设备安装合同示范文本
设备安装条款全文
设备安装条款全文第一章：总则第一条定义本协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：1. 设备供应商（以下简称“甲方”）：2. 设备安装方（以下简称“乙方”）：在本协议中，除非文义另有所指，以下词汇具有如下含义：（1）“设备”：指甲方根据本协议约定向乙方提供的所有设备及其配件。
（2）“安装地点”：指甲方指定的乙方应将设备安装的具体地点。
（3）“交付日期”：指甲方将设备交付给乙方的日期。
（4）“保修期”：指自设备交付之日起至安装调试完毕后的一定期限，具体期限由双方另行约定。
第二条协议范围本协议内容包括但不限于设备供应、安装、调试、培训、售后服务等。
双方应严格遵守本协议的约定，确保设备安装项目的顺利进行。
第二章：设备供应第三条设备供应1. 甲方应按照本协议约定的交付日期向乙方供应设备。
2. 甲方应保证设备在交付时符合约定的技术参数和质量要求。
3. 甲方应提供设备的相关技术资料，以便乙方进行设备的安装、调试和维护。
第四条设备验收1. 乙方应在设备交付后的一定期限内对设备进行验收，并将验收结果通知甲方。
2. 乙方验收设备时，应严格按照约定的技术参数和质量要求进行。
3. 如乙方发现设备存在质量问题，应在验收期限内将问题通知甲方，甲方应在约定的期限内予以解决。
第三章：设备安装第五条安装义务1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的期限内将设备安装到安装地点。
2. 乙方应负责设备的安装、调试和验收工作。
3. 乙方应在设备安装过程中，遵守相关法律法规和安全操作规程，确保人员安全。
第六条安装进度报告1. 乙方应定期向甲方报告设备安装进度，如遇到问题应及时沟通解决。
2. 乙方应在设备安装完毕后，向甲方提供设备运行情况的报告。
第四章：设备调试与培训第七条设备调试1. 乙方应按照甲方的要求，对设备进行调试，确保设备正常运行。
2. 乙方应在设备调试过程中，遵守相关法律法规和安全操作规程，确保人员安全。
第八条培训1. 乙方应负责对甲方指定的操作人员进行设备操作培训。
机械设备合作协议范本3篇
机械设备合作协议范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1机械设备合作协议范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话/邮箱）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话/邮箱）鉴于甲方为专业从事机械设备制造，销售及售后服务的企业，乙方为需要从甲方购买机械设备并需提供售后服务的企业。
经过双方友好协商，就机械设备的合作事宜达成如下协议：一、机械设备的购买1.1 甲方将向乙方提供详细的产品清单及报价单，乙方确认后将向甲方订购机械设备。
1.2 乙方需按照报价单的金额支付机械设备的货款，货款支付后甲方才开始安排生产并发货。
1.3 乙方需在收到机械设备后进行验收，如有质量问题需及时反馈给甲方并协商解决方案。
二、售后服务2.1 甲方将提供机械设备的安装调试服务，并确保设备正常运行。
2.2 机械设备故障维修期限为（）天，超过维修期限的故障需额外收取维修费用。
2.3 甲方将指派专业技术人员对机械设备进行维护保养，乙方需提供必要的支持和配合。
三、保密条款3.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方均应当保密，未经对方同意不得向第三方透露。
3.2 如因一方违反保密义务而造成对方经济损失的，违约方应当承担赔偿责任。
四、其他条款4.1 合作期限为（）年，届时可续签。
4.2 合作期间如有未尽事项，双方可随时商议并签署补充协议。
4.3 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：以上是关于机械设备合作协议的范本，双方在签署前应仔细阅读并确认，确保协议内容符合双方利益。
在合作过程中应当遵守协议内容，共同维护合作关系的持续发展。
祝双方合作愉快！篇2机械设备合作协议范本甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）联系电话：（电话）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）联系电话：（电话）鉴于甲方具有生产和销售机械设备的资质和实力，乙方具有销售和推广渠道，双方就合作事宜达成如下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方销售其生产的机械设备，乙方负责开发市场、推广产品，并为甲方提供售后服务；2. 双方共同制定销售计划，确保产品销售目标的达成；3. 甲方提供技术支持和培训服务，确保乙方对产品的理解和推广；4. 双方共同制定营销策略，推动产品的市场占有率增长。
空调安装协议书范本9篇
空调安装协议书范本9篇第1篇示例：空调安装协议书一、甲方（业主）：姓名：联系方式：地址：三、安装内容：乙方承诺按照甲方的要求在指定位置安装空调，并确保安装质量符合国家标准。
四、安装时间：双方约定安装时间为__________，如有特殊情况需调整时间，须提前沟通达成一致意见。
五、安装费用及支付方式：安装费用为___________元，安装完成后，甲方应当按约定的支付方式支付全部费用。
六、保修期限：乙方承诺提供一年的免费保修期，对于因安装质量问题造成的故障和损坏，乙方将免费维修或更换零部件。
七、维修服务：保修期过后，乙方可提供有偿的维修服务，维修费用双方可根据情况协商确定。
八、责任限制：因不可抗力因素导致的损坏，如地震、火灾等，乙方不承担责任。
九、协议解除：在安装过程中，如因乙方原因无法按照协议要求完成工作，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。
十、其他约定：________十一、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为空调安装协议书，双方应当保证遵守协议内容，确保安装过程和维修服务的顺利进行。
如有争议，可协商解决或向相关法律机构求助。
第2篇示例：空调安装协议书范本甲方（客户）：（身份证号码/营业执照号码）（地址）乙方（安装单位）：（统一社会信用代码）（地址）为了明确双方责任，保障双方合法权益，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、安装范围1.1 乙方负责为甲方提供空调设备安装服务，包括空调室内机及室外机的安装工作。
1.2 安装过程中如有需要修补墙面或其他操作，乙方需与甲方协商并取得甲方同意后进行。
1.3 安装完成后，乙方应当进行现场清扫，将施工垃圾带走并保持安装环境整洁。
二、安装时间2.1 双方应当协商确定安装时间，如需延期或变更安装时间，应当提前告知对方并获得对方同意。
2.2 如因不可抗力因素导致安装时间延迟，双方可协商解决方式并重新确定安装时间。
监控安装协议范本6篇
监控安装协议范本6篇篇1甲方（客户）：______________________乙方（安装方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方所需的监控安装项目达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：监控安装项目2. 安装地点：______________________3. 安装内容：监控设备的采购、运输、安装、调试、维护等。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成安装并调试合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
4. 支付方式：______________________三、安装质量与标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行安装，确保安装质量。
2. 乙方负责安装的监控设备应符合国家相关产品质量规定。
3. 安装过程中，乙方应注意保护甲方财产，如有损坏，乙方应负责修复或赔偿。
四、安装工期1. 乙方应在收到预付款后______日内完成监控设备的安装。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
五、保修与维护1. 乙方负责为甲方提供一年的质保服务。
2. 质保期内，如监控设备出现非人为损坏，乙方负责免费维修。
3. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
4. 甲方应定期对监控设备进行维护，如因甲方维护不当造成设备损坏，乙方可收取合理费用。
六、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 甲方未按约定支付款项的，乙方有权解除本合同。
3. 乙方未按约定完成安装或安装质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
监控设备安装合同(合同示范文本)
监控设备安装合同(合同示范文Monitoring equipment installation contract(合同范本)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YW-HT-029076监控设备安装合同(合同示范文本)采购方（甲方）：__________________供应方（乙方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目1．工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2．交货及安装工程地点：建国路人人居火锅城承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。
（设计方案以甲方认可为准）。
3,乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装.二、技术标准及质量保证1、布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》gb50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。
产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
三、工程造价见附表七、竣工验收及付款方式：：1、自合同签订日三天内，甲方向乙方支付______%作为预付金，工程完成验收合格日起，七天内甲方付清剩余费用。
2、项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。
乙方自书面通知之日起，三天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
四、维修保养:1、本监控系统保修期为一年,终身维护。
自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计.保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费.3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护.4、甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供惠的服务.免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费.以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障.五、约定事项1、为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
安装消防合同范本
安装消防合同范本安装消防合同范本篇1发包方（以下简称甲方）：_____________承包方（以下简称乙方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：______工程。
二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备。
以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。
本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。
三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。
五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。
总工期60个工作日。
六、合同价款：（人民币）_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。
施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。
八、工程质量：1、工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。
2、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。
3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
九、工程验收：（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1、设备合格证2、系统工程竣工图3、按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4、竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
硬件销售安装服务合同示范文本
硬件销售安装服务合同本合同由贵司（作为购买方，简称“甲方”）与我们，即以下载明的有限公司（作为供货方，简称“乙方”）于合同约定的生效日在签署。
贵司与有限公司单方分别被称为“一方”或共同被并称为“双方”。
本合同用于明确有限公司向贵司提供所约定产品过程中双方的权利和义务。
本合同由以下部分构成：1、首页/签字页；2、通用条款；3、订单条款。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
双方在下面签署本合同，视为双方同意本合同的全部内容。
购买方（甲方）（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：签订时间：年月日联系人：部门和职务：联系电话：电子邮件：住所或主要办公地址：供货方（乙方）（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：签订时间：年月日联系人：部门和职务：联系电话：电子邮件：住所或主要办公地址：通用条款1、合同目的。
就甲方向乙方采购甲方所需的产品，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以昭信守。
2、合同标的。
甲方同意作为买方向乙方购买，乙方同意作为卖方向甲方提供甲方指定的所有能安全稳定运行的设备、材料或备件（以下统称“合同设备”或“设备”或“货物”）。
乙方应按甲方的要求提供合同设备。
合同设备的名称、型号、数量等在订单条款详细说明。
3、合同金额。
设备单价是固定的，根据购置数量计算合同总价，未经甲、乙双方书面同意，不得调整。
如存在甲方丢失发票、造成发票过期等情形，甲方承担因此产生的费用以及损失。
如因甲方逾期付款等原因，乙方同意重新开票的，因此给乙方带来的税金损失由甲方承担。
4、运输、保险及包装。
乙方负责货到甲方指定交货地点前货物的运输及保险，但有关费用由甲方承担；设备交付甲方之前的风险由乙方承担，但因甲方无正当理由拒绝及时验收以及双方另有书面约定的除外。
设备是原厂家包装或在原厂家包装外重新加固包装、未开封（海关例行检查除外，但乙方应重新包装完好）。
如果甲方的设备最终用户要求甲方提供国家质检总局对于进口设备包装所要求的证明文件，甲方应提前书面告知乙方，乙方尽量按照甲方要求提供。
吊塔安装服务合同范本
吊塔安装服务合同范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需进行建筑施工，需要使用到吊塔设备，现委托乙方提供专业的吊塔安装服务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于吊塔安装服务的权责关系，确保吊塔安装工作的安全、高效与规范进行。
第二条合同范围本合同包括但不限于吊塔的设计选型、运输到施工现场、现场安装调试、验收合格、技术支持及售后服务等全过程的服务内容。
第三条合同价格根据双方商定，吊塔安装服务的总价款为人民币______元（大写：________________元整），该价格包含所有服务费用及税费。
第四条付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后三日内支付总价款的30%，即人民币______元作为预付款。
2. 进度款：吊塔安装至一半时，甲方需支付总价款的40%，即人民币______元作为进度款。
3. 尾款：在吊塔安装完成并经过验收合格后，甲方需支付余下的30%，即人民币______元作为尾款。
第五条安装时间与地点乙方应在合同签订后的______个工作日内开始安装工作，并在约定的时间内完成安装。
安装地点为甲方指定的____________________（详细地址）。
第六条安装质量与验收乙方必须保证吊塔安装符合国家相关标准和行业规范，确保安装质量。
安装完成后，由甲乙双方共同组织验收，经验收合格后方可投入使用。
第七条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
第八条争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
设备安装合约全篇
设备安装合约全篇
1. 合约目的
本合约旨在规定设备安装方与设备使用方之间的权利和义务，
确保设备安装工作按照双方约定的要求进行，并保证设备的正常使
用和维护。
2. 合约条款
2.1 设备安装方责任
设备安装方应按照设备使用方提供的安装要求和技术规范，完
成设备的安装工作，并确保安装质量符合相关标准和法律法规要求。
2.2 设备使用方责任
设备使用方应提供设备安装的相关资料和技术要求，并协助设
备安装方进行安装工作。
设备使用方应按照设备安装方的要求，正
确使用和维护设备，确保设备的安全和正常运行。
2.3 付款方式
设备使用方应按照合约约定的付款方式和时间节点，及时支付
设备安装费用。
设备安装方应提供相应的和付款凭证。
2.4 违约责任
任何一方违反本合约的条款，应承担相应的违约责任。
违约方
应赔偿对方因此造成的损失，并承担由此产生的法律责任。
2.5 合约解除
双方一致同意解除合约的，应提前书面通知对方，并协商解决
未完成的事项和已支付的费用。
3. 争议解决
双方在履行本合约过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合约生效
本合约自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为合约约定的
设备安装完毕之日止。
5. 其他事项
本合约未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式进行补充协议。
设备安装合同协议书模板
设备安装合同协议书模板合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]签订日期： [签订日期]鉴于甲方拥有一定数量的设备，并希望委托乙方进行设备的安装和调试。
为明确双方权益和义务，甲乙双方本着诚实信用、友好合作的原则，达成如下合作协议：1. 设备安装要求1.1 甲方需提供所有设备的清单，包括设备数量、品牌型号、功能特点等详细信息。
1.2 乙方按照甲方提供的设备清单，负责设备的安装、调试、运行等工作，确保设备正常运行。
1.3 甲方应确保设备的基础设施完善，包括电力、通信、空调等设备和环境的配备。
1.4 乙方应派遣具备相关技术经验和资质的工程师进行设备安装和调试，并保证工程师的专业素质。
2. 安装时间和地点2.1 乙方将根据甲方的要求，在双方协商确定的时间内进行设备安装和调试工作。
2.2 设备安装地点为甲方提供的设备安装场所，甲方应确保场所的准备工作和相关配套设施。
3. 费用及结算方式3.1 甲方应按照双方约定的设备安装费用进行支付，费用包括设备安装、调试和工程管理等方面的费用。
3.2 设备安装费用结算方式为：甲方应在设备安装完成后七个工作日内结清全部款项。
3.3 如因甲方原因导致设备安装延期或增加额外工程量，乙方有权对费用进行调整，并及时通知甲方。
4. 设备维护和保修4.1 乙方在设备安装完成后，应提供一定时间的设备保修服务，保修期限为[保修期限]，保修期内的故障维修由乙方负责。
4.2 保修期外的设备维护及故障处理，可按照双方协商约定的方式进行，费用由甲方承担。
5. 合同变更和解除5.1 任何一方在履行合同过程中，如需修改合同内容或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
5.2 如因一方责任导致合同解除，责任方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
6. 其他事项6.1 本合同的附件包括但不限于设备清单、相关技术方案等文件，均视为本合同的有效补充。
6.2 本合同的未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
合同示范文本通用13篇
合同示范文本第一篇甲方：合同编号：签订日期：乙方：签订地点：甲乙双方近友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：一、租赁设备：(如所需设备较多，乙方所列设备清单为合同的有效附件)。
电源、场地等请甲方准备。
二、服务日期：年月日时至年月日时止。
如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐及饮料.三、服务地点：四、服务性质：五、租金支付：全款总额人民币。
此为不含税价(如开发票需交税金)。
如甲方负责运输，则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备并在活动结束后负责运回。
在活动当天服务人员与设备全部运到并安装调试后甲方需全款结给乙方作为劳务报酬。
如为多天活动，则需另议。
六、违约条款：1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。
2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，责任由甲方负责。
3、如为多天活动，设备需放置在活动地点，甲方负责设备的保管，如发生设备损坏、丢失等情况，甲方需照价赔偿给乙方。
4、本合同按照xxx有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。
如发生争执，双方不得圆满解决，将依照xxx有关法律，通过有关机构解决。
5、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。
6、对于此次活动的配音师有何评定：优( )良( )中( )差( )原因7、对于此次活动的音响设备有何评价：优( )良( )中( )差( )原因七、补充规定：现金结算。
甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：盖章：盖章：电话：电话：合同示范文本第二篇合同编号：___________签订地点：___________签订时间：___________甲方委托乙方完成本合同项下载明的配货运输任务，并对乙方确认丙方为承运人予以认可。
为明确三方权利、义务，根据《xxx合同法》和相关法律法规的规定，经协商一致，签订本合同。
一、甲、乙、丙三方应具备的条件：(一) 甲方必须是具有独立承担民事权利和民事义务的法人、其他组织或者自然人。
安装工程施工合同范本(标准版)
安装工程施工合同范本〔标准版合同范本〕甲方：〔XXX公司或个人〕乙方：〔XXX公司或个人〕签订日期： 20XX 年 XX 月XX 日签订地点：安装工程施工合同范本发包人全称：____________(以下简称：甲方)承包人全称：____________(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政治理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________(以下简称：本工程);工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有根底、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
具体如下：a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。
排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
家用空调安装合同范本
编号：家用空调安装合同范本[1]甲方：乙方：签订日期：年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
委托方(甲方):承接方(甲方):特别告知一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。
为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。
甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
上海市家用中央空调系统安装合同合同编号:签订地点:委托方(甲方):承接方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地址:3. 甲方联系人或委托联系人: 电话:4. 甲方所提供机组室外机:序号品牌品名型号数量(台)l2345室内机:序号品牌品名型号数量(台)12345678二、工程施工周期自年月日起至年月日止,完成隐蔽工程安装验收。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
设备安装合同模板范本
设备安装合同模板范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：身份证号：乙方：（安装方）地址：法定代表人：联系电话：身份证号：鉴于甲方委托乙方安装设备，双方经友好协商一致，特订立本合同，具体如下：第一条安装设备1.1 乙方应按照甲方的要求，对设备进行安装、调试和培训等工作，并保证安装工作符合相关法律法规和技术标准。
1.2 乙方应保证设备的安装过程中，保证设备进展正常的使用，不存在任何质量问题或故障。
1.3 安装设备的具体时间、地点和内容，由双方协商确定并签署补充协议。
第二条安装费用2.1 甲方应按照本合同约定的费用支付给乙方。
2.2 乙方应按照双方协商的转账方式收取费用，并开具发票。
第三条安装保修3.1 安装完毕后，乙方提供保修期，对于因为乙方技术原因导致的设备故障，乙方应负责修理或更换。
3.2 保修期为一年，从设备安装完毕之日起计算。
第四条保密条款4.1 本合同双方应严守商业秘密，不得将相关信息泄露给外部机构或个人。
4.2 如一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
第五条意外事件5.1 因不可抗力导致的设备安装延期或无法完成，双方均不承担责任。
5.2 如遇到意外事件，双方应及时通知对方，并采取有效措施妥善处理。
第六条违约责任6.1 如一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应支付对方相应的违约金。
第七条合同生效7.1 本合同经双方签字盖章后生效，合同期限自设备安装完毕之日起计算，至设备保修期结束。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：以上为设备安装合同范本，具体合同内容请根据实际情况进行调整和完善。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
安装就位合同协议书
"安装就位合同协议书" 是指在安装工程中，安装方与使用方之间签订的一份详细规定了安装工程的内容、质量标准、工期、费用等方面的合同文件。
以下是一个简化版的安装就位合同协议书范本：甲方（安装方）：____________乙方（使用方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方安装设备乙方场所的事宜，达成如下协议：一、安装内容1.1 设备名称：____________1.2 设备数量：____________1.3 安装地点：____________1.4 安装范围：____________二、质量标准2.1 设备安装应符合国家及行业相关标准和要求。
2.2 设备应正常运行，性能达到产品说明书规定的指标。
三、工期3.1 设备安装完成期限为：____年__月__日。
四、费用及支付4.1 设备安装费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
4.2 乙方应按照本协议约定的付款方式及时支付安装费用。
五、付款方式5.1 本协议签订后____日内，乙方支付安装费用的____%。
5.2 设备安装验收合格后，乙方支付剩余的安装费用。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致不能履行或部分履行本协议的，根据不可抗力的影响，相应部分免责。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________签订日期：____年__月__日请注意，以上仅为范本，实际合同应根据具体情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。
设备安装合同的一般格式与内容
设备供应与安装合同甲方：合同编号：乙方：签订地点：（若标的数量较多，或型号备注要求较多，可制成附件）本合同总价格为，包括合同设备及其税费、运杂费、保险费、包装费、设备现场指导安装和现场调试服务费用、以及等一切费用。
二、质量要求：（设计要求等）三、工程内容：1.设计：2.安装：3.调试、培训：四、付款方式及时间：：五、运输、保险及费用负担：六、工期：总工期为天，其中包括：1.设计期限： 2.制作期：3.安装期4.调试期：。
（若工期不连续，应做好停工、开工记录并由双方有资质代表签字认可）七、验收标准：八、双方责任及义务：（甲方）：1.2.3.4.（乙方）1.设备的设计、制作与运输、等；2.工程的安装、调试，并最终满足合同约定标准，安装工具乙方自备；3.施工期间，应遵守甲方单位的规章制度，现场施工应符合国家相关安全施工要求；4.乙方在施工期间发生人身与财产安全事故，由乙方承担一切责任；5.6.九、保证责任：1.乙方保证所提供的工艺、技术是全新的、成熟的、完善的，乙方对其具有完整的权利，所提供设备应符合国家相关标准和本合同技术要求，所交付的技术资料完整统一、内容正确、并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行等要求，设备运行能够达到约定标准。
若因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
2.本合同质保期，自安装调试运行合格之日起计算。
十、违约责任：1.若乙方为按照约定供货，每日按合同总额的承担违约责任；若乙方未能在约定时间内安装调试完工，每日按合同总额的承担违约责任。
2.若设备运行不能达到合同约定标准，供货方应无条件完善，经完善仍不能达到约定标准，双方解除合同，同时由违约方承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
十一、不可抗力：不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水地震等）、战争、叛乱等。
不可抗力事件影响本合同履行的，经双方签字确认后履行期限相应顺延，但不能因此而调整合同价格。
受不可抗力事件影响乙方应在不可抗力事故发生后，尽快将不可抗力事故情况通知另一方，同时应尽量缩小此种影响和由此引起的损失。
设备施工与安装合同
设备施工与安装合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行设备施工与安装的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方根据甲方的要求，负责设备的选择、供应、施工与安装，并确保设备的正常运行。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供设备施工与安装服务，包括但不限于设备的安装、调试、培训等。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家质量标准及行业标准的设备，并保证设备的质量、安全、环保等符合相关法律法规的要求。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成设备的施工与安装，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应提供设备的操作培训，并确保甲方人员能够熟练操作设备。
四、付款方式4.1 甲方应按照双方约定的付款节点，向乙方支付合同价款。
4.2 乙方应提供正规发票，甲方据此进行报销。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成设备的施工与安装，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。
5.2 如乙方提供的设备存在质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完毕且甲方支付完毕全部款项之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改，并请务必遵守相关法律法规的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设备安装合同范本
甲方单位：(以下简称甲方) 乙方单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等冇关法律、迭规的规定，在平等、口愿■ 的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：
条安装工程概况
1、
(1〕
(2)工程最终造价：Y (人民币元整)；
(3)开工日期：合同签订之日起十个工作日内；
(4)竣工日期：开工之日起五个工作日内；
(5)付款方式：现金或其它
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责通道设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(1)合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
(2)开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第四条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)；
2、本合同工程安装总价款为：Y 元，人民币整；
(1)合同签订后，甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75 %)
¥元；
(2)工程款(占合同总金额的25 %) ¥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清小甲方未付清全款以前最材料及热备权属为准方板
1、自验收之日起，工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。
2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。
服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第六条因发牛不对抗力囚素致使合冋不能匸常履行的，由或方友好•协商解决。
第七条解决合同纠紛的方式：执行本合冋发牛.的争执，由双方友好协商仰决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同口双方签字盖章之口起牛一效°
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同ill本一式二份！甲乙双方各执一份°
甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：
乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：
20xx年x月日。