《建设工程委托监理合同》
建筑工程委托监理合同规定
建筑工程委托监理合同规定一、总则1.1 本合同是委托人与监理人签订的,关于委托监理人在合同约定的范围内,对建筑工程施工过程进行全面监督管理的合同。
1.2 本合同的签订,遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
二、合同主体2.1 委托人:具有工程建设项目的主体资格,承担工程项目的投资、组织、实施和验收等责任。
2.2 监理人:具有工程监理资质的法人或其他组织,承担对工程项目施工过程的全面监督管理。
三、监理范围和内容3.1 监理范围:包括但不限于建筑工程的设计、施工、验收等各个阶段。
3.2 监理内容:包括但不限于施工质量、施工安全、进度控制、投资控制、材料和设备质量等。
四、监理人员的配备和职责4.1 监理人应根据工程规模、复杂程度和监理工作需要,配备相应的监理人员。
4.2 监理人员应具备相应的专业知识和经验,能熟练运用相关法律法规、技术标准和监理方法。
4.3 监理人员应按照监理合同的约定,认真履行监理职责,公正维护各方合法权益。
五、监理费用5.1 委托人应按照合同约定,向监理人支付监理费用。
5.2 监理费用的支付方式、支付时间和支付金额,由双方在合同中约定。
六、合同的履行和监督6.1 监理人应按照合同约定,全面履行监理职责,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
6.2 委托人应按照合同约定,提供监理工作所需的条件和支持。
6.3 双方应定期召开监理例会,协调解决监理过程中出现的问题。
七、合同的变更和解除7.1 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并书面确认。
7.2 合同的变更和解除,不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。
八、违约责任8.1 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
8.2 监理人未按照合同约定履行监理职责的,委托人有权要求监理人改正,或解除合同,并有权要求赔偿损失。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
《建设工程委托监理合同(示范文本)》
关于印发《建设工程委托监理合同(示范文本)》的通知建设部国家工商行政管理局文件建建[2000]44各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,各计划单列市建委、工商行政管理局,国务院有关部门,新疆生产建设代兵团,解放军总后营房部,中央管理的有关总公司:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》,我们对1995年建设部、国家工商行政管理局联合颁布的《工程建设监理合同》示范文本(GF-95-0202)进行了修订。
现将修订后的《建设工程托监理合同(示范文本)》(GF-2000-0202)印发给你们,请做好推广使用工作。
原《工程建设监理合同》示范文本同时废止。
附件:《建设工程委托监理合同《示范文本》》(GF-2000-0202)附件:GF-2000-0202建设工程委托监理合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定二000年二月第一部分建设工程委托监理合同委托人______________与监理人_________________经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自_______年______月________日开始实施,至_________年_______月______日完成。
本合同一式______份,具有同等法律效力,双方各执______份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:年月日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人实施监理的工程。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
建设工程委托监理合同3篇
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
有关建设工程委托监理合同6篇
有关建设工程委托监理合同6篇篇1甲方(建设单位):________________乙方(监理单位):________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方的建设工程委托给乙方进行监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________工程总投资额:________________监理范围:________________(包括但不仅限于施工阶段的进度、质量、安全等方面的监督管理)二、监理工作内容及要求乙方应按照甲方的要求,履行以下监理职责:1. 进度监理:监督施工进度计划执行情况,确保工程按期完成;2. 质量监理:对施工质量进行检查和监督,确保工程质量符合相关标准;3. 安全监理:监督施工现场的安全管理,预防安全事故的发生;4. 合同管理:协助甲方管理工程承包合同,处理合同变更和索赔事宜;5. 信息管理:负责整理工程进度、质量、安全等方面的资料,建立工程档案;6. 其他与工程相关的监理工作。
三、监理工作期限监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
若工程延期,双方可另行协商延长监理工作期限。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额根据工程规模、复杂程度、监理工作量等因素确定;2. 支付方式:甲方应按照合同约定及时足额支付监理费用。
支付时间和方式双方可另行约定。
五、保密条款甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任;2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任;3. 若因乙方原因导致工程出现重大损失,乙方应承担相应的法律责任。
工程建设监理委托合同书7篇
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
第五章:建设工程委托监理合同
合同履行过程中,由于当事人一方的过错, 造成合同不能履行或不能完全履行,由有过错的 一方承担违约责任;如属双方的过错,根据实际 情况由双方分别承担各自应负的违约责任。 用“监理人责任”和“委托人责任”条款进 行约束。
(1)监理人责任:
监理人的责任期即委托监理合同有效期; 监理人在责任期内,应当履行约定的义务; 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工 (交图、交货)实现不承担责任; 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人 应补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出; 监理人一般不承担承包人施工中出现的人身安全责 任。
监理人向委托人办完竣工验收或工程移交手续,承包 人委托人签订保修合同,监理人收到酬金; 提前42天通知对方变更或解除合同的,同时赔偿对方损 提前42天通知对方变更或解除合同的,同时赔偿对方损 失 变更或解除合同要采取书面形式,否则合同仍有效;
委托人认为监理人员不称职向其发出通知,21天内 委托人认为监理人员不称职向其发出通知,21天内 未收到答复,自第一个通知发出35天为限,否则合同终止; 未收到答复,自第一个通知发出35天为限,否则合同终止; 监理人在应获酬金之日起30天未收到支付单据,委托 监理人在应获酬金之日起30天未收到支付单据,委托 人未作解释,或暂停监理业务权限已超过半年时,监理人 可发出终止合同的通知。
(3)监理机构:
监理人派驻工程现场实施监理业务的组织;
(4)总监理工程师:
经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本 合同的全权负责人。
(5)合同责任期:
即合同的有效期,在责任期内监理人应当履行合 同中约定的义务。终止日期并不代表监理合同终止, 用于确定正常监理工作的酬金。
2、双方的权利和义务 (1)委托人的权利:
建设工程委托监理合同空白
建设工程委托监理合同空白一、合同目的本委托监理合同(以下简称“合同”)由委托方(即甲方)与受托方(即乙方)在平等自愿的基础上,经协商一致,就委托方的建设工程项目进行监理服务而订立。
本合同旨在明确双方的权益和责任,确保建设工程的质量、安全、合规和进度符合相关法律法规和约定。
二、委托方信息甲方名称:法定代表人/委托人:联系地址:联系电话:电子邮件:三、受托方信息乙方名称:法定代表人/委托人:联系地址:联系电话:电子邮件:四、工程项目信息工程项目名称:工程项目地点:工程项目概况:五、监理服务内容1. 监理范围:乙方将对委托方的工程项目进行全过程监理服务,包括但不限于设计文件审查、施工过程监理、工程质量检验等,并保证按照相关法律法规执行监理职责。
2. 监理义务:乙方应根据委托方的要求,认真履行监理义务,确保工程项目的合规、安全、质量和进度,并及时向委托方提供工程进度报告、质量检验报告以及其他相关监理资料。
3. 监理期限:本监理合同自双方签署后生效,监理期限为工程建设周期的合理时限,在不违反相关法律法规的前提下,可根据实际工程进展进行适当调整。
六、委托方权利与义务1. 委托方应按合同约定支付监理费用,并在约定时间内支付,以确保乙方能够正常开展监理工作。
2. 委托方有权要求乙方对工程质量、工程进度等进行监理,并及时向乙方提供工程项目的必要资料和信息,以便乙方能够履行监理职责。
3. 委托方应保证提供给乙方的工程项目资料真实、准确,如有虚假陈述导致监理工作无法正常进行,委托方应承担相应的法律责任。
七、受托方权利与义务1. 乙方有权根据委托方的要求进行施工现场监理,对工程质量和施工进度进行监控,并及时向委托方提供监理报告和建议。
2. 乙方应保证所提供的监理服务符合相关法律法规的要求,保障委托方的利益,确保工程项目的质量和安全。
3. 乙方应按合同约定的时间和要求提供监理资料和监理报告,确保委托方及时了解工程项目的进展情况。
建设工程委托监理合同完整版(gf-2000-0202)
GF-2000-0202建设工程委托监理合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定工程建设监理合同组成一、合同书二、标准条件三、专用条件建设工程委托监理合同委托人与监理人经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:年月日标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关部事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由 4 于委托人或承包人原因,使监理工程受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
建设工程委托监理合同(示范文本GF-2000-0202)范本
建设工程委托监理合同(示范文本GF-2000-0202)范本第一部分:建设工程委托监理合同本合同由委托人和监理人签订。
委托人委托监理人监理的工程包括工程名称、地点、规模和总投资等信息。
本合同中的有关词语含义与《标准条件》中的定义相同。
本合同由监理投标书或中标通知书、本合同标准条件、本合同专用条件和补充与修正文件组成。
监理人承诺按照本合同规定承担监理业务,委托人承诺按照本合同注明的期限、方式和币种支付报酬。
本合同有效期从开始实施的日期到完成日期。
本合同一式多份,双方各执一份。
第二部分:标准条件本部分包括词语定义、适用范围和法规。
定义包括监理、委托人、监理人、工程、合同价款等。
适用范围包括本合同的适用对象、监理内容、监理报告等。
法规包括建设工程监理条例、建设工程质量管理条例等。
本部分的目的是为了明确各方的权利和义务,保障工程质量和安全,确保合同的履行。
双方应当遵守本合同的规定,如有争议应当协商解决。
如协商不成,可以向有关部门申请仲裁或诉讼解决争议。
第一条规定了本合同中所使用的名词和用语的含义,包括工程、委托人、监理人、监理机构、总监理工程师、承包人、工程监理的正常工作、工程监理的附加工作、工程监理的额外工作、日和月。
第二条规定了本合同适用的法律范围,包括国家法律、行政法规、专用条件、部门规章、地方法规和地方规章。
第三条规定了本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明,如专用条件约定使用两种以上语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
第四条规定了监理人的义务,包括派出监理机构和人员,报送总监理工程师及其监理机构主要成员名单和监理规划,完成监理工程范围内的监理业务,并定期向委托人报告监理工作。
第五条规定了监理人在履行本合同的义务期间应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合理权益。
第六条规定了监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,并在监理工作完成或中止时将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
建设工程委托监理合同(一)5篇
建设工程委托监理合同(一)5篇篇1甲方(业主):________________乙方(监理单位):_______________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:一、合同目的及监理范围乙方接受甲方委托,为甲方的建设项目提供监理服务。
本合同规定的监理范围包括:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、工程造价监督及其他甲方要求的服务内容。
二、监理期限及进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细的监理计划和进度安排,确保工程按期完成。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。
具体费用明细和计算方式详见附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间支付监理费用,乙方在收到款项后提供正式发票。
四、双方职责与义务1. 甲方职责:(1)按时提供工程相关资料;(2)确保工程资金到位;(3)对乙方提出的合理化建议及时予以响应。
2. 乙方职责:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)制定监理计划,并按计划实施;(3)对工程建设中的问题进行把关,确保工程质量和进度;(4)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、工程质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关质量标准进行工程监理,确保工程质量。
2. 工程验收时,应按照合同约定及国家相关标准执行。
3. 乙方应协助甲方完成工程竣工验收工作,确保工程顺利通过验收。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密,应严格保密,不得泄露或用于其他用途。
七、违约责任及解决方式1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因违约导致本合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并追究违约责任。
3. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设委托监理合同5篇
工程建设委托监理合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、心得体会、计划方案、条据文书、合同协议、规章制度、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, reflections, plans, policy documents, contract agreements, rules and regulations, speeches, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!工程建设委托监理合同5篇合同的执行可以确保工程项目的质量和进度,合同的效力不受当事人的个人意愿的影响,应当依法保护,以下是本店铺精心为您推荐的工程建设委托监理合同5篇,供大家参考。
建设工程委托监理合同(示范文本)5篇
建设工程委托监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规,为确保建设工程的顺利进行,甲方委托乙方对建设工程进行监理。
为明确双方的权利与义务,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方对甲方的建设工程进行全过程监理,具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程变更及现场协调等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付乙方监理费用,具体支付节点及比例为……。
(请双方根据实际情况填写)五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供工程相关资料,并承担因资料不准确或不完整导致的损失。
3. 甲方应尊重乙方的监理意见,不得擅自更改工程设计方案或施工计划。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程安全、质量、进度达标。
3. 乙方应根据工程实际情况制定监理计划,并报甲方备案。
4. 乙方应对工程施工过程中的问题进行现场指导,并提出专业意见。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权停止监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
建设工程委托监理合同的概念以及应具备的条款
建设工程委托监理合同概念解析1. 概念解释建设工程委托监理合同,简称监理合同,是指建设工程的业主委托专门从事工程监理的监理机构进行监理活动的合同。
监理合同对业主、监理机构和施工单位之间的权利和义务进行了明确规定,旨在确保工程的质量和进度,保障各方合法权益。
2. 关键概念解析2.1 业主业主是指建设工程的权利人,可以是政府机构、企事业单位或个人。
业主对建设工程具有所有权或使用权,并承担相应的责任。
重要性:业主作为建设工程的权利人,对工程质量、进度和安全负有最终的责任。
委托监理合同中业主的权益与责任应得到明确,以保障业主的权益。
应用:委托监理合同中应明确业主的身份、权益和责任,包括支付监理费用、提供必要的施工条件和信息、配合监理工作等。
2.2 监理机构监理机构是由专业的监理人员组成的机构,负责对建设工程施工过程进行全程监督、检查和评估,以确保工程质量符合相关标准和规范。
重要性:监理机构的专业性和独立性对于建设工程的监理质量至关重要。
监理机构应具备相应的资质和技术能力,并依法独立履行监理职责。
应用:委托监理合同中应明确监理机构的名称、资质、监理人员和监理范围,以及监理机构与业主之间的权益和义务。
2.3 施工单位施工单位是承担具体建设工程施工任务的法人或实体组织,负责按照设计图纸和技术要求进行施工。
重要性:施工单位是建设工程的主体,直接承担工程质量和进度的责任。
委托监理合同需要明确施工单位的责任和义务,以保障工程的顺利进行。
应用:委托监理合同中应明确施工单位的名称、资质、施工方法和进度要求,并要求施工单位配合监理工作,提供必要的施工信息和样本等。
2.4 合同价款合同价款是指业主支付给施工单位的报酬,用于完成建设工程。
重要性:合同价款是施工单位进行建设工程的经济基础,合同价款的支付方式和条件对于业主和施工单位之间的权益保护具有重要意义。
应用:委托监理合同中应明确合同价款的支付方式、时间和条件,以及付款的方式和账户等。
建设工程委托监理合同的概念以及应具备的条款
建设工程委托监理合同的概念建设工程委托监理合同是指建设单位与监理机构之间签订的,委托监理机构对建设工程进行全过程监督、检查、指导和管理的合同。
该合同是建设工程项目中非常重要的法律文件,旨在确保建设工程按照合同约定和相关法律法规进行施工,并达到预期的质量要求。
关键概念1. 建设单位建设单位是指在建设工程中占有主导地位、为实现特定目标而组织设计、施工和投资的法人或其他组织。
建设单位在委托监理机构时应明确自身在项目中的角色和职责,确保与监理机构之间有明确的分工和沟通渠道。
2. 监理机构监理机构是由具备相应资质并经过国家行政主管部门注册备案的专业机构,负责对建设工程进行全过程监督、检查、指导和管理。
监理机构应具备相关专业技术能力,并独立公正地履行职责,确保建设工程按照合同约定进行施工。
3. 委托监理委托监理是指建设单位将对建设工程的监督、检查、指导和管理等职责委托给监理机构。
建设单位通过委托监理实现对建设工程全过程的控制和管理,确保工程质量、安全和进度符合预期要求。
4. 建设工程建设工程是指为实现特定目标而开展的土木、水利、交通运输、市政公用等工程,包括新建、改建、扩建和装修等各类工程。
建设工程涉及多个专业领域,需要统筹协调各方资源,确保项目顺利进行。
5. 全过程监督全过程监督是指监理机构对建设工程从前期准备到竣工验收的整个施工过程进行持续的监督和检查。
全过程监督包括设计审核、施工合同履行情况审查、质量控制、安全管理等多个方面,旨在确保项目按照合同要求进行施工。
6. 合同约定合同约定是指双方在委托监理合同中明确约定的各项权利和义务。
合同约定应详细规定双方的权益保障措施、监理机构的职责和权限、建设单位的付款义务、工程变更和索赔处理等内容,以确保合同履行的公平和公正。
重要性建设工程委托监理合同的重要性体现在以下几个方面:1. 保证工程质量监理机构作为独立第三方,对建设工程进行全过程监督,能够及时发现和纠正施工中存在的质量问题,确保工程质量符合预期要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程委托监理合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局二○○○年二月第一部分建设工程委托监理合同委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。
本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:_______年_______月_______日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费)。
第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。
保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。