建筑监理工程师考试试题(含答案)bbl
建筑监理工程师考试试题(含答案)bjd
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( B )，协议未造成之前，原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定2．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审3．由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( A )索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润4．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( B )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物5．FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( B )。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费6．质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由( A )原因引起的。
A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性7．对建设项目的信息进行分类应遵循( B )原则，从而使项目信息分类体系能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。
A.稳定性B.兼容性C.逻辑性D.可扩展性8．依据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据影响工期事件( C )确定批准工程延期的时间。
A.是否具有持续性B.是否涉及费用C.对工期影响的量化程度D.对建设单位的影响程度9．依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括( B )。
A.项目监理机构的组织形式B.监理工作的控制要点及目标值C.监理设施D.监理工作制度10．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收11．技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的( B )文件。
建筑监理工程师考试试题(含答案)blb
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由( A )。
A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延2．合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( B )原则。
A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行3．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( B )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物4．FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( B )。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费5．监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学，尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。
因此，必须坚持( D )的原则。
A.权责一致B.总监理工程师负责制C.综合效益D.公正、独立、自主6．依据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据影响工期事件( C )确定批准工程延期的时间。
A.是否具有持续性B.是否涉及费用C.对工期影响的量化程度D.对建设单位的影响程度7．依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( C )签字。
A.项目负责人B.建造师C.监理工程师D.监理员8．当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( B )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润9．监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( B )的认可。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bao
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．无标底的综合评分法可以避免因( A )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束2．在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由( A )。
A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延3．委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( B )，协议未造成之前，原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定4．某项目总投资4000万元，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作( B )。
A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作5．在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围，免赔额、保险费，这些是( D )的重要内容。
A.风险评价B.风险识别C.风险对策D.实施决策6．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( B )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A.委托监理B.政企分开C.竞争择优D.优化政策7．由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( B )。
A.主动控制是不经济的B.主动措施是不现实的C.被动控制是最佳控制方式D.主动控制起不到防患于未然的作用8．依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( C )签字。
A.项目负责人B.建造师C.监理工程师D.监理员9．从产品需求者角度进行的质量控制，是指( D )的质量控制。
A.建设单位B.施工单位C.政府D.监理单位10．发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bod
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( C )。
A.物B.货币C.行为D.智力成果2．合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( B )原则。
A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行3．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好4．质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由( A )原因引起的。
A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性5．某项目总投资4000万元，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作( B )。
A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作6．设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( C )。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2%的违约金7．下列费用中，属于建设工程静态投资的是( A )。
A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息8．建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的( A )。
A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性9．在2000 版GB/T19000 族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为( C )。
A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制10．监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( B )的认可。
A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人11．下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是( A )。
A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测12．我国建设工程质量监督管理的具体实施者是( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bpd
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好2．建设工程监理实施中，总监理工程师负责制的核心是( B )。
A.权力B.责任C.服务D.监督3．由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( B )。
A.主动控制是不经济的B.主动措施是不现实的C.被动控制是最佳控制方式D.主动控制起不到防患于未然的作用4．依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( C )签字。
A.项目负责人B.建造师C.监理工程师D.监理员5．在68 题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( A )周。
A.1B.2C.3D.46．在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( A )。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务7．监理员与监理工程师的区别主要在于监理工程师具有相应岗位责任的( D )。
A.审核权B.监督权C.管理权D.签字权8．监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( B )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。
A.7B.14C.15D.289．委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( B )。
A.应承担经济责任B.不承担责任C.承担连带责任D.承担全部责任10．所谓工程建设强度，是指( C )。
A.工程结构所能承受的强度B.政府对工程建设管理的力度C.单位时间内投入的工程建设资金的数量D.单位时间内投入的工程建设人员的数量11．依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( B )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bb
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学，尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。
因此，必须坚持( D )的原则。
A.权责一致B.总监理工程师负责制C.综合效益D.公正、独立、自主2．不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( C )审核签认后才可以使用。
A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师D.承包人技术负责人3．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是( A )。
A.建筑面积4000 ㎡的影剧院项目B.建筑面积40000 ㎡的住宅项目C.总投资额2800 万元的新能源项目D.总投资额2700 万元的社会福利项目4．监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、( A )的原则。
A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失5．质量控制图的用途是( A )。
A.分析并控制生产过程质量状态B.分析判断产品质量分布状况C.系统整理分析质量问题产生的原因D.寻找影响质量的主次因素6．当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( B )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润7．施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( D )小时以书面形式通知监理工程师验收。
A.7B.14C.24D.488．下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是( A )。
A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测9．项目监理机构对初步设计成果审核后应提出( D )。
A.验收报告B.总结报告C.审批报告D.评估报告10．当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( B )时解除。
A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人11．FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( C )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bba
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( A )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.302．委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( B )，协议未造成之前，原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定3．FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( C )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。
A.14B.24C.28D.424．经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( A )。
A.提请监理工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划5．依据《工程监理企业资质管理规定》，下列工程监理企业资质标准中，属于乙级专业资质标准的是( B )。
A.具有独立法人资格且注册资本不少于300 万元B.有必要的工程试验检测设备C.注册造价工程师不少于2 人D.企业技术负责人具有15 年以上从事工程建设工作的经历6．当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( B )时解除。
A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人7．在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( A )。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务8．监理员与监理工程师的区别主要在于监理工程师具有相应岗位责任的( D )。
A.审核权B.监督权C.管理权D.签字权9．合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( A )为原则的。
A.自愿B.自由C.承诺D.要约10．所谓工程建设强度，是指( C )。
A.工程结构所能承受的强度B.政府对工程建设管理的力度C.单位时间内投入的工程建设资金的数量D.单位时间内投入的工程建设人员的数量11．建设工程风险识别的( B )可以避免识别工作效率低和风险识别的主观性的缺陷。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bcl
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．下列不能作为保证人的团体是( D )。
A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校2．无标底的综合评分法可以避免因( A )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束3．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审4．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好5．设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( C )。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2%的违约金6．合同成立后，合同中的( D )条款是独立存在的。
A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁7．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是( A )。
A.建筑面积4000 ㎡的影剧院项目B.建筑面积40000 ㎡的住宅项目C.总投资额2800 万元的新能源项目D.总投资额2700 万元的社会福利项目8．建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的( A )。
A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性9．下列单位中，不能使用工程变更单的是( D )。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测单位10．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收11．监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( B )的认可。
A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人12．项目监理机构对初步设计成果审核后应提出( D )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)beb
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( A )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.302．工程开工后，承包人应按照( D )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师3．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( B )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物4．下列关于无权代理的说法中，正确的是( C )。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”5．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好6．建设工程监理实施细则是由( D )编制的。
A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理单位负责人D.专业监理工程师7．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( B )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A.委托监理B.政企分开C.竞争择优8．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避9．依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括( B )。
A.项目监理机构的组织形式B.监理工作的控制要点及目标值C.监理设施D.监理工作制度10．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( D )。
A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告11．在2000 版GB/T19000 族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为( C )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bl
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指( C )。
A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务2．合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( B )原则。
A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行3．经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( A )。
A.提请监理工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划4．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期5．建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的( A )。
A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性6．监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( B )的认可。
A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人7．建设工程质量保修书应由( C )出具。
A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位8．非计划性风险自留通常采用( C )的损失支付计划。
A.自我保险B.建立非基金储备C.从现金净收人中支出D.母公司保险9．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，( A )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位B.设计单位C.承包单位D.监理单位10．开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是( B )。
A.中华人民共和国建筑法B.建设工程质量管理条例C.建设工程监理范围和规模标准规定D.建设工程监理企业资质管理规定11．在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bll
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．工程开工后，承包人应按照( D )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师2．由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( A )索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润3．FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( C )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。
A.14B.24C.28D.424．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期5．质量控制图的用途是( A )。
A.分析并控制生产过程质量状态B.分析判断产品质量分布状况C.系统整理分析质量问题产生的原因D.寻找影响质量的主次因素6．《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位不得( D )监理业务。
A.以联合体名义承揽B.合作承揽C.分包D.转让7．在68 题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( A )周。
A.1B.2C.3D.48．理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查( B )。
A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式9．下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是( A )。
A.施工生产要素配置质量审查B.施工作业技术交底C.材料价格变动预测D.工程变更可能性预测10．我国建设工程质量监督管理的具体实施者是( B )。
A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位11．根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，是( B )的职责。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程代表D.监理员12．在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)blp
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在( D )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A.竣工验收B.颁发履约证书C."结清单"生效D.颁发接收证书2．由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( B )。
A.主动控制是不经济的B.主动措施是不现实的C.被动控制是最佳控制方式D.主动控制起不到防患于未然的作用3．当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( A )。
A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证4．经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( A )。
A.提请监理工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划5．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期6．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是( A )。
A.建筑面积4000 ㎡的影剧院项目B.建筑面积40000 ㎡的住宅项目C.总投资额2800 万元的新能源项目D.总投资额2700 万元的社会福利项目7．在2000 版GB/T19000 族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为( C )。
A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制8．从产品需求者角度进行的质量控制，是指( D )的质量控制。
A.建设单位B.施工单位C.政府D.监理单位9．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求设计服务的采购单项合同估算价在( C )万元人民币以上时，必须进行招标。
A.200B.100C.50D.2010．施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( D )小时以书面形式通知监理工程师验收。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bpl
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．无标底的综合评分法可以避免因( A )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束2．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指( C )。
A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务3．由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( A )索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润4．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好5．邀请招标投标阶段是指( B )。
A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间6．依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行( D )，符合要求时予以签认。
A.旁站B.巡视检查C.抽查D.现场检查7．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期8．根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当( D )。
A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准9．FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( C )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bml
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( A )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.302．建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( C )。
A.物B.货币C.行为D.智力成果3．在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由( A )。
A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延4．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( B )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物5．当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( A )。
A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证6．质量控制图的用途是( A )。
A.分析并控制生产过程质量状态B.分析判断产品质量分布状况C.系统整理分析质量问题产生的原因D.寻找影响质量的主次因素7．依据《建设工程监理规范》，监理资料的管理应由( A )负责。
A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员8．在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。
这体现了《中华人民共和国合同法》的( C )原则。
A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用9．当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( B )时解除。
A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人10．根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，是( B )的职责。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bla
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指( C )。
A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务2．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审3．质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由( A )原因引起的。
A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性4．在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围，免赔额、保险费，这些是( D )的重要内容。
A.风险评价B.风险识别C.风险对策D.实施决策5．由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差，应采取被动控制，这说明( B )。
A.主动控制是不经济的B.主动措施是不现实的C.被动控制是最佳控制方式D.主动控制起不到防患于未然的作用6．设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( C )。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2%的违约金7．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避8．施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行( D )和说明。
A.设计图纸的交接B.施工和监理任务的部署C.质量目标的分解落实D.设计意图的传达9．建设工程质量保修书应由( C )出具。
A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位10．监理工程师是依据( C )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。
A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地11．在固定总价合同条件下，通货膨胀( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bbi
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．FIDIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( C )。
A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件D.招标文件未提供地表水文条件2．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审3．合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( B )原则。
A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行4．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好5．建设工程监理实施细则是由( D )编制的。
A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理单位负责人D.专业监理工程师6．监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学，尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。
因此，必须坚持( D )的原则。
A.权责一致B.总监理工程师负责制C.综合效益D.公正、独立、自主7．为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( B )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A.委托监理B.政企分开C.竞争择优D.优化政策8．邀请招标投标阶段是指( B )。
A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间9．下列费用中，属于建设工程静态投资的是( A )。
A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息10．监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、( A )的原则。
A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失11．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bom
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．工程开工后，承包人应按照( D )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师2．在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失亦较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为( C )。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被动控制的效果比主动控制好3．建设工程监理实施细则是由( D )编制的。
A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理单位负责人D.专业监理工程师4．建设工程监理实施中，总监理工程师负责制的核心是( B )。
A.权力B.责任C.服务D.监督5．监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学，尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。
因此，必须坚持( D )的原则。
A.权责一致B.总监理工程师负责制C.综合效益D.公正、独立、自主6．监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、( A )的原则。
A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失7．在2000 版GB/T19000 族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为( C )。
A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制8．在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于( A )错误。
A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类9．大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( D )。
A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价10．根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当( D )。
A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准11．在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。
建筑监理工程师考试试题(含答案)boi
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避2．依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括( B )。
A.项目监理机构的组织形式B.监理工作的控制要点及目标值C.监理设施D.监理工作制度3．建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的( A )。
A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性4．依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( C )签字。
A.项目负责人B.建造师C.监理工程师D.监理员5．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收6．质量控制图的用途是( A )。
A.分析并控制生产过程质量状态B.分析判断产品质量分布状况C.系统整理分析质量问题产生的原因D.寻找影响质量的主次因素7．在68 题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( A )周。
A.1B.2C.3D.48．监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是( B )。
A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告9．我国建设工程质量监督管理的具体实施者是( B )。
A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位10．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，( A )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位B.设计单位C.承包单位D.监理单位11．根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，是( B )的职责。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程代表D.监理员12．《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( B )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
建筑监理工程师考试试题(含答案)bio
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( A )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.302．在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在( D )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A.竣工验收B.颁发履约证书C."结清单"生效D.颁发接收证书3．FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( C )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。
A.14B.24C.28D.424．FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( B )。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费5．投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( A )。
A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准6．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避7．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是( A )。
A.建筑面积4000 ㎡的影剧院项目B.建筑面积40000 ㎡的住宅项目C.总投资额2800 万元的新能源项目D.总投资额2700 万元的社会福利项目8．建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应( B )。
A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收9．在68 题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( A )周。
A.1B.2C.3D.410．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求设计服务的采购单项合同估算价在( C )万元人民币以上时，必须进行招标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( C )。
A.物B.货币C.行为D.智力成果2．工程开工后，承包人应按照( D )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师3．下列关于无权代理的说法中，正确的是( C )。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”4．质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由( A )原因引起的。
A.偶然性C.异常性D.相关性5．建设单位委托施工阶段的监理，工程监理企业只能根据委托监理合同和( C )对施工行为实行监理。
A.建设单位的委托B.施工单位的施工组织设计C.施工合同D.设计合同及设计文件6．依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理( B )注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期7．在2000 版GB/T19000 族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为( C )。
A.质量方针B.质量目标C.质量管理8．在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于( A )错误。
A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类9．质量控制图的用途是( A )。
A.分析并控制生产过程质量状态B.分析判断产品质量分布状况C.系统整理分析质量问题产生的原因D.寻找影响质量的主次因素10．在68 题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( A )周。
A.1B.2C.3D.411．从产品需求者角度进行的质量控制，是指( D )的质量控制。
B.施工单位C.政府D.监理单位12．施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( D )小时以书面形式通知监理工程师验收。
A.7B.14C.24D.4813．我国建设工程质量监督管理的具体实施者是( B )。
A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位14．根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，是( B )的职责。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程代表15．合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( A )为原则的。
A.自愿B.自由C.承诺D.要约16．《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在( D )平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
A.1万B.2万C.3万D.5万17．在固定总价合同条件下，通货膨胀( B )。
A.对业主和承包商均没有风险B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大D.对业主和承包商均有风险18．业主在监理招标时应以( D )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
B.监理规划C.监理细则D.监理大纲19．建设工程风险识别的( B )可以避免识别工作效率低和风险识别的主观性的缺陷。
A.专家调查法B.初始清单法C.经验数据法D.风险调查法20．Partnering协议通常是由( D )签署的协议。
A.业主与承包商B.业主与监理单位C.监理单位与承包商D.建设工程参与各方共同21．在建设工程监理组织协调的方法中，通常是与其他协调方法结合起来运用的是( D )。
A.会议协调法B.访问协调法C.交谈协调法D.情况介绍法22．汽车的制动系统失灵导致车祸中人员伤亡，这起事故中的风险事件是( B )。
A.制动系统失灵B.车祸C.人员伤亡D.汽车23．承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应( B )。
A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备24．在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率( D )。
A.几乎为零B.很小C.中等D.较大25．未取得《工程监理企业资质证书》承担监理业务的，予以取缔，处合同约定的监理酬金( B )的罚款;有违法所得的，予以没收。
A.1倍B.1倍以上2倍以下C.3倍D.1倍以上3倍以下26．采用损失控制时的预防计划的主要作用是( D )。
A.隐蔽损失B.分散风险C.将风险控制在萌芽状态D.降低损失发生的概率27．某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。
这种审查方法称为( B )。
A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法28．下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是( C )。
A.合同执行中承包方承担主要风险B.适合于工期在1 年内的工程C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整29．依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( C )。
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的正作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作30．已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4 周实际完成的工程量见下表，则截止第4 周末工程实际进展点落在计划S 曲线的( D )。
A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t31．为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是( A )。
A.单位工程动用时间B.土建工程完工日期C.一季度进度目标D.二期(年)工程进度目标32．下列费用中，属于生产准备费的是( B )。
A.试运转所需的原料费B.生产职工培训费C.办公家具购置费D.生产家具购置费33．按照建设程序，可以将建设工程定额分为( A )。
A.预算定额、概算定额和估算指标B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额34．采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由( B )负责。
A.项目监理机构B.招标人C.招投标管理机构D.投标人35．某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任36．按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( C )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划37．对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( D )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担38．下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( B )。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件39．工程网络计划的费用优化是指寻求( C )的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低40．厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和( B )方式。
A.委托厂家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控41．下列职责中，属于专业监理工程师职责的是( C )。
A.组织编写并签发监理月报B.审定承包单位提交的进度计划C.审核工程计量的数据和原始凭证D.对工序施工质量检查结果进行记录42．下列关于建设工程决策阶段和实施阶段风险类型的表述中，对于业主来说，正确的是( D )。
A.决策阶段和实施阶段的风险均为纯风险B.决策阶段和实施阶段的风险均为投机风险C.决策阶段的风险主要表现为纯风险，实施阶段的风险主要表现为投机风险D.决策阶段的风险主要表现为投机风险，实施阶段的风险主要表现为纯风险43．建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最终形成的成果是( A )。
A.建立建设工程风险清单B.识别建设工程风险因素C.建设工程风险分解D.识别建设工程风险事件及其后果44．编制建设工程监理规划需满足的要求是( C )。
A.基本构成内容和具体内容都具有针对性B.基本构成内容和具体内容都应当力求统一C.基本构成内容应力求统一，具体内容应有针对性D.基本构成内容应有针对性，具体内容应力求统一45．按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( B )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后46．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B 的总时差为( B )周。
A.0B.1C.2D.347．某分部工程有3 个施工过程，各分为5 个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4 天，则流水步距和专业工作队数分别为( D )。
A.6 天和3 个B.4 天和4 个C.4 天和3 个D.2 天和7 个48．在施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( B )。
A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用49．某单位为了解决职工住房问题。
与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( A )。
A.物B.行为C.智力成果D.货币50．在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( D )。
A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施T中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分51．评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( D )。