新农村建设工程施工协议书(农村网络覆盖项目)

新农村建设工程施工协议书（农村网络
覆盖项目）
1. 总则
2. 项目概述
（在这里需详细描述项目的背景、目的、范围等信息）
3. 施工责任
3.1 建设单位承诺向施工单位提供完整的项目设计文件，并按时提供土地或场地，并保证其合法性和无影响施工的状况。

3.2 施工单位负责根据项目需求进行具体的施工设计和方案制定，并按照合同要求提交给建设单位审批。

3.3 施工单位承诺按照项目合同的要求，按时、按质、按量完成农村网络覆盖项目的施工任务。

4. 工期管理
4.1 施工开始日期和完成日期以合同约定为准，如因不可抗力或其他合理原因需延期，应提前通知建设单位，并经协商后确定新的完成日期。

4.2 建设单位有权要求施工单位提供进度报告和工程质量报告，并进行实地检查与验收。

5. 施工资金
5.1 建设单位根据合同约定，按照合同支付方式向施工单位支付合理的施工工程款项。

5.2 施工单位应按照需要提交发票、收据等相关财务凭证，确保合同款项的合法性和真实性。

6. 施工安全
6.1 施工单位应按照建设单位的施工安全要求进行安全技术措施的制定和实施，保障施工过程中的工人和设备的安全。

6.2 建设单位与施工单位应加强安全交底和教育，提高工人的安全意识，严禁违章施工。

7. 环境保护
7.1 施工单位应遵守环境保护相关法律法规，进行施工前的环境影响评估，并采取相应的环境保护措施，保障施工过程中的环境安全。

7.2 施工单位应尽量减少施工过程中的污染物排放，并对施工现场进行定期清理，确保周边环境的整洁。

8. 违约责任
8.1 如果一方未能按照协议的规定履行其义务，对另一方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。

8.2 如果一方违反法律、法规以及合同约定，导致项目工期延误或施工质量不达标的情况，应承担相应的经济和法律责任。

9. 争议解决
9.1 协议双方对本协议的履行有任何争议，应通过友好协商解决。

9.2 如协商不能解决争议，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，仲裁裁决是终局的。

9.3 仲裁地点和仲裁程序应当按照仲裁法的规定予以确定。

10. 其他事项
（在这里可根据具体情况补充其他需要约定的事项）
11. 协议生效
本协议经双方代表签字盖章后生效，自项目启动之日起有效。