2019年提前交房合同协议书范本
提前交房合同范本
提前交房合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（出售方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方（购买方）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________鉴于甲方愿意提前将房屋交付给乙方使用，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况房屋坐落于：_______________________房屋面积：_______________________房屋户型：_______________________二、提前交房时间甲方同意于______年______月______日将房屋提前交付给乙方。
三、房屋交付条件房屋结构完好，无明显质量问题。
水电、燃气等设施能正常使用。
房屋清洁干净，无杂物。
2. 甲方应向乙方提供房屋的相关权证及资料。
四、权利与义务1. 乙方有权在提前交房后对房屋进行装修、布置等，但不得改变房屋的主体结构。
2. 乙方应按照合同约定按时支付购房款。
3. 甲方应协助乙方办理房屋相关的手续变更等事宜。
4. 甲方应保证在正式交房时，房屋的状况与提前交房时一致。
五、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间提前交房，应按照每日______元的标准向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按时支付购房款，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
提前交房协议书范本
提前交房协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方同意在合同约定的交房日期之前将房屋交付给乙方，经双方协商一致，特订立本提前交房协议书。
第一条提前交房的条件1.1 甲方已取得房屋的产权证书，且房屋无抵押、查封等权利限制。
1.2 乙方已支付完毕合同约定的购房款项。
1.3 房屋已通过相关质量验收，符合居住条件。
第二条提前交房的时间2.1 甲方同意于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。
第三条提前交房的费用3.1 提前交房期间，乙方应按照原合同约定的物业管理费、公共维修基金等费用标准支付相关费用。
3.2 提前交房期间，甲方不向乙方收取额外费用。
第四条提前交房的责任4.1 甲方负责在交房前完成房屋的清洁工作，确保房屋整洁。
4.2 乙方应妥善使用房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
4.3 乙方在提前交房期间对房屋造成的损害，应负责修复或赔偿。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的____%。
5.2 如乙方未按约定支付相关费用，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付费用的____%。
第六条其他约定6.1 本协议作为原购房合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日[注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
提前交房合同范本
提前交房合同范本甲方（开发商）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（购房人）：姓名：身份证号：地址：联系方式：鉴于甲方开发建设的[具体项目名称和地址]项目，甲乙双方就该房屋的提前交房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋具体位置：[详细地址]房屋面积：[具体面积]房屋户型：[具体户型]二、提前交房日期双方同意甲方将房屋提前交付给乙方，具体交房日期为：[具体提前交房日期]。
三、房屋交付条件1. 房屋应符合国家和地方相关法律法规规定的交付标准。
2. 甲方应提供房屋质量保证书、使用说明书等相关文件。
四、双方的权利与义务1. 甲方应按照约定的日期和条件将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在接收房屋时进行验收，如有问题应及时提出。
3. 乙方应按照合同约定支付购房款及相关费用。
五、违约责任1. 若甲方未能按时提前交房，应按照[具体违约责任约定]承担违约责任。
2. 若乙方未能按时接收房屋或未履行其他义务，应按照[具体违约责任约定]承担违约责任。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. [其他需要约定的条款]2. [其他需要约定的条款]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（签字）：__________________日期：____________________。
房屋买卖提前交房协议书（精选20篇）
房屋买卖提前交房协议书房屋买卖提前交房协议书一、买卖合同的特征1．买卖合同是有偿合同。
买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。
这是买卖合同的基本特征，使其与赠与合同相区别。
是有偿民事法律行为。
2．买卖合同是双务合同。
在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。
而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。
是双务民事法律行为。
3．买卖合同是诺成合同。
买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同。
4．买卖合同一般是不要式合同。
通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。
5．买卖合同是双方民事法律行为。
二、房屋买卖提前交房协议书范本（精选20篇）在我们平凡的日常里，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编整理的房屋买卖提前交房协议书（精选20篇），欢迎大家分享。
房屋买卖提前交房协议书1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了确保甲、乙两边的正当权柄，现就住宅及车库交易有关事变签署协议如下：第一条、经甲乙两边配合协商，甲方志愿将位于市号2栋4单位8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售（出让）给乙方，此中：住宅修建面积为153.18平方米，车库杂物房修建面积平方米。
第二条、上述住宅及车库杂物房的出售价（含出让价，下同）为人民币壹拾陆万元整（￥160000元）（以下金额均为人民币）。
此代价自甲乙两边签署协议书之日起不得变动。
第三条、付款方法：实验分期付款，首期付出陆万元整，第二期付出壹拾万元整。
详细付出时间及方法如下：（一）乙方陪伴甲方到银行送还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国衡宇全部权证》（以下简称《房产证》时支付甲方售房款陆万元整。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方（房东）：【姓名、身份证号码】乙方（承租人）：【姓名、身份证号码】鉴于双方就租赁房屋事宜进行协商，并经过友好协商，就提前交房事宜达成以下协议：一、租赁房屋信息房屋地址：【地址】房屋面积：【面积】平方米房屋结构：【结构】承租用途：【住宅/商业用途等】二、提前交房日期根据双方协商一致，甲方同意将租赁房屋在【提前交房日期】之前交还给乙方。
乙方同意在提前交房日期之前接受并确认房屋交还。
三、提前交房条件1. 乙方同意按照房东要求的交房日期进行及时搬迁，保证房屋的及时腾空。
2. 乙方需按照租赁合同规定的租期支付全部租金，无需退还房东任何租金。
3. 乙方需按照租赁合同规定的条件进行房屋交还，保证房屋及配套设施的完好无损。
4. 乙方需将房屋的相关物品清理干净，并妥善处理个人财物。
如有遗留物品或损坏，乙方将承担相应的清理和赔偿责任。
四、其他约定1. 本协议一经签署即生效，在双方之间具有法律效力。
2. 若乙方不按照本协议规定的条件提前交房，则需要继续履行租赁合同中规定的承租期限和责任。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
五、违约责任1. 若甲方未能按照协议约定的时间提前交房，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天，乙方每日租金的1%。
2. 若乙方未按照协议约定的时间提前交房，乙方应向甲方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天，乙方每日租金的1%。
六、协议解除1. 协议解除前，一方需提前30天书面通知对方。
2. 若乙方未按时接受房屋交还或未履行协议规定的其他义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
七、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交对方所在地人民法院解决。
八、协议生效本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲方和乙方各执一份。
甲方（房东）：签名：日期：乙方（承租人）：签名：日期：。
业主提前交房协议书
业主提前交房协议书甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方已与乙方就购买位于_________________的房产达成初步意向，现甲方希望提前接收该房产，乙方同意在满足一定条件下提前交付房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条房产信息1.1 房产地址：_________________。
1.2 房产面积：_________________平方米。
1.3 房产性质：_________________。
第二条提前交房的条件2.1 甲方需支付房产总价款的______%作为提前交房的定金。
2.2 甲方应在乙方通知的日期内完成剩余房款的支付。
2.3 甲方应遵守乙方关于提前交房的具体安排和要求。
第三条提前交房的权利与义务3.1 乙方应保证在交付房产时，房产的质量和配套设施符合双方约定的标准。
3.2 甲方在接收房产后，应按照约定使用房产，不得擅自改变房产结构或用途。
3.3 甲方在接收房产后，应承担相应的物业管理费用。
第四条提前交房的风险与责任4.1 提前交房期间，甲方应自行承担房产使用过程中的风险。
4.2 因甲方原因导致房产损坏或损失的，甲方应负责修复或赔偿。
4.3 乙方应在房产交付前完成必要的安全检查，并提供相应的安全保证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付房款或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按约定条件提前交付房产，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向房产所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房合同范本
提前交房合同范本鉴于甲乙双方就乙方购买甲方开发的房屋事宜达成一致，为明确双方在提前交房事宜中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
一、合同主体1.1 出卖人：指具有独立法人资格的房地产开发企业，负责房屋的开发、建设及销售。
1.2 买受人：指购买出卖人房屋的自然人、法人或其他组织。
二、房屋基本信息2.1 房屋位置：________2.2 房屋面积：________2.3 房屋结构：________2.4 房屋性质：________三、交房条件3.1 提前交房：指甲方在合同约定的交房日期之前，将房屋交付给乙方使用。
3.2 交房标准：房屋按照甲方提供的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》约定的标准交付。
四、提前交房时间4.1 甲方应在合同约定的交房日期前至少____个月，向乙方发出提前交房通知。
4.2 乙方在收到提前交房通知后，应在____个工作日内到指定地点验收房屋。
五、提前交房验收5.1 验收标准：乙方按照甲方提供的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》约定的标准进行验收。
5.2 验收合格：乙方验收合格后，双方签署《房屋验收合格确认书》。
5.3 验收不合格：乙方验收不合格时，甲方应在____个工作日内进行整改，直至乙方验收合格。
六、提前交房费用6.1 甲方承担提前交房期间产生的物业管理费、水电费等相关费用。
6.2 乙方在验收合格后，按照合同约定的付款方式支付房屋总价款。
七、违约责任7.1 甲方未能按照约定提前交房，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价款的____%。
7.2 乙方未能在约定时间内验收房屋，视为乙方同意提前交房。
7.3 本合同签订后，如乙方未按约定支付房屋总价款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价款的____%。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
提前交房协议书模板
甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。
经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。
2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。
2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。
第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。
3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。
第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。
4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
]。
提前交房安全协议书范本
提前交房安全协议书范本甲方（卖方）：_____________乙方（买方）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于_______的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方。
现因特殊情况，双方同意提前进行房屋交接。
为此，特订立本提前交房安全协议书（以下简称“本协议”）。
一、提前交房时间及条件1. 甲方确保该房产的主体结构安全无缺陷，室内装修符合原合同约定的标准。
2. 甲方应于____年__月__日前完成该房产的所有建设、装修工作，并通过相关部门的质量验收。
3. 乙方有权在提前交房前对房屋进行验收，如发现质量问题，甲方应负责无偿修复。
二、权利义务声明1. 甲方保证提前交房不降低原合同约定的房屋质量标准，且不存在任何权属纠纷。
2. 乙方确认已了解提前交房可能带来的风险，并自愿承担由此产生的一切后果。
三、违约责任1. 如甲方未能按照本协议约定的时间和条件完成房屋交付，应按照原合同的违约条款向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间接收房屋，应向甲方支付相应的违约金。
四、其他事项1. 本协议未尽事宜，依照原合同及相关法律法规执行。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意：以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行修改和补充，必要时请咨询专业律师以确保文本的合法性和有效性。
提前交房协议书范本的内容
提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。
现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。
第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。
2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。
2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。
第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。
3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。
3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。
第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。
4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。
4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。
5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。
提前交房款协议书
提前交房款协议书
协议双方: [甲方的姓名/公司名称/联系方式] (以下简称"甲方") 和
[乙方的姓名/公司名称/联系方式] (以下简称"乙方")
鉴于：
1. 甲方是房屋的产权人/房地产开发商，拥有房屋所有权。
2. 乙方有意购买位于 [房屋地址] 的房屋。
经甲、乙双方协商，就提前交房款事宜达成如下协议：
第一条：提前交房款金额
1.1 乙方同意在购房合同签订之前，提前向甲方支付部分或全部购房款。
1.2 甲方确认收到乙方支付的提前交房款，金额为 [提前交房款金额]。
1.3 乙方提前交房款将抵减购房款的总额，并在购房合同签订时予以确认。
第二条：提前交房款的影响
2.1 一旦乙方提前交房款，即视同乙方对房屋的购买意愿正式确认。
2.2 若乙方在提前交房款后取消购房，则甲方有权扣留乙方支付的提前交房款，作为违约金。
2.3 甲方在扣留提前交房款后，仍享有对房屋进行重新销售的权利，并有权追究乙方的其他违约责任。
第三条：其他约定事项
3.1 本协议的效力和解释适用中华人民共和国法律。
3.2 甲、乙双方同意将因履行本协议而发生的争议提交到合同签订地的人民法院解决。
第四条：协议生效与终止
4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在协议载明的提前交房款支付之日终止。
甲方（盖章）：签字：
日期：日期：
乙方（盖章）：签字：日期：日期：。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方：_____（姓名）乙方：_____（姓名）鉴于甲方和乙方就___（具体项目/房产）提前交房一事达成一致意见，特此订立本协议：第一条项目概述1.1 甲方是___（项目/房产）的合法所有人，并具有使用、处分该___（项目/房产）的权利。
1.2 乙方同意租用或购买该___（项目/房产），并享有相应的所有权或使用权。
第二条提前交房事宜2.1 甲方同意提前交付___（具体事项，如房屋钥匙、使用许可证等）给乙方，并授权乙方提前使用___（具体项目/房产）。
2.2 乙方应按照约定的时间提前交付相应的款项或履行其他相关事宜。
第三条甲方责任3.1 甲方保证___（项目/房产）的合法性，并承担一切由此引发的法律责任。
3.2 甲方应确保___（项目/房产）的正常运行和基础设施的完整性。
第四条乙方责任4.1 乙方应按照约定的时间支付相应款项，并履行其他相关义务。
4.2 乙方应爱护并保持___（项目/房产）的完好状况，并承担由于自身使用不当而引发的损失。
第五条双方违约责任5.1 在履行本协议过程中，任何一方如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
5.2 如有争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可根据中华人民共和国相关法律、法规进行解决。
第六条协议生效及终止6.1 本协议自双方签订之日起生效，并持续有效直至达成交房目的。
6.2 双方如需解除本协议，应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
第七条其他条款7.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商达成一致意见。
7.2 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________签订日期：____________。
提前交房合同协议书
提前交房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同协议书甲方（开发商）：__________乙方（购房者）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提前交付房屋事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方作为房屋的开发商，承诺在合同约定的时间内将符合交付条件的房屋交付给乙方。
1.2 乙方作为购房者，同意购买甲方开发的房屋，并按照合同约定支付房价款。
二、提前交房条件2.1 甲方提前交房应满足以下条件：（1）房屋建设符合国家相关法律法规及强制性标准；（2）房屋质量符合国家相关标准和甲方承诺的质量标准；（3）房屋配套设施齐全，达到正常居住条件；（4）取得房屋所有权证和土地使用权证；（5）其他合同约定的条件。
2.2 甲方应在合同约定的交房日期之前，书面通知乙方提前交房的时间和地点。
三、提前交房手续3.1 甲方提前交房时，应向乙方提供以下资料：（1）房屋所有权证和土地使用权证；（2）房屋质量保证书；（3）房屋使用说明书；（4）其他相关资料。
3.2 乙方在收到甲方提前交房通知后，应在规定时间内到指定地点办理交房手续。
四、提前交房费用4.1 甲方提前交房应承担以下费用：（1）房屋建设成本及相关税费；（2）房屋质量保证费用；（3）房屋配套设施维修费用；（4）其他合同约定的费用。
4.2 乙方应按照合同约定支付房价款，如有逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。
五、违约责任5.1 甲方未按照合同约定条件提前交房，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照合同约定时间支付房价款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
提前收房协议书
提前收房协议书甲方（卖方）：地址：法定代表人/负责人：联系电话：乙方（买方）：地址：身份证号码/护照号码：联系电话：鉴于：1. 甲方与乙方已就位于________________（以下简称“该房产”）的房产交易签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”）；2. 乙方出于________________（具体原因）希望提前接收该房产；3. 甲方同意在满足一定条件下提前交付该房产给乙方。
现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就提前收房事宜达成如下协议：第一条提前收房的条件1.1 乙方已按照原合同约定支付了相应比例的房款，并同意按照本协议约定支付提前收房的相关费用。
1.2 甲方确认该房产已满足交付使用的条件，包括但不限于房屋质量、配套设施等。
1.3 双方同意，乙方提前收房不构成对原合同条款的变更，双方仍需遵守原合同的其他约定。
第二条提前收房的费用2.1 乙方需向甲方支付提前收房费用，具体金额为人民币________________元。
2.2 提前收房费用应在本协议签订之日起____天内一次性支付给甲方。
2.3 提前收房费用的支付视为乙方对甲方的额外补偿，不计入原合同约定的房款总额。
第三条提前收房的程序3.1 甲方应在收到乙方支付的提前收房费用后____天内，向乙方交付该房产的钥匙及相关文件。
3.2 乙方在接收钥匙及相关文件时，应签署收据，确认已接收该房产。
3.3 双方应在房产交付当日共同对房屋进行验收，确认房屋现状。
第四条提前收房的责任4.1 甲方保证在乙方提前收房时，该房产不存在任何权属纠纷或债务问题。
4.2 乙方在提前收房后，应对该房产进行妥善管理，不得从事违法活动。
4.3 如因乙方原因导致该房产在提前收房期间受损，乙方应负责修复并承担相应责任。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定时间交付该房产，应向乙方支付违约金，违约金金额为提前收房费用的____%。
5.2 如乙方未按本协议约定支付提前收房费用，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
提前交房协议书
提前交房协议书甲方：（出售方）住址：联系电话：乙方：（购买方）住址：联系电话：鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方的房屋事宜达成一致，并为进一步明确交房时间，特制定本提前交房协议书。
双方经友好协商，自愿共同遵守以下条款：一、房屋基本信息甲方同意将位于（房屋所在地址）的房屋出售给乙方。
该房屋的基本信息如下：（列举房屋的具体信息，包括房屋面积、户型、楼层等）二、提前交房时间1. 根据双方的商谈，甲方同意提前交付房屋给乙方。
2. 提前交房时间为（具体日期）。
双方确认该日期为最终交房日期，无须再另行通知。
三、交房条件1. 甲方应保证在交房日期前完成房屋的装修和设备的安装，确保房屋处于良好的居住状态。
2. 若甲方于约定交房日期前无法完成上述工作，乙方有权要求延期交房或解除购房合同。
四、交房手续1. 交房时，甲方应提供以下文件：a) 房屋的产权证书及复印件；b) 房屋的验收报告；c) 房屋所属小区的物业管理规定；d) 房屋的相关税费缴纳证明。
2. 乙方在收到上述文件后，应对房屋进行验收。
若发现存在质量问题或其他纠纷，乙方有权提出书面异议并要求甲方处理。
五、违约责任1. 如任何一方违反本协议的约定，使得协议无法履行或造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权解除购房合同并没收全部或部分定金。
3. 若甲方违约，乙方有权解除购房合同并要求甲方返还已支付的全部款项，并赔偿额外的损失。
六、协议解除1. 乙方提前交付房屋后，如有其他特殊原因需要解除购房合同，应提前30天书面通知甲方。
2. 协议解除后，甲方应返还乙方已支付的全部款项，并承担相应的违约责任。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行商议并签订补充协议。
补充协议应以书面形式达成，并成为本协议的附件和补充。
八、争议解决本协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交中国仲裁委员会申请仲裁并按照其仲裁规则进行仲裁。
本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
商品房提前交房协议书
商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。
一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。
2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。
二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。
2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。
3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。
三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。
2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。
3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。
四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。
3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
提前交房合同范本
提前交房合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方已取得位于[房屋地址]的房屋的预售许可证，乙方有意购买该房屋，双方经友好协商，就房屋提前交付事宜达成如下协议：一、房屋交付时间甲方应于[具体交付日期]将房屋交付给乙方。
二、房屋交付标准1. 房屋应符合国家和地方政府规定的房屋交付标准。
2. 房屋应具备正常使用的条件，包括但不限于通水、通电、通气等。
三、房屋交付费用1. 乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付购房款。
2. 除购房款外，乙方无需支付其他任何费用，但因乙方原因导致的迟延交付等情况除外。
四、房屋交付手续1. 甲方应在交付日期前书面通知乙方交付房屋的时间和地点。
2. 乙方应在收到通知后按时前往交付地点办理房屋交付手续。
3. 办理房屋交付手续时，乙方应携带本合同、身份证等相关证件。
4. 甲方应向乙方提供房屋的相关权证和交付清单，乙方应进行核对并签字确认。
五、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋，每逾期一日，应按照购房款的[约定比例]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按照本合同约定的时间支付购房款，每逾期一日，应按照购房款的[约定比例]向甲方支付违约金。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致甲方无法按时交付房屋，甲方不承担违约责任，但应及时通知乙方并提供相关证明。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（卖方）：______________________ 乙方（买方）：______________________法定代表人（或授权代表）：___________ 法定代表人（或授权代表）：___________ 签订日期：______________________。
提前交房协议书模板
提前交房协议书模板甲方（卖方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________乙方（买方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为位于_____________________（以下简称“该物业”）的合法所有者，乙方有意向购买该物业，且甲方同意在约定的交房日期之前提前交付该物业给乙方使用。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房的条件1.1 甲方同意在满足本协议第二条规定的条件下，将该物业提前交付给乙方使用。
1.2 乙方同意在甲方提前交房后，按照本协议的规定履行相应的义务。
第二条提前交房的日期2.1 甲方同意于______年____月____日（以下简称“提前交房日”）将该物业提前交付给乙方使用。
2.2 乙方应在提前交房日或之前，按照甲方的要求，完成对该物业的验收，并签署验收确认书。
第三条提前交房的费用及支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____日内，向甲方支付提前交房费用人民币______元（大写：______元整）。
3.2 提前交房费用包括但不限于甲方为提前交房所产生的额外成本、管理费等。
3.3 乙方支付的提前交房费用，甲方将不予退还。
第四条提前交房的义务4.1 甲方应保证在提前交房日之前，该物业符合交付使用的条件，包括但不限于房屋结构安全、设施设备完好等。
4.2 乙方应保证在提前交房后，合理使用该物业，并遵守相关的法律法规及物业管理规定。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能在提前交房日将该物业交付给乙方使用，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为提前交房费用的____%。
提前交房协议书
《建设工程施工合同(示范文本)》(G F-2019-0202)89673提前交房协议书甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：一、乙方购买物业乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产二、甲乙双方约定楼价：乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。
2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。
3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。
四、违约责任1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________提前交房合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方（房产开发方）：乙方（房产购买方）：现甲方开发的未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元/平米，该套房屋暂定总价为人民币元（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担；3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：（1）两共基金（总房款的2%）：人民币（大写）（￥元）；（2）契税（总房款的3%）：人民币（大写）（￥元）；（3）物业费用（4元/月/㎡）：人民币（大写）（￥元）；（4）装修保证金：人民币（大写）（￥元）；（5）垃圾清运费（2元/㎡）：人民币（大写）（￥元）；（6）临时用电费用（1元/度）：人民币（大写）（￥元）；（7）年度供暖期的采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币（大写）（￥元）；（8）甲方为乙方垫付的按揭公证费：人民币（大写）（￥元）；上述费用合计人民币（大写）（￥元）。
4、上述费用收取依据或理由：（1）两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额；（2）预收年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费；其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还；（3）因该项目物业未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
临时用电费用由乙方自行承担，临时用水不予取费；（4）年度供暖期自年月日起至年月日止；（5）如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清。
二、乙方义务1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备；2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿；3、小区部分配套工程正在施工，乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修，如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工；4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任，上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路，严禁未满18周岁人员进入小区，否则甲方有权单方面终止该协议；5、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为；2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为；3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为。
四、违约责任1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。
在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书共四页，一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效，各方协议同具法律效力。
5、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，应向所在地有管辖权的人民法院起诉。
签署时间：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订合同有哪些注意事项一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份、行为能力及资信状况，最好是以钱款两清的方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为法人：（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：（1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方(如验收单上)都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
5、合同主体的考察方法（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资格，不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格(是否有授权)?是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。
看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。
除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
（2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。
核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。
如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；同时可以通过了解对方客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。
对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
二、合同形式：1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。
当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：1、当事人名称须真实、一致；2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；3、注意验收方法、程序和时间；4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；5、履行期限须确定某一时间点或时间段；6、尽量明确本司所在地为合同履行地；7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。
四、订约前的合同义务：1、尽协助、通知义务；2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
3、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。
必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
4、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权(即一年)。