垫资建房合同(实例版)
建设工程施工承包垫资合同3篇
建设工程施工承包垫资合同3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方与乙方经友好协商，就甲方所承包的建筑工程，乙方进行垫资施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、承包方式及垫资内容1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 乙方垫资施工内容：乙方需按照合同约定，为甲方垫资完成基础工程、主体结构工程及其他约定部分的施工。
三、垫资额度及支付方式1. 垫资额度：乙方为本工程垫资额度为人民币______元整（大写：______元整）。
超出部分，甲方需按照工程进度及时支付工程款。
2. 支付方式：甲方应按照工程进度及时支付乙方工程款，确保工程顺利进行。
具体支付节点及金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、工程进度与验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如因甲方原因导致工期延误，双方应协商确定工期顺延。
2. 甲方应按照合同约定时间节点组织验收，确保工程质量符合相关标准。
如因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方应承担相应责任。
五、工程保修与质保金1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定提供一定期限的保修服务。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 质保金：甲方在工程款中留存一定比例的质保金，待保修期满且无质量问题后予以返还。
具体比例及返还时间按照双方约定执行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款利息及违约金。
若甲方逾期付款导致工程无法继续进行，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应按照合同相关条款承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
房子垫资合同范本3篇
房子垫资合同范本3篇篇一甲方（垫资方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方（借款方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________一、垫资事项1. 乙方购买位于___________________________________（房屋地址）的房屋，因资金不足，向甲方申请垫资。
2. 垫资金额为人民币（大写）____________________元整（小写：￥__________元）。
二、垫资期限垫资期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、垫资用途乙方保证垫资款项仅用于支付上述房屋的购房款及相关费用，不得挪作他用。
四、垫资利息及还款方式1. 垫资利息按照月利率______%计算，利息按月支付，乙方应于每月____日之前将当月利息支付给甲方。
2. 乙方应在垫资期限届满之日一次性将垫资本金及剩余利息归还给甲方。
五、房屋抵押1. 为保证甲方垫资款项的安全，乙方同意将所购房屋抵押给甲方，并在房屋产权登记部门办理抵押登记手续。
2. 抵押期间，乙方未经甲方书面同意，不得擅自处分抵押物。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定的期限支付利息或归还垫资本金，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。
2. 若乙方擅自改变垫资用途或处分抵押物，甲方有权提前收回垫资本金及利息，并要求乙方按照垫资金额的______%支付违约金。
3. 若因乙方原因导致甲方无法实现抵押权或遭受其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工承包垫资合同5篇
建设工程施工承包垫资合同5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资合同一、合同双方甲方：【甲方名称】二、合同背景为了顺利开展建设工程施工，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：三、合同内容1. 甲方同意向乙方提供垫资，用于建设工程施工的资金支持。
垫资金额为【具体金额】，由甲方一次性支付至乙方指定账户。
2. 乙方应按照工程进度和实际需要使用垫资，严格控制资金使用，保证在合同规定的时间内将垫资全部用于建设工程施工，不得挪作他用。
3. 垫资使用期限为【具体期限】，超过期限未用完的部分应及时退还给甲方，乙方不得因垫资问题影响工程施工进度及质量。
4. 乙方应在接到垫资后，按照约定的进度向甲方提交项目施工进度计划和资金使用报告，并接受合同约定的监督和检查。
5. 甲方有权根据工程进度和实际情况，要求乙方提供相关资金使用证明和结算凭证，乙方应积极配合提供。
6. 乙方应加强施工管理，严格按照设计要求和施工规范进行施工，保障工程质量。
7. 在工程竣工验收合格后，乙方应及时将剩余的垫资全额退还给甲方，不得有任何拖延。
8. 本合同项下的垫资不得用于支付工程外的其他费用，否则一切责任由乙方承担。
四、合同变更1. 双方经协商一致，如有变更本合同内容，应签订书面变更协议，并按变更协议执行。
2. 未经甲、乙双方书面同意，不得擅自变更本合同的任何条款。
五、合同解除1. 本合同自双方完成合同约定的全部义务后解除。
2. 若甲、乙双方需解除本合同，应提前【具体期限】向对方书面通知。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交合同签订地的人民法院进行解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的事项全部履行完毕。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）第2篇示例：建设工程施工承包垫资合同是指建筑施工企业为了开展工程建设，在获得工程承包资格后，因施工需要先行支付工程款项而与资金提供方签订的一种合同。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：（垫资方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：经甲、乙双方友好协商，就乙方施工图设计工程，需要垫资进行施工前期费用，特订立如下协议：一、协议范围根据本协议的约定，乙方接受甲方的垫资，并承诺按照合同约定的工程施工要求，按时、按质完成建设工程，以及按照协议规定的还款期限及利息支付方式偿还垫资款项。
二、协议金额1. 本协议的垫资金额为人民币（大写）（￥小写）元整。
2. 乙方应于垫资到账后的7个工作日内，开具甲方需求的发票和相应的收据。
三、垫资利息1. 垫资期间，按照年息%的利率计算垫资利息。
垫资利息每月结算，由乙方于每月25日支付给甲方。
2. 如乙方未按期支付利息，应按照逾期未还利息金额的日万份之一向甲方支付滞纳金。
四、还款期限乙方应在工程施工完工验收后的（天/月）内一次性偿还本协议项下的所有垫资款项及利息。
逾期未还，应按照逾期未还本金额的日千分之五向甲方支付滞纳金。
五、违约责任1. 乙方未按期支付垫资款项及利息的，应向甲方支付滞纳金。
2. 乙方未按时、按质完成建设工程的，应按合同约定承担违约责任。
3. 本协议若有任一方未履行协议内容或违约，均应承担相应的法律责任。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：声明：本协议为一般性协议书，具体内容以双方实际签订的合同约定为准。
篇2建设工程施工承包垫资协议书委托方（甲方）：___________________承包方（乙方）：___________________鉴于甲方拟建设__________________项目，因资金不足，临时需要垫资，为确保项目顺利进行，双方经友好协商，达成如下协议：一、垫资金额及时间1. 乙方将按照项目需求，向甲方提供_______元资金作为垫资款，垫资期限自____年____月____日至____年____月____日。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要，委托乙方进行施工承包，并同意乙方垫资部分工程款项，双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下垫资协议书：一、垫资工程概况1. 工程名称：XXX公司建设项目2. 工程地点：XXX3. 工程内容：详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式：乙方垫资部分工程款项，具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起，至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用：乙方垫资款项自实际支付之日起，按中国人民银行同期贷款利率计息，利息按月支付。
除垫资款项外，乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障：甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押，确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算：乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保按期完成工程任务。
3. 质量标准：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算：工程完工后，甲方应及时组织验收，并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按时支付乙方垫资款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息，并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用：本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款：双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致一方不能履行本协议的，可以部分或全部免除其责任，但应及时通知对方，并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
建设工程施工承包垫资合同7篇
建设工程施工承包垫资合同7篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资合同是在建设工程施工过程中，为保证施工顺利进行和资金到位，双方达成的一种合同协议。
垫资合同通常由建设单位与施工承包方签订，确定双方责任、权利和利益分配等内容，是建设工程施工中的重要合同文件之一。
一、合同背景二、合同内容1. 合同目的：明确双方签订合同的目的是为了确保建设工程施工的资金到位，保障施工的正常进行。
2. 垫资款数额：约定施工承包方需提前垫资的款项数额，以及提供款项的方式和时间。
3. 资金抵扣：规定垫资款项在后续施工中的抵扣方式和标准，确保建设单位能够及时收回垫资款项。
4. 违约责任：约定双方在合同履行过程中的违约责任和解决方式，以保证合同的有效履行。
5. 合同生效：明确合同的生效时间及有效期限，双方签字确认合同的有效性。
三、合同重要性1. 确保资金到位：通过签订建设工程施工承包垫资合同，可以有效确保施工方提供的资金到位，避免施工中出现资金不足的情况。
2. 保障工程质量和进度：合同约定了垫资款项的抵扣方式和标准，可以促使施工承包方提高工程质量，保障工程进度。
3. 明确责任和权利：合同明确了双方在建设工程施工中的责任和权利，为后续工作提供了清晰的指导。
四、合同注意事项1. 编制合同要准确、清晰：在签订建设工程施工承包垫资合双方应准确表述合同内容，确保合同条款清晰明了。
2. 合同履行过程中应及时沟通：在合同履行过程中，双方应保持沟通，及时解决出现的问题，确保合同顺利履行。
3. 遵守合同约定：双方应严格遵守合同约定，确保合同的有效性和权益的保障。
第2篇示例：建设工程施工承包垫资合同是指施工承包方向垫资方发出的一种委托关系协议，是双方为保证施工项目的进行顺利进行签署的一种法律文件。
合同是法律的产物，是约束双方行为的准则，保证了双方权益的合法性和合理性。
建设工程施工承包垫资合同的主要内容包括：一、合同签署双方的基本信息，包括施工承包方和垫资方的名称、注册地址等。
工程垫资合同8篇
工程垫资合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方所委托乙方进行工程建设的垫资事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的垫资事项及相关权益，确保双方权益得到合法保护，明确双方的责任与义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________三、垫资事项1. 乙方同意为甲方垫资完成本工程，垫资总额为人民币______元。
2. 垫资用途：用于本工程建设过程中的材料采购、设备租赁、人工费用等。
3. 垫资期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后______个月内。
四、垫资返还1. 工程竣工验收合格后，甲方应按照约定支付乙方垫资款项。
2. 垫资款项的返还期限、方式及利率等具体事项，由双方另行签订补充协议约定。
五、工程进度与质量保证1. 乙方应确保工程按照合同约定的进度进行，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。
2. 乙方应保证工程质量符合相关标准，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
六、风险承担1. 乙方垫资期间，工程风险由甲乙双方共同承担。
2. 如因甲方原因导致工程无法继续，乙方有权要求甲方赔偿因此产生的损失。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续，双方应协商解决。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，不得擅自复制、留存。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程垫资合同样板
建设工程垫资合同样板随着经济的快速发展，建筑行业日益繁荣。
在这样的背景下，为了保障工程项目能够顺利推进，垫资成为了一种常见的融资方式。
垫资合同作为规范资金提供方和需求方之间权利义务的法律文件，其重要性不言而喻。
以下是一份经过精心准备的建设工程垫资合同样板范本，旨在为相关当事人提供一个参考模板。
【建设工程垫资合同】甲方（垫资方）：_________乙方（建设方）：_________鉴于乙方正在进行的工程项目（以下简称“本工程”）需要垫资以支持工程进度，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方向乙方提供垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额及用途甲方同意向乙方垫付人民币_________元整（￥_________），用于本工程的建设费用。
该笔款项必须专款专用于本工程的建设，不得挪作他用。
二、垫资期限垫资自____年____月____日起至____年____月____日止。
在此期间，乙方应保证按计划使用垫资，并确保工程进度符合预期。
三、利息及费用乙方应按年利率____%向甲方支付垫资利息。
除利息外，乙方还需承担因垫资产生的相关费用，包括但不限于管理费、审计费等。
四、还款方式乙方应在垫资到期日前一次性偿还全部垫资本金及应付利息。
如有特殊情况需延期还款，应提前与甲方协商一致，并签订书面补充协议。
五、违约责任如乙方未能按期偿还垫资本息或未能按照约定用途使用垫资，应视为违约。
甲方有权要求乙方立即偿还全部垫资本息，并支付违约金。
六、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）乙方：（承包方）为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议：1. 建设地点：______2. 项目名称：______3. 项目总投资：______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方；2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方，并支付垫资费用______元；3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后，本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密，不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 凡因本协议引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日（以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本，供参考使用，具体内容可根据实际情况做适当调整）篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作，为确保工程顺利进行，经双方协商一致，特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称：1.2 工程范围：1.3 工程地点：1.4 工程规模：二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后，按照工程进度和款项支付时间节点，向乙方提供垫资，作为工程施工资金的来源。
中建垫资协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（项目业主）：____________________乙方（垫资方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方在项目建设过程中所需的垫资事宜达成如下协议：一、垫资范围及金额1. 垫资范围：甲方在项目建设过程中，因资金周转需要，由乙方垫付的款项，包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、税费等。
2. 垫资金额：经双方协商一致，本次垫资总额为人民币______元整（￥______元）。
二、垫资期限及利率1. 垫资期限：自本协议签订之日起至甲方将垫资款项还清之日止。
2. 垫资利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，如遇中国人民银行调整贷款利率，本协议垫资利率随之调整。
三、还款方式及期限1. 还款方式：甲方应按照本协议约定的还款期限和还款方式，分期向乙方偿还垫资款项。
2. 还款期限：甲方应在垫资期限到期后______个工作日内，将全部垫资款项一次性还清。
四、垫资款项的支付及管理1. 甲方应在垫资款项到位后，按照项目建设进度和实际需要，向乙方提出书面付款申请。
2. 乙方应在收到甲方书面付款申请后______个工作日内，将垫资款项支付给甲方指定的收款账户。
3. 甲方应妥善管理垫资款项，确保资金安全，并按照国家有关法律法规和财务管理制度进行会计核算。
五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还垫资款项的，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按照本协议约定的期限和方式支付垫资款项的，应向甲方支付_______%的违约金。
3. 如因甲方原因导致项目停工、延期或终止，甲方应向乙方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
4. 如因乙方原因导致垫资款项无法到位，乙方应向甲方支付相当于垫资款项_______%的赔偿金。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程垫资合同范本
建设工程垫资合同范本一、合同双方甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景为了顺利进行甲方的建设工程项目，甲方需要向乙方进行垫资，乙方同意提供垫资服务。
双方根据平等互利的原则，达成如下合作协议。
三、垫资金额甲方需要垫资的金额为人民币（以下简称“RMB”）XXX万元（大写：XXX万元整），乙方同意提供该金额的垫资服务。
四、垫资方式1. 乙方将按照甲方的要求，将垫资款项直接支付给甲方指定的供应商或承包商。
2. 乙方将在支付垫资款项后，向甲方提供相应的付款凭证和发票。
五、垫资费用1. 甲方应按照垫资金额支付给乙方一定比例的垫资费用作为报酬。
具体比例为垫资金额的X%。
2. 垫资费用应在乙方支付垫资款项后的X个工作日内支付给乙方。
六、垫资期限1. 甲方应在双方签署本合同后X个工作日内提供相关的垫资材料和手续。
2. 乙方应在收到甲方提供的垫资材料和手续后的X个工作日内支付垫资款项。
3. 甲方应按照合同约定的时间节点进行工程款项的支付，以便乙方能够按时回收垫资款项。
七、风险控制1. 甲方应保证提供给乙方的垫资材料真实、准确、完整，并承担由此引发的一切法律责任。
2. 乙方有权要求甲方提供必要的担保措施，以确保垫资款项的安全回收。
3. 若甲方未按照合同约定的时间节点支付工程款项，乙方有权采取法律手段追偿垫资款项及相关费用。
八、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的时间提供垫资材料和手续，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为垫资金额的X%。
2. 若乙方未按照合同约定的时间支付垫资款项，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为垫资金额的X%。
3. 若一方严重违约导致对方无法履行合同，违约方应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建房垫资合同范本
建房垫资合同范本甲方（垫资方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（建房方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、垫资金额及用途1. 甲方同意向乙方垫资用于[建房具体项目]，垫资金额为人民币[具体金额]（大写：__________________元整）。
2. 垫资款项的用途仅限于乙方建房所需的材料采购、人工费用等与建房相关的支出。
二、垫资期限1. 垫资期限自本合同签订之日起至[具体日期]止。
2. 乙方应在垫资期限届满前，将垫资款项及相关费用全部偿还给甲方。
三、还款方式及时间还款方式：[具体还款方式，如分期还款、一次性还款等]。
还款时间：[具体还款时间节点，如每月[具体日期]、每季度末等]。
四、利息及费用利息计算方式：[具体利息计算方式，如年利率[具体利率]等]。
利息计算起始时间：[利息开始计算的具体日期]。
2. 乙方还应承担甲方因追讨垫资款项及相关费用所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。
五、建房工程及质量1. 乙方负责建房工程的施工，应按照国家相关建筑标准和规范进行施工，确保建房工程的质量符合要求。
2. 甲方有权对建房工程的施工进度和质量进行监督，乙方应予以配合。
六、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币[具体金额]（大写：__________________元整）。
2. 若因一方违约给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
垫资建房合同范本
垫资建房合同范本甲方（垫资方）：_________________乙方（建房方）：_________________鉴于甲方愿意垫资支持乙方进行房屋建设，乙方同意接受甲方垫资并按照本合同约定的条件进行房屋建设，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意垫资人民币（大写）_________________元（￥_________________），用于乙方建设位于_________________的房屋。
1.2 垫资款项专项用于房屋建设，不得挪作他用。
第二条垫资期限2.1 垫资期限自本合同签订之日起至_________________年_________________月_________________日止。
第三条垫资利息及还款3.1 垫资利息按年利率_________________%计算，按月支付。
3.2 乙方应于每月的第_________________日前支付当月利息。
3.3 垫资本金及最后一期利息应在垫资期限届满时一次性偿还。
第四条建设进度及质量4.1 乙方应按照国家及地方相关建设标准和规范进行房屋建设。
4.2 乙方应保证房屋建设质量，达到合同约定的标准。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权监督乙方的建设进度和质量。
5.2 甲方应按合同约定及时足额垫资。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定使用垫资款项进行房屋建设。
6.2 乙方应按期支付利息，并在垫资期限届满时偿还本金及利息。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期支付利息或偿还本金，应按未支付金额的日万分之五向甲方支付违约金。
7.2 如乙方建设的房屋未达到合同约定的质量标准，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
垫资承建房合同范本
垫资承建房合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟在[具体地点]建设房屋，乙方具备相应的建筑施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方垫资承建甲方房屋事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________（包括但不限于房屋主体结构、装修、配套设施等，具体以设计图纸和双方约定为准）4. 工程规模：_______________________（建筑面积、层数等）二、垫资范围及方式1. 乙方同意在本工程建设过程中为甲方垫资，垫资金额为人民币__________元（大写：_______________________）。
2. 垫资款用于支付工程建设所需的材料款、人工费用、设备租赁费用等与工程建设直接相关的费用。
3. 乙方垫资的方式为：[具体垫资方式，如分阶段按工程进度支付等]三、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币__________元（大写：_______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整（除双方另有约定外）。
在工程基础完成后，支付工程价款的______%；在主体结构完成后，支付工程价款的______%；在工程竣工验收合格后，支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
全额垫资建房合同2篇
全额垫资建房合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设房屋，乙方愿意接受甲方委托，垫资完成建房工程。
为明确双方权益，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（具体建筑内容）4. 工程规模：____________________（建筑规模）二、合同金额及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
此造价包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 乙方全额垫资完成本工程，工程验收合格后，甲方须在______日内支付乙方全部工程款。
3. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款，如甲方未能按时支付，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
三、工程期限1. 本工程自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的额外费用。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家标准和合同约定完成工程施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。
五、甲方责任1. 甲方应提供符合施工要求的场地、图纸及相关资料。
2. 甲方应确保施工场地的水电供应。
3. 甲方应协助乙方处理施工过程中的相关问题。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
3. 乙方应对施工过程中的质量问题负责，并进行整改。
七、违约责任1. 如因甲方原因导致工程延期或未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
个人垫资建房合同范本
个人垫资建房合同范本甲方（垫资方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（建房方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方愿意为乙方垫资建房，乙方同意接受甲方垫资并按本合同约定的条件进行建房，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条垫资建房项目1.1 项目名称：_______________________1.2 项目地点：_______________________1.3 项目规模：_______________________1.4 项目用途：_______________________1.5 项目规划许可证编号：_____________第二条垫资金额及用途2.1 甲方同意垫资人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。
2.2 垫资用途：_______________________2.3 垫资方式：_______________________2.4 垫资期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三条垫资条件3.1 乙方应保证其建房行为符合国家及地方相关法律法规的规定。
3.2 乙方应提供合法有效的建房规划许可、施工许可等文件。
3.3 乙方应保证建房资金专款专用，不得挪作他用。
第四条垫资利息及还款4.1 垫资利息：按年利率_______%计算。
4.2 利息支付方式：按季度支付，每季度末支付。
4.3 还款方式：乙方应于垫资期限届满之日起______天内一次性偿还本金及利息。
垫资修建合同范本
垫资修建合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方垫资修建工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程造价：________________二、垫资范围及金额1. 乙方同意按照甲方的要求，对工程进行垫资修建。
2. 垫资金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3. 垫资范围包括但不限于：工程材料费、设备费、劳务费、管理费等。
三、垫资期限1. 乙方应在合同签订后_______日内，将垫资款项支付至甲方指定账户。
2. 甲方应在工程竣工后_______日内，将垫资款项返还乙方。
四、工程进度及质量1. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，确保工程质量和进度。
2. 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
五、工程变更1. 在工程修建过程中，如甲方要求对工程进行变更，甲乙双方应另行签订书面变更协议。
2. 工程变更所引起的费用增减，由甲乙双方根据实际情况协商确定。
六、违约责任1. 甲方未按约定时间返还垫资款项的，应按逾期天数的_______%，向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定时间支付垫资款项或未按工程进度计划完成工程的，应按逾期天数的_______%，向甲方支付违约金。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________。
个人垫资建房合同范本
个人垫资建房合同范本合同编号：____________签订日期：____________甲方（出资人）：____________身份证号：____________地址：____________联系电话：____________乙方（受托人）：____________身份证号：____________地址：____________联系电话：____________鉴于甲方愿意出资建设房屋，并委托乙方进行建设，双方为明确双方的权利义务，经充分协商，特订立本合同，共同遵守。
第一条建设内容1.1 建设项目：____________1.2 建设地点：____________1.3 建设规模：____________1.4 建设标准：____________第二条投资金额及支付方式2.1 甲方同意一次性向乙方支付投资金额为人民币____________元（大写：____________________________元整）。
2.2 甲方应在本合同签订后____________日内，将投资金额支付给乙方。
2.3 支付方式为____________（转账/现金/支票等）。
第三条建设期限3.1 乙方应在本合同签订后____________日内开始建设，并在____________日内完成建设。
3.2 如有特殊情况导致建设期限延误，乙方应及时通知甲方，并征得甲方同意。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求，确保房屋建设质量，达到____________等星级标准。
4.2 乙方应严格按照国家建设标准和规范进行建设。
第五条房屋交付及验收5.1 乙方应在建设完成后，将房屋交付给甲方。
5.2 甲方应组织相关人员对房屋进行验收，并在验收合格后支付乙方建设费用。
第六条权利义务6.1 甲方权利义务（1）按照本合同约定支付投资金额。
（2）按照约定时间进行房屋验收。
（3）按照约定支付乙方建设费用。
6.2 乙方权利义务（1）按照本合同约定进行房屋建设。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
垫资建房合同
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房，为建房，双方在完全自愿的基础上，经充分协商，达成一致协议：
一、鉴于甲方目前无资金建房，甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方，乙方承包垫资施工建五层半房屋；
二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算（包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等），房屋质量以一般私人房屋为标准；
三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房，用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理，所有耗资或节余均归乙方。
四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房（即乙方承建房屋）的一切合法手续。
并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系，协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用
电的方便事宜。
五、在乙方施工期间，只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工，导致中途终止施工，甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基，以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。
六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润（即按实际建筑面积乘2560元/平方米）；
七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款，则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务，乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费，乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。
八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后，若遇国家征收土地，所有征收补偿费全数归乙方所有，甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。
九、甲、乙双方在开始履行了本协议后，甲方如有除违反第五条外的违约，还须向乙方支付万元违约金；乙方如有违约，向甲方支付万元违约金。
十、以上协议一经签订双方不得反悔，关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。
甲方：乙方：
年月日。