2021版的施工安全协议标准合同范本
确保施工安全的合约样本
确保施工安全的合约样本1. 合约背景为确保施工过程中的安全，减少意外事故的发生，保护施工人员的生命财产安全，特制定本合约。
本合约适用于各类建筑施工项目，包括建筑工程、装饰工程、安装工程等。
2. 合约主体2.1 甲方（发包方）甲方是指雇佣乙方进行施工的一方，负责支付乙方的施工费用，并对施工过程中的安全负责。
2.2 乙方（承包方）乙方是指接受甲方雇佣进行施工的一方，负责按照甲方的要求完成施工任务，并确保施工过程中的安全。
3. 安全责任3.1 甲方责任1. 提供合格的施工场地，保证场地符合国家关于施工安全的相关规定。
2. 提供合格的施工设备、材料，确保设备、材料符合国家关于安全的相关规定。
3. 对乙方施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。
4. 监督乙方施工过程中的安全，发现问题及时要求乙方整改。
3.2 乙方责任1. 严格遵守国家关于施工安全的相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 制定详细的安全施工方案，并提交给甲方审批。
3. 对施工人员进行安全培训，确保施工人员了解并掌握安全操作规程。
4. 定期进行安全检查，发现问题及时整改。
4. 安全事故处理4.1 一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
4.2 甲方应积极配合乙方进行事故调查，找出事故原因，并制定整改措施。
4.3 乙方应对事故造成的损失承担责任，并根据甲方要求进行赔偿。
5. 违约责任5.1 如甲方未按约定提供合格的施工场地、设备、材料，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定进行安全施工，甲方有权要求乙方停止施工，并要求乙方支付违约金。
6. 争议解决本合约在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合约自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完成之日止。
7.2 本合约一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日（注：本合约仅供参考，具体内容请根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。
安全协议施工合同范本
安全协议施工合同范本甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：公司名称：[承包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包方公司地址]联系电话：[联系电话]一、工程概述1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]二、安全责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、图纸、技术要求等相关资料。
确保施工现场的环境安全，提供必要的安全防护措施和警示标志。
按照合同约定支付工程款。
2. 乙方责任：负责施工过程中的安全管理，制定并执行安全施工方案。
确保施工人员具备相应的资质和技能，进行必要的安全培训。
遵守国家和地方的安全法规，接受甲方的安全监督和检查。
三、安全措施1. 乙方应在施工前进行详细的安全风险评估，并制定相应的安全措施和应急预案。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设备和消防器材。
3. 乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
4. 对于高空、动火、电气等危险作业，乙方应严格按照安全操作规程进行，并办理相关审批手续。
四、事故处理1. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方。
2. 双方应共同配合对事故进行调查，分析原因，确定责任。
3. 根据事故责任，双方应承担相应的损失和费用。
五、保险1. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。
2. 乙方应为施工设备和工程购买相应的保险，确保在施工过程中的财产安全。
六、违约责任1. 若一方违反本协议约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]。
2. 如因违约给对方造成损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本协议的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
安全施工合同范本(5篇)
安全施工合同范本甲方：_____（以下简称“甲方”）乙方：_____（以下简称“乙方”）根据工务处批准的施工组织设计方案，乙方承建_____在管内承建_____工程施工，根据铁道部《铁路营业线施工安全管理规定》（铁办[____号）、广铁（集团_____公司《铁路营业线施工及安全管理实施细则》（广运发[_____]____号）的规定，为确保施工期间营业线的行车安全，经甲乙双方协商达成以下协议。
一、行车安全防范内容1.项目名称：_____2.作业内容：_____3.施工地段：_____4.施工计划起止时间：_____5.影响范围：_____二、双方所遵循的技术标准、规程和规范铁道部《铁路技术管理规程》、《铁路公务安全规则》，《铁路线修理规则》、《铁路营业线施工及安全管理办法》；广铁（集团_____公司《铁路营业线施工及安全管理实施细则》、《行车组织规则》；各相关车站的《站细》。
三、乙方安全责任、权利和义务1.乙方对施工安全全面负责。
应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，施工中应认真落实各项安全措施，并制定确保行车安全的应急措施。
2.乙方须在正式施工前____天发出施工电报通知甲方。
3.乙方应派驻站联络人员、工地防护员和设专职安全员，并经培训考试合格，持有注明有效的上岗证书和附有照片的上岗牌，同时保持人员相对稳定。
4.因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全，构成行车事故的，由乙方负全部责任。
5.乙方对甲方安全监督员发出的《施工安全整改通知书》，必须立即整改。
6.乙方对甲方安全监督员发出的《营业线施工停工通知书》，必须立即停工整改。
7.由于特殊原因，施工中途停工，由乙方提前一天与甲方协商，制定工程过度安全措施，确保行车安全。
8.在汛期期间制定防洪安全措施及防洪抢险预案。
四、甲方安全责任、权利和义务1.在施工期间，甲方发现乙方有影响行车安全隐患，要通知乙方立即整改，危及行车安全时，有权责令乙方停止施工。
2021最新建设施工合同范本五篇
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提供，造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
2021年最新建设工程施工合同(示范文本)
2021年最新建设工程施工合同(示范文本)篇一:建筑施工2021年版合同(GF—2021— ;)建设工程施工合同中华人民共和国建设国家工商行政管理总第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工一致同意及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:。
群体工程应附《承包人附注承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:工期总日历天数:年月日。
天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价签约合同价为:人民币(大写) (￥元);。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成协议文件: (1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行文件中形成的与合同有关的过程均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人和该项合同文件所作出的补充就修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定和期限的方式返还合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和数据安全,不作出转包及违法分包,较多并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同杨师傅的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
2021年施工合同书15篇
2021年施工合同书15篇施工合同书1（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
最新施工安全标准协议书范本(通用)
最新施工安全协议书范本（通用）一、协议目的本协议的目的在于保障施工过程中的安全，确保工人和设备的顺利进行施工作业，减少事故风险以及人员伤亡和财产损失的发生。
同时，本协议旨在加强各方在施工安全方面的沟通与合作，共同创建安全环境。
二、协议范围本协议适用于所有参与施工项目的相关方，包括但不限于项目业主、施工单位、监理单位和施工相关人员。
三、协议内容1. 安全责任1.1 项目业主应确保项目的施工环境符合相关安全标准，并委托专业施工单位进行施工。
1.2 施工单位应制定并执行有效的施工安全管理方案，指定专职安全管理人员对安全事项进行监督和控制。
1.3 监理单位应监督施工单位的安全管理，并在发现安全隐患时及时提出整改要求。
1.4 施工人员应遵守施工安全操作规范，配戴个人防护用品，确保个人安全。
2. 安全教育和培训2.1 施工单位应组织定期的安全教育和培训，确保施工人员了解施工现场的安全要求和操作规范。
2.2 施工单位应提供必要的安全培训材料并记录培训情况，以便监理单位进行核查。
3. 施工现场管理3.1 施工现场应设置明显的安全警示标志，包括施工区域的边界、禁止通行区域等。
3.2 施工现场应合理划分施工区域，并保持施工道路的畅通。
3.3 施工现场应配备必要的灭火器材，并定期检查和维护。
4. 安全检查和监督4.1 项目业主或监理单位有权对施工现场进行安全检查，并及时向施工单位提出整改要求。
4.2 施工单位应积极配合安全检查，并协助项目业主或监理单位完成安全事故调查和处理工作。
5. 事故应急处理5.1 施工单位应制定事故应急预案，并确保所有施工人员都了解预案内容。
5.2 施工单位应配备必要的急救设备和人员，并确保急救设备的运作正常。
5.3 施工单位应与周边医院建立联络机制，确保在发生事故时能够及时救治伤员。
四、协议实施4.1 本协议自双方盖章之日起生效，有效期为施工项目完成之日止。
4.2 如协议履行过程中发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或采取法律手段解决。
工程施工安全协议书
工程施工安全协议书精选工程施工安全协议书4篇工程施工安全协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。
为了确保本工程安全施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵犯，明确甲乙双方安全责任，遵循平等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、安全内容：1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前，乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽，安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带，不得酗酒上架作业。
安全带由乙方提供。
5、在施工过程中，乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。
同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。
乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工，并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。
乙方应随时检查各种安全设施，并采取必须的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包，即包质量、包安全、包工期，无论在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方负责。
本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。
甲方：乙方：代表人（签字）：代表人（签字）：时间：年月日时间：年月日工程施工安全协议书篇2总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司劳务分包单位（以下简称乙方）：工程名称：为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《乌鲁木齐市安全生产目标责任管理办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
农村施工安全协议合同范本
农村施工安全协议合同范本甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方农村施工项目有关安全事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、安全责任1. 甲方应严格遵守国家及地方有关施工安全的法律、法规和标准，制定完善的安全生产规章制度和操作规程，并对施工人员进行安全教育和培训。
2. 甲方应采取有效措施，确保施工现场的安全生产，防止安全事故的发生，并按照规定配备必要的安全防护设施和劳动保护用品。
3. 乙方应提供符合安全施工要求的场地和条件，协助甲方做好施工现场的安全工作，并负责对施工现场进行监督检查。
三、安全事故处理1. 施工过程中如发生安全事故，甲方应立即采取紧急措施，组织抢救，并按照规定及时向有关部门报告。
3. 乙方应积极配合甲方进行事故调查和处理，并提供必要的支持和协助。
四、违约责任1. 如甲方违反本协议的约定，未采取有效措施导致安全事故的发生，应承担相应的法律责任和经济损失。
2. 如乙方违反本协议的约定，未提供符合安全施工要求的场地和条件，导致安全事故的发生，应承担相应的法律责任和经济损失。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，工程完工验收合格后终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（施工方）：________________乙方（业主方）：________________签订日期：________________。
施工安全协议书及合同范本
施工安全协议书及合同范本甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行施工项目，为确保施工过程中的安全，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下施工安全协议及合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 合同价款：_____________________第二条安全责任2.1 甲方负责提供符合安全要求的施工场地，并确保施工环境符合国家及地方安全标准。
2.2 乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制度，确保施工安全。
2.3 乙方应制定并实施具体的施工安全措施，包括但不限于安全教育培训、安全技术交底、安全检查等。
第三条安全教育培训3.1 乙方应组织施工人员进行安全教育培训，确保施工人员熟悉并遵守安全操作规程。
3.2 甲方应协助乙方开展安全教育培训工作，提供必要的场地和设施。
第四条安全技术交底4.1 乙方应在施工前向施工人员进行安全技术交底，确保施工人员了解施工方案、安全措施及相关风险。
4.2 安全技术交底应形成书面记录，并由施工人员签字确认。
第五条安全检查与隐患排查5.1 乙方应定期进行安全检查，及时发现并整改安全隐患。
5.2 甲方有权对乙方的施工安全进行检查，乙方应予以配合。
第六条事故处理6.1 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方及相关部门。
6.2 甲乙双方应根据事故原因和责任，依法承担相应的责任。
第七条保险7.1 乙方应为施工人员投保工伤保险及必要的商业保险。
7.2 甲方可根据实际情况为工程项目投保工程保险。
施工三方安全协议合同范本
施工三方安全协议合同范本《施工三方安全协议合同》甲方（建设单位）：公司名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：公司名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]丙方（监理单位）：公司名称：[丙方公司名称]法定代表人：[丙方代表姓名]地址：[丙方公司地址]联系电话：[丙方联系电话]鉴于甲方拟进行[工程项目名称]的施工建设，乙方作为施工方承担该项目的施工工作，丙方作为监理方负责对施工过程进行监督管理。
为了确保施工过程中的安全，明确三方在安全管理方面的责任和义务，保障人员生命财产安全，根据国家相关法律法规和标准规范，经三方友好协商，达成如下施工三方安全协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细工程内容]4. 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]二、三方安全责任（一）甲方安全责任1. 向乙、丙方提供施工现场及毗邻区域内地下管线、气象和水文观测、相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2. 不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
3. 按照国家有关规定和合同约定向乙方支付安全防护、文明施工措施费用。
4. 协调施工场地内各施工单位之间的关系，定期组织召开安全会议，及时解决施工中出现的安全问题。
5. 对施工现场的安全生产进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方整改，对乙方拒不整改或整改不力的，有权责令其停工。
（二）乙方安全责任1. 建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2. 设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
施工安全协议书_合同范本
施工安全协议书_合同范本合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 适用范围1.3 术语解释第二章：甲乙双方资质2.1 甲方资质要求2.2 乙方资质要求2.3 双方资质证明第三章：安全责任3.1 甲方安全责任3.2 乙方安全责任3.3 安全责任的界定第四章：安全管理措施4.1 安全管理制度4.2 安全技术措施4.3 安全教育培训第五章：施工现场安全管理5.1 现场安全规定5.2 安全警示标志5.3 现场安全管理要求第六章：安全事故处理6.1 事故报告程序6.2 事故应急措施6.3 事故责任追究第七章：安全教育培训7.1 培训内容与要求7.2 培训计划与实施7.3 培训效果评估第八章：安全设施与设备8.1 安全设施要求8.2 安全设备管理8.3 设备维护与更新第九章：合同的履行与监督9.1 合同履行监督9.2 违约责任9.3 合同变更与解除第十章：违约责任10.1 违约责任规定10.2 违约赔偿10.3 违约责任限制第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用第十二章：合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止第十三章：附加条款13.1 保密协议13.2 知识产权条款13.3 其他约定第十四章：签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 签订日期与地点第十五章：附则15.1 合同解释权15.2 法律变更通知15.3 合同的最终解释权合同编号_______第一章：总则1.1 合同目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保施工安全，预防和减少安全事故。
1.2 适用范围本协议适用于甲方委托乙方承担的所有施工项目及相关安全管理活动。
1.3 术语解释本协议中的特殊术语和表达，依据本协议的目的和行业惯例进行解释。
第二章：甲乙双方资质2.1 甲方资质要求甲方应具备委托施工的合法资格和相应的管理能力。
2.2 乙方资质要求乙方应具备承接施工的合法资质，并符合国家相关施工安全标准。
安全协议施工合同范本
安全协议施工合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方拟进行__________________工程项目建设，乙方具有从事该工程建设的资质和能力，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程承包方式：_____________________二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程质量标准工程质量标准为_____________________。
四、安全施工1. 乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理制度，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施和劳动保护用品，并对其施工人员进行安全教育和培训。
3. 乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审批后实施。
4. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方和有关部门。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；（4）剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：合同/协议模板
签订时间：
签订地点：
施工安全协议标准合同范本
甲方：
乙方：
为确保的作业安全、顺利进行，依照政府相关法律、法规、条例、专业技术规范要求，结合管理项目实际状况，有效维护管理项目施工作业环境与秩序，个性制定本协议书。
1施工及生产作业进场前
1.1乙方须持有乙方公司及与本施工作业资料相对应的政府核发的真实合法有效之全部证照、资质证书、专业特殊工种岗位证照，并在施工作业前____日内向甲方提交前述文本复印件一份备案;
1.2乙方须指定施工作业现场负责人和安全负责人，并在施工作业开始前提交予甲方，以便于及时联系与沟通：
乙方单位负责人：电话：
乙方现场负责人：电话：
乙方现场安全负责人：电话：
1.3乙方现场施工作业全体人员须持有真实合法有效的身份证件、专业技术证件、特殊工种证件等，并于进入现场前提交甲方复印件一份备案;
1.4乙方在施工作业进行前应对施工作业现场及周边环境进行详尽的查看，并制定合理有效相应的施工作业方案、安全管理方案以及应急预案;
1.5乙方在施工作业前须对进场全体人员进行施工作业现场状况交底、技术交底、专业规范规程交底，对全体人员进行专门全面的安全管理方面、应急处理方面、安全防范方面、施工作业管理要求方面、施工作业规范规程方面等进行专门的教育与培训，并以书面形式报甲方备案;
1.6乙方在施工作业前，应前往甲方指定部门办理有关进场之各项手续，并提交相关各类文件资料，签署本安全协议书，经批准同意后方可进场。
2甲方安全管理职责
2.1负责向乙方传达政府有关部门的指示、规定等及甲方安全管理要求;
2.2负责收存各施工作业单位所带给的各种必要的施工及安全文件; 2.3负责定期对乙方施工作业现场进行随时的检查，乙方应给予配合。
2.4负责对检查出的安全问题、隐患或违反管理规定之行为等，在第一时间告知乙方，并应规定时限要求乙方进行整改。
2.5对于乙方未及时进行改善、整改或防范时，甲方有权视情节与状况，给予部分停工或全部停工处理，乙方应予理解;
2.6全面配合政府相关部门的检查与监督。
3乙方安全管理职责
3.1理解和服从政府相关部门及甲方的管理、监督与检查;
3.2在施工作业期间，对乙方全体人员人身及财产、施工作业、机器设备工具车辆等及现场可能涉及到的区域之各项安全事宜负责;承担因现场区域内各类安全事故所引发的全部职责;
3.3乙方人员在施工作业期间应随身佩带临时出入证件，各类机器设备工具车辆以及人员等须按甲方指定的路线进出现场，不得擅自使用非指定路线;
3.4施工作业堆物堆料、车辆停放、机器设备工具放置等，应按甲方要求进行，施工垃圾应及时进行清理;。