建筑工程质量检验形考作业
建筑工程质量检验形考作业4
姓名：________________建筑工程质量检验学号：________________形考作业4得分：________________教师签名：________________说明：本次作业对应文字教材的项目 6 和项目 7，应按相应教学进度完成。
一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15 小题，每小题 2 分，共 30 分。
）1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，屋面防水等级共分（A）个等级。
A.二B.三C.四D.五2. 屋面找坡应满足设计排水坡要求，结构找坡不应小于（B），材料找坡宜为2%；檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200 mm 。
A.2%B.3%C.4%D.5%3. 屋面工程中找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土；找平层的抹平工序应在（A）完成，压光工序应在终凝前完成，终凝后应进行养护。
A.初凝前B.终凝前C.初凝后D.终凝后4. 隔汽层应设置在（B）与保温层之间；隔汽层应选用气密性、水密性好的材料。
A.结构层B.构造层C.防水层D.主体基层5. 现浇泡沫混凝土保温层的厚度应符合设计要求，其正负偏差应为5%，且不得大于 5 mm ，检验方法为（D）。
A.钢针插入B.尺量检查C.钻芯测量D.钢针插入和尺量检查6. 《屋面工程质量验收规范》（ GB 50207）规定防水混凝土表面的裂缝宽度不应大于（B）mm，并不得贯通。
A.0.1B.0.2C.0.5D.17. 胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm ，短边搭接宽度不应小于（C）mm。
A.100B.120C.70D.508. 检查屋面有无渗漏，积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水（B）h后进行，并应填写淋水试验记录。
A.1B.2C.6D.129. 设计变更不得降低建筑节能效果。
当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经（C）审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。
2024年国开电大本科《建设监理》形考作业(含答案)
2024年国开电大本科《建设监理》形考作业(含答案)学校:班级:姓名：考号:一、单选题(25题)1 .当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为OA.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行2 .安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设侦量D.保障人的安全和生产的顺利进行3 .建设工程进度控制的最终目的是()A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故4 .在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为OA.应急救援B.安全生产事故处理C安全生产D.安全监理5 .工程建设过程的最后一环是OA∙设计阶段B.可行性研究C竣工验收D.施工阶段6 .下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是OA.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动7 .发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格8 .下列关于要约说法有误的一项是OA.要约到达受约人时生效8 .要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束9 .对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为OΛ.MS曲线B1.S曲线C.ES曲线DAVS曲线1().建设监理的服务对象是() A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位11.债务人或者第一••人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是OA保证B.抵押C.留置D.质押】2.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接13 .质量检验的方法不包括OA.目测法B.量测法C实验法D.掐算法14 .总监理工程师签署工程款支付证书后，需报OA.建设单位B.建立单位C设计单位D.施工单位15 .不具备监理工程师资格的其他监理人员称为OA.总监代表B.监理员C.总监D.施工员16 .根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是OA.质量检验B.质量保证CJ贞量分析D.质量管理17 .根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于OA.事前控制B.事中控制C事后控制D.不能确定18 .用来反映项目偿付流动负债能力的指标是OA∙投资利润率B.流动比率C资产负债率D.速动比率19 .下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是OA.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计20 .在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员21 .合同管理目标是指OA.合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B.设立合同管理机构，配备合同管理人员C.增强合同观念和合同意识D.熟悉合同的相关法律知识22 .单位时间内投入的工程建设资金的数量称为0A.工程建设强度B.工程的豆条程度C工程的组织形式D.工程的规模大小23 .下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是0A.材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B∙对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证24 .在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做OA.投资偏差B.计价偏差C设计偏差D.计量偏差25 .投资控制的目标是OA.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量口标的实现二、多选题（10题）26 .信息管理的环节主要I S n）A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用27 .建设工程合同成立的有效条件包括OA.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商•致28 .监理规划审核的内容主要包括0A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度29 .成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况,在实践中的做法主要有OA.成本加固定百分数酬)金B.成本加固定酬金C.成本加浮动网金D.目标成本加奖罚E.固定总价30 .在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括0A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业31 .施工专业分包与劳务分包的主要区别包括0A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉32 .索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费33 .编制施工总进度计划的依据包括()。
建筑工程质量检验 形考作业3
形考作业3说明：本次作业对应文字教材的项目4和项目5，应按相应教学进度完成。
一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15小题，每小题2分，共30分。
）1. 建筑装饰装修工程（B ）进行设计，并出具完整的施工图设计文件。
A. 不须B. 必须C. 可D. 宜2. 抹灰工程有排水要求的部位应做（ C ）。
A. 护口B. 圆弧C. 滴水线（槽）D. 描黑3. 金属门窗和塑料门窗安装应采用（ A ）的方法施工。
A. 预留洞口B. 边安装边砌口C. 先安装后砌口D. 边安装边砌口或先安装后砌口4. 根据门窗玻璃安装要求，单块玻璃大于（ C ）m2时，应使用安全玻璃。
A. 1B. 1.2C. 1.5D. 1.85. 吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行（ B ）处理。
B. 防火C. 防腐D. 防锈6. 轻质隔墙工程对所使用的人造木板的（A ）含量进行现场抽检复验。
A. 甲醛B. 氡C. 氨D. 二氧化碳7. 当民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石或瓷质砖使用面积大于200 m2时,对不同产品、不同批次材料分别进行（ C ）指标的抽查复验。
A. 光洁度B. 抗折强度C. 放射性D. 甲醛8. 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ B ）处理。
A. 打胶B. 防碱背涂C. 涂刷界面剂D. 毛化9. 裱糊工程基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到（ C ）抹灰的要求。
A. 高级B. 中级C. 普通D. 特殊10. 建筑地面工程采用的大理石、花岗石、料石等天然石材以及砖、预制板块、地毯、人造板材、胶粘剂、涂料、水泥、砂、石、外加剂等材料或产品应符合国家现行有关室内环境污染控制和放射性、（ B ）的规定，且材料进场时应具有检测报告。
A. 有毒物质限量B. 有害物质限量D. 有关强度11. 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目应达到规范规定的质量标准，方可认定为合格；一般项目80%以上的检查点（处）符合规范规定的质量要求，其他检查点（处）不得有明显影响使用且最大偏差值不超过允许偏差值的（ C ）为合格。
建筑工程质量检验形考作业1
建筑工程质量检验形考作业1说明：本次作业对应文字教材的项目1和项目2，应按相应教学进度完成。
一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15小题，每小题2分，共30分。
）1.见证取样检测是检测试样在（C ）见证下，由施工单位有关人员现场取样，并委托检测机构所进行的检测。
A.监理单位具有见证人员证书的人员B.建设单位授权的具有见证人员证书的人员C.监理单位或建设单位具备见证资格的人员D.设计单位项目负责人2.检验批的质量应按主控项目和（B ）验收。
A.保证项目B.一般项目C.基本项目D.允许偏差项目3.建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（C ）。
A.验收部位B.工序C.检验批D.专业验收4.分部工程的验收应由（C ）组织。
A.监理单位B.建设单位C.总监理工程师（建设单位项目负责人）D.监理工程师5.当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（A ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。
涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由建设单位组织专家论证。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位6.工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的（D ）。
A.原材料检测B.实体检验C.抽样试验D.实体检验或抽样试验7.国务院发布的《建设工程质量管理条例》规定隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（D ）。
A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督机构D.建设单位和工程质量监督机构8.经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求，经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求，应视为（A ）。
A.符合规范规定，为质量合格的工程B.不符合规范规定，质量不合格，但为可使用的工程C.质量不符合要求，但可协商验收的工程D.质量不符合要求，不得验收9.对由地基基础设计为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用（D ）进行承载力检测。
建筑工程质量检验与事故处理第二次形考
江苏开放大学形成性考核作业学号*************姓名庞旭课程代码020023课程名称建筑工程质量检验与事故处理评阅教师第 2 次任务共 3 次任务江苏开放大学一、选择题（15题，30分）1、地基加固工程，应在正式（ A ）进行试验施工，论证设定的施工参数及加固效果。
A、施工前B、施工后C、施工中D、检测前2、最可靠的基本的原位测试法是（C ）A、静力触探试验B、准贯入试验C、载荷试验D、旁压试验3、建筑工程主体结构不包括下列哪个子分部工程( B )A、钢结构B、玻璃幕墙C、木结构D、砌体结构4、钢筋连接方式包括（ABCD）（多选题）A、闪光对焊B、绑扎搭接C、焊接D、机械连接5、砌体工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本规范的规定；一般项目应有（ B ）及以上的抽检处符合本规范的规定，或偏差值在允许偏差范围以内。
A 75%B 80%C 85%D 90%6、墙面抹灰所用砂的含泥量不得超过( A )，抹灰砂浆的弹性模量应与加气混凝土材性基本相似。
A 4%B 5%C 6%D 7%7、砂浆强度等级要按规定到现场随机抽样制作试块，以标准养护（D ）d的抗压试验结果为准。
A 14B 17C 21D 288、下列选项不属于墙体裂缝的是（D ）。
A 温度裂缝B 荷载裂缝C 沉降裂缝D 渗水裂缝9、同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须（B ）设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
A 大于B大于或等于C 小于D小于或等于10、工程实体质量主要检测不包括（ A ）A 室内节能构造B钢筋保护层厚度C 外墙节能构造D结构实体检验用同条件养护试件强度11、工程实体检测项目中砌体结构的检验方法不包括（ C ）。
A 回弹法检测砌筑砂浆强度B 贯人法检测砌筑砂浆强度C 超声法检测砌体缺陷D 回弹法检测烧结普通砖强度12、冬期施工质量事故分析有以下几方面主要原因,不正确的是（B ）。
A 盲目使用掺盐砂浆B 施工期间失稳C 抗冻砂浆不抗冻D 砖砌体早期受冻13、关于砌筑砂浆质量问题的原因下列说法错误的是（ D ）A细骨料原材料不合格、配合比错误B胶凝材料过期、受潮；使用过了初凝期的砂浆C砂子级配不合格、含泥量超标D进厂原料未经过检验14、当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的（D ）。
国开作业《建筑工程估价-形考作业》 (2)
题目：3. 建筑工程中的钢筋工程属于( )。
选项A：分项工程选项B：分部工程选项C：单位工程选项D：单项工程答案：分部工程题目：4. 某教学楼的暖通工程、设备安装工程均为（）。
选项A：分项工程选项B：单位工程选项C：单项工程选项D：分部工程答案：单位工程题目：5. 某商务楼的土石方工程中的挖基坑、挖沟槽均为（）。
选项A：分项工程选项B：单项工程选项C：分部工程选项D：单位工程答案：分项工程题目：6. 工程拦标价（标底）是工程项目的( )选项A：招标人对工程的最高限价选项B：工程概算总价格选项C：施工结算价格选项D：中标价格答案：招标人对工程的最高限价题目：7. 在工程竣工投产后，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用的经济性文件称为( )。
选项A：竣工结算选项B：合同价款价选项C：投标报价选项D：竣工决算答案：竣工决算题目：8. 工程计价的特点不包括( )。
选项A：多样性选项B：多次性选项C：单件性选项D：周期性答案：周期性题目：9. 建筑工程定额按适用对象可分为（）。
选项A：劳动消耗定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额。
选项B：建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额等。
选项C：建筑工程定额、安装工程定额、工器具定额等。
选项D：建筑工程预算定额、市政工程预算定额、铁路工程预算定额等。
答案：建筑工程预算定额、市政工程预算定额、铁路工程预算定额等。
题目：1. 某新建工业建设项目的土建工程是一个( )。
选项A：单位工程选项B：建设项目选项C：单项工程选项D：分项工程答案：单位工程题目：2. 某新建楼盘的7号楼是一个( )。
选项A：单项工程选项B：分项工程选项C：建设项目选项D：单位工程答案：单项工程题目：10. 安装工程定额按适用对象可分为（）。
选项A：概算指标、投资估算指标等。
选项B：行业统一定额、地区统一定额、企业补充定额、临时定额等。
选项C：全国统一定额、专业专用和专业通用定额等。
国开《建筑工程项目管理》4次形考作业-(1、2、3、4)及答案.doc
成绩：建筑工程项目管理形成性考核册专业：户口·子亏．姓名：河北广播电视大学开放教育学院（请按照顺序打印，并左侧装订）《建筑工程项目管理》作业一一、单项选择题（每小题2分，共20分）1. 以下说法正确的是(C)。
A. 项目管理的对象就是建设工程B. 建设工程一－定要有明确的目标C. 没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象D. 无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对彖2.投资方提供的项目管理服务属千cc)方的项目管理。
A. 政府B承包商C业主D.工程师3.供货方的项目管理工作主要在CB)阶段进行。
A. 设计B设计前准备C施工D动用前准备4.项目管理的三大目标是c B)。
A. 范围、费用、进度C·投资、进度、质量B. 费用、进度、质量D范围、投资、质量5.开发方提供的项目管理服务属于CC)方的项目管理。
A. 政府B承包商C·业主D.工程师6.施工方的项目管理工作涉及CA)全过程。
A. 设计前的准备阶段至保修期B. 设计阶段至动用前准备阶段C. 设计前的准备阶段至动用前准备阶段D. 设计阶段至保修期7. C B)组织机构每一个部门只有一个指令源。
A. 职能B线性C矩阵D事业部）组织机构。
8.每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是CAA. 职能B.线性C矩阵D事业部9. 建设工程项目管理规划的编制应由c A)负责。
A. 项目经理B设计方C施工方D总承包方10. 施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位施工前CA)小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
A. 24B. 36C. 48D. 12二、多项选择题（每小题3分，共18分）1.施工方项目管理的目标包括(A BC)。
A. 施工的成本目标C·施工的质晕目标B. 施工的进度目标D项目的投资目标E.项目的质量目标2.以下对施工企业项目经理的工作性质的说明，正确的是(A BDE)A. 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年B. 过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理C. 过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任D. 项目经理是建筑施工企业法定代表入在工程项目上的代表人E. 项目经理对工程项目施工过程全面负责3.供货方项目管理的目标包括(A BC)A. 供货的成本目标D.项目的投资目标C. 供货的质量目标B供货的进度H标E. 项目的质量目标4.下列有关建设工程监理的工作方法的说明，正确的是(A BDE)。
最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》形考作业4试题及答案
最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》形考作业4试题及答案最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》形考作业4试题及答案一、单项选择题1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，屋面防水等级共分四个等级。
2.屋面找坡应满足设计排水坡要求，结构找坡不应小于3%，材料找坡宜为2%；檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200 mm。
3.屋面工程中找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土；找平层的抹平工序应在初凝前完成，压光工序应在终凝前完成，终凝后应进行养护。
4.隔汽层应设置在结构层与保温层之间；隔汽层应选用气密性、水密性好的材料。
5.现浇泡沫混凝土保温层的厚度应符合设计要求，其正负偏差应为5%，且不得大于5 mm，检验方法为钢针插入和尺量检查。
6.《屋面工程质量验收规范》（GB ）规定防水混凝土表面的裂缝宽度不应大于0.2 mm，并不得贯通。
7.胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70 mm。
8.检查屋面有无渗漏，积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水6h后进行，并应填写淋水试验记录。
9.设计变更不得降低建筑节能效果。
当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经建设单位审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。
10.建筑节能工程施工应当按照审查合格的设计文件和经审批的建筑节能工程施工技术方案的要求施工。
11.墙体节能工程在采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括安全性和耐久性检验。
13.在完成屋面保温隔热层施工后，应立即进行找平层和防水层的施工，以避免保温层受潮、浸泡或损坏。
14.建筑节能工程所使用的材料必须符合国家现行有关对材料有害物质限量标准的规定，以避免对室内外环境造成污染。
15.门窗镀（贴）膜玻璃在节能方面有两个作用，一是遮阳，二是降低传热系数。
1.屋面工程的主要功能是（B）防水和（C）保温。
最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》形考作业2试题及答案
最新国家开放大学电大《建筑工程质量检验》形考作业2试题及答案一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15小题，每小题2分，共30分。
）
1. 钢筋调直后应进行力学性能和（）的检验，其强度应符合有关标准的规定。
A. 重量偏差
B. 直径
C. 圆度
D. 外观
2. 当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（）作为结构是否需要处理的依据。
A. 可
B. 宜
C. 不能
D. 禁止
3. 钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（）。
A. 进场复验报告
B. 生产许可
C. 化学分析试验报告
D. 推广证书
4. 当水泥的（）性能不合格时，应按废品水泥处理。
A. 3 d强度
B. 28 d强度
C. 安定性
D. 7 d强度
5. 当日平均温度低于（）时，不得对混凝土浇水养护。
A. 10 ℃
B. 5 ℃
C. 0 ℃
D. -5 ℃
6. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。
建筑工程质量检验形考作业
建筑工程质量检验形考作业2一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15小题，每小题2分，共30分。
）1. 钢筋调直后应进行力学性能和（A ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。
A. 重量偏差B. 直径C. 圆度D. 外观2. 当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（ A ）作为结构是否需要处理的依据。
A. 可B. 宜C. 不能D. 禁止3. 钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（A ）。
A. 进场复验报告B. 生产许可C. 化学分析试验报告D. 推广证书4. 当水泥的（C ）性能不合格时，应按废品水泥处理。
A. 3 d强度B. 28 d强度C. 安定性D. 7 d强度5. 当日平均温度低于（B ）时，不得对混凝土浇水养护。
A. 10 ℃B. 5 ℃C. 0 ℃D. -5 ℃6. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（B ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。
A. 监理单位B. 施工单位C. 设计单位D. 检测单位7. 为提高混凝土的抗冻性能，可掺用防冻剂，但在钢筋混凝土中，严禁使用（C ）。
A. 减水型防冻剂B. 早强型防冻剂C. 氯盐型防冻剂D. 缓凝型外加剂8. 砌体结构工程检验批验收时，其主控项目应全部符合规范的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定；有允许偏差的项目，最大超差值为允许偏差值的（ B ）倍。
A. 1.2B. 1.5C. 1.8D. 2.09. 砌筑砂浆的水泥，使用前应对（D ）进行复验。
A. 强度B. 安定性C. 细度D. 强度和安定性10. 砌体施工质量控制等级应分为（B ）级。
A. 二B. 三C. 四D. 五11. 当检查砌体砂浆饱满度时，用（C ）检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测3块砖，取其平均值。
2024年度最新国开(电大)本科《建设监理》形考作业(含答案)
2024年度最新国开（电大）本科《建设监理》形考作业（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期2.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行3.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法4.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价5.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位6.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理7.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押8.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬9.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率10.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定11.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用12.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员13.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员14.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定15.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位16.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行17.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素18.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图19.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方20.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格21.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同22.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划23.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理24.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定25.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺二、多选题(10题)26.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案27.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差28.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件29.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程30.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认31.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制32.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致33.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施34.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收35.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
电大《建设监理》形考作业任务01-04网考试题及答案(共26页)
电大《建设监理》形考作业任务01-04网考试题及答案100%通过考试说明：《建设监理》形考共有4个任务，任务1至任务4是客观题，每个任务需在考试中多次抽取试卷，直到出现01任务_0001、02任务_0001、03任务_0001、04任务_0001试卷，就可以按照该套试卷答案答题。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他教学考一体化答案，敬请查看。
01任务 01任务_0001 一、单项选择题 1. 建设项目管理服务的主体是 A. 监理单位 B. 施工单位 C. 设计单位 D. 勘察单位 2. 项目业主与监理方的关系是 A. 监督与被监督 B. 委托与被委托 C. 行政隶属 D. 没有任何关系 3. 建设工程监理的实施需要委托和授权。
A. 施工单位B. 政府部门C. 项目业主D. 监理单位 4. 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的 A. 服务性B. 公正性 C. 独立性 D. 科学性 5. 拟建项目的轮廓设想是指A. 可行性报告 B. 项目建议书 C. 施工图纸 D. 施工草图 6. 甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于人。
A. 5B. 10C. 15D. 25 7. 甲级工程监理企业的监理业绩要求 A. 近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目 B. 近三年内监理过5个以上三等房屋建筑工程项目或者3个以上三等专业工程项目 C. 近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目 D. 近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目 8. 我国实行监理企业资质管理体制是 A. 分级管理，统分结合 B. 一级管理、统分结合 C. 集中管理，以统为主 D. 分级管理，以统为主 9. 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且年不得重新申请资质。
2024年国家开放大学本科《建设监理》形考作业及答案
2024年国家开放大学本科《建设监理》形考作业及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定2.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程3.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资4.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化5.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人6.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束7.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决8.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同9.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划10.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值11.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性12.合同的内容是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人13.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押14.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理15.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用16.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等17.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展18.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率19.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点20.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制21.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员22.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系23.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会24.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方25.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档二、多选题(10题)26.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位27.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸28.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制29.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作30.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位31.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业32.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度33.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多34.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉35.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年国家开放大学(电大)本科《建设监理》形考作业及答案
2024年国家开放大学（电大）本科《建设监理》形考作业及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差（或时间间隔）B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线2.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬3.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资4.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行5.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线6.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段7.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接8.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前9.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为()A.施工总进度计划B.项目投资计划C.建设项目规划D.建设项目策划10.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段11.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是()A.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用12.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系13.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程14.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响15.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定16.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位17.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年18.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位19.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行20.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验21.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面22.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率23.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动24.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位25.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动二、多选题(10题)26.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务27.编制施工总进度计划的依据包括（）。
2024年最新国家开放大学电大本科《建设监理》形考作业(含答案)
2024年最新国家开放大学电大本科《建设监理》形考作业（含答案）学校:班级:姓名:考号:一、单选题（25题）1 .影响建设工程项目进度最大的干扰因素是OA.人为因素B.技术因素C设备与构配件因素D.水文地质与气象因素2 .下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是OA.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计3 .工程项目质量控制即OA.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动4 .工程建设企业资质证书的有效期为（）A.1年B.2年C.3年D.5年5 .施工合同当事人是OA.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方6 .一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息〉之和，称为OA.风险投资B.静态投资C投资控制D.动态投资7 .为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是OA.定金B.保留金C.罚金D.违约金8 .用网络图表示的进度计划称为OA.曲线计划B.网络计划C投资计划D.横道图计划9 .组织投标人进行现场踏勘的目的在于OA.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会10 .单代号网络中箭线表示OA.工作B.贽用C.工作开始时间D.工作之间连接11 .偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法,下列关于曲线法说法有误的一项是OA.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点12 .根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量:控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于OA.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定13 .合同的履行是指OA.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程14 .不具备监理工程师资格的其他监理人员称为OA∙总监代表B.监理员C.总监D.施工员15 .建筑工程中的“交钥匙合同”指的是OA.总包合同B.设计合同C施工合同D∙t殳计一材料供应合同16 .监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展17 .监理人合同管理的核心工作是OA.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制18 .监理工程师对•施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为OA.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证19 .投资控制的目标是OA.力求工程实际投资不超过计划投资B确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现20 .借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是OA.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验21 .建设工程监理任务的委托方是OA.工程项目建设B.业主C施工企业D.勘察单位22 .委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指OA.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件23 .下列关于合同仲裁说法有误的一项是OA.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局裁决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行24 .下列关于建安工程款结算说法有•误的一项是OA.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行25 .根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的电点应是OA.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定二、多选题（10题）26 .建设工程监理招标招标准备工作一般包括OA.确定招标组织B.明确招标范围和内容C编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘27 .工序控制一般包括OA.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制28 .建设工程合同成立的有效条件包括OA.订立合同必须有双方当事人(或代理人)参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致29 .合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务30 .工程项目三大目标间的对立关系表现在OA.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益31 .标准施工合同通用条款规定的变更范围包括。
2024年(最新)国家开放大学(电大)《建设监理》形考任务参考题库(含答案)
2024年（最新）国家开放大学（电大）《建设监理》形考任务参考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档2.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理3.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格4.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理5.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理6.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解7.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接8.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量9.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间10.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年11.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押12.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行13.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作14.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响15.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位16.可行性研究的根本目的就是()A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争迖到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付17.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值18.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决19.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺20.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性21.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工22.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验23.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程24.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化25.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动二、多选题(10题)26.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统27.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观28.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价29.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差30.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉31.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作32.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平33.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度34.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收35.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
建设监理形考任务三
建设监理形考任务三试卷得分1001.工程项目质量控制即（A）。
单选题(2分)2分A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动2.材料质量的检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种，其中书面检验是指（A）。
单选题(2分)2分A.通过对提供的材料质量保证资料、实验报告等进行审核，取得认可方能使用B.对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等方面进行直观检查，看其有无质量问题C.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定D.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测3.对进口的材料、设备和重要工程部位的材料，以及贵重的材料，应进行（C.）。
单选题(2分)2分A.免检B.抽检C.全部检验D.选择检验4.影响工程项目质量的施工环境因素较多，主要有（C.）。
单选题(2分)2分A.技术环境、施工管理环境及法律环境B.法律环境、施工管理环境及自然环境C.技术环境、施工管理环境及自然环境D.技术环境、法律环境及自然环境5.根据建设工程工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是质量的（A）。
单选题(2分)2分A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定6.建设单位将应当由一个施工单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的施工单位的行为，指的是（A）。
单选题(2分)2分A.肢解发包B.总包C.分包D.招标7.工程出现质量问题，影响工程效益的发挥，最终损害各方利益，其中受损最大的是（B.）。
单选题(2分)2分A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位8.整个施工全过程的最后一道程序为（B.）。
单选题(2分)2分A.勘察设计B.竣工验收C.施工放线D.材料抽检9.建设工程的施工质量负责方为（A）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程质量检验形考作业2
一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案，并将其序号填在括号内。
15小题，每小题2分，共30 分。
）
1. 钢筋调直后应进行力学性能和（A ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。
A. 重量偏差
B. 直径
C. 圆度
D. 外观
2. 当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（ A ）作为结构是否需要处理的依据。
A. 可
B. 宜
C. 不能
D. 禁止
3. 钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（A ）
A. 进场复验报告
B. 生产许可
C. 化学分析试验报告
D. 推广证书
4. 当水泥的（C ）性能不合格时，应按废品水泥处理
A. 3 d 强度
B. 28 d 强度
C. 安定性
D. 7 d 强度
5. 当日平均温度低于（B ）时，不得对混凝土浇水养护。
A. 10 C
B. 5 C
C. 0 C
D. -5 C
6. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（B ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。
A. 监理单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 检测单位
7. 为提高混凝土的抗冻性能，可掺用防冻剂，但在钢筋混凝土中，严禁使用（ C ）。
A. 减水型防冻剂
B. 早强型防冻剂
C. 氯盐型防冻剂
D. 缓凝型外加剂
8. 砌体结构工程检验批验收时，其主控项目应全部符合规范的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合规范的规定；有允许偏差的项目，最大超差值为允许偏差值的（ B ）倍。
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.0
9. 砌筑砂浆的水泥，使用前应对（D ）进行复验。
A. 强度
B. 安定性
C. 细度
D. 强度和安定性
10. 砌体施工质量控制等级应分为（B ）级。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
11. 当检查砌体砂浆饱满度时，用（C ）检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测 3 块砖，取其平均值。
A. 钢尺
B. 直角尺
C. 百格网
D. 卷尺
12. 砖砌体工程质量验收时，垂直度偏差为（A ）。
A. 主控项目
B. 一般项目
C. 隐蔽工程验收项目
D. 一般检查项目
13. 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）中对水泥的规定有一款为“不同品种的水泥，不得混合使用”是（ D ）。
A. 一般性条文
B. 条文说明
C. 注释
D. 强制性条文
14. 墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10 mm但不应小于8 mm也不应大于12 mm水平灰缝厚度检验方法用尺量（B ）皮小砌块的高度折算；竖向灰缝宽度用尺量 2 m 砌体长度折算。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
15. 砖过梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度不低于设计强度的（C ）。
A. 50%
B. 75%
C. 85%
D. 100%
二、判断题（对的画"，错误的画X, 15小题，每小题2分，共30分。
）
1. 钢材复验报告是进场钢筋抽样检验的结果，它是该批钢筋能否在工程中
应用的最终判断依据。
（“）
2. 检验批验收时,当混凝土试块强度小于设计强度标准值时,可判定混凝土强度不合格。
（X ）
3. 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）中的规定。
（X ）
4. 预制构件应进行结构性能检验,结构性能检验不合格的预制构件不得用
于混凝土结构。
（V ）
5. 在对混凝土结构子分部工程的质量验收中,应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
（V ）
6. 预应力筋进场时,如果具有产品合格证和出厂检验报告,无须再抽取试件作力学性能检验。
（X ）
7. 当混凝土试件强度评定不合格时, 可采用非破损或局部破损的检测方法, 按国
家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定, 并作为处理的依据。
（V ）
8. 混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合以下规定：有关分项工程施工质量验收合格；有完整的质量控制资料；观感质量验收合格；结构实体检验结果满足规范要求。
（V ）
9. 砖砌体施工时对砂浆饱满度的要求严于对小砌块砌体施工的要求。
（V ）
10. 施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
（V ）
11. 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同
意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。
（“）
12. 砌体子分部工程验收时，当发现砌体存在裂缝时均不得验收。
（X ）
13. 冬期施工时，砂浆试块的留置与常温下的规定相同。
（X ）
14. 构造柱浇灌混凝土前，必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润，将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净，并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。
振捣时，应避免触碰墙体，严禁通过墙体传振。
（“）
15. 砌体子分部工程验收时，不需要进行观感质量评价。
（X ）
三、多项选择题（在每小题的备选答案中，选出不少于两个正确答案，并将其序号填在括号内。
多选、少选、错选均不得分。
8 小题，每小题 5 分，共40 分。
）1. 下列哪几个选项中的任意一项不符合标准规定时，均为不合格水泥：（ABCDE。
A. 细度
B. 终凝时间
C. 混合材料超过最大限量
D. 强度低于商品强度等级的指标
E. 水泥包装标志不符合要求
2. 模板及其支架应具有足够的（BCE。
A. 弹性
B. 刚度
C. 稳定性
D. 强度
E. 承载能力
3. 当发现钢筋（ABC等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
A. 脆断
B. 焊接性能不良
C. 力学性能明显不正常
D. 重量偏差超标
E. 直径小于允许偏差
4. 钢材有（BCDE等缺陷时，不能用于工程。
A. 表面浮锈
B. 屈服强度不合格
C. 抗拉强度不合格
D. 伸长率不合格
E. 冷弯性能不合格
5. 预应力筋进场时，应对（BCE ）等资料进行检查。
A. 生产许可证
B. 产品合格证
C. 出厂检验报告
D. 进货证明
E. 进场复验报告
6. 砌筑砂浆的（ABC必须同时符合要求
A. 稠度
B. 分层度
C. 试配抗压强度
D. 泌水性
E. 抗压强度
7. 确保小砌块砌体的砌筑质量，可简单归纳为6个字：（ABC。
A. 对孔
B. 错缝
C. 反砌
D. 正砌
E. 对缝
8. 当施工或验收时出现（BCD等情况时，可采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测，并判定其强度。
A. 监理工程师有要求
B. 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足
C. 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议
D. 砂浆试块的试验结果不能满足设计要求
E. 发生工程事故，需要进一步分析事故原因。