建筑材料案例分析题
建筑材料案例分析题
建筑材料案例分析题在建筑领域，建筑材料的选择和使用至关重要，它们直接影响着建筑物的质量、安全性、耐久性以及成本等方面。
下面我们通过几个具体的案例来深入分析建筑材料在实际工程中的应用和可能出现的问题。
案例一：混凝土强度不足在一个住宅小区的建设项目中，部分楼房在施工过程中发现混凝土强度未达到设计要求。
经过调查，发现主要原因是施工单位在搅拌混凝土时，未能严格按照配合比进行配料，水泥用量不足，同时水灰比过大。
此外，混凝土的养护也存在问题，养护时间不足且养护环境不理想，导致混凝土强度发展受到影响。
这个案例给我们带来了以下启示：首先，施工单位必须严格按照设计要求和规范进行施工操作，确保混凝土的配合比准确无误。
在配料过程中，要使用精确的计量设备，并对原材料进行严格的质量检验。
其次，混凝土的养护是保证其强度发展的关键环节。
施工人员应根据不同的气候条件和混凝土类型，采取适当的养护措施，如覆盖保湿、浇水养护等，保证混凝土在规定的时间内保持适宜的温度和湿度。
案例二：防水材料失效某商业大楼在投入使用不久后，屋面出现了严重的渗漏问题。
经过检查，发现是所使用的防水材料质量不合格，且施工工艺不规范。
在施工过程中，防水层的搭接部位处理不当，存在缝隙，同时基层未清理干净，影响了防水材料与基层的粘结力。
这个案例提醒我们，在选择防水材料时，要确保其质量符合国家标准和工程要求。
不能仅仅考虑价格因素，而忽视了材料的性能。
同时，施工人员应具备专业的施工技能和经验，严格按照施工规范进行操作。
在施工前，要对基层进行认真的处理，确保基层平整、干净、干燥。
在防水层的施工过程中，要注意细节，保证搭接部位的密封性，避免出现渗漏隐患。
案例三：钢材质量问题在一座桥梁的建设中，发现部分钢材的力学性能不符合设计要求。
经过追溯，发现是钢材供应商提供了假冒伪劣的产品。
这不仅影响了工程的进度，还对桥梁的安全性构成了严重威胁。
这个案例反映了建筑材料市场监管的重要性。
建筑工程法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介甲公司是一家从事建筑工程施工的企业，乙公司是一家房地产开发企业。
2010年，甲公司通过投标获得了乙公司开发的某住宅小区的建筑工程施工项目。
双方签订了一份施工合同，约定甲公司负责该住宅小区的土建、安装、装饰装修等工程的施工，工期为2年。
合同中还约定，甲公司需在工程竣工验收合格后支付乙公司一定的工程款，并在工程竣工后一年内办理产权证。
在施工过程中，甲公司按照合同约定完成了施工任务，并于2012年完成了竣工验收。
然而，在办理产权证的过程中，甲公司发现乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致无法办理产权证。
甲公司多次与乙公司协商，要求乙公司承担相应的责任，但乙公司以各种理由推脱。
无奈之下，甲公司向法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任。
二、争议焦点1. 乙公司是否应当承担违约责任？2. 乙公司应当承担何种违约责任？三、案例分析1. 乙公司是否应当承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
因此，乙公司应当承担违约责任。
2. 乙公司应当承担何种违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担以下违约责任：（一）继续履行；（二）采取补救措施；（三）赔偿损失。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，给甲公司造成了经济损失。
因此，乙公司应当承担以下违约责任：（1）继续履行：乙公司应当尽快解决土地使用权证的问题，协助甲公司办理产权证。
（2）赔偿损失：乙公司应当赔偿甲公司因无法办理产权证而遭受的经济损失。
四、判决结果法院经审理认为，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
二建案例分析题及答案
二建案例分析题及答案一、案例分析题。
1. 建筑工程的施工过程中，常常会遇到哪些质量问题？请结合具体案例进行分析，并提出解决方案。
2. 在二级建造师考试中，常见的建筑工程管理问题有哪些？请以实际案例为基础，进行详细分析，并提出解决方案。
3. 请结合具体案例，分析在建筑工程施工中可能出现的安全隐患，并提出相应的预防措施。
4. 以具体案例为基础，分析在建筑工程设计中可能出现的问题，并提出改进建议。
5. 请以具体案例为例，分析在建筑工程质量监督中可能出现的问题，并提出解决方案。
二、案例分析答案。
建筑工程的施工过程中，常常会遇到各种质量问题。
例如，在某高层建筑的施工过程中，发现了混凝土浇筑时出现的裂缝现象。
经过调查分析，发现是由于施工人员在浇筑混凝土时未按照规范要求进行振捣，导致混凝土密实度不够，从而出现了裂缝。
为了解决这一问题，我们可以采取加强对施工人员的技术培训，加强对施工工艺的监督等措施，以确保施工质量。
在二级建造师考试中，常见的建筑工程管理问题包括施工进度延误、材料管理不善、人员管理不当等。
以某大型土建工程项目为例，由于施工单位未能合理安排施工进度，导致工程延期交付使用。
为了解决这一问题，我们可以加强对施工进度的监督，合理调配施工人员和设备，确保施工进度的顺利进行。
在建筑工程施工中可能出现的安全隐患包括高空作业安全、施工现场管理不善等。
以某桥梁工程为例，由于施工单位未能严格执行安全操作规程，导致施工人员在高空作业时发生了坠落事故。
为了解决这一问题，我们可以加强对施工现场的安全管理，配备必要的安全设施和器材，加强对施工人员的安全教育和培训。
在建筑工程设计中可能出现的问题包括设计方案不合理、设计图纸错误等。
以某住宅小区设计为例，由于设计单位未能充分考虑到地质条件和环境因素，导致部分建筑结构出现了设计不合理的情况。
为了解决这一问题，我们可以加强对设计单位的审查和监督，确保设计方案的科学合理性。
在建筑工程质量监督中可能出现的问题包括监督不力、监督手段不足等。
建筑法律知识案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）于2010年取得一块位于市中心的地块，用于建设一栋高档住宅小区。
经过一系列前期准备，开发商于2011年与某建筑集团有限公司（以下简称“建筑集团”）签订了《建设工程施工合同》，约定由建筑集团承建该住宅小区。
合同约定工期为24个月，合同总价为2亿元。
2012年5月，建筑集团正式开始施工。
在施工过程中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，工程进度严重滞后。
至2014年6月，工程进度仅完成了50%。
此时，开发商与建筑集团因工程款支付、工期延误等问题产生纠纷，双方协商未果。
开发商遂向某市仲裁委员会提起仲裁申请，要求解除合同，并要求建筑集团承担违约责任。
二、案例分析（一）争议焦点1. 开发商与建筑集团之间的《建设工程施工合同》是否有效？2. 建筑集团是否构成违约？3. 开发商是否可以解除合同？4. 若解除合同，双方应承担何种责任？（二）法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建设工程施工合同示范文本》（三）案例分析1. 《建设工程施工合同》的有效性根据《中华人民共和国合同法》第44条规定，依法成立的合同，自成立时生效。
本案中，开发商与建筑集团签订的《建设工程施工合同》符合法律规定，主体合格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同有效。
2. 建筑集团的违约行为根据《中华人民共和国建筑法》第57条规定，建筑施工企业应当依照合同约定，按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量和安全。
本案中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，构成违约。
3. 开发商解除合同的权利根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以解除合同。
本案中，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，已构成严重违约，开发商有权解除合同。
建筑质量问题案例分析
建筑质量问题案例分析标题：东海国际大厦建筑质量问题案例分析案例概述：东海国际大厦是一座位于中国某城市的高层综合办公楼，建筑面积达到20万平方米，总工期计划为3年。
然而，该项目在建设过程中出现了多个质量问题，给业主和使用者带来了重大安全隐患和经济损失。
事件一：混凝土结构质量问题（2008年）项目建设中，工程团队发现混凝土结构墙面存在裂缝和弯曲变形现象，严重超出了规划设计要求。
经过测量和分析，确定问题的主要原因是施工过程中对混凝土浇筑质量监控不到位。
该问题导致部分外墙的承重能力下降，存在安全隐患。
事件二：电梯安全问题（2009年）在建设过程中，有多个电梯出现频繁故障和运行不稳定的情况。
经过调查发现，电梯制造商在安装和调试过程中存在违规操作，导致电梯质量低下。
一些电梯甚至出现了意外停止和坠落的情况，造成一些工人和工程师受伤。
事件三：外墙隔热问题（2010年）东海国际大厦外墙应用了一种新型复合材料进行隔热处理，然而，不久后业主和使用者开始投诉，在炎热的夏季，大厦内部温度明显偏高，严重影响了工作环境。
经过技术检测，发现该复合材料对热量隔离效果远低于预期，无法满足设计要求。
律师点评：东海国际大厦的建筑质量问题严重影响了业主和使用者的权益，给他们带来了安全隐患和经济损失。
根据《建筑法》等相关法律法规，建筑工程的设计、施工、监督和使用必须符合国家强制性标准及行业规范，承建商应负有合理审查设计方案和施工方案的义务。
对于存在的质量问题，业主和使用者有权向法院起诉，要求维护自身合法权益。
建议业主和使用者保留相关证据，包括工程合同、施工图纸、技术验收报告等，以证明承建商在建设过程中存在失职行为。
可以委托律师提起民事诉讼，要求承建商承担违约责任，返还已支付的工程款，并赔偿因质量问题所导致的经济损失和精神损害赔偿。
此外，如果涉及电梯安全问题，可以向工商部门投诉制造商，并要求撤回其相关资质。
对于承建商，应严格按照合同约定和行业标准履行建设责任，确保工程质量安全，并主动采取补救措施消除质量问题。
2020年二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案
XX二级建造师考试《建筑工程》案例分析题练习及答案案例分析题(一)背景资料：某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。
采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了检测预警值。
施工过程中，发生了如下事件：事件一：项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌，并设置了存在风险的重要位置，监理工程师在巡查施工现场时，发现仅设置了警告类标志，要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。
挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。
事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。
事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。
问题：1.事件一中，除了警告标志外，施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?2.分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。
针对该事件中的桩顶位移问题，还可以采取哪些应急措施?3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?4.事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?参考答案：禁止、指令、提示。
(1)事件二中错误之处有：①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。
正确做法为：防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。
②在“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。
（建筑工程）案例分析-超经典
（建筑⼯程）案例分析-超经典案例1A4210331.背景图1A421033-1是某项⽬的钢筋混泥⼟⼯程施⼯⽹络计划。
其中，⼯作A、B、D是⽀模⼯程；C、E、G是钢筋⼯程；F、H、I 是浇筑混泥⼟⼯程。
箭线之下是持续时间（周），箭线之上是预算费⽤，并列⼊了表1A421033中。
计划⼯期12周。
⼯程进⾏到第9周时，D⼯作完成了2周，E⼯作完成了1周，F⼯作已经完成，H⼯作尚未开始。
2.问题（1）请绘制本例的实际进度前锋线。
（2）第9周结束时累计完成造价多少？按挣值法计算其进度偏差是多少？（3）如果后续⼯作按计划进⾏，试分析上述实际进度情况对计划⼯期产⽣了什么影响？（4）重新绘制第9周⾄完⼯的时标⽹络计划。
隐藏分析与答案（1）绘制第9周的实际进度前锋线根据第9周的进度检查情况，绘制的实际进度前锋线见图1A421033-2，现对绘制情况进⾏说明如下：为绘制实际进度前锋线，⾸先将图1A421033-1般到了时标表上；确定第9周为检查点；由于D⼯作只完成了2周，故在该箭线上（共3周）的2/3处（第8周末）打点；由于E ⼯作（2周）完成了1周，故在1/2处打点；由于F⼯作已经完成，⽽H⼯作尚未开始，故在H⼯作的起点打点；⾃上⽽下把检查点和打点连起来，便形成了图1A421033-2的实际进度前锋线。
（2）根据第9周检查结果和表1A421033中所列数字，计算已完成⼯程预算造价是：A+B+2/3D+1/2E+C+F=12+10+2/3×12+1/2×22+25+9=75万元到第9周应完成的预算造价可从图1A421033-2中分析，应完成A、B、D、E、C、F、H,故：A+B+D+E+C+F+H=12+10+12+22+25+9+8=98万元根据据值法计算公式，进度偏差为：SV=BCWP-BCWS=75-98=-23万元，即进度延误23万元。
进度绩效指数为：SPI=BCWP/BCWS=75/98=0.765=76.5%,即完成计划的76.5%。
建筑案例分析题目整理含答案
P9 习题1拟建某工业建设项目，各项费用估计如下：（1）主要生产项目4410万元（其中：建筑工程费2550万元，设备购置费1750万元，安装工程费110万元）（2）辅助生产项目3600万元（其中：建筑工程费1800万元，设备购置费1500万元，安装工程费300万元）（3）公用工程2000万元（其中：建筑工程费1200万元，设备购置费600万元，安装工程费200万元）（4）环境保护工程600万元（其中：建筑工程费300万元，设备购置费200万元，安装工程费100万元）（5）总图运输工程300万元（其中：建筑工程费200万元，设备购置费100万元）（6）服务性工程150万元（7）生活福利工程200万元（8）厂外工程100万元（9）工程建设其他费380万元（10）基本预备费为工程费用与其他工程费用合计的10%（11）建设期内年均投资价格上涨率估计6%（12）建设期为2年，每年建设投资相等，贷款利率11%（每半年计息一次）问题：(1)将以上的数据填入投资估算表。
(2)列式计算基本预备费、涨价预备费、投资方向调节税、实际年贷款利率和建设期贷款利息。
(3)完成建设项目投资估算表。
注：除贷款利率取两位小数外，其余均取整数计算。
答案：（1）（2）预备费：基本预备费=11740*10%=1174万元涨价预备费=（11740+1174）/2*（（1+6%）^1-1）+(11740+1174)/2*((1+6%)^2-1)=1186万元预备费=1174+1186=2360万元固定资产投资方向调节税=0年实际贷款利率i=（1+r/m）^m-1=（1+11%/2）^2-1=11.30% 建设期贷款利息：第一年贷款利息=（11740+2360）*0.5*0.5*11.30%=398万元第二年贷款利息=（7050+398+7050*0.5）*11.30%=1240万元建设期贷款利息=398+1240=1638万元（3）见1）中表格工程费用占固定资产的比例=11360/（11360+380+2360）=11360/14100=80.57%工程建设其他费占固定资产的比例=380/14100=2.70%预备费占固定资产的比例=2360/14100=16.73%P11 习题3背景资料：1、某拟建工业项目年生产能力为500万吨。
建筑材料质量投诉处理与案例分析考核试卷
（答案：__________）
3.请结合实际案例，分析建筑材料质量投诉处理中，第三方检测机构的作用和重要性。
（答案：__________）
4.针对建筑材料质量投诉，从预防措施和投诉处理流程两个方面，提出您的建议，以减少质量投诉的发生和提高投诉处理的效率。
5.购买合同、产品合格证、检测报告、现场照片
6.国家规定、行业标准
7.客观、公正
8.产品合格证、检测报告
9.仲裁、诉讼
10.《消费者权益保护法》
四、判断题
1. ×
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. √
7. √
8. √
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.现场勘查应记录现场情况，包括材料品牌、规格、使用情况等，关注是否有明显的质量问题、使用不当或施工错误等。
A.门窗密封不严
B.水电线路安装不规范
C.楼板厚度不足
D.室内空气质量差
请在此填写答案：__________
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.建筑材料质量投诉可能涉及以下哪些方面？（）
A.D.施工问题
9.建筑材料质量投诉通常不会涉及到建筑设计的合理性。（）
10.建筑材料质量投诉处理中，所有的问题都能通过协商来解决。（）
请在此填写答案：__________
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请简述在处理建筑材料质量投诉时，应该如何进行现场勘查，并列举现场勘查中需要关注的主要问题。
一级建造师《建筑实务》案例分析题精选40例
一级建造师《建筑实务》案例分析题精选40 例案例一背景资料某住宅楼是一幢 6 层带 1 层地下室的砖混结构住宅，总建筑面积 3200m2。
在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿，10 名施工人员与 4 辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成 2 人死亡、3 人重伤的事故。
从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板及支架采用300mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm×55mm定型钢模，分三段支承在平放的50mm×100mm方木龙骨上，龙骨下为间距 800mm 均匀支撑的 4 根直径 100mm 原木立杆，这 4 根原木立杆顺向支承在作为第 6 层楼面的 3 块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝灌缝混凝土浇筑仅 4d。
其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。
施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，监理方也未提出对模板支撑方案及计算进行审查，便允许施工单位进行施工。
出事故时监理人员未在场。
问题1.请简要分析故事发生的原因?2.监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么?3.针对类似模板工程通常采取什么样的质量安全措施?参考答案1.事故直接原因是施工单位违反施工程序，未对模板支撑系统进行分析计算，盲目施工，并由此造成第6 层楼面 3 块预应力空心板超载破坏，从而顺次荷载累加冲击造成第 6 层楼面贯穿事故。
从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平，安全意识不到位、监理单位监督检查不到位、措施不力(5 分)。
2.监理公司接受业主单位委托应对该项目的工程质量安全负责，施工过程中，监理方未对关键的模板支撑系统进行审查，浇注过程中无旁站，严重失职，没有防止事故发生。
故因承担相应民事、刑事责任。
3.类似模板工程质量与安全的预控措施有：(1)绘制关键性的轴线控制图，复查轴线标高，垂直度以经纬仪检查控制。
建筑工程(一建)-案例分析题_1
建筑工程(一建)-案例分析题1、某办公楼工程，建筑面积82000mm，地下2层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。
地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。
基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。
基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。
主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：事件一：基坑支护工程专业施工单位提出基坑支护降水采用”排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。
在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温养护．养护持续7d。
养护至72h 时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
本工程基坑工程属于几级基坑？并写出该安全等级基坑的判定标准。
2、某办公楼工程，建筑面积82000mm，地下2层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。
地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。
基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。
基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。
主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：事件一：基坑支护工程专业施工单位提出基坑支护降水采用”排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。
在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温养护．养护持续7d。
施工案例分析
1、某建筑工程，建筑面积2382㎡，地上10层，地下2层(地下水位一2.0m)。
采用筏板基础，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30。
主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m x 9m，局部柱距为6m)，梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。
抗震设防烈度7度。
梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。
各层柱混凝土强度等级为C30。
该工程室内地面采用木地板。
事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的焊接接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。
在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
事件二：底板混凝土浇筑中，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续l0d。
问题：1．该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。
模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？2．事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现焊接接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？3．事件二中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。
参考答案：1．该工程梁模板的起拱高度是正确的。
理由：对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。
对于跨度为9 m的梁模板的起拱高度应为9~27mm；对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~l8mm。
模板拆除时，混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%2．事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥，接头位置应放在受力较小处。
如不可避免，宜采用机械连接，且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
本工程挤压接头的现场检验验收的不妥之处是以同一层每600个为一验收批。
正确做法：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。
工程施工案例分析题(3篇)
第1篇一、案例分析背景某住宅小区工程项目位于我国某城市，总建筑面积约20万平方米，包含住宅楼、商业楼、地下车库等配套设施。
该项目由某房地产开发公司投资，某建筑集团有限公司承建。
施工过程中，由于管理不善、设计变更等原因，导致工程进度滞后、质量不达标、安全事故频发等问题。
以下是该项目施工过程中发生的几个典型案例。
二、案例分析1. 工程进度滞后（1）原因分析：在施工过程中，由于施工单位对施工组织设计执行不到位，施工人员素质参差不齐，以及设计变更频繁等原因，导致工程进度滞后。
（2）案例分析：针对该问题，施工单位应加强施工组织管理，优化施工方案，提高施工人员素质，严格控制设计变更，确保工程进度。
2. 质量不达标（1）原因分析：在施工过程中，由于施工单位对原材料质量把关不严、施工工艺不规范、验收制度不完善等原因，导致工程质量不达标。
（2）案例分析：针对该问题，施工单位应加强对原材料的质量控制，严格执行施工工艺，完善验收制度，确保工程质量。
3. 安全事故频发（1）原因分析：在施工过程中，由于施工现场安全管理不到位、安全教育培训不足、安全防护措施不完善等原因，导致安全事故频发。
（2）案例分析：针对该问题，施工单位应加强施工现场安全管理，定期开展安全教育培训，完善安全防护措施，确保施工安全。
三、案例分析总结1. 加强施工组织管理，优化施工方案，提高施工人员素质，严格控制设计变更，确保工程进度。
2. 加强原材料质量控制，严格执行施工工艺，完善验收制度，确保工程质量。
3. 加强施工现场安全管理，定期开展安全教育培训，完善安全防护措施，确保施工安全。
4. 建立健全工程管理制度，明确各部门职责，加强沟通协调，提高工程管理水平。
5. 强化项目负责人责任，对工程进度、质量、安全等方面进行全面监督，确保工程顺利进行。
四、案例分析启示通过本案例的分析，我们可以得出以下启示：1. 施工单位应重视工程进度、质量和安全问题，建立健全管理制度，提高工程管理水平。
工程施工案例分析题
工程施工案例分析：某大型购物中心施工质量问题及改进措施一、工程背景某大型购物中心位于我国某市中心区域，占地面积约为5万平方米，总建筑面积约为15万平方米。
该项目主要包括地上三层购物商场、地下一层停车场及配套设施。
工程于2018年正式开工，2020年竣工交付使用。
施工过程中，由于多种原因，工程质量出现了一些问题，给建设单位带来了较大的经济损失和声誉损害。
本文将对该工程施工质量问题进行案例分析，并提出相应的改进措施。
二、施工质量问题及原因分析1. 问题一：地基沉降不均匀在购物中心投入使用后，发现部分建筑物存在地基沉降不均匀的问题，导致楼层局部出现倾斜。
经调查分析，原因是施工过程中对地基处理不当，对地质条件认识不足，导致地基承载力不满足要求。
2. 问题二：混凝土结构裂缝购物中心的混凝土结构出现裂缝，影响美观和结构安全。
原因包括：混凝土原材料质量不稳定，施工过程中养护不到位，施工工艺不合理等。
3. 问题三：防水层施工质量问题购物中心地下停车场部分区域出现渗水现象，原因是防水层施工质量存在问题，如防水材料不合格、施工操作不规范等。
4. 问题四：电气线路安全隐患在购物中心投入使用后，发现部分电气线路存在安全隐患，如线缆敷设不符合规范、保护措施不到位等。
三、改进措施1. 加强地质勘察和地基处理在施工前，应充分调查地质条件，根据地质报告制定合理的地基处理方案。
根据地基实际情况，采取相应的加固措施，如桩基、地基换填等，确保地基承载力满足工程要求。
2. 严格控制混凝土质量及施工工艺严格把控混凝土原材料质量，加强对混凝土拌合、浇筑、养护等环节的控制。
针对混凝土裂缝问题，可采取预应力加固、粘贴碳纤维布等方法进行处理。
3. 提高防水层施工质量选用合格防水材料，加强防水层施工过程中的质量控制，确保施工操作符合规范。
施工完成后，进行严格的防水效果检测，发现问题及时处理。
4. 加强电气线路施工安全管理加强对电气线路施工过程中的安全监管，确保线缆敷设、接头处理、保护措施等符合规范要求。
建筑工程案例分析
目录【案例分析题一】 (2)【案例分析题二】 (5)【案例分析题三】 (7)【案例分析题四】 (9)【案例分析题五】 (12)【案例分析题六】 (13)【案例分析题七】 (15)【案例分析题八】 (18)【案例分析题九】 (21)【案例分析题十】 (23)【案例分析题十一】 (26)【案例分析题十二】 (29)【案例分析题十三】 (32)【案例分析题十四】 (33)【案例分析题十五】 (36)【案例分析题十六】 (38)【案例分析题十七】 (40)【案例分析题十八】 (43)【案例分析题十九】 (45)【案例分析题二十】 (47)【案例分析题二十一】 (50)【案例分析题二十二】 (52)【案例分析题二十三】 (54)【案例分析题二十四】 (56)【案例分析题二十五】 (58)【案例分析题二十六】 (61)【案例分析题二十七】 (63)【案例分析题二十八】 (65)【案例分析题二十九】 (68)【案例分析题三十】 (72)【案例分析题三十一】 (76)【案例分析题三十二】 (79)【案例分析题三十三】 (83)【案例分析题三十四】 (87)【案例分析题三十五】 (91)【案例分析题三十六】 (94)【案例分析题三十七】 (99)【案例分析题三十八】 (101)【案例分析题一】某建筑工程建筑面积205000m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下3层，地上12层，基础埋深12.4m，该项工程位于繁华市区，施工场地狭小。
工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。
施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350 m2软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。
工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。
事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。
建筑实务案例分析题及答案
案例分析题案例一背景资料某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。
如下图：在施工过程中发生了以一事件：事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。
事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。
事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。
问题：1．指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。
2．指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。
3．水晶灯安装是否正确？说明理由。
4．竣工验收是否妥当？说明理由。
答案：1．用标号法找关键线路，计算工期。
如下图所示。
则计划关键线路为：B－C―F－G；计划工期为17天。
2．用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。
则实际关键线路为：B－E―H；实际工期为19天。
3．不正确。
因为根据装饰装修工程施工技术要求，重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。
4．不妥当。
因为竣工验收应分为三个阶段：(1)竣工验收的准备：施工单位自查合格。
(2)初步验收（预验收）：施工单位在自检合格的基础上，填写工程竣工报验单，并将全部资料报送监理单位，申请竣工验收。
经监理单位检查验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。
(3)正式验收：竣工验收由建设单位组织，验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成。
案例二背景资料某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m，顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。
建筑工程质量案例分析：施工材料问题
建筑工程质量案例分析：施工材料问题标题：建筑工程质量案例分析：施工材料问题案例：时间：2008年3月背景：某A公司是一家知名的建筑公司，负责承建一座位于某市中心的高级住宅小区。
该项目的工期为2年，合同金额为2亿人民币。
在该项目的施工过程中，A公司存在使用劣质施工材料的问题，导致工程质量不达标。
事件经过：1. 2008年3月初，A公司与材料供应商B公司签订了一个工程材料供应合同。
合同约定B公司将按照A公司的需求和质量标准提供所有施工所需的材料。
2. 2008年5月，A公司开始使用由B公司供应的水泥和钢筋进行地基工程施工。
然而，由于B公司的水泥质量达不到国家标准，使得地基施工后的结构不稳定，造成地面沉降的风险。
3. 2009年1月，发现了部分楼栋存在墙体开裂和外墙渗水的问题。
经过调查，原因是B公司提供的砖块质量不合格，耐磨性和抗渗能力差，导致墙体结构不牢固。
4. 2009年6月，A公司委托第三方检测机构对施工现场进行了质量检测。
检测结果显示，B公司供应的部分钢筋不符合强度要求，存在质量隐患，可能导致建筑结构失稳。
5. 2010年1月，A公司决定暂停工程并终止与B公司的供应合同。
他们找到一家信誉良好的供应商C公司，并重新采购了合格的施工材料，进行了整体的质量整改。
律师的点评：该案例涉及到施工材料质量问题，导致工程质量不达标的情况。
根据相关法律法规，建筑施工必须符合国家标准和建筑技术规范，施工材料也必须符合相关要求。
对于A公司来说，他们作为建筑总承包商，对施工材料的选择和质量控制负有监督责任。
在本案例中，A公司选择了B公司作为施工材料供应商，但B公司供应的材料质量不合格，导致项目质量出现了严重问题。
对于A公司来说，在选取供应商时应该更加慎重，并在签订合同前对供应商的信誉和产品质量进行充分调查，以确保材料的质量符合标准。
此外，A公司在发现材料问题后没有及时采取措施或进行质量检测，导致问题逐渐恶化，造成更大的经济损失以及安全隐患。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例
1 某立窑水泥厂生产的普通水泥游离 CaO 含量较高，加水拌合
后，初凝时间仅为40min ，本属于废品，但放置一个月后，凝结 时间有恢复正常，而强度下降，请分析原因。
答：⑴改立窑水泥厂普通硅酸盐水泥中 CaO 含量较高，该CaO 相当部分的煅烧温度较低，加水拌合后，水与 CaO 迅速反应后 生成氢氧化钙，并放出水化热，使浆体温度升高，加速了其它熟 料矿物的水化速度， 从而产生了较多的水化产物， 形成了凝聚— 结晶网结构，所以短时间凝结。
⑵水泥放置一段时间后吸收了空气中的水汽， 大部分的氧化钙生 成氢氧化钙或进一步与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙， 故此 时加水拌合后，不会再出现原来的泥浆体，温度升高，水化速度 过快，凝结时间过短的现象。
但其他水泥熟料矿物也会和空气中 的水汽反应，部分产生结块，接团，使强度下降。
2 某大体积的混凝土工程， 浇筑两周后拆模， 发现挡墙有多道贯 穿型的纵向裂缝， 该工程使用的某立窑水泥生产的 42.5II 型砖硅 酸盐水泥，其熟料组成
C3S
61 %
14 分析其原因。
答：由于该工程使用的水泥 化热高，且在浇筑混凝土中，混凝土的整体温度高，以后混凝土 温度随环境温度下降， 混凝土产生冷缩， 造成混凝土贯穿纵向裂 缝。
C2S C3A C4AF % 14 % 11 %
C3A 和C3S 含量高，导致该水泥的水
3 某混凝土搅拌站原混凝土配方均可产出性能良好的泵送混凝土，后因供应问题进了一批针片状多的碎石，当班技术人员未引起重视仍按原配方配置混凝土，后发觉混凝土塌落度明显下降，难以泵送，临时现场加水泵送，对此过程进行分析。
答：混凝土塌落度下降的原因是针片状碎石的增多，比表面积增大，在其他材料及配方不变的条件下，其塌落度必然下降。
当塌落度下降至难以泵送时，简单的现场加水虽可解泵送问题，但对混凝土的强度及耐久性都有不利影响，且会引起泌水现象。
4 某市五年前以水泥混凝土现场浇筑了过道屋面，该工程竣工后不久发现有不规则的小裂缝，经过一年多，其增大渗漏，此后该混凝土部分已剥落并露出整齐的石子和锈蚀的钢筋，为什么改混凝土寿命如此之短？答：改混凝土的配制问题，从剥落的混凝土了可见，改混凝土所用的石子粒径均级配不合理。
当时为现场施工搅拌，水泥及水的用量均比较高完工后出现较多的干缩裂缝，此外混凝土上未加防水层，在日晒雨淋作用下，裂缝扩展，有利于水的渗入，而水的渗入致使钢筋生锈，其生锈产生膨胀，又进一步扩展裂缝，破坏混凝土，这样就形成了恶性循环，所以其寿命短。
5 某住宅使用石灰厂处理的下角石灰做粉刷，数月后粉刷层多处向外拱起，还看见一些裂缝，请分析原因。
答：石灰厂处理的下脚料中含有过烧的氧化钙和氧化镁，其水化速度慢于正常的石灰，这些过烧的氧化钙和氧化镁在已经水化硬化的石灰砂浆中缓慢水化，体积
膨胀，就会导致砂浆拱起和开裂。
6 某工地急需配制石灰砂浆，因生石灰价格便宜适用，并马上加水配制使用，数日后出现众多凸出的膨胀性裂缝，分析原因。
答：改该石灰的陈伏时间不够，数日后部分过火石灰在已硬化的石灰砂浆中熟化，体积膨胀以致产生膨胀性裂纹，因工期紧，若无现成合格的石灰膏，可选用消石灰粉，消石灰粉在磨细过程中，吧过火石灰磨成细粉，易于克服过火石灰在熟化时造成体积安定性不良的危害。
7 石膏粉拌水为一桶石膏浆，用以在光滑的天花板上直接黏贴，石膏饰条前后半个小时完工，几天后，最后黏贴的两条石膏饰条突然坠落，请分析原因，如何解决。
答：①建筑石膏拌水后一般于数分钟至半个小时左右凝结，后来黏贴石膏饰条的石膏浆已初凝，粘结性能差，可掺入缓凝剂，延长凝结时间，或者分多次陪配制石膏浆，即配即用。
②在光滑的天花板上直接贴石膏条，以利粘贴。
或者在粘结的石膏中掺入部分粘结性强的粘结剂。
8 某车间采用受潮水泥，且采用人工搅拌配制混凝土，无严格配合比，采用预制空心板及12 cm跨现浇钢筋混凝土，现场用存放于潮湿地方的水泥，堆放 3 个月，拆模后，仅 2 天房屋全部倒塌，现场测定平均抗压强度仅为5MPa 左右，此外，还存在振捣不实，配筋不足等问题，请从原料上分析如何防止此类事故。
答：施工现场入库水泥应按品种，标号，出厂日期分别堆放，并建立标志，先到先用，防止混乱，防止水泥受潮，如水泥不慎受潮，可分情况处理使用。
⑴有粉块，可用手捏成粉末，尚无硬块，压碎粉块，通过实验，按实际强度使用。
⑵部分水泥结成硬块，可筛去硬块，压碎粉块，通过实验，按实际强度使用，可用于不重要的，受力小的部分，也可用于砌筑砂浆。
⑶大部分水泥结成硬块，粉碎，磨细，不能作为水泥使用，但仍用作水泥混合或混凝土掺合料。
9 某一砖混结构房屋，在结构完工进行屋面施工时，屋面局部倒塌，审查设计方面为发现任何问题，对施工方面审查时发现，所有设计的C20混凝土其强度仅为C7.5左右，在断口处可清楚看出砂石未洗净，集料中混有鸽蛋大小的粘土结块和树叶等杂志，请分析原因。
答：集料的杂质对混凝土强度有重大影响，必须严格控制杂志含
量，对叶等杂质固然会影响混凝土的强度，而泥粘附在集料的表
面，妨碍水泥石与集料的粘结，降低混凝土强度，还会增加拌合水量，加大混凝土的干缩，降低抗渗性和抗冻性，泥块对混凝土性质的影响严重。