更工程内容或工程范围，双方应协商一致，签订变更合同。
2. 工程变更涉及到工程量、工程造价等方面变化时，工程款应相应调整。
第七条竣工验收
1. 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工图纸、竣工验收报告等
施工合同协议书模板5篇
施工合同协议书模板5篇
施工合同协议书1
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心。地点：彰武县建材市场院内。二、承包方式
三、工程承包内容四、合同价款
实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
五、付款方式
方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要
求
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济
损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方
维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一
种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：乙方(公章)：
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本（一）: 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成
该文本的三个附件是什么？
第一部分协议书
第二部分通用条款
第三部分专用条款
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
建设工程施工合同范本（二）: 《建设工程施工合同（示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】
《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.
四、质量与检验
15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.
15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.
16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.
16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
建设工程施工合同协议条款(协议
示范模板)
The agreement concluded by both parties after friendly negotiation, which stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业协议书系列，下载即可用
建设工程施工合同协议条款(协议示
范模板)
说明：本协议内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则
，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第１条工程概况。
１．１工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
１．２开工日期：
竣工日期：
总日历日期：
１．３质量等级：
１．４合同价款：
第２条合同文件及解释顺序。
第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
３．１合同语言：
３．２适用法律法规：
３．３适用标准、规范：
第４条图纸。
４．１图纸提供日期
４．２图纸提供套数：
４．３图纸特殊保密要求和费用：
第５条甲方驻工地代表。
５．１甲方驻工地代表及委派人员名单：
５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
第６条乙方驻工地代表
第７条甲方工作。
７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：
７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
７．５办理证件、批件的名称和完成时间：
７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：
７．７会审图纸和设计交底的时间：
７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
第８条乙方工作。
８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：
８．３施工防护工作的要求：
８．４向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
８．５对施工现场交通和噪音的要求：
８．６成品保护的要求：
８．７施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
８．８施工场地整洁卫生的要求：
第９条进度计划。
９．１乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
９．２甲方代表批准的时间。
第１０条延期开工。
第１１条暂停施工。
第１２条工期延误。
第１３条工期提前。
第１４条检查和返工。
第１５条工程质量等级。
１５．１工程质量等级要求的经济支出：
１５．２质量评定仲裁部门名称：
第１６条隐蔽工程、中间验收。
１６．１中间验收部位和时间：
第１７条试车。
第１８条验收和重新检验。
第１９条合同价款及调整。
１９．１调整的条件：
１９．２调整的方式：
第２０条工程预付款。
２０．１预付工程款总金额：
２０．２预付时间和比例：
２０．３扣回时间和比例：
２０．４甲方不按时付款应承担的违约责任：
第２１条工程量的核实确认。
２１．１乙方提交工程量报告的时间和要求：
第２２条工程款支付。
２２．１工程款支付方式：
２２．２工程款支付金额和时间：
２２．３甲方违约的责任：
第２３条甲方供应材料设备。
２３．１甲方供应材料、设备的要求（附清单）：第２４条乙方采购材料设备。
第２５条设计变更。
第２６条确定变更价款。
第２７条竣工验收。
２７．１乙方提交竣工资料和验收报告的时间：２７．２乙方提交竣工图的时间和份数：
第２８条竣工结算。
２８．１结算方式：
２８．２乙方提交结算报告的时间：
２８．３甲方批准结算报告的时间：
２８．４甲方将拨款通知送达经办银行的时间：２８．５甲方违约的责任：
第２９条保修。
２９．１保修内容、范围：
２９．２保修期限：
２９．３保修金额和支付方法：
２９．４保修金利率：
第３０条争议。
３０．１争议的解决程序：
３０．２争议解决方式：
第３１条违约。
３１．１违约的处理：
３１．２违约金的数额：
３１．３损失的计算方法：
３１．４甲方不按时付款的利息率：
第３２条索赔。
第３３条安全施工。
第３４条专利技术、特殊工艺和合理化建议。第３５条地下障碍和文物。
第３６条工程分包。
３６．１分包单位和分包工程内容：
３６．２分包工程价款的结算办法：
第３７条不可抗力。
３７．１不可抗力的自然灾害认定标准：
第３８条保险。
第３９条工程停建或缓建。
第４０条合同生效与终止。
４０．１合同生效日期：
第４１条合同份数：
４１．１合同副本份数：
４１．２合同副本的分送责任：
４１．３合同书制定费用：
合同订立时间：年月日
发包方（章）：承包方（章）：
地址：地址：