开发商拆迁委托合同完整版
2024年拆迁委托合同样本（五篇）
2024年拆迁委托合同样本甲方______乙方______鉴于甲方与乙方就甲方房屋拆迁事宜达成合作意向，为明确双方权利与义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条委托事项甲方特此委托乙方全权处理甲方因建设需要所涉及的房屋拆迁工作，包括但不限于对被拆迁户的补偿、安置等所有与拆迁相关的事宜。
第二条费用及其支付方式（请选择适用项）（1）包干性支付：乙方拆迁工作费用总计人民币____元。
具体支付方式为：乙方完成拆迁工作的____%时，甲方支付____%的费用；完成____%时，再支付____%的费用；全部拆迁工作完成后____（具体时间）内，支付剩余的全部费用。
（2）按拆迁面积计算：每平方米费用为人民币____元。
支付方式与上述相同，即根据完成工作的百分比分阶段支付。
（3）其他方式：__________________。
乙方在处理委托事务过程中产生的其他费用及损失，由其自行承担。
第三条报告制度乙方需定期（每日/每周/每半个月/每月）向甲方提交书面报告，详细汇报拆迁工作的进展情况。
拆迁工作整体完成后，乙方应提交一份详细说明的书面报告，包括但不限于拆迁的具体费用、支出情况等所有相关信息。
第四条报酬及支付方式（请选择适用项）（1）一次性支付：乙方妥善完成所有委托事务后，甲方应在____（具体时间）内一次性支付报酬人民币____元。
若因自然灾害、政府政策等不可抗力因素导致委托事务无法完成，甲方在支付乙方实际发生的费用后，不再支付本项报酬。
（2）分阶段支付：根据乙方的工作进度，甲方分阶段支付报酬。
具体支付比例与时间同上述费用支付方式相同。
第五条委托事务的终止（1）甲方因自身原因决定终止拆迁工作的，应在补偿乙方从事本委托合同所产生的费用后，本合同终止。
（2）若因政府调整乙方单位职能导致无法继续履行本合同的，乙方在赔偿甲方相应损失后，本合同终止。
第六条违约责任（1）甲方未按时支付本合同第二条规定的委托事务费用的，乙方有权顺延拆迁工作工期，并要求甲方按银行同期贷款利息的二倍支付滞纳金。
有关房屋拆迁委托合同范本5篇
有关房屋拆迁委托合同范本5篇篇1甲方（委托单位）：__________乙方（受托单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需进行房屋拆迁工作，现委托乙方提供有关房屋拆迁的法律服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 乙方接受甲方的委托，负责甲方因房屋拆迁引起的相关法律事务的处理。
2. 乙方提供的服务内容包括但不限于：解答法律咨询、提供法律意见、参与谈判、起草并审核相关文件等。
二、拆迁范围及工作期限1. 拆迁范围：具体以甲方提供的拆迁范围图为准。
2. 工作期限：自合同签订之日起至拆迁工作完成止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和时间支付服务费用。
2. 服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
3. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付服务费用的______%作为预付款，拆迁工作完成后______日内支付剩余款项。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供优质的法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
2. 甲方应提供真实、完整的资料，供乙方进行法律分析和研究。
3. 甲方应按时支付服务费用，确保乙方工作的顺利开展。
4. 甲方应尊重乙方的专业判断，不得要求乙方提供违法或不合理的主张。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的服务费用。
2. 乙方应按时为甲方提供法律服务，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供合理的法律意见和建议。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
5. 乙方应遵守法律法规，不得为甲方提供违法或不合理的主张。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若因乙方的过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力导致双方无法履行本合同，双方均不承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
拆迁委托合同6篇
拆迁委托合同6篇篇1拆迁委托合同一、甲方为委托人，乙方为承接方，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方自愿遵守以下拆迁委托合同约定：二、委托事项：甲方委托乙方对指定的建筑物、土地等进行拆迁工作，具体包括但不限于：方案制定、规划设计、施工实施、拆除后清理等工作。
三、委托期限：本委托合同自签订之日起生效，至拆迁工程完工结束日止。
如需延期，需经双方协商一致并办理书面续签手续。
四、委托费用及支付方式：甲方应向乙方支付拆迁工程费用，具体金额为_______元。
支付方式为每月付款一次，首付款在合同签订后的第三个工作日支付，之后每月___日结算上月工程施工进度并支付下一个月的工程款。
五、委托范围及责任：乙方应按照国家相关规定，认真履行拆迁工程任务，确保工程质量和进度。
对于因乙方原因造成的工程质量问题或延误，需承担相应的违约责任。
同时，乙方应遵守职业道德，尊重居民的合法权益，保护环境，确保拆迁工作的平稳进行。
六、委托费用变动：若因政府政策调整或其他不可抗力因素导致拆迁费用变动，双方应协商后及时办理变更手续。
七、合同解除：本合同在约定期限内完成拆迁工程后视为解除，如需提前终止合同，需双方协商一致，并履行提前解约手续。
若乙方在合同约定期限内未完成拆迁工程或出现重大违约行为，甲方有权提前解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
八、争议解决方式：双方因本合同履行过程中产生分歧或争议，应先商议解决。
若无法达成一致意见，应提交有关主管部门或仲裁机构进行调解或裁决。
九、本合同自双方盖章之日正式生效，对双方具有约束力。
双方应认真履行合同义务，维护各自的合法权益。
委托人（甲方）：__________ 承接人（乙方）：__________签订日期：__________ 签订地点：__________以上为拆迁委托合同正文，如有异议或补充内容，请双方及时沟通协商。
愿双方合作顺利，共同完成拆迁工程，造福社会。
篇2拆迁委托合同甲方（甲方名称）：____________________________乙方（乙方名称）：____________________________根据《中华人民共和国拆迁管理条例》，为确保双方的权益，经甲、乙双方友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容1. 甲方为乙方委托，负责进行拆迁工作，拆迁范围包括乙方房屋、土地及附属设施等。
委托拆迁合同范本6篇
委托拆迁合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________地址：________________________________法定代表人：___________________________联系方式：____________________________乙方（受托单位）：_____________________拆迁有限公司地址：________________________________法定代表人：___________________________联系方式：____________________________鉴于甲方因建设项目需要拆除其所属的房屋和其他建筑物，现委托乙方进行拆迁工作。
为明确双方的权利和义务，保障拆迁工作的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1. 甲方委托乙方进行拆迁工作，包括拆除房屋、清理废墟、拆除电力、通讯等公共设施。
乙方应按照国家法律法规及相关政策的规定，进行拆迁工作的组织、实施和管理。
二、拆迁范围及要求1. 甲方指定需要拆迁的房屋及其他建筑物，具体范围详见附件一《拆迁范围图》。
乙方应按照甲方要求进行拆迁工作，确保拆迁范围内的所有建筑物全部拆除。
2. 乙方应根据甲方的要求制定拆迁方案，拆迁方案应包括作业流程、安全保障措施等，并在甲方确认后执行。
如有特殊情况需要变更拆迁方案，应及时与甲方协商并征得甲方同意。
三、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付拆迁服务费用总计人民币__________元整（￥__________元）。
具体金额按照乙方完成的实际工作量计算，以政府部门审核确认的计量文件为依据。
2. 付款方式如下：本合同签订后，甲方应支付总金额的____％作为预付款；乙方完成拆迁任务的____％，甲方应支付相应款项；余款在验收合格后一次性付清。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇篇1开发商拆迁委托合同甲方：开发商（以下简称“甲方”）乙方：拆迁代理机构（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方是一家具有相关资质和经验的开发商，拥有在指定区域进行房地产开发的能力；2. 乙方是一家专业的拆迁代理机构，具有进行拆迁工作的相关资质和经验；3. 双方经友好协商，就甲方在特定项目中的拆迁工作达成以下协议。
一、委托内容1. 甲方委托乙方负责特定项目的拆迁工作，包括但不限于征地拆迁协调、拆迁安置方案设计、征收补偿谈判等；2. 乙方应当按照双方商定的时间节点和要求，完成拆迁工作，并确保项目能够按时进入下一阶段的开发建设。
二、委托期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至特定项目进行开发建设完毕终止；2. 在特殊情况下，双方可以协商延长委托期限，但必须书面确认并盖章生效。
三、权利义务1. 甲方的权利：（1）有权对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案提出修改意见，并要求乙方调整相关内容；（2）有权要求乙方按时完成拆迁工作，并保证项目进展顺利；（3）有权了解项目进展情况，并要求乙方进行相关信息披露。
2. 乙方的权利：（1）有权参与征地拆迁协调工作，并根据实际情况进行方案设计和调整；（2）有权要求甲方提供必要的支持和协助，保证拆迁工作的顺利进行；（3）有权保留相关证据和资料，以备日后需求。
3. 甲方的义务：（1）应当配合乙方进行相关工作，并提供所需支持和协助；（2）应当按时支付乙方的委托费用，并保证资金的充足；（3）应当对乙方提供的拆迁方案和征收补偿方案进行审核，并及时给出意见。
4. 乙方的义务：（1）应当按照双方约定的时间节点和要求，完成拆迁工作；（2）应当保证拆迁工作的法律合规性和安全性，并遵守相关法律法规；（3）应当按照甲方要求提供项目进展情况的报告，并及时进行沟通和协商。
四、费用支付1. 甲方应当按照双方约定的时间节点支付乙方的委托费用，具体金额和支付方式双方另行协商；2. 如果因为特殊原因导致拆迁工作无法按时完成，乙方无权要求甲方支付额外的费用。
开发商拆迁委托合同7篇
开发商拆迁委托合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因开发需要，需对特定区域进行拆迁改造，现甲方委托乙方负责拆迁事宜，乙方同意接受委托。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就拆迁委托事宜达成如下协议：一、委托事项和工作内容1. 甲方委托乙方进行拆迁工作，具体范围包括：____________________（详细列举具体地址、范围等）。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：组织拆迁调查、与被拆迁方进行谈判、签订拆迁补偿协议、办理相关手续等。
二、拆迁期限与进度安排1. 拆迁工作应在本合同签订后______个月内完成。
2. 乙方应按照以下进度安排进行拆迁工作：（1）前期调查与策划：______个月；（2）与被拆迁方谈判及签订补偿协议：______个月；（3）组织实施拆迁工作：______个月。
三、拆迁补偿与费用支付1. 甲方应按照法律法规的规定及与被拆迁方签订的补偿协议，支付拆迁补偿费用。
2. 乙方完成拆迁工作并经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方拆迁服务费用。
具体费用标准、支付方式及时间如下：（1）费用标准：________________________________________；（2）支付方式：________________________________________；（3）支付时间：______________________乙方提交完成进度报告及发票后______个工作日内支付。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定进行拆迁工作；（2）甲方应提供乙方拆迁工作所需的相关资料及支持；（3）甲方应按时支付乙方拆迁服务费用。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方应按照本合同约定完成拆迁工作；（2）乙方应确保拆迁工作的合法性和安全性；（3）乙方应及时向甲方报告拆迁工作进展情况。
开发商拆迁委托合同4篇
开发商拆迁委托合同4篇篇1开发商拆迁委托合同甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（发展商）：（以下简称乙方）为保障合同双方的合法权益，维护拆迁工作的顺利进行，特拟订本委托合同，共同遵守并履行。
第一条委托范围1. 甲方委托乙方负责拟定拆迁方案、组织协调相关部门、协助处理有关手续、监督施工等工作。
第二条委托期限1. 本合同自甲、乙双方签订之日生效，至拆迁工作结束之日止。
```第三条委托内容1. 甲方应向乙方提供有关拆迁项目的资料、资质，并积极配合乙方完成拆迁工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定拆迁方案，并组织实施拆迁工作，确保工程质量和进度。
3. 甲方委托乙方进行拆迁工作，应支付相应的委托费用，费用支付方式双方另行协商确定。
4. 乙方应对拆迁项目实施进行全程监督，并及时向甲方报告拆迁进展情况。
```第四条委托费用1. 甲方应向乙方支付拆迁委托费用，具体金额双方另行协商确定。
第五条违约责任1. 任何一方未经对方同意，擅自终止合同或未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
第六条责任限制1. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，责任方应及时通知对方，并协商解决办法。
第七条争议解决1. 双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解；因调解不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
第八条合同变更1. 对本合同内容的任何修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第九条合同解释1. 本合同如有任何未尽事宜，双方应友好协商解决，并签订书面协议。
第十条合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作结束之日止。
甲方（委托方）：签字：乙方（发展商）：签字：年月日以上为《开发商拆迁委托合同》，甲、乙双方应本着诚实守信、平等互利的原则，共同遵守并履行合同，确保拆迁工作的顺利进行。
希望双方能够在合作中取得互利共赢的成果！篇2开发商拆迁委托合同甲方：__________（开发商全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________委托人：__________乙方：__________（被委托方全称）地址：__________法定代表人：__________电话：__________为了规范双方在拆迁工作中的权利和义务，特订立本合同。
房地产商合同拆迁委托合同8篇
房地产商合同拆迁委托合同8篇第1篇示例：房地产商合同拆迁委托合同甲方：（委托方）___________公司鉴于甲方拥有位于_____________的房地产项目，该项目需要进行拆迁及重新开发，并委托乙方进行拆迁担保及相关工作。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、委托内容1.1 委托范围：甲方委托乙方进行______________地块的拆迁工作，包括但不限于拆除原有建筑物、清理现场以及协调各相关部门，确保拆迁工作的顺利进行。
1.2 拆迁担保：乙方承诺将对拆迁工作的安全性以及拆迁过程中对周边环境的影响做出全面的评估，并提供相应的担保措施，确保拆迁工作的顺利进行。
1.3 其他委托内容：根据实际情况，甲方可随时要求乙方协助进行其他与拆迁相关的工作，乙方将积极响应并全力配合。
二、委托费用及支付方式2.1 委托费用：甲方向乙方支付的委托费用为____________（大写），根据实际情况可适当调整，具体金额将另行商议确定。
2.2 支付方式：委托费用将在拆迁工作完成后由甲方一次性支付给乙方，支付方式可采取银行转账或现金支付等方式。
2.3 发票开具：乙方在收到委托费用后，将按照国家相关税收法规开具发票并交付给甲方。
三、委托期限3.1 委托期限：本次委托合同自双方签署之日起生效，至拆迁工作完全结束之日止，预计委托期限为______________。
3.2 延期：若因不可抗力或其他合理原因，导致拆迁工作无法按期完成，双方可协商决定延长委托期限。
四、违约责任4.1 乙方违约：若乙方未能按照合同约定完成拆迁工作，将承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。
五、保密条款5.1 乙方承诺在拆迁工作期间及之后，对甲方的商业秘密和相关资料进行保密，不得泄露给第三方，否则将承担相应的法律责任。
5.2 甲方也同样对乙方的商业秘密和相关资料进行保密，双方应相互尊重对方的商业机密，共同维护双方的合法利益。
拆迁委托协议合同5篇
拆迁委托协议合同5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因拆迁工作需要，特委托乙方负责拆迁事宜，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次拆迁委托事宜达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方负责拆迁工作，包括但不限于拆迁调查、评估、拆除、安置补偿等事宜。
乙方应按照本协议约定，认真履行拆迁工作职责，确保拆迁工作的顺利进行。
二、委托事项1. 拆迁范围：具体以甲方提供的红线图为准。
2. 拆迁调查：乙方应对拆迁范围内的房屋进行详尽调查，并编制调查报告。
3. 评估工作：乙方应组织专业评估机构对拆迁范围内的房屋进行评估，并出具评估报告。
4. 拆除工作：乙方负责拆迁范围内的房屋拆除工作，并保障拆除过程中的安全。
5. 安置补偿：乙方应根据法律法规和甲方要求，负责安置拆迁户，并支付相应的补偿费用。
三、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议约定履行拆迁工作职责。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和支持，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 乙方应组织专业的拆迁队伍，确保拆迁工作的安全和质量。
4. 乙方应根据法律法规和甲方要求，合理制定拆迁计划，并按时提交工作计划和进度报告。
5. 乙方应确保安置补偿工作的合法性和公正性。
四、委托期限本协议自双方签字之日起生效，至拆迁工作完成并妥善安置所有拆迁户止。
五、费用支付1. 甲方应按照约定向乙方支付拆迁委托费用。
2. 甲方应按阶段向乙方支付费用，具体支付时间和金额按照双方另行签订的工作计划和预算约定执行。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作无法按时完成，甲方应支付乙方的实际费用（包括但不限于人员工资、设备租赁等）。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权停止拆迁工作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按约定履行拆迁工作职责，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1开发商拆迁委托合同甲方：（委托方名称）乙方：（开发商名称）为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，就甲方需要进行拆迁工作，委托乙方进行拆迁工作并达成一致，签订如下拆迁委托合同，甲、乙双方均应遵守合同内容。
第一条拆迁项目1.1 甲方同意委托乙方对指定项目进行拆迁工作，拆迁项目包括但不限于：（具体拆迁地址及工程范围）1.2 上述拆迁项目的详细情况由甲方提供，甲方应提供相应的拆迁许可，土地证和相关文件。
第二条拆迁费用2.1 甲方同意支付拆迁费用给乙方，并按照双方协商的价格进行付款；2.2 拆迁费用包括人工费、材料费、机械费、管理费、安置费等，具体款项及金额由双方协商确定。
第三条拆迁工期3.1 甲乙双方约定拆迁工期，乙方应确保在约定时间内完成拆迁工作；3.2 若因不可抗力等原因导致工期延长，双方协商解决，并根据实际情况调整工期。
第四条安全责任4.1 乙方在进行拆迁工作时，应遵守国家相关安全规定，保障现场安全；4.2 如因乙方的过错导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
第五条合同终止5.1 合同有效期自双方签署之日起生效，至拆迁工作完全结束止；5.2 若在拆迁过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权单方面解除合同；5.3 合同终止后，双方应协商处理尚未完成的拆迁工作和费用支付等事宜。
第六条争议解决6.1 合同履行中，如发生任何争议，双方应友好协商解决；6.2 如协商无果，应提交有关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，由双方协商决定；7.2 本合同自双方签字生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《开发商拆迁委托合同》，请各方遵守合同约定，保障双方权益。
篇2开发商拆迁委托合同是指委托方（即拆迁发起方）和受托方（即开发商）签订的一种合同，用于规定双方在拆迁项目中的权利和义务。
在城市建设中，拆迁是一个不可避免的过程，为了保证拆迁过程的顺利进行，双方需要签订拆迁委托合同，明确各自的权益，避免出现纠纷。
开发商拆迁委托合同6篇
开发商拆迁委托合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1开发商拆迁委托合同合同编号：______甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）证件号码：_________________联系地址：_________________电话：____________________法定代表人（负责人）：__________乙方（开发商）：__________（以下简称乙方）证件号码：_________________联系地址：_________________电话：____________________法定代表人（负责人）：__________鉴于甲乙双方为就______（具体项目名称）项目的拆迁事宜，经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、委托内容甲方委托乙方负责进行______（具体项目名称）项目的拆迁工作，包括但不限于征地拆迁、协商补偿等。
二、委托期限本合同自双方盖章之日起生效，至______日止，期满自动终止。
如需延长委托期限，须双方协商一致并签订书面协议。
三、委托费用1. 甲方应按照约定支付委托费用给乙方，具体金额为______（具体金额），支付方式为______。
2. 甲方需在______日内将委托费用支付给乙方，逾期不支付的，乙方有权终止合同并保留追究甲方法律责任的权利。
四、条款变更如需变更合同条款，须经双方书面协商一致，并签订变更协议。
五、违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方遭受经济损失，应承担相应的赔偿责任。
3. 存在争议时，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。
六、法律适用与争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同的履行、解释及争议的解决应当通过友好协商，若协商不成，应向______（具体管辖法院）提起诉讼解决。
七、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方盖章之日起生效。
标准版拆迁委托合同(4篇)
标准版拆迁委托合同工程名称：地块拆迁工程地点：委托方：受托方：签订日期：鉴于甲方系一家依照中华人民共和国法律依法设立并有效存续之房地产开发企业。
又鉴于乙方系一家具有合法拆迁资质的拆迁单位，同意接受甲方的委托，按照甲方的要求依法完成本合同项下建设用地范围内的拆迁工作。
甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市有关法规、政策规定，结合本拆迁工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆迁工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一条拆迁范围、委托事项：1.1甲方委托乙方拆迁地点：项目____地拆迁范围：__________。
1.2拆迁户数、面积：(以实际测量为准)1.3：委托事项：摸底调查、宣传动迁、实际测量、评估测算补偿安置费用、洽谈签订拆迁安置补偿协议、发放拆迁补偿相关费用、产权调换安置结算、治安管理、建筑物拆除及垃圾清运、房屋安置等。
第二条拆迁安置与补偿2.1乙方代表甲方按照蚌埠市[20____]____号文件和拆迁公告规定及相关法律法规规定与被拆迁户签订《拆迁安置补偿协议书》，并将协议书原件交甲方。
____支付被拆迁人的各项费用，由乙方制表，甲方审核、签字、盖章，并报拆迁主管部门批准后方可支付给被拆迁人。
第三条拆迁进度与乙方承诺3.1乙方承诺拆迁进度如下：3.1.1乙方完成本项目拆迁工作的周期为：自拆迁公告发布之日起个日历天。
3.1.2乙方应在月日前完成拆迁入户调查复核工作。
3.1.3甲乙双方相互配合在月日前完成拆迁先期各种准备工作及向政府主管部门申报拆迁相关审批手续。
3.1.4乙方在月日前完成____地入户调查工作，并向甲方提供报告。
3.1.5拆迁公告发布后日内，完成拆迁数占总拆迁户数的__%。
3.1.6拆迁公告发布后日内，完成拆迁数占总拆迁户数的__%。
3.1.7拆迁公告发布后日内，完成拆迁数占总拆迁户数的____%。
3.1.8拆迁公告发布后日内，完成全部拆迁工作。
3.2乙方拆迁工作的具体实施方案包括但不限于下列方面内容：3.2.1乙方指定为项目负责人，全权负责拆迁事宜，并及时向甲方通报有关情况。
新版拆迁委托合同范本5篇
新版拆迁委托合同范本5篇篇1新版拆迁委托合同范本甲方：（委托人）地址：联系电话：乙方：（受托人）地址：联系电话：鉴于甲方拥有（拆迁房屋地址）两栋房屋的拆迁权，现甲方特委托乙方代为处理相关拆迁事宜，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：一、拆迁委托事项1.1 甲方委托乙方代为处理（拆迁房屋地址）两栋房屋的拆迁事宜，包括但不限于与相关部门协商、签署拆迁协议、办理相关手续等事项。
1.2 乙方在执行委托事项时应当认真负责，确保甲方的拆迁权益不受损害。
二、委托期限本次委托期限自双方签订本委托合同之日起生效，至（拆迁工程竣工日期）止。
如有延期需求，需双方协商一致并签订书面延期协议。
三、委托报酬3.1 甲方应当向乙方支付委托报酬（具体金额），在双方签订本合同生效之日起7个工作日内一次性支付。
3.2 如委托过程中发生额外费用，经双方协商一致后可由甲方支付。
四、委托权利和义务4.1 乙方有权立即行使和受益于本委托，但不得违反相关法律法规和违背甲方利益。
4.2 乙方应当按照甲方的委托要求，按时保质完成委托事项。
4.3 甲方有权随时要求乙方提供关于拆迁过程的工作进展情况，并有权对拆迁进程进行监督。
4.4 甲方应当配合乙方的工作，提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 如果一方未按照本合同规定的内容履行义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
5.2 未经对方同意，任何一方不得随意解除合同。
否则应当承担相应的违约责任。
六、争议解决双方因履行合同发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有约束力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________以上为新版拆迁委托合同范本，若双方对相关内容有任何疑问或需要变更，请及时协商解决。
有关房屋拆迁委托合同范本5篇
有关房屋拆迁委托合同范本5篇篇1甲方（委托单位）：_________________________乙方（受托单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方拟进行房屋拆迁工作，特委托乙方提供拆迁法律服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方提供关于房屋拆迁方面的法律服务，包括但不限于以下事项：1. 提供拆迁法律咨询服务；2. 起草、审查与拆迁相关的法律文件；3. 参与拆迁谈判，协助甲方与被拆迁人达成协议；4. 代为申请拆迁许可证等相关证照；5. 就拆迁纠纷提供法律解决方案，进行法律调解；6. 其他与拆迁有关的法律服务。
二、双方义务及权利1. 甲方义务：（1）如实提供与拆迁相关的情况和资料；（2）支付乙方合法的法律服务费用；（3）遵守法律法规，确保拆迁工作的合法性。
2. 甲方权利：（1）对乙方提供的法律服务进行监督；（2）在乙方完成委托事项后，享受相应的法律成果。
3. 乙方义务：（1）按照法律规定和本合同约定，履行法律服务义务；（2）及时向甲方报告工作进展；（3）为甲方保守商业秘密。
4. 乙方权利：（1）按照约定收取法律服务费用；（2）对不履行合同约定或违法行为的甲方提出纠正建议。
三、时间安排及进度要求1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁工作完成之日止。
2. 乙方应在接受委托后___个自然日内开始提供法律服务。
3. 双方根据拆迁工作的实际情况，共同制定详细的工作计划和进度安排。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付法律服务费用，具体金额根据拆迁工作的实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按照工作进度支付乙方法律服务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作延期，甲方应支付乙方的延期服务费用，具体金额双方另行协商。
五、违约责任及解决方式1. 若因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，造成的损失由违约方承担。
房屋拆迁委托协议范本5篇
房屋拆迁委托协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1房屋拆迁委托协议范本甲方：委托人（个人/单位）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：委托方（开发商/拆迁公司）统一社会信用代码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拥有位于（具体地址）的房屋，因拆迁项目需要，现委托乙方进行房屋的拆迁工作，并达成以下协议：一、委托内容：1.1 甲方授权乙方对其名下的房屋进行拆迁，并帮助甲方办理相关的拆迁手续；1.2 乙方有权对房屋进行检测、评估，并制定拆迁方案；1.3 甲方委托乙方进行拆迁后，甲方将自行处理拆迁后的赔偿款项；二、协议期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，至拆迁工作完成之日止。
三、委托费用：3.1 甲方应按照拆迁项目的实际情况支付拆迁费用；3.2 如因委托方原因导致拆迁工作无法进行，甲方应支付相应的违约金；四、甲方权利和义务：4.1 甲方应按照约定支付拆迁费用；4.2 甲方有义务配合乙方的拆迁工作；4.3 甲方有权在拆迁过程中监督乙方的工作进度，并提出合理的要求；五、乙方权利和义务：5.1 乙方有权对房屋进行评估和拆迁，并制定拆迁方案；5.2 乙方有义务在合理时间内完成拆迁工作，并保证拆迁质量；5.3 乙方应在拆迁过程中保护房屋周边环境，确保拆迁过程安全顺利进行；六、违约责任：6.1 任何一方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应支付对方相应的违约金，并承担由此造成的所有损失；七、法律适用和争议解决：本协议适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其它事项：8.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决；8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托人（签章）：委托方（签章）：日期：年月日日期：年月日本协议经双方签字盖章确认后生效，自双方签订之日起生效。
篇2房屋拆迁委托协议范本甲方（拆迁委托方）：_______________（身份证号码：_______________，住址：_______________，联系电话：_______________）乙方（拆迁代理方）：_______________（身份证号码：_______________，住址：_______________，联系电话：_______________）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方代理进行有关房屋拆迁事宜，达成如下协议：一、委托内容及范围甲方委托乙方代理进行有关房屋拆迁的事务，包括但不限于以下事项：1.协商拆迁方案，取得拆迁补偿；2.向相关政府部门递交拆迁申请、提供相关材料；3.处理拆迁后余项如管道、线路、台账调整等后续事项；4.其他代理拆迁工作中的重要事务；二、委托期限本委托协议自签署之日起生效，至房屋拆迁完成之日终止。
开发商拆迁委托合同5篇
开发商拆迁委托合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需进行拆迁工作，根据有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行拆迁工作，并达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方负责拆迁项目，包括但不限于拆迁范围界定、拆迁政策制定、拆迁补偿标准确定、拆迁实施及后续安置等事宜。
乙方应按照法律法规的要求和相关程序办理拆迁工作。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为_____________（根据实际需要填写具体时间）。
三、工作内容与要求1. 乙方应对拆迁区域进行详细调查，明确拆迁范围，编制拆迁计划。
2. 乙方应根据当地法律法规和相关政策制定拆迁政策，保障各方合法权益。
3. 乙方应组织制定拆迁补偿标准，并与甲方及相关当事人达成协商一致。
4. 乙方应组织拆迁施工，确保工程质量和安全，并及时向甲方报告工作进展情况。
5. 乙方应协助甲方完成后续安置工作，确保被拆迁人的合法权益得到保障。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付拆迁委托费用，具体金额根据拆迁面积、工作量等因素确定。
2. 支付方式：____________________（如分期支付、一次性支付等）。
3. 乙方应在完成每个阶段的拆迁工作后提交费用结算报告，经甲方审核确认后支付相关费用。
1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权终止拆迁工作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照约定完成拆迁工作，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若因乙方原因导致拆迁工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
拆迁委托合同书6篇
拆迁委托合同书6篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需进行拆迁工程，现委托乙方负责实施相关拆迁工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，就拆迁委托事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方进行以下拆迁工作：1. 对甲方指定的拆迁区域进行拆迁前的调查、评估工作；2. 负责拆迁工程的组织实施；3. 负责拆迁后的垃圾清理及场地平整工作。
二、委托期限及进度安排1. 本合同委托期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日；2. 进度安排：双方按照下列时间节点完成拆迁工作（具体进度可另行协商并补充协议）。
三、委托费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付拆迁委托费用，具体费用标准如下：（1）调查评估费用：人民币_____元；（2）拆迁组织实施费用：按照实际拆迁面积计算，每平方米人民币_____元；（3）垃圾清理及场地平整费用：人民币_____元。
2. 支付方式：甲方在乙方完成拆迁工作并经甲方验收合格后，按照约定向乙方支付费用。
四、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照约定完成拆迁工作；（2）甲方有义务按照约定支付拆迁费用；（3）甲方有义务提供拆迁所需的必要资料。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方有权获得约定的拆迁费用；（2）乙方有义务按照约定完成拆迁工作；（3）乙方有义务保证拆迁工作的安全，防止事故发生。
五、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方在完成拆迁工作后，应将对甲方的相关资料进行归档保密。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付拆迁费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息；2. 若乙方未完成约定的拆迁工作，应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律；2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
拆迁委托合同(一)5篇
拆迁委托合同（一）5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方因建设需要，面临拆迁工作，现甲方委托乙方进行拆迁事宜的办理，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方负责进行拆迁工作，乙方接受甲方的委托，以诚信、专业、高效的原则完成本次拆迁工作。
二、委托事项乙方应提供全方位的拆迁服务，包括但不限于：1. 协助甲方进行拆迁前期调查、摸底工作；2. 协助甲方编制拆迁补偿方案；3. 协助甲方与被拆迁方进行谈判、沟通；4. 协助甲方进行拆迁现场的管理与监督；5. 协助甲方处理拆迁过程中的各类纠纷与问题；6. 协助甲方完成拆迁后的场地清理工作。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供拆迁的相关文件与资料；（2）明确拆迁任务与要求；（3）确保拆迁补偿资金及时到位；（4）对乙方的拆迁工作进行全程监督与管理。
2. 乙方责任与义务：（1）按照甲方的要求，制定详细的拆迁工作计划；（2）组织专业的拆迁队伍，确保拆迁工作的安全与效率；（3）与被拆迁方进行充分沟通，确保拆迁工作的顺利进行；（4）对拆迁过程中的各类纠纷与问题进行及时处理；（5）完成拆迁后的场地清理工作，确保场地符合甲方的要求。
四、费用及支付方式1. 乙方提供的拆迁服务费用总计为人民币______元整。
该费用包括但不限于乙方的劳务费、管理费、税费等。
具体费用明细由双方另行签订补充协议确定。
2. 甲方应在乙方完成拆迁工作的______个工作日内支付服务费用。
如甲方未按时支付，应按照逾期支付的金额向乙方支付每日千分之______的违约金。
五、保密条款双方同意，本合同所涉及的内容以及双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息均应予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
若一方违反保密义务导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的期限完成拆迁工作，应按照延误的工作天数向甲方支付违约金，每延误一天支付人民币______元。
有关拆迁委托合同(一)5篇
有关拆迁委托合同（一）5篇篇1甲方（拆迁方）：________________乙方（受托方）：________________鉴于甲方需进行拆迁工作，特委托乙方提供专业的拆迁服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就拆迁委托事宜达成如下协议：一、委托事项1. 甲方委托乙方进行拆迁工作的前期调查、评估、设计等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供拆迁方案的设计、咨询及实施服务。
二、拆迁范围及要求1. 拆迁范围：具体地址、范围详见附件一《拆迁范围图》。
2. 甲方应根据法律法规的规定，确保拆迁工作的合法性和合理性。
3. 乙方应按照甲方的要求，按时、保质完成拆迁工作。
三、委托期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁工作完成并交接完毕之日止。
2. 如因特殊原因，需延长委托期限，双方应协商并签署补充协议。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付拆迁服务费用，具体金额及支付方式详见附件二《费用明细及支付方式》。
2. 乙方完成阶段性任务后，甲方应及时支付相应费用。
3. 如因甲方原因导致拆迁工作延期，甲方应按照实际延期天数支付乙方相应的延期服务费用。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的拆迁服务，并确保拆迁工作的合法性和合理性。
2. 乙方有权获得合同约定的服务费用。
3. 乙方应按时完成拆迁工作，并保障拆迁现场的安全。
4. 甲方应提供乙方所需的必要资料和支持，以便乙方顺利开展工作。
5. 双方应共同遵守法律法规的规定，确保拆迁工作的合法性和合理性。
六、违约责任1. 如因乙方原因未按合同约定完成拆迁工作，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因未按合同约定支付服务费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
3. 如因不可抗力导致双方无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商拆迁委托合同完整
版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
开发商拆迁委托合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
委托人（以下简称甲方）：
_________
受托人（以下简称乙方）：
_________
甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。
为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方处理甲方因建设需要
之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。
第二条费用及其支付（选择下列第_________项）
（1）包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。
在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________％，全部完成后_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（2）按拆迁面积计算：每平方米人民币_________元。
在乙方完成拆迁工
作的_________％时，甲方向乙方支付拆迁费用_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________％；全部完成后
_________（时间）内，向乙方支付全部拆迁费用。
（3）其它方式：_________.
乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。
第三条报告情况
拆迁过程中之一切情况，乙方应在每（日，星期，半个月，一个月）向甲方作出书面报告。
在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告
（包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况）
第四条报酬及支付（选择下列第_________项）
（1）乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后
_________内，向乙方一次性支付报酬人民币_________元。
因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬。
（2）甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的_________％时，甲
方应向乙方支付报酬_________％；乙方完成拆迁工作的_________％时，甲方再行向乙方支付报酬_________％；完成全部工作后_________（时间）内，向乙方支付全部报酬。
第五条委托事务的终止
（1）甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。
（2）乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。
第六条违约责任
（1）在本合同履行过程中，甲方
未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延拆迁工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（2）在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
（3）乙方未按本合同完成拆迁工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。
第七条合同纠纷的解决办法
本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。
第八条其他条款
本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
乙方与被拆迁户签订的拆迁合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋拆迁合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。
本合同一式两份。
合同正本双方各执一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。