采用可调价格合同
通货膨胀可调价合同范本
通货膨胀可调价合同范本1. 甲方：名称：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[联系电话]2. 乙方：名称：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[联系电话]鉴于：1. 甲方和乙方之间存在[合同性质]的关系；2. 由于通货膨胀等因素的影响，可能会导致合同履行成本的增加或减少；3. 双方希望通过本合同的约定，对合同价格进行调整，以公平合理地分担因通货膨胀带来的风险。
经双方友好协商，达成如下协议：一、定义1. “通货膨胀率”：指[具体定义通货膨胀的指标或计算方法]。
2. “调整后的价格”：指在原合同价格的基础上，根据通货膨胀率进行调整后的价格。
二、合同价格的调整调整后的价格 = 原合同价格× （1 + 通货膨胀率）2. 甲方应在通货膨胀率发生变化后的[通知期限]内，将调整后的价格通知乙方。
乙方应在收到通知后的[答复期限]内确认是否接受调整后的价格。
如乙方未在规定期限内答复，则视为同意调整后的价格。
3. 若乙方不同意调整后的价格，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、其他条款除上述条款外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。
四、合同的变更与解除1. 本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签署相关的协议。
2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行合同，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用[法律适用地]的法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________日期：______年______月______日。
建设工程施工合同可调价格
建设工程施工合同可调价格是指在合同执行过程中，由于市场变化、通货膨胀等不确定因素导致的用工和材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。
这种合同方式相对于固定价格合同而言，具有一定的灵活性，能够更好地应对施工过程中可能出现的价格波动风险。
在签订可调价格的建设工程施工合同时，需要注意以下几个方面：1. 明确调整方法合同双方应在专用条款中约定具体明确的调整方法。
比如可以约定按某年的预算定额量及市场信息价进行调整，不能仅约定材料市场价，漏掉人工费。
对单价的调整不能简单约定比照市场价的比例，应当约定特定的价格信息渠道，避免发生市场实际购买价与市场信息价的争议。
2. 调整因素合同双方应明确约定合同价款调整的因素。
一般包括：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他因素。
这些调整因素可以帮助双方在合同执行过程中更好地应对各种不可预见的情况。
3. 风险承担可调价格合同的风险主要由业主承担。
在合同执行过程中，由于市场变化、通货膨胀等不确定因素导致的用工和材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。
因此，对承包人而言其风险相对来说比较小，所有的风险是由业主来承担的。
这种合同方式对业主而言不利于其进行投资标的的控制，突破投资的风险大大增加，一般正常情况下招标不会采用该种方式。
4. 投资控制采用可调价格合同，业主在投资控制方面面临一定的挑战。
因为合同价格不是固定不变的，可能会因为各种调整因素而导致合同总价增加。
这就要求业主在签订合同时，充分考虑投资预算，预留一定的投资弹性，以应对可能出现的价格波动。
5. 合同管理可调价格合同的执行过程中，合同管理至关重要。
业主和承包人应当严格按照合同约定执行，确保合同调整的合理性和公正性。
同时，双方要加强沟通与协作，及时解决合同执行过程中可能出现的争议和问题，确保工程顺利推进。
2023年可调单价合同范本5篇
2023年可调单价合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇12023年可调单价合同范本合同编号：______甲方（供货商）：______________乙方（采购商）：______________在双方友好协商的基础上，甲方愿意提供货物或服务，乙方愿意购买货物或接受服务。
为明确双方权利和义务，特签订本合同。
第一条合同目的甲方将向乙方供应货物或提供服务，乙方购买货物或接受服务，并按照合同约定支付相应费用。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至______年______月______日终止。
第三条货物或服务描述及规格甲方将向乙方提供以下货物或服务：______规格：______数量：______单价：______第四条价格及支付方式1. 合同签订时的货物或服务单价为______元/______（货物单位或服务单位）。
2. 付款方式为：______。
3. 乙方应按照合同约定的期限支付费用，逾期付款的，每日按照应付金额的______%支付违约金。
第五条价格调整1. 本合同的价格为可调单价，根据市场行情、国家政策等因素，双方可以协商调整价格，但调整后的价格变化幅度不超过______%。
2. 价格调整应提前______天通知对方，并以书面形式确认。
第六条交付时间及方式1. 交付时间为______。
2. 交付方式为：______。
第七条违约责任1. 若一方未能履行本合同的任何义务，应向对方支付违约金，违约金数额为______。
2. 一方违约时，对方有权解除合同，并要求违约方承担所有因此产生的费用和损失。
第八条争议解决因本合同引起的争议应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同未尽事宜，双方应协商解决或另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______签订日期：______年______月______日以上是关于2023年可调单价合同范本的内容，希望能为双方建立起合作关系提供帮助。
采用可调价格合同范本
采用可调价格合同范本合同编号：_______名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______第一条合同标的1.1 委托方委托受托方提供的服务内容为：_______。
1.2 受托方应按照委托方的要求，完成服务并提供相关成果。
第二条合同价格2.1 本合同采用可调价格合同范本，合同价格包括固定价格和可调价格两部分。
2.2 固定价格为：人民币_______元（大写：_______元整）。
（1）_______；（2）_______；（3）_______。
2.4 受托方应在每月_______日前向委托方提交上一个月的服务费用结算报告，委托方应在收到报告后_______日内支付服务费用。
第三条服务期限3.1 本合同项下的服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 双方同意，在合同履行期间，如因特殊情况需要延长服务期限，应提前_______日书面通知对方，并签订补充协议。
第四条服务质量4.1 受托方应按照行业标准和委托方的要求提供优质服务。
4.2 受托方应保证服务质量达到_______标准。
4.3 委托方有权对受托方提供的服务进行监督和检查，如发现质量问题，受托方应在接到通知后_______日内整改。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 委托方未按时支付服务费用的，每逾期一日，应按应付金额的_______%支付滞纳金。
5.3 受托方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的，委托方有权要求受托方整改，并有权解除合同。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
可调单价合同合同范本
可调单价合同合同范本甲方（采购方）： [填写甲方全称]乙方（供应商）： [填写乙方全称]签订日期： [填写签订日期]签订地点： [填写签订地点]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在采购[具体商品或服务名称]过程中的权利、义务和责任，确保交易的公平、公正、透明。
二、合同标的乙方同意按照本合同规定，向甲方提供[具体商品或服务名称]。
三、合同单价及调整机制1. 初始单价：乙方提供的商品或服务的单价为[具体金额]。
2. 价格调整：合同单价可根据以下条件进行调整：- 原材料成本变化超过[百分比]；- 劳动力成本变化超过[百分比]；- 运输成本变化超过[百分比]；- 其他市场条件变化，如汇率波动等。
3. 调整通知：乙方应在价格调整前[天数]书面通知甲方，并提供调整的详细理由和计算依据。
四、数量及交付1. 采购数量：甲方预计采购数量为[具体数量]。
2. 交付时间：乙方应按照甲方要求的时间表交付商品或服务。
3. 交付地点：乙方应将商品或服务交付至甲方指定的地点。
五、质量保证乙方保证所提供的商品或服务符合甲方的质量要求，并提供相应的质量保证措施。
六、付款条件1. 付款方式：甲方应在收到乙方开具的正式发票后[天数]内支付合同款项。
2. 付款货币：本合同的付款货币为[货币单位]。
七、违约责任1. 如乙方未能按时交付商品或服务，应向甲方支付违约金，金额为未交付部分合同金额的[百分比]。
2. 如甲方未能按时支付合同款项，应向乙方支付违约金，金额为逾期支付部分合同金额的[百分比]。
八、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。
九、合同变更与终止1. 任何合同的变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见因素，导致合同无法继续履行，双方均可提出终止合同。
十、其他条款[双方可在此约定其他相关事宜，如保密协议、知识产权保护等]十一、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
可调价格合同范本
可调价格合同范本
甲方（以下简称“卖方”）：
乙方（以下简称“买方”）：
鉴于卖方愿意按照本合同的条款和条件出售货物，买方愿意按照本合同的条款和条件购买货物，双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：
第一条货物描述
1.1 货物名称：
1.2 货物数量：
1.3 货物规格：
1.4 货物质量：
第二条交货
2.1 交货地点：
2.2 交货时间：
第三条价格
3.1 货物价格：
3.2 价格调整：
第四条支付方式
4.1 买方应按照以下方式向卖方支付货款：
4.2 卖方在收到全部货款后，应立即开具发票给买方。
第五条质量保证
5.1 卖方保证货物符合约定的质量标准。
5.2 在质量保证期内，如货物出现质量问题，卖方应负责更换或修复。
第六条违约责任
6.1 如卖方未能按约定时间交货，应向买方支付违约金。
6.2 如买方未能按约定时间支付货款，应向卖方支付违约金。
第七条争议解决
7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（卖方）：乙方（买方）：
签字（盖章）：签字（盖章）：
签订日期：签订日期：
（以下无正文）
注：本合同范本仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
可调价格合同范本
可调价格合同范本1. 商品描述：本合同项下的商品为_______（此处填写商品名称、规格、型号、数量等详细信息）。
2. 价格条款：初始价格：商品的初始价格为_______元人民币（大写：_______元整）。
甲方应在成本变动发生后_______个工作日内，向乙方提供成本变动的详细证明。
乙方在收到甲方的成本变动证明后，应在_______个工作日内完成价格调整。
价格调整后的新价格应由双方书面确认。
3. 交货条款：交货地点：乙方应将商品交付至_______（此处填写交货地点）。
交货时间：乙方应于_______年_______月_______日前完成交货。
4. 支付条款：预付款：甲方应在合同签订后_______个工作日内支付合同总价的_______%作为预付款。
余款支付：甲方应在商品交付并验收合格后_______个工作日内支付剩余的合同总价款。
5. 质量保证：乙方保证商品符合_______（此处填写质量标准或规格要求）。
6. 违约责任：如乙方未能按约定时间交货，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。
如甲方未能按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为合同总款的_______%。
7. 争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______（此处填写具体的仲裁机构或法院）仲裁。
8. 其他条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：_________________ 乙方签字：_________________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日。
可调单价施工合同范本
可调单价施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的施工项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：本合同采用可调单价方式，具体单价详见附件《工程量清单》。
2.2 价格调整：在合同履行过程中，如遇材料价格、人工工资等成本因素发生较大变动，甲乙双方应友好协商，按照实际情况调整单价。
2.3 支付方式：工程进度款按月支付，每月_______日前支付上月已完成工程量的_______%。
三、工期3.1 工期：本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 工期延误：因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金，违约金计算方法为：_______。
四、质量标准4.1 工程质量：本工程应达到国家及行业相关质量标准，具体质量标准详见附件《工程质量标准》。
4.2 质量保修：乙方对工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应制定安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，甲方有权对乙方施工现场进行安全检查。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未能按照约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方法为：_______。
6.2 乙方违约：乙方未能按照约定完成工程，应向甲方支付逾期竣工违约金，违约金计算方法为：_______。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
可调单价合同
可调单价合同可调单价合同甲方：（委托方）乙方：（承揽方）鉴于甲方具备某项工程项目或服务的需求，乙方具备承接该工程项目或服务的能力和资质，甲乙双方达成以下合作协议：第一条合同目的及范围甲方委托乙方承揽某项工程项目或提供某项服务，具体项目/服务的内容、规模和要求详见附件A。
（可在附件A中详细描述工程项目或服务的具体内容）第二条合同价格1. 根据实际情况和双方协商，甲乙双方约定基准价格为人民币（以下简称“元”）一定金额（具体金额详见附件B）。
基准价格仅作为协商参考，最终价格将根据工程项目/服务的具体情况，在附件B中调整。
2. 甲方和乙方确定基准价格后，将根据以下情况进行价格调整：a. 材料价格波动：如甲方所提供的材料价格在合同履行期间出现波动，乙方有权根据实际材料价格的变动进行价格调整。
但甲方应在提供材料前提前告知乙方，并提供充足的证明材料；b. 施工人工费用变动：如在合同履行期间，施工人工费用出现波动，乙方有权根据实际人工费用的变动进行价格调整；c. 工程范围变更：如在施工期间，甲方提出对工程项目范围进行调整，乙方有权根据调整后的工程项目范围进行价格调整。
如范围变更对价格不产生影响，则价格不做调整；d. 合同履行过程中出现不可抗力等特殊情况，乙方有权根据实际情况进行价格调整。
第三条付款方式1. 甲方应在合同签署后，按照约定的付款方式和进度及时支付每期的款项。
付款方式可以是一次性付清或分期支付，具体支付方式见附件C。
2. 如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期费用，逾期费用按照逾期天数乘以应付款项总额的一定比例进行计算。
第四条履行期限1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并持续有效至工程项目/服务完工并验收合格。
2. 若因甲方原因或不可抗力等特殊情况，导致工程项目/服务无法按照约定时间完成，乙方应及时通知甲方，并通过书面协商确定新的履行期限。
第五条知识产权保护1. 在工程项目/服务过程中，乙方不得侵犯甲方的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。
水泥可调单价合同范本
水泥可调单价合同范本甲方（购货方）：名称：______________________地址：______________________电话：______________________法定代表人：________________乙方（供货方）：名称：______________________地址：______________________电话：______________________法定代表人：________________鉴于甲方需要购买水泥，乙方愿意供应水泥，双方经友好协商，就水泥的供应事宜达成如下协议：一、产品名称、规格、数量及价格1. 产品名称：水泥2. 规格：[具体规格]3. 预计数量：[数量]4. 单价：[基准单价]元/吨。
该单价为暂定价格，可根据市场价格波动进行调整。
二、质量标准乙方所供应的水泥应符合国家相关标准及甲方的质量要求。
三、交货地点及方式1. 交货地点：甲方指定的工地（[具体地点]）2. 交货方式：乙方负责将水泥运输至交货地点。
四、交货时间乙方应按照甲方的要求，按时将水泥送达交货地点。
五、价格调整机制1. 水泥单价将根据市场价格波动进行调整。
调整周期为[具体周期，如每月/每季度]。
2. 双方同意以[指定的市场价格指数或权威发布的价格信息]作为价格调整的依据。
调整后的单价 = 基准单价×（1 + 价格波动比例）六、货款结算及支付1. 货款结算：甲方应在每月[具体日期]与乙方进行上月货款结算。
结算数量以甲方实际签收的数量为准。
2. 支付方式：甲方在收到乙方开具的合法有效的发票后[约定的付款期限，如 30 天]内，将货款支付至乙方指定的银行账户。
七、双方权利与义务1. 甲方权利与义务甲方有权对乙方供应的水泥进行检验，如发现质量问题，有权要求乙方更换或退货。
甲方应按照合同约定及时支付货款。
甲方应提前[约定的时间]向乙方提供水泥需求计划。
2. 乙方权利与义务乙方有权按照合同约定的价格调整机制调整单价。
可调单价合同合同范本
可调单价合同合同范本甲方（采购方）： [甲方全称]乙方（供应方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于甲方需要采购[产品/服务名称]，乙方愿意按照本合同条款向甲方提供所需产品/服务。
双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条产品/服务描述1.1 乙方应向甲方提供以下产品/服务：[详细描述产品/服务的规格、型号、数量等]。
1.2 产品/服务应符合国家相关标准和甲方的具体要求。
第二条价格条款2.1 本合同采用可调单价方式，单价为[单价]元/[单位]。
2.2 单价可按照以下条件进行调整：- 原材料价格波动超过[百分比]%时；- 人工成本变动超过[百分比]%时；- 其他双方约定的条件。
2.3 调整后的单价应由双方协商确定，并以书面形式确认。
第三条交货3.1 交货地点：[交货地点]。
3.2 交货时间：乙方应在[具体时间]前完成交货。
3.3 交货方式：乙方负责将产品/服务送达甲方指定地点。
第四条质量保证4.1 乙方保证所提供的产品/服务符合合同约定的质量标准。
4.2 甲方有权在收到产品/服务后[时间期限]内提出质量异议。
第五条付款方式5.1 甲方应在合同签订后[时间期限]内支付[百分比]%的预付款。
5.2 余款在产品/服务验收合格后[时间期限]内支付。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按时交货或产品/服务不符合约定标准，应承担相应的违约责任。
6.2 如甲方未能按时支付款项，应按合同约定支付违约金。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 双方协商一致，可以对合同内容进行变更或解除。
第八条争议解决8.1 因执行本合同所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成，可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
第九条其他9.1 本合同的解释、适用及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
可调单价合同
可调单价合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、职场文书、条据书信、祝福语、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, workplace documents, doctrinal letters, blessings, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!可调单价合同可调单价合同范本（精选10篇）现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的类型越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。
工程可调总价合同范本
工程可调总价合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同价款及调整方式1. 合同总价：本工程合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价格为暂定总价，最终结算价格根据本合同约定的调整方式进行调整。
2. 调整方式：工程量调整：工程施工过程中，如发生工程量的增减，按照实际完成的工程量进行结算。
工程量的计算依据为经甲方确认的施工图纸、设计变更、现场签证等文件。
材料价格调整：工程施工过程中，如主要材料价格发生波动，超过合同约定的风险范围，对超出部分进行调整。
材料价格的调整依据为当地工程造价管理部门发布的材料价格信息或经甲方认可的市场价格。
人工费用调整：工程施工过程中，如人工费用发生变化，超过合同约定的风险范围，对超出部分进行调整。
人工费用的调整依据为当地政府发布的人工工资指导价或相关政策文件。
其他费用调整：如工程发生其他费用的变化，如规费、税金等，按照国家和地方政府的相关规定进行调整。
三、工期1. 开工日期：本工程计划于[开工日期]开工，具体开工日期以甲方下达的开工通知为准。
2. 竣工日期：本工程计划于[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，按照每延误一天向甲方支付违约金[违约金金额]元。
可调合同价格合同模板
可调合同价格合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：可调合同价格合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方购买乙方产品（或服务）的相关事宜，达成如下协议：一、产品（或服务）及价格1. 乙方根据甲方的实际需求，向甲方提供以下产品（或服务）：（1）产品名称：____________（2）产品规格：____________（3）产品数量：____________（4）服务内容：____________2. 双方确认，产品（或服务）的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3. 价格调整机制：（1）产品（或服务）的价格可根据市场行情及成本变化进行调整。
（2）调整价格需经双方协商一致，并以书面形式确认。
二、交付及验收1. 乙方应在合同签订后____个工作日内，将产品（或服务）交付给甲方。
2. 甲方应对收到的产品（或服务）进行验收，确认产品（或服务）符合约定的质量、数量及规格等要求后，予以接收。
3. 如甲方对产品（或服务）有异议，应在验收合格后____个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。
乙方应在收到异议后____个工作日内予以答复。
三、支付方式及期限1. 甲方应按照本合同约定的价格，通过以下方式支付乙方：（1）银行转账（2）现金支付（3）其他方式：____________2. 支付期限为合同签订后____个工作日。
四、违约责任1. 一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
2. 甲方未按约定时间支付款项的，应按照逾期付款金额的____%支付滞纳金。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
可调价格合同范本
可调价格合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：________________________________乙方（受托方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方需要委托乙方进行_________________（具体服务或工作内容），乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，提供_________________服务/工作。
1.2 乙方应保证所提供服务/工作的质量符合_________________标准。
第二条合同价格及支付方式2.1 本合同价格为可调价格，具体金额根据以下条款确定：2.1.1 初始价格为人民币（大写）：_________________元整（￥_________________）。
2.1.2 价格调整机制：根据_________________（具体调整因素，如市场物价指数、原材料成本等）的变化，双方应于每年/季度/月度进行价格调整。
2.2 甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：2.2.1 预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同总金额的____%作为预付款。
2.2.2 进度款：根据乙方完成的工作进度，甲方应支付相应的进度款。
2.2.3 尾款：乙方完成全部服务/工作后，经甲方验收合格，甲方应在____天内支付剩余款项。
第三条服务/工作期限3.1 本合同服务/工作自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.2 如遇不可抗力或双方协商一致，服务/工作期限可以相应调整。
第四条质量保证与验收4.1 乙方应保证所提供服务/工作的质量符合甲方的要求。
4.2 甲方应在乙方完成服务/工作后____天内进行验收，验收合格后应出具验收合格证明。
第五条违约责任5.1 如乙方未按时完成服务/工作或服务质量不符合约定，应向甲方支付违约金，金额为合同总金额的____%。
可调单价施工合同范本
可调单价施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）乙方：（施工方名称）地址：（施工方地址）电话：（施工方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就以下工程项目达成如下施工合同：一、工程名称：（工程项目名称）二、工程地点：（工程地址）三、工程内容：本合同项目所包含的具体工程内容和施工标准。
四、工程工期：（工程完工日期）五、合同价款：根据本合同，乙方为甲方提供的服务，价格按照“可调单价”计算，具体单价如下：1.XX工程项目：XX元/平方米2.XX工程项目：XX元/立方米3.XX工程项目：XX元/米（可根据实际情况补充具体项目和价格）六、支付方式：甲方应根据工程进度和质量情况按照以上单价支付相应费用。
具体款项支付时间和方式双方另行协商确定。
七、质量标准：乙方应按照国家相关规定和合同约定，确保工程质量符合相关标准，不得存在质量问题。
八、违约责任：若一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
双方均有权要求违约方承担相应的经济损失。
九、合同变更：如因相关法规或工程实际情况发生变化，需对合同进行修改的，应通过书面协商并签署合同变更协议。
十、争议解决：合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，可向相关部门提起仲裁或诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方签字盖章后生效。
合同有效期至工程完工并经验收结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本次施工合同的主要内容，双方共同遵守以上各项约定，并按照合同内容履行各自的义务。
可调价合同范本
可调价合同范本甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________一、定义1. “调整因素”是指在原合同履行期间，对合同价格产生影响的任何因素，包括但不限于：法律法规的变化；市场条件的变化；成本的增加或减少；货币汇率的波动。
2. “调整金额”是指根据本协议计算得出的，需要对原合同价格进行增加或减少的金额。
3. “新价格”是指调整金额与原合同价格之和。
二、调整原则1. 当调整因素对合同价格产生影响时，双方应根据本协议的约定对合同价格进行调整。
2. 调整金额应根据调整因素对合同履行成本的实际影响进行计算。
3. 调整金额应在调整因素发生后的[X]日内计算并通知对方。
三、调整程序1. 当调整因素对合同价格产生影响时，双方应协商确定调整金额。
2. 如双方无法协商一致，任何一方均可向[仲裁机构或法院名称]申请仲裁或诉讼，由仲裁机构或法院根据本协议的约定和相关法律规定确定调整金额。
3. 仲裁或诉讼期间，双方应继续履行原合同，但不支付调整金额。
4. 仲裁或诉讼裁决作出后，双方应按照裁决结果支付或收取调整金额。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议与原合同具有同等法律效力。
如本协议的约定与原合同的约定不一致，以本协议的约定为准。
3. 本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：___________________________法定代表人（签字）：___________________________ 日期：___________________________乙方（盖章）：___________________________法定代表人（签字）：___________________________ 日期：___________________________。
可调价材料采购合同范本
可调价材料采购合同范本合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方可调价材料事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 本合同标的为乙方提供的可调价材料，具体材料名称、规格型号、数量、单价等详见附件《材料清单》。
1.2 乙方保证提供的材料符合国家相关质量标准和行业标准，且不存在任何质量问题。
二、合同价格2.1 本合同价格为可调价，具体价格调整方式如下：（1）合同签订后，如遇材料市场价格波动，甲乙双方应按照市场价格调整合同价格；（2）价格调整周期为_______个月，自合同签订之日起计算；（3）价格调整依据为国家统计局发布的材料市场价格指数。
2.2 乙方应在价格调整前_______个工作日内向甲方提供价格调整依据及计算方法，甲方有权对价格调整进行审核。
三、交货及验收3.1 乙方应按照甲方要求的时间、地点将材料送至甲方指定地点。
3.2 甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如发现材料存在质量问题，甲方有权拒绝接收，并要求乙方在_______个工作日内更换合格材料。
3.3 甲方应在验收合格后_______个工作日内支付乙方货款。
四、售后服务4.1 乙方应提供_______个月的售后服务，自材料交付之日起计算。
4.2 售后服务内容包括：_______。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 甲方未按约定时间支付货款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额_______%的违约金。
5.3 乙方未按约定时间交付材料的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交货金额_______%的违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
可调价格合同范本
可调价格合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[详细工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和工作内容]二、合同价款及调整方式1. 本合同价款采用可调价格方式确定，合同总价为人民币[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 合同价款的调整因素包括：法律法规政策变化；工程变更；材料设备价格波动；不可抗力等不可预见因素。
工程变更：根据甲方批准的变更设计文件和工程计量规则，计算出变更后的工程价款增减金额，并经双方确认后予以调整。
材料设备价格波动：以[约定的价格调整基准日期]为基准，当材料设备价格上涨或下降超过[约定的幅度]时，对超出部分的价格进行调整。
调整公式为：调整后的价格 = 基准价格×（1 ± 价格波动幅度）。
不可抗力：因不可抗力导致工程延误或费用增加的，双方应根据不可抗力的影响程度协商确定相应的补偿措施。
三、付款方式1. 预付款：本合同签订后[约定的预付款支付期限]内，甲方支付合同总价的[具体比例]作为预付款。
2. 进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方按照约定的比例支付进度款。
进度款支付至合同总价的[具体比例]时暂停支付，待工程竣工验收合格后支付至合同总价的[具体比例]。
3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及相关资料，甲方在[约定的结算审核期限]内完成审核，审核无误后支付至结算总价的[具体比例]。
剩余结算总价的[具体比例]作为质量保证金，在质量保证期届满后无质量问题时支付。
四、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 工期总日历天数为[具体天数]，如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误的，经双方协商后予以顺延。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及合同要求进行工程施工，确保工程质量达到合格标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：
根据施工合同及补充协议、施工图纸，图纸会审、现场签证单，
设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案实施后办理签证，以签证为依据，按2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003 版《山东省
安装工程消耗量定额》及配套使用的相关文件规定的计算规则计算。
结算定额标准：执行2006《山东省建筑工程价目表》、2006《山
东省安装工程价目表》及有关计价规定进行计价，价目表定额人工工日单价执行44 元/工日。
材料价格取定：墙地面砖、各种管材（钢管、PVC 管、PPR 管等, 电工管除外）、石材、门窗、栏杆扶手、外墙面砖、吊顶材料，灯具、开关插座、配电盘柜、电线电缆、排气扇等各种电器设备及主材，通风管道、消火栓箱等消防设备，卫生器具及洁具、水箱、阀门等水暖卫主材，参照价目中未包括的材料、新型材料均由发包人供应
38
并付款，承包人按实（含采保费）列入结算，不列入承包人降价优惠费率的计费基数之内。
钢材和砼等由乙方自行采购，其中钢材只限于采用青钢、济钢、
莱钢三厂家总厂的产品，钢材、砼价格执行标准：相应时期《烟台工程标准造价管理》中的参照价×95％。
其他未定价材料执行相应时期《烟台工程标准造价管理》中的
参照价，列入承包人降价优惠费率的计费基数之内。
工程预、结算其他标准：
（1）工程结算价款=工程总造价×88％（甲供材料及甲方定价
材料不下浮。
钢材、砼执行相应时期《烟台工程标准造价管理》中的参照价×95％，不再执行乘以88%的系数。
其余所有项目一律计取下浮系数）。
（2）建筑、装饰、安装定额人工工日单价：执行44 元/定额工日。
（3）定额取费中的环境保护费、工程排污费、总包服务费不计取，社会保障费由甲方向劳保机构缴纳后返给乙方。
（4）工程类别：执行费用文件相关规定。
（5）有关措施费的规定：模板无论采用何种形式均按胶合板计
取（胶合板模板制作系数0.157）；现浇砼梁及内墙脚手架不计取；超高费、模板支撑超高费按70%计取。
（6）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和
标准仍按本协议执行，不作调整。
（7）执行《烟台工程建设标准造价管理》发布的当期信息价的
材料价格及双方商定价格的均视为已含运输费及采保费；甲供材料乙方可计取1%的采保费；所有材料（包括除消防器材、配电箱、开关插座之外的甲供材料）的检验实验费均由乙方负责。
（8）天然地基开挖、支护、降水工程、电梯、中央空调、锚
杆、__、防水工程、弱电工程（承包人负责管路预埋）、消防系统和
火
灾报警系统（承包人负责管路预埋）等由甲方另行选择具有相应专39
业承包资质的企业施工，由乙方统一配合管理，负责整体验收，乙方可计取相应总包配合费。
其中：
铝合金门窗、幕墙、采光屋面，按6.00 元/M2 计取；
防水工程，按造价3%计取；
防火门、木门、栏杆，按造价1%计取；
石材、电梯、空调、消防、火灾报警等分包工程，按造价
0.5%计取；
除此之外的分包项目，总包配合费均按0.5%计取。
现场发生的零星工日均按照100 元/ 定额工日
计算，不列入承包人降价优惠费率的计费基数之内。
⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的
比例：
本项目不实行工程预付款
扣回工程预付款的时间、比例：
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月25 日前向发包人提交完成工程量报表一式四份，发包人收
到后7 天内审核，超过时间承包人可视为确认。
26 工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
乙方按每月实际完成工程量，经监理确认签字后，在本月25 日
报给甲方，甲方在7 天内审核完毕，甲方在次月10 日前支付已完成工程量造价的50％给乙方。
工程竣工验收合格后三个月内甲乙双方40
办理完工程竣工结算，经工程结算审计后30 日内付至结算价款的50%。
竣工验收一年后30 日内付至工程结算价款的65％，竣工验收二年后30 日内付至工程结算价款的75％，竣工验收三年后30 日内付至工程结算价款的85％，竣工验收四年后30 日内付至工程结算价款的95%，剩余结算价款的5％作为工程保修金按保修制度规定执行（不计息）。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
发包人供应材料设备：墙地面砖、各种管材（钢管、PVC 管、PPR 管等,电工管除外）、石材、门窗、栏杆扶手、外墙面砖、吊顶材料，灯具、开关插座、配电盘柜、电线电缆、排气扇等各种电器设备及主材，通风管道、消火栓箱等消防设备，卫生器具及洁具、水箱、阀门等水暖卫主材，参照价目中未包括的材料、新型材料均由发包人供应并付款，承包人按实（含采保费）列入结算，不列入
承包人降价优惠费率的计费基数之内。
发包人提供的材料、设备应提供相应的合格证及检测报告等有关资料。
承包人做好材料的进场、验收及保管工作。
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人
承担责任如下：
⑴材料设备单价与一览表不符：执行“通用条款”
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：
执行“通用条款”
⑶承包人可代为调剂串换的材料：
执行“通用条款”
⑷到货地点与一览表不符：
执行“通用条款”
⑸供应数量与一览表不符：
执行“通用条款”
⑹到
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用。