鼎盛鑫城通信工程合同
通信工程项目施工合同范本
通信工程项目施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对通信工程项目进行施工，乙方具有从事相关工程施工的能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目内容及要求1. 甲方委托乙方对通信工程项目进行施工，具体项目内容包括：（列明具体的工程内容及要求）2. 甲方要求乙方按照合同约定的工程质量、进度和安全要求，完成项目的施工工作。
二、工程期限1. 工程开始日期：2. 工程结束日期：三、施工方式1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，进行施工作业。
2. 乙方应按照合同规定的质量标准和进度要求，完成工程施工。
四、工程质量和保修1. 乙方保证工程施工质量符合相关技术标准和要求。
2. 乙方对工程施工质量承担一定的保修责任，具体保修期限为（具体说明保修期限及保修范围）。
五、工程价款及付款方式1. 工程价款为（具体金额），合同价款包括劳务费、材料费、设备费等相关费用。
2. 工程价款付款方式：其中XX%作为预付款，在签订本合同之日起3个工作日内付清；其余款项按照工程进度支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责修复或承担相应的损失赔偿。
七、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工、验收、结清款项后终止。
2. 本合同如有未尽事宜，双方可另行补充协商并签订补充合同，补充合同具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
通信工程合同模板
通信工程合同模板一、甲方（甲方单位名称、法定代表人姓名）地址：二、乙方（乙方单位名称、法定代表人姓名）地址：鉴于甲方拟委托乙方进行通信工程项目，甲乙双方经友好协商，就项目的具体内容、工程进度、费用支付及违约责任等事宜达成如下合同：第一条项目名称。
甲方委托乙方进行的通信工程项目名称为（项目名称），具体包括（项目具体内容）。
第二条项目工程期限。
1. 项目工程期限为自合同签订之日起至（工程完工日期）止。
2. 乙方应当按照合同约定的工程期限按时完成工程，如因不可抗力或其他合同约定的情形导致工程延期的，应当及时通知甲方并经甲方同意。
第三条工程质量及验收。
1. 乙方应当按照国家有关通信工程建设标准及甲方要求，保证工程的质量。
2. 工程竣工后，乙方应当向甲方提交工程竣工验收报告，并按照双方约定的验收标准进行验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当承担相应的整改责任。
第四条项目费用。
1. 项目总费用为（项目总费用），甲方应当按照双方约定的进度及金额支付工程款。
2. 工程款支付方式为（支付方式），具体包括（具体支付方式及时间）。
3. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应当承担因此而产生的额外费用。
第五条违约责任。
1. 如乙方未按照合同约定的工程期限完成工程，应当按照每延迟一天支付甲方（延迟赔偿金额）的违约金。
2. 如乙方因故意或重大过失导致工程质量问题，应当承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。
3. 如甲方未按照合同约定的支付方式及时间支付工程款，应当承担相应的违约责任，并支付乙方相应的违约金。
第六条不可抗力。
1. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或工程质量受到影响，双方均不承担违约责任，但应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条合同变更。
1. 如因工程变更或其他原因导致合同内容发生变化，双方应当书面协商并签订变更协议。
2. 变更协议应当明确变更的内容、费用及工程期限等事项。
第八条争议解决。
1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。
通信工程施工合同协议书
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方需要进行通信工程施工，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围和内容：[工程范围和内容，包括但不限于通信线路、基站建设、设备安装、调试等]二、合同工期1. 工程开工日期：[开工日期]2. 工程竣工日期：[竣工日期]3. 工期延误责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因导致工程延期，甲方应给予乙方合理的工期顺延。
三、工程款项1. 工程总价：[工程总价]2. 付款方式：a. 预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价20%的预付款；b. 进度款：工程按进度完成，甲方按实际完成工程量支付工程款，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定；c. 验收款：工程验收合格后，甲方支付剩余80%的工程款；d. 保修金：工程竣工后，甲方预留合同总价5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还乙方。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至满足甲方要求。
五、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止安全事故发生。
3. 乙方应加强施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁、有序。
六、知识产权1. 乙方在施工过程中，不得侵犯他人的知识产权。
2. 甲方对工程项目的知识产权享有所有权，乙方不得擅自复制、转让或使用。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
通信工程协议合同范本
通信工程协议合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担通信工程设计与施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量：________________6. 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、甲方责任1. 提供工程所需的场地、资料、设备等，并保证其符合乙方施工要求。
2. 协助乙方办理施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时占地手续等。
3. 按照约定向乙方支付工程款项。
4. 对乙方施工过程中出现的问题及时提出意见和建议。
三、乙方责任1. 按照甲方提供的工程资料、图纸及有关技术要求进行设计与施工。
2. 确保工程质量达到国家相关标准及甲方要求。
3. 严格按照工程期限完成施工任务，并承担因延期完工所产生的违约责任。
4. 施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
5. 负责施工过程中产生的垃圾、废弃物等的清理工作。
四、工程款项1. 工程总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总造价的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方工程总造价的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余工程款项，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
通信工程施工合同
通信工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]双方本着平等互利的原则，就通信工程施工项目达成如下协议。
第二条工程概况1. 工程名称：[通信工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于通信线路铺设、设备安装、调试及维护等。
4. 工程规模：[具体规模描述]5. 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]。
第三条工程质量乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为[具体金额]元。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[具体时间]内支付[预付款比例]%的预付款，工程进度达到[具体进度]时支付[进度款比例]%的进度款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第五条工程变更如遇设计变更或工程量增减，双方应协商一致，并签订补充协议。
第六条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后[具体时间]内组织验收，并在验收合格后出具验收报告。
第七条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为逾期工程价款的[具体比例]%。
2. 如甲方未能按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的[具体比例]%。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交[具体仲裁机构]仲裁。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日请注意，以上内容仅为示例，具体合同条款应根据实际情况和双方协商结果确定，并建议在签订前由专业法律顾问进行审核。
2024年通信工程承包协议
2024年通信工程承包协议
《通信工程承包协议书》
一、合同双方
本承包协议由甲方（以下简称甲方）和乙方（以下简称乙方）双方经友好协商，就通信工程的承包事宜达成如下协议：
二、工程内容
1. 甲方委托乙方承包通信工程项目，包括但不限于通信设备安装、调试、维护等工作。
2. 乙方应按照合同规定的工程量、工程质量标准、工程进度要求，完成所承包的通信工程项目。
三、工程期限
1. 本承包协议自双方签署之日起生效，工程期限为______天，自工程开工之日起计算。
2. 若乙方无故延误工程进度，应承担相应的责任，并遵守合同约定的违约责任。
四、工程费用
1. 乙方应按照合同约定的工程费用标准，履行支付义务。
2. 工程费用支付方式为______，支付时间为______。
3. 甲方应按时付款，如有延误应承担逾期付款的罚款责任。
五、工程质量
1. 乙方需按照国家通信工程技术标准，保证通信工程的质量符合合同规定的要求。
2. 若工程质量出现问题，乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。
六、合同解除
1. 如因不可抗力或其他无法控制的原因致使工程无法继续，双方可协商解除合同，解除时应按照合同约定支付赔偿费用。
2. 任何一方违约导致合同解除的，应承担相应的违约责任。
七、其他事项
本承包协议一式_____份，双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签署日期：__________
以上为《通信工程承包协议书》的具体内容，希望双方遵守协议，顺利完成工程项目。
通信工程承包合同范本
通信工程承包合同范本甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：______________签订地点：______________鉴于甲方需要进行通信工程的建设和维护，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的通信工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：包括但不限于通信线路的布设、通信设备的安装与调试、通信系统的维护等。
1.4 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工，并确保工程质量达到甲方的要求。
2.2 工程验收标准按照国家和行业的相关规定执行。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币____元（￥____）。
3.2 支付方式：甲方在合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付总价款的____%；工程竣工验收合格后，支付剩余的____%。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
4.1.2 甲方应提供施工所需的相关资料和条件。
4.1.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按合同约定完成工程，并保证工程质量。
4.2.2 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定。
4.2.3 乙方应负责工程的安全生产，并对施工过程中的安全事故承担责任。
第五条工程变更5.1 因甲方原因需要对工程内容进行变更的，应提前____天书面通知乙方，并协商确定变更内容及价款。
5.2 因乙方原因导致工程变更的，相关费用由乙方承担。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额的____%/天。
通信工程施工合同
通信工程施工合同甲方：________________（公司名称）乙方：_______________（公司名称）鉴于甲方拟委托乙方进行通信工程施工，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：第一条项目名称本合同项目名称为通信工程施工，工程地址为______________。
第二条项目内容1. 乙方应按照约定的工程规模和技术要求，完成工程施工范围内的建设任务。
2. 乙方应按照国家相关规定和标准，确保工程质量，保证工程完成后能正常使用。
3. 工程施工范围包括但不限于：通信设备的安装和调试、通信线路的敷设和接入、信号传输设备的设置等。
第三条工程期限1. 工程施工期限为____________天，自本合同签署之日起计算。
2. 如因不可抗力、政府介入或其他不可抗力事件导致工程施工延期，延期期间不计算在工程期限内。
第四条价格和支付方式1. 工程合同总价为____________，由甲方向乙方支付。
2. 甲方应在合同签署后的第三个工作日内支付工程合同总价的40%作为预付款，工程完工结算时支付尾款。
3. 若工程过程中发生工程延期、增加工程量等情况，双方协商做出相应调整。
第五条质量保证1. 乙方应保证工程材料和设备的质量满足要求，确保工程质量符合相关标准。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的维修保养服务，对因质量问题引起的故障进行免费维修。
第六条安全保障1. 乙方应遵守相关安全法规，建立安全生产责任体系，确保工程施工期间的安全。
2. 工程施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全设备，做好现场安全管理。
第七条合同解除1. 若因乙方原因致使工程无法完成或者无法完成质量要求，甲方有权解除合同。
2. 若因甲方原因致使工程无法继续施工，乙方有权提出解除合同，并得申请合同违约赔偿。
第八条违约责任1. 如一方未按约定时间支付款项或未按要求完成工程，则应承担违约责任。
通信工程合同
通信工程合同一、合同背景该合同是由甲方与乙方就通信工程项目的设计、建设、维护等相关事宜达成的协议。
二、合同生效本合同自双方签署之日起生效，有效期为三年。
三、合同内容1. 项目描述•甲方要求乙方负责通信工程项目的设计、建设和维护。
•项目的主要任务包括对通信设备的安装、调试和维修服务。
•乙方应按照甲方提供的工程要求和计划进行工作，并且保证工程的质量和进度。
2. 工作范围•乙方需负责项目的规划、设计、采购、安装、调试以及维护工作。
•乙方需提供合格的人员和设备来完成上述工作。
•如遇项目范围变更，双方应进行协商并签署额外的变更合同。
3. 工期要求•乙方应按照双方约定的时间节点完成项目的各项任务。
•如因乙方原因导致项目延误，乙方需承担违约责任。
4. 付款方式•甲方将根据项目进度支付乙方相应的款项，具体付款方式和时间节点双方另行商议。
•所有款项应按照双方协商的金额和期限进行支付，任何超出合同约定的额外费用均需双方同意。
5. 合同变更和解除•如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法继续履行本合同，双方应及时协商解决，并签署变更合同或解除合同。
•在未得到对方同意之前，任何一方都不能擅自变更或解除合同。
6. 保密条款•双方对合同中涉及到的商业秘密和敏感信息应保持严格保密，并承诺不向任何第三方透露。
•如因一方泄露商业秘密，应承担相应的违约责任。
7. 违约责任•如任何一方未能履行合同中规定的义务，应承担相应的违约责任。
•如因一方的违约行为导致对方产生经济损失，违约方需承担赔偿责任。
四、其他条款•本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份。
•本合同一经签署，对双方均具有法律约束力，任何一方违反该合同应承担相应的法律责任。
•在本合同有效期内，如发生争议，双方应友好协商解决；如无法达成协议，则提交所在法院裁决。
以上为通信工程合同的内容，请甲方和乙方仔细阅读，并在合同生效前签署。
通信工程承包合同范本
通信工程承包合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[通信工程名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程涵盖的范围和工作内容，包括但不限于通信线路铺设、设备安装调试等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的相关标准和规范，确保工程能够正常运行并满足甲方的使用需求。
2. 乙方应按照双方确认的工程设计方案和施工图纸进行施工，如需要变更，应提前书面通知甲方并获得甲方的书面同意。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 付款方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（4）剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供工程所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工所需的各种手续。
（2）按照合同约定及时支付工程款项。
（3）派员对工程进度、质量进行监督检查，协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任和义务（1）严格按照国家及行业标准和规范进行施工，确保工程质量和工期。
通信工程合同模板
通信工程合同模板甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________鉴于甲方需采购通信工程相关设备及服务，乙方愿意提供相应设备及服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同。
第一条合同标的1.1 本合同的标的为乙方提供给甲方的通信工程设备及服务，具体包括但不限于：设备型号、数量、技术规格、服务内容等。
1.2 乙方应保证所提供设备及服务符合国家相关标准及甲方的要求。
第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币（大写）：____________________元整（￥：____________________）。
2.2 价格包含设备费、运输费、安装调试费、税费等所有费用。
第三条付款方式3.1 甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
3.2 乙方完成设备交付并经甲方验收合格后，甲方在____天内支付合同总价的____%。
3.3 剩余____%作为质保金，在质保期满后无质量问题，甲方在____天内支付。
第四条交货时间与地点4.1 乙方应在合同签订后____天内将设备送达甲方指定地点。
4.2 甲方应在设备到达后____小时内进行验收。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供设备为全新未使用的产品，且符合合同约定的技术规格。
5.2 乙方对所提供设备提供____年质保服务，质保期内因设备本身质量问题导致的故障，乙方负责免费维修或更换。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时交付设备或服务，应向甲方支付违约金，违约金为迟延交付部分合同金额的____%/天。
6.2 如甲方未能按时支付合同款项，应向乙方支付违约金，违约金为迟延支付部分合同金额的____%/天。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第八条其他8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
通信工程包工合同
通信工程包工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就___________通信工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下协议：一、工程内容与范围本工程包括但不限于以下内容：通信线路的铺设、调试和维护，以及相关设备的安装与测试。
具体工程内容、规模、技术要求等详见附件《工程任务书》。
二、合同价款合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
价款支付方式及时间节点如下：1. 预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价的10%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程验收合格后支付剩余的合同款项。
三、工期与进度本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应按照约定的工期完成工程建设，并确保工程质量符合国家标准及行业规范。
四、质量保证乙方承诺所提供的工程服务符合国家及行业的相关质量标准，并对所施工的通信工程提供____年的质量保证期。
在保证期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。
五、违约责任若任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于违约金、滞纳金、损失赔偿等。
六、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际工程情况和双方协商结果确定。
在签订合同之前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可咨询法律专业人士。
通信工程施工合同
通信工程施工合同本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，为明确双方的权利和义务，提供施工合作的基本规则和管理规定。
一、项目概述1.1 项目名称：通信工程施工合同1.2 项目地点：（填写具体地理位置）1.3 项目范围：（详细描述涉及的通信设备、线缆、天线、支架、电源等内容）二、工程责任和义务2.1 甲方责任和义务甲方应提供工程所需的土地、房屋及必要的施工条件，并配合乙方施工人员的进出。
2.2 乙方责任和义务乙方应按照相关技术规范和施工要求，保质保量完成通信工程的施工任务。
三、工程造价及支付方式3.1 工程造价工程造价为（填写具体金额），包括人工费、材料费、设备费等，双方根据实际完成情况进行结清。
3.2 支付方式支付方式按照以下约定进行：（具体列出分期支付或一次性支付等方式，金额分配比例等细节）四、工期和延期条款4.1 工期本工程预计工期为（填写具体天数），自合同生效之日起计算。
4.2 延期若因不可抗力等原因，导致工期延误，一方须及时通知另一方，并在书面形式上提出申请延期，双方协商确定延期天数。
五、质量保证和验收标准5.1 质量保证乙方应确保通信工程符合相关技术标准和质量要求，并对施工过程中可能出现的质量问题负责并及时进行修复。
5.2 验收标准通信工程的验收标准按照国家相关标准和双方约定的技术规范执行。
六、违约责任6.1 违约责任任何一方未按照合同约定履行义务造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 赔偿责任因乙方原因导致工程质量不符合合同约定的，乙方应负责损失的赔偿。
七、保密条款7.1 保密义务双方应对施工过程中了解到的技术方案、设计、施工方法等保守秘密，并在合同终止后继续履行保密义务。
7.2 违约责任一方违反保密义务，在造成对方损失的情况下，应承担相应的违约责任。
八、争议解决8.1 争议解决方式对于因合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
通信工程施工合同范本
通信工程施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行通信工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
2.2 工程质量标准为：_____________________2.3 工程验收标准为：_____________________第三条工程价款3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 工程价款的支付方式为：_____________________3.3 工程价款的支付时间节点为：_____________________第四条甲方责任4.1 提供施工所需的场地、设施及相关条件。
4.2 按合同约定支付工程价款。
4.3 协助乙方解决施工过程中出现的问题。
第五条乙方责任5.1 按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工任务。
5.2 遵守甲方的施工管理规定，保证施工安全。
5.3 负责工程的维护和保修期内的维修工作。
第六条工程变更6.1 任何工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 因变更引起的工程价款调整，按照实际发生的费用进行结算。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7.2 违约责任的具体承担方式为：___________________第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
通信工程承包合同范本
通信工程承包合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对[具体通信工程名称]进行建设，乙方具备承担该工程施工的能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体通信工程名称]。
2. 工程地点：[详细地点]。
3. 工程内容：包括但不限于[具体工程内容描述]。
二、工程承包范围乙方负责按照甲方要求完成本工程的[详细承包范围]。
三、工程期限1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 总工期：__日历天。
四、工程质量标准达到[具体质量标准]，并符合国家及行业相关标准和规范。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：[具体支付节点和金额]。
剩余款项在工程竣工验收合格后[具体时间]内支付。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的相关资料和文件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方协调与工程相关的各方关系。
2. 乙方的权利和义务：按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工任务。
严格遵守安全生产、文明施工等相关规定。
负责工程的质量保证和售后服务。
七、工程验收1. 乙方应在工程竣工后及时向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
3. 如验收合格，双方应签署工程验收报告；如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至验收合格。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
通信工程施工合同书
通信工程施工合同书1. 合同目的本合同旨在明确双方就通信工程施工的相关事项达成一致。
双方应遵守本合同的约定，共同完成工程施工任务，并保证工程质量和进度。
2. 合同双方甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）3. 工程内容（详细描述工程内容，包括但不限于项目名称、工程规模、工程位置等）4. 工期本工程的合同工期为（具体工期），双方应按照工期要求合理安排工程进度，确保按时完成工程。
5. 工程费用及支付方式5.1 工程费用（详细列出各项工程费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费等）5.2 支付方式（双方约定支付方式，如分期支付、一次性支付等）6. 工程质量要求6.1 设计质量要求甲方应按照工程设计要求提供设计文件，并对设计文件的准确性负责。
6.2 施工质量要求乙方应按照甲方提供的设计文件进行施工，确保工程质量符合国家标准和相关法律法规要求。
7. 工程保险7.1 施工保险乙方应按照国家相关规定，购买施工保险，确保在工程施工过程中发生意外事件时能及时进行赔偿和补偿。
7.2 质量保证金（双方可以约定质量保证金的支付方式和金额）8. 违约责任8.1 甲方违约责任若甲方未按合同约定时间支付工程款项，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期费用和滞纳金。
8.2 乙方违约责任若乙方未按合同约定质量要求进行工程施工，乙方应承担违约责任，包括但不限于重新施工、赔偿损失等。
9. 争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
10. 合同生效与终止本合同自双方盖章或签字之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
11. 其他事项本合同未尽事宜由双方协商决定，并作为本合同的附件。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章/签字）：日期：________乙方（盖章/签字）：日期：________。
通信工程合同包工包料
通信工程合同（包工包料）合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方平等、自愿、协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________通信工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元二、合同条款2.1 乙方应按照甲方的要求，完成上述工程的施工及材料供应。
2.2 工程进度：乙方应保证按照甲方要求的时间节点完成工程。
2.3 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
2.4 工程材料：乙方应按照甲方要求供应合格的材料，并保证材料的质量、规格、数量符合合同要求。
2.5 合同价格：本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
乙方在合同签订后三个工作日内，向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金。
2.6 付款方式：本工程采用进度付款方式，具体付款节点及比例双方另行约定。
2.7 合同履行期限：乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.8 违约责任：双方应严格履行本合同的约定。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.9 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同的生效、变更和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3.2 合同生效后，双方应严格遵守合同的约定。
未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。
通信工程承包合同范本
通信工程承包合同范本一、合同的背景和目的通信工程承包合同是一种规范和明确双方责任和义务的法律文件，旨在确保通信工程建设的顺利进行。
本合同适用于各种通信工程项目的委托承包，包括但不限于通信基站建设、光缆敷设、网络设备安装等。
本合同旨在确保项目的顺利进行，最大限度地满足委托方的需求，并明确各方的权利和义务。
二、合同的约定事项1. 项目的详细描述：合同应详细描述工程的范围、规模、技术要求、工期、成本等。
各方应在签订合同时针对工程具体需求达成一致。
2. 工程价格与付款方式：双方应明确工程的总价、付款方式及时间节点。
其中，支付方式可以采取一次性付款、阶段性付款或根据完成工作量付款等形式。
3. 技术质量与验收标准：双方应明确工程的技术质量和验收标准。
工程应符合相关的国家、行业标准和技术规范。
4. 工期管理：合同应明确工程的开始和结束时间，并约定工程延期责任、违约金等事宜。
委托方可要求提供工程进度报告，以确保工程按时进行。
5. 保修期和售后服务：承包方应提供工程的保修期，期限应在合同中明确约定。
合同还应明确售后服务内容、时间和责任。
6. 违约责任：合同应对违约责任进行明确规定，并约定相应的违约补偿方式，包括但不限于赔偿金、违约金等。
7. 知识产权保护：合同应保护承包方及委托方的知识产权，明确相关权益的归属和使用方式。
三、合同履行及争议解决1. 合同履行：合同生效后，双方应认真履行各自在合同中所负的义务。
承包方应按照工程要求进行施工，保证工程质量，履行技术支持和售后服务。
2. 变更和解除合同：如需变更合同内容，应经双方协商一致并以书面形式进行，合同变更必须符合法律法规要求。
在极端情况下，当某一方无法继续履行合同义务时，双方可以解除合同。
3. 争议解决：如发生合同履行方面的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商一致，双方同意提交给有管辖权的法院进行裁决。
四、合同的终止与解除1. 合同终止原因：合同终止的原因包括但不限于工程完工、工程验收合格、合同期满及双方一致解除等。
通信工程签订合同
通信工程签订合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要进行通信工程的建设与改造，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围本合同所涉及的通信工程包括但不限于：通信线路的铺设、通信设备的配置与安装、系统的调试与测试等。
具体工程内容、规模、技术要求及完成标准详见附件《工程任务书》。
二、工程质量乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求，确保通信系统稳定、可靠、高效运行。
工程质量的验收标准及方法详见附件《质量验收标准》。
三、工程进度乙方应根据合同约定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。
四、合同价款合同总价为人民币__________元。
价款的支付方式、时间及条件详见附件《付款协议》。
五、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的工程资料和支持；- 按合同约定支付工程款项；- 协助解决工程施工中出现的问题。
2. 乙方责任：- 按照约定的标准和时间完成工程建设；- 保证工程质量，及时整改不符合要求的部分；- 提供完整的工程档案资料。
六、违约责任任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
滁州鼎盛鑫城小区通信工程合同
工程名称：滁州鼎盛鑫城小区通信工程
施工单位：安徽广电信息网络股份有限公司滁州分公司
建设单位（全称）：滁州市场鼎盛鑫城房地产开发有限公司
(以下简称甲方)
施工单位（全称）：安徽广电信息网络股份有限公司滁州分公司
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1 工程概况
工程名称: 滁州市鼎盛鑫城小区通信工程
工程地点: 滁州市丰乐大道与天长路交口鼎盛鑫城
招标概述：鼎盛鑫城项目是一个综合性、多元化高档住宅小区。
由于本项目占地面积比较大，建筑周期分段实施，所以要整体考虑系统方案，细化一期施工范围，分期实施时充分考虑系统扩展及管路预留等总体规划。
设计必须符合国家现行的法律法规的要求，乙方在系统设计上应考虑好设备的扩容性、整体性、先进性，并照以上要求对设计方案进行相应调整。
工程总体分三个阶段来完成，即：1#-7#楼整体考虑系统设计方案，施工分期实施，一阶段为1#、2#楼，二阶段为7#楼，三阶段为3#、4#、5#、6#楼；集中设置统一机房（包含所有安防、电信、有线电视设备）。
2 工程承包范围
1、 1# —7# （共计7栋楼、1148户）室外通信和有线电视管网建设,楼宇内部的通信皮线光缆熔接、室外管道内通信光缆的穿放（熔接）及机房内MODF的安装。
2、图纸设计并通过共建办公室会审。
3、资料的收集、归档。
4、组织竣工验收、并合格。
3 合同工期
1、本工程合同工期根据甲方施工进度需求；
2、因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延：
（1）甲方未按要求提供开工条件;
（2）甲方未按合同约定即使支付工程款；
（3）因不可抗力影响。
4 工程承包方式
包设计、包工、包料、包工期、包工程质量、包安全、包验收。
5 合同服务范围
1、甲方指派惠杉同志为甲方项目经理，对工程进度、工程质量进行监督，抽查隐蔽工程，办理隐蔽工程签证，签证商定的工程变更，处理工程中应由甲方解决的问题等手续。
2、双方签订合同7个工作日内，乙方编制设计文件,落实好各项施工准备工作。
3、乙方对工地器材设备的检验、请领、保管。
4、乙方及时向甲方提供开工通知,施工进度计划、竣工验收报告,保证工程如期完工。
5、乙方严格按有关部颁发的工程施工及验收技术规范和设计文件进行施工,确保工程质量。
6、乙方做到文明施工，确保设备及人员安全。
7、乙方指派金强同志为项目经理,负责与甲方联系处理施工中的具体问题。
8、乙方承包的工程，按照相关行业规范达到相关国家标准，并验收合格。
9、乙方穿放的户内皮线光缆满足滁州三家通信运营商的通信要求，户外管道满足滁州三家通信运营商穿放光缆的需求。
10、乙方对本工程所有的设施、设备安装、调试必须满足滁州市电信基础设施共建共享办公室要求。
甲方不再承担其它任何费用。
6 合同价款与支付
1、本工程采用固定总价合同，（固定总价包含所有材料费、人工费、利润、税金、风险费等一切费用）不得以任何理由调整价格。
2、本工程包含（共计7栋楼、1148户）室外通信管网建设,楼宇内部的通信皮线光缆熔接、室外管道内通信光缆的穿放（熔接），机房基础及机房内MODF的安装，按照双方协商每户按450元计取。
一阶段为1#、2#楼，共408户，商铺18户，
一阶段总工程款为人民币19.17万元）。
3、乙方进入场地施工后7个工作日内甲方支付总工程款的50％给乙方作为工程备料款。
甲方在支付工程款前乙方必须提供同等金额的网络建设费发票，否则甲方有权停止付款。
4、乙方完成工程项目，经甲方验收合格，经甲方确认后一周内甲方付至整个工程款项的100％给乙方。
甲方在支付工程款前乙方必须提供同等金额的网络建设费发票，否则甲方有权停止付款。
5、乙方仅负责本工程内的有关项目建设，水电费乙方自负。
不承担甲方的其他任何费用。
第六条：物资供应
1、乙方采购的材料设备品牌、规格、型号符合国家质量等级要求。
2、乙方保留货物的所有权，直到甲方工程款全部付清为止；工程各系统一经验收合格移交后，货物遗失或损毁的风险即转移由甲方承担。
3、甲方不拥有货物商标权、设计权、版权、专利权或其他知识产权，上述权力由产品生产者拥有。
第七条：保修、维修条款
1、保修期限：
所有工程设备的保修期限自甲方验收合格后，提供为期一年的保修服务。
第八条：违约及赔偿
1、撤消合同：各方一旦确认合同，未经各方书面同意，合同任何一方不得单独撤销合同，否则视为违约，违约方需支付对方相当于合同总价5％的违约金。
2、各方签字盖章后，合同即生效，若一方违约，将支付对方相当于合同总价的5％的违约金。
第九条：其他条款
1、本合同中的打印和拼写错误应予校正。
2、乙方和甲方在本合同签订时，双方均对全部条款充分理解。
3、本合同由甲方和乙方在平等的基础上自愿订立，除非经双方书面同意，合同任一方对本合同的任何修改都视为无效。
4、提供审核合格图纸4套及电子版图纸。
5、竣工资料收集及归档工作。
竣工结算资料目录
报送单位：报送时间：
第十条：合同效力
1、本合同自年月日各方签字后生效。
合同如有未尽事宜，需经共同协商，作出补充规定。
补充协定与本合同具有同等效力。
但不得与本合同内容抵触。
2、在合同执行中发生纠纷，各方应及时协商解决。
协商不成可向合同会签所在地的人民法院起诉。
3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
甲方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
乙方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行帐号：34001732308050404654。