土石方承诺书(共8篇)

土石方承诺书（共8篇）
土石方承诺书（共8篇）
第1篇：
承诺书土石方承诺书致:中铁二十二局集团
第一工程有限公司松陶铁路项目经理部我方自愿参加贵方（或以下简称甲方）组织的新建松陶铁路路基土石方工程施工任务，并作如下承诺:1、我方提供的现场负责人中途不变更；如因特殊情况需要变更，需以文字报告并经甲方审批同意。

2、保证所承担的工序项目不分包或转包，否则按我方违约处理，并可按我方所交信誉保证金及质保金的额度的50%以上扣作罚款。

3、保证服从甲方的领导、调度和协调，如因施工方案或工期要求等方面的改变，服从甲方对任务所做的调整且不增加任何索赔费用。

4、本工程我方不要预付款，在甲方验工计价前，愿意自我筹集施工所需资金；如上级对甲方不能按期拨款，甲方给我方拨款同等顺延。

5、在协议执行过程中如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿造成甲方的损失。

6、我方向甲方交纳人民币壹拾万元竞标保证金，若我方中标，按期签订合同并开工，我方竞标保证金将转为信誉保证金及质保金。

若在规定期限内无故拖延合同签订，接受甲方取消中标资格的处理并没收我方竞标保证金。

7、每次计量支付同意甲方扣留计量额的10%作为质保金，待全部合同工程竣工并保修期满后，若无任何遗留问题，全额无息返还，若存在遗留问题而发生的费用在我方的信誉保证金或其他待付款中扣除。

8、我方愿以工序综合单价形式签订合同，甲方如认为报价中的子目单价有不平衡因素需要调整时，在签定合同时我方接受甲方的单价，对于合同外新增加的工序单价我方无条件接受甲方制定的价格。

9、我方现场负责人与技术人员、机械设备等在承包合同签订后按甲方书面通知进场。

现场负责人与技术负责人如推迟上场，每人每天罚款1000元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款__元。

罚款金额在履约保证金或其他待付款中扣罚。

10、我方现场负责人保持长期在施工现场，请假须报甲方批准，无故不在现场，每天罚款1000元，在履约保证金或其他待付款中扣罚。

11、我方坚决按照甲方创优规划要求和标准进行质量、安全控制，我方将加强安全施工、文明施工，凡在施工现场发生的安
全事故主要责任在我方的，均由我方负责并承担相应费用，并承诺不以此理由向甲方进行索赔。

12、我方对劳务人员的使用按劳动法及相关法律法规要求，与其劳务人员签订劳动合同，明确劳动关系；我方为其所有劳务人员办理人身意外伤害保险，并支付保险费用,该费用已包含在工序综合单价里。

如果我方不履行该义务，造成的各项赔偿和损失由我方全额承担费用。

我方在处理劳务事宜时，已充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教_惯和风俗_惯，由于我方处理不当引起的费用或纠纷等责任由我方自负。

13、我方来贵方的领款人是与贵方签订合同的或有合同签订人授权书的人，领料员是我方合同签订人书面指定的人员，否则贵方可不予办理，由此造成的工程延误由我方自行承担损失。

14、如果我方出现拖欠工人工资、材料款、设备款的事件发生，经贵方催告7天后无效的，贵方有权使用我方的未拔计量款或履约保证金及民工工资保证金代我方支付。

15、我方在进行报价时已充分考虑了工期拖延、工程数量增减风险、窝工风险和物价上涨风险，我方承诺不以上述或相关理由向甲方进行任何形式的索赔，双方约定的工序单价均不调整。

此承诺书，作为工程施工劳务协作合同的主要内容之一。

承诺单位（承诺人）:法人代表或代理人签字:年月日第2篇：
土石方运输安全责任承诺书土石方运输安全责任承诺书承诺人：车队负责人：工程名称：云南省国道324线昆石公路宜良城区改造工程因业务需要本人入罗浩车队运输土石方，本人自愿对车队及公司作以下几点承诺：1、运输车辆须证件齐全，有本车保险。

2、在工作之日内严禁酒驾和违章操作，坚决遵守国家交通法规。

3、在工作中如出现当地村民阻扰工地施工，当事人应及时上报车队，交于公司处理，严禁打架斗殴，如造成后果交于公安机关处理。

4、如本人违返以上条款和出现交通事故，由自己承担，与车队及施工方无任何直接和连带责任。

5、如施工员指挥不当引起的车辆损坏及人员伤亡，由施工方负责。

6、本承诺书每台施工车辆及其车司机各执一份，车队各保存一份。

经双方签字后立即生效。

承诺人：身份证号码：车队负责人：身份证号码：年月日
第3篇：
陕西土石方工程项目双方承诺书陕西土石方工程项目双方承诺书甲方：负责项目方乙方：施工方及资金方双方本着诚实守信合作的原则，经甲乙双方共同协商达成共同承诺。

一、甲方保证项目真实可靠，由甲方引领乙方到项目方看到所有真实的手续，当乙方对项目资料确认后签合同交环保费，预付款到账后交两金。

二、甲方责任如工程不属实，乙方不能在三个工作日内看到项目相关资料及相关法律手续，甲方赔偿乙方万元，作为乙方人员的往返差旅费。

三、乙方责任乙方必须保证该资金的真实可靠，保证该资金在前台或用网银或用密码可缴纳9分钱，如资金不属实，不是自由贸易款，资金不能移动不能前台交款，则乙方赔偿甲方万元作为差旅费。

如乙方出现违约，其所有参加签约人员均不得离开事发地，待项目方裁定其应承担的相应责任后按规定执行。

四、甲乙双方共同遵守承诺，双方负责人签字生效，甲乙双方各一份，双方承担法律责任！甲方签字（指印）：身份证：乙方施工方资金方负责人签字（指印）：身份证：年月日第4篇：
土石方运输安全责任承诺书2承诺人：车队负责人：土石方运输安全责任承诺书工程名称：云南省国道324线昆石公路宜良城区改造工程因业务需要本人自愿加入罗浩车队运输土石方，本人自愿对车队及公司作以下几点承诺：1、车辆技术状况符合国家规定的一级车标准，车辆完好，能确保安全。

2、运输车辆必须证件齐全，持有本车辆强制险及
第三责任险。

3、车队所属车辆必须听从车队指定运输路线、施工安排，避免给工地带来损失。

如不听从安排，愿接受车队及公司的规章制度给予处罚。

4、认真贯彻安全生产法，道路交通安全法，坚持安全第一，预防为主。

在工作之日内严禁酒驾，不开情绪车、急躁车等违章操作，坚决遵守国家交通法规。

5、车辆的设备和燃油自行保养和管理，出现问题自行负责。

6、在工作中如出现当地村民阻扰工地施工，当事人应及时上报车队，交于公司处理。

严禁打架斗殴，如造成后果交于公安机关处理。

7、如本人违反以上条款给施工方造成经济损失，由自己承担。

如发生交通事故与车队及施工方无任何直接和连带责任。

8、本承诺书由承诺人及本队负责人各执一份，经双方签字后立即生效，承诺人：身份证号码：车队负责人：身份证号码：年月日第5篇：
土石方施工合同书机场土石方土石方施工合同书甲方：中海工程建设有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的建设工程施工合同约定；其工程施工相关事宜，经双方协商一致，订立本合同；
一、工程概况：工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程工程地点：贵阳机场工程内容：土、石方爆破、挖装、运输出渣03公里内承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、自负盈亏。

二、工程量：约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为本合同施工工程量。

（以实际完成工程量为准）。

三、开工日期：年03月日（已甲方合同约定为准）竣工日期：年月日（按甲方合同规定为准）四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。

五、工程结算单价和支付方式：1、工程结算单价：按元/M税后价计价结算；含爆破；挖装、13运输出渣、运距0-3公里内；无倒土费；超出运距按甲方合同执行结算；油料、炸材由甲方提供，领用后，在工程进度款中扣除。

2、工程款支付方式：按月进度支付工程进度款；每月日前向甲方上报当月实际完成工程量，次月日内按工程量的85%支付工程进度款，下月补足上月未支付的15%工程款，以此类推支付工程进度款。

3、乙方设立独立结算账户；由甲方监管，在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。

六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。

在本合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元，七天内再补足二百万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金
返还乙方；七、甲方责任及义务1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸；划片、交接桩、点工作。

2、甲方负责与业主及总包方协调关系，积极协助乙方进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。

3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻项目负责人一人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总2包方的协调工作；不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。

八、乙方的责任及义务1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。

2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员及施工设备进场施工。

服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。

3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金缺乏而影响施工进度。

乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程
材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。

4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任，自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。

5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安全法规，服从业主、总包方及甲方的指挥及管理，做到安全、文明施工，杜绝一切安全事故的发生。

3九、违约责任1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。

2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素，造成双方或任一方违约，不视为违约。

3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。

十、其他1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各自方实际受损归有。

2、本协议以甲方与中铁二十局签订的建设工程施工合同为本协议的主体文件，以建设工程施工合同的生效、终止而生效、终止。

3、本合同经双方协商一致达成，均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具法律效力。

4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定处理外，双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地人民法院解决。

45、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具法律效力。

甲方（盖章）：授权代表：身份证号码：住址：联系电话：合同签订地：合同签订日期：乙方：（盖章）授权代表：身份证号码：住址：联系电话：合同签订地：合同签订日期：年月日年月日5
第6篇：
土石方安全保证书土石方安全保证书土石方安全保证书承诺人：车队负责人：工程名称：云南省国道324线昆石公路宜良城区改造工程因业务需要本人，车牌号，自愿加入罗浩车队运输土石方，本人自愿对车队及公司作以下几点承诺：1、运输车辆须证件齐全，有本车保险。

2、在工作之日内严禁酒驾和违章操作，坚决遵守国家交通法规。

3、在工作中如出现当地村民阻扰工地施工，当事人应及时上报车队，交于公司处理，严禁打架斗殴，如造成后果交于公安机关处理。

4、如本人违返以上条款和出现交通事故，由自己承担，与车队及施工方无任何直接和连带责任。

5、如施工员指挥不当引起的车辆损坏及人员伤亡，由施工方负责。

6、本承诺书每台施工车辆及其车司机各执一份，车队各保存一份。

经双方签字后立即生效。

承诺人：车队负责人：身份证号码：身份证号码：年月日土方交通安全责任书甲方：乙方：工程位于辆运输相应规定，在土方外运时运输车需严格执行杭州市人民政府办公厅发布的加强我市工程运输企业和车辆安全管理工作的通知，切实做好交通安全工作，为明确双方责任，保证土方工程安全、顺利完成，特签订本责任书。

具体事项如下：（1）乙方工程运输车辆必须通过工程运输车辆的检测检验，确保车辆技术状况和安全性能符合国家标准，并做好检验记录。

对不符合安全标准的车辆，要立即进行整改，消除隐患，符合标准后方可上路行驶，不得超载。

（2）甲乙双方均需加强安全生产管理基础工作，建立健全安全生产责任制度，乙方应建立行车安全与培训制度、车辆管理制度、驾驶员管理制度、行车安全管理目标岗位责任制及奖罚制度
等。

严格安全管理制度，新聘驾驶人员必须在驾驶技能和安全规章培训合格后方可准予上岗。

企业主要负责人和安全管理人员要按照有关安全生产法律法规的规定经培训考核合格后持证上岗，明确管理职责，落实管理措施。

（3）乙方工程运输车辆必须取得道路运输经营许可证、车辆营运证、渣土准运证、渣土处置证、施工线路通行证等方可上路运输。

（4）乙方驾驶人员要做到证不离人，在工作时间内，做到通行证随身携带。

（5）乙方应严格按照建设工程渣土处管理的有关规定，按规范运输和处置渣土和其他固体废弃物，不乱到渣土。

（6）甲方应在施工现场提供符合要求的车辆冲洗设施，乙方要确保车辆驶离建设工地前，在建设工地围护内冲洗干净，做好净车出场，避免车辆行驶过程中出现抛洒滴漏等情况。

（7）乙方要合理安排驾驶员工作时间，科学安全行车线路，有效降低驾驶员工作强度，避免疲劳驾驶。

(8)乙方应加强驾驶员的交通安全意识，遵守交通法规，杜绝违章确保行车安全。

(9)乙方应按有关规定，对其驾驶人员进行安全及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

非丙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生特大伤亡事故，丙方应按有关规定
立即报有关部门并通知甲、乙方代表。

同时按政府有关部门要求处理，发生的费用由事故责任方承担。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：乙方：代表：代表：日期：日期：土石方运输安全责任承诺书2工程名称：云南省国道324线昆石公路宜良城区改造工程因业务需要本人自愿加入罗浩车队运输土石方，本人自愿对车队及公司作以下几点承诺：1、车辆技术状况符合国家规定的一级车标准，车辆完好，能确保安全。

2、运输车辆必须证件齐全，持有本车辆强制险及
第三责任险。

3、车队所属车辆必须听从车队指定运输路线、施工安排，避免给工地带来损失。

如不听从安排，愿接受车队及公司的规章制度给予处罚。

4、认真贯彻安全生产法，道路交通安全法，坚持安全第一，预防为主。

在工作之日内严禁酒驾，不开情绪车、急躁车等违章操作，坚决遵守国家交通法规。

5、车辆的设备和燃油自行保养和管理，出现问题自行负责。

6、在工作中如出现当地村民阻扰工地施工，当事人应及时上报车队，交于公司处理。

严禁打架斗殴，如造成后果交于公安机关处理。

7、如本人违反以上条款给施工方造成经济损失，由自己承担。

如发生交通事故与车队及施工方无任何直接和连带责任。

8、本承诺书由承诺人及本队负责人各执一份，经双方签字后立即生效，承诺人：身份证号码：车队负责人：身份证号码：年月日第1/1页第7篇：
土石方承包合同书土石方承包合同书甲方（全称）:乙方（全称）经甲乙双方协商，甲方将成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一工程名称：成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目二工程地点：卫星村6组与八大八队交界三工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。

四工程量计算：以甲乙双方测量员实际测量为准五工程工期：六结算方式：以现场实际方量，按13元/m3计算。

乙方进场一周后，甲方支付元；乙方进场完工后，甲方支付50；工程完工八个月后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。

七甲方责任：1.甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。

2.工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。

3.因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。

七、乙方责任：1.工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。

2.工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。

八、本工程所产生的税费由甲方承担。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

十、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）电话：年月日乙方（盖章）电话：年月日
第8篇：
购买土石方合同书购买土石方合同书甲方（购买方）：乙方（出卖方）：甲、乙双方经充分协商，就甲方购买乙方兴修水利工程开挖的土石方达成协议如下：
一、甲方因业务需要，购买乙方在莱阳市大夼镇北苟格庄村的兴修水利开挖的土石方。

乙方保证其开挖的土石方手续合法有效，能够合法开采，出售，无任何法律纠纷。

二、双方商定土石方价格为每方元，大写每方元，价格在合同期内，不得上涨。

三、结算方式。

甲方先支付预付款贰佰万元，承担水利的工程挖土和装运。

乙方计算装运拉出的土石方，每日汇总，按月或半年结算购买土石方款，结算日到期后多退少补，拉到60万方需打第二批预付款，甲方自行装运。

四、费用的承担方式：甲方只是按每方元支付给乙方购土石方价款。

但乙方必须保证一切开采手续合法。

五、双方合作期限暂定为二年，自年月日起至年月日止。

六、乙方承包兴修水利开挖土石方的四址范围：以政府部门核定的四址坐标为准。

乙方还必须保证与当地政府、村委村民无任何纠纷，倘若产生纠纷，乙方应负责出面协调解决，费用由乙方承担。

七、甲方是购买乙方土石方，不能坐等起价，要尽快运走。

八、违约责任双方对该协议应等同遵守，不得违反，否则应承担违约责任，并赔偿对方的损失。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方应协商，签定补充协议，效力与本协议一致，本合同自双方签字乙方收到甲方预付金三日起生效。

发生纠纷，由原告的当地法院解决。

甲方：乙方：签订日期：年日日居间合同书甲方（中标方）乙方（居间方）：王云涛身份证号码：李京忠身份证号码：甲、乙双方经充分协商，就甲方中标在文莱高速工程上中的一段工程，经乙方居间，介绍他人投资到甲方中标的工程中，为明确双方的权利义务，达成协议如下：
一、甲方中标在文莱高速公路的一段工程，经乙方居间，介绍由他人投资，居间合同的成立以投资人实物投资到位为准。

二、居间费的计算方式：甲方与投资方的利润分配比例为甲方占60，投资方为40，乙方按利润总额的15来计算居间费，该居间费由甲方来承担。

三、甲方与投资方应精诚合作，共同完成这一中标工程的施工，居间方起督促作用。

四、本协议一式两份，自甲乙双方签字后生效，未尽事宜，应签定补充协议，效力与本协议一致。

甲方：乙方：年月日土方运输承诺书（共5篇）土地转让承诺书（共8篇）中石油安全承诺书中石油承诺书（共7篇）渣土承诺书（共18篇）。