工程施工保证金协议 工程施工保证金合同.doc
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方:___________________(委托人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________乙方:___________________(承包人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________丙方:_____________(担保人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________为明确各方在建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)履行过程中的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程,并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果,乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为:保证担保。
三、担保期限:自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容:1、在乙方签收完工验收书的前提下,如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程,经甲方通知后,丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的,丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议,应当本着友好协商原则进行,如无法协商解决的,应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):签订日期:_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容,如有疑问请与相关法律机构联系,以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工保证金协议(六篇)
工程施工保证金协议工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____签订地点:_____ 签订日期:_____工程保证金合同委托方:_____(甲方)开户银行:_____(乙方)建设单位:_____(丙方)根据建设部、财政部建质[___]____号和建设厅、财政厅建管[___]____号文件精神,为加强____市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
施工保证金协议书范本
施工保证金协议书范本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的事项,达成一致意见,签订本协议书。
第一条保证金的金额和用途
1.1 乙方为确保施工质量和进度,自愿向甲方缴纳施工保证金,金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
1.2 保证金主要用于乙方向甲方承诺的施工质量、进度及安全等方面的保障。
第二条保证金的管理和退还
2.1 乙方应按照甲方要求将保证金存入甲方指定的银行账户,并提供相关凭证。
2.2 保证金自乙方缴纳之日起至工程验收合格并办理完毕相关手续之日起【】日内,甲方应无息退还乙方。
2.3 乙方如违反合同约定,甲方有权部分或全部扣除保证金,作为违约金。
第三条违约责任
3.1 乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权扣除保证金作为违约金。
3.2 甲方未按照约定退还保证金,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:按照同期银行贷款利率计算。
第四条其他
4.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
签订日期:【年】年【月】月【日】日
(注:本协议书范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。
)。
建筑工程施工保证金返还协议
建筑工程施工保证金返还协议甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、保证金退还金额1. 甲方依据合同约定,向乙方交纳的建筑工程施工保证金为人民币(具体金额)元。
2. 经双方核对,甲方对乙方不存在任何退款义务或索赔情况。
3. 根据工程竣工验收的情况,甲方同意将保证金的90%即人民币(金额)元退还给乙方。
二、保证金返还方式1. 甲方应在三个工作日内办理保证金的退款手续。
2. 甲方将退还金额以电汇/支票(请删除不适用的项目)的方式支付至乙方指定的账户。
银行名称:支行名称:账户名称:账户号码:三、甲方的权力和义务1. 甲方在退还保证金后,享有对工程竣工结果的质量保证权利,并依法享有对乙方的索赔权。
2. 如工程竣工后发生质量问题,甲方有权扣除相应金额并在书面通知乙方后进行处理。
四、乙方的权力和义务1. 乙方根据协议约定,不得向甲方追索任何其他费用或索赔。
2. 乙方应根据施工合同的要求,在规定时间内按照约定要求完成工程,并确保工程质量符合相关标准和要求。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定退还保证金,甲方应支付给乙方相当于保证金金额1%的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求,乙方同意无条件返回已退还的保证金,并承担与此有关的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释与争议应依据中华人民共和国法律进行解决。
2. 如发生争议,由协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院管辖。
七、其他事项1. 本协议自双方在协议上签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):日期:签字:单位名称:乙方(盖章):日期:签字:单位名称:。
建筑工程施工履约保证金退还协议书
建筑工程施工履约保证金退还协议书甲方:[甲方全称]
乙方:[乙方全称]
根据《中华人民共和国合同法》和双方的协商一致,甲、乙双方达成以下建筑工程施工履约保证金退还协议:
一、保证金金额
(一)乙方在本合同签订之日起,已向甲方缴纳建筑工程施工履约保证金人民币________元。
保证金的缴纳是为了确保乙方能够按照合同的约定履行建筑工程施工义务。
(二)经双方审核验收,本次建筑工程施工已经圆满完成,并符合合同约定的质量要求。
甲方同意按照下述规定将保证金返还给乙方。
二、保证金退还方式
(一)根据合同约定,乙方需提供正式的保险单,以证明工程质量已合格无争议,并在保修期满后30天内提供。
(二)甲方在接到乙方提供的正式的保险单及工程质保书后,对工程进行验收,如发现工程质量存在问题或有争议,甲方有权在保证金中扣除相应的费用,直至问题解决。
(三)甲方在工程验收合格且工程质保期届满30天后的合理时间内将保证金的全额退还给乙方。
三、甲方违约责任
若甲方未按照约定时间将保证金退还给乙方,甲方应按照每逾期一
天的金额,向乙方支付相当于保证金金额1‰的违约金。
四、争议解决
本协议履行过程中,双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,可以提交具有管辖权的人民法院进行解决。
五、协议生效和终止
(一)本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日
起生效。
(二)本协议履行完毕后,自动终止。
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:。
合同范本之施工合同质保金条款
施工合同质保金条款【篇一:工程承包合同中质保金的含义是什么】工程承包合同中质保金的含义是什么在实践中,建设工程承包合同中约定的“质保金”,有两种不同的含义,其一是指质量保修金,其二是指质量保证金。
所谓质量保修金是指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺,在建筑工程竣工验收交付使用后,从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。
所谓质量保证金,或称建筑工程信誉保证金,是指施工单位根据建设单位的要求,在建设工程承包合同签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。
建设工程施工质量保修金与施工质量保证金这两个概念,虽只有一字之差,但两者的法律属性却绝然不同。
前者在合同中的约定符合法律规定,属有效行为;后者无法律依据,等于变相的垫资施工,因而属于非法行为。
两者法律属性的不同,因此处理时就会产生两种不同的法律后果。
质量保修金为法律明确规定《中华人民共和国建筑法》第62条规定:“建筑工程实行质量保修制度”,“具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定”。
建设工程施工合同中约定建筑质量保修金的目的是为确保工程保修所需资金的及时到位,是约束施工单位履行保修义务的一项保证措施,因此,质量保修金应当在保修期限届满后方可处理。
根据2000年1月30日国务院发布的《建设工程质量管理条例》第40条规定,在正常的使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、屋面和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
建设部2000年6月30日发布的《房屋建筑工程质量保修办法》第17条规定,下列情况不属于保修范围:(一)因使用不当或者第三方造成的质量缺陷;(二)不可抗力造成的质量缺陷。
劳务施工保证金协议书范本
工程施工保证金协议书范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就工程施工保证金事宜,经充分协商,达成一致,签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称:________工程项目2. 工程地点:________3. 工程总价:人民币(大写):________元整(小写):_________元二、保证金金额及缴纳1. 乙方自愿向甲方缴纳施工保证金,保证金金额为人民币(大写):________元整(小写):_________元。
2. 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内,将保证金足额存入甲方指定的银行账户。
3. 甲方收到保证金后,应向乙方出具收据,作为已收到保证金的凭证。
三、保证金的用途及退还1. 保证金只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠等方面的保障。
2. 乙方完成工程,且甲方对工程质量、进度、安全等方面无异议后,甲方应在工程验收合格之日起____个工作日内,无息退还乙方保证金。
3. 若乙方在施工过程中出现质量缺陷、工程进度问题等违约行为,甲方有权从保证金中扣除相应费用,用于委托具有相应资质的单位进行修复。
实际发生的费用超出保证金金额的,乙方应予以补足。
四、违约责任1. 甲方无正当理由延迟退还保证金的,应按同期银行存款利率支付乙方利息。
2. 乙方未按约定缴纳保证金的,甲方有权拒绝支付工程款,并按同期银行存款利率扣除逾期部分的利息。
五、争议解决本协议履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且保证金退还完毕之日终止。
甲方(发包方):乙方(承包方):签订日期:____年____月____日。
2024年工程保证金合同范本6篇
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程质保金协议范文精选3篇
工程质保金协议范文(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:********乙方(施工方):********为规范家庭居室装修的施工,爱护双方的合法权益,现依据《XX民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《XX消费者权益爱护法》、《省爱护消费者合法权益条例》,XX《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的详细状况,甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1、就********项目,乙方作为施工单位,应于****年****月****日之前将质量保证金人民币共计****元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
3、工程消失质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责,甲方可托付具有相应资质的单位进行修理,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责,乙方不再担当责任。
4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方担当由此引起的全部法律责任。
6、未尽事宜,另行协商。
在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
(以下无正文)甲方(签章):********乙方(签章):************年****月****日签订地点:*******工程质保金协议范文(第二篇)合同标题:工程质保金协议范文合同摘要:本协议旨在约定工程质保金相关事宜,确保工程质量的有效保障。
本协议由乙方(承包商或供应商)和甲方(发包人或采购人)双方共同订立,双方在平等、自愿的基础上达成以下约定:一、合同目的本协议旨在约定工程质保金的缴纳、使用、保管和退还等事宜,以确保工程质量的有效保障,维护双方的合法权益。
施工合同质保金范本
施工合同质保金范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程投资:人民币(大写):元整(小写):元。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。
三、质保金3.1 质保金金额为合同金额的5%。
3.2 质保金支付方式:(1)在工程进度款支付过程中,按照实际完成工程量的5%逐期扣留质保金;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在支付工程尾款时一次性支付剩余的质保金。
3.3 质保金用途:用于乙方在质保期内对工程进行维修、保养和修复缺陷。
3.4 质保金返还:(1)质保期内,如乙方按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方应在质保期结束后一次性返还质保金;(2)质保期内,如乙方未能按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方有权从质保金中扣除相应费用,剩余质保金在质保期结束后一次性返还乙方。
四、工程质量4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。
4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内出现的质量问题,乙方应及时予以修复。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定扣除相应费用。
5.2 乙方未按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务的,甲方有权从质保金中扣除相应费用。
5.3 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工保证金合同协议书范本
工程施工保证金合同协议书范本工程施工保证金合同协议书一、合同目的和背景工程施工保证金合同是指建筑项目承包商向业主缴纳的一定金额作为保证金的合同。
这一合同旨在确保工程施工质量、进度和安全,同时也保护双方的利益。
二、合同主要内容1. 保证金金额及缴纳方式承包商应按照协议约定,将工程施工保证金支付给业主。
保证金金额将根据工程合同的规定进行确定。
承包商可以选择一次性缴纳或分期支付的方式。
2. 保证金用途工程施工保证金将用于确保工程施工质量和进度的保障。
在以下情况下,业主有权使用保证金:- 工程施工过程中发现质量问题导致的修复费用;- 工程施工进度延误造成的业主损失;- 承包商违约行为引起的合同解除等。
3. 保证金的退还当工程施工质量合乎要求且按时完成,并且不存在其他违约行为时,业主应在一定时间内将保证金全额退还给承包商。
退还方式应与缴纳方式相同,并按照协议约定的方式进行。
4. 保证金的利息承包商缴纳的保证金,在未取出前应享受一定的利息,利息比率将根据市场利率和双方协商确定。
三、风险和争议解决1. 风险工程施工保证金合同存在一定的风险,主要是因为承包商的违约行为可能导致保证金被索赔。
因此,业主在选择承包商时应更加谨慎,通过考察其信誉和施工能力来降低风险。
2. 争议解决如果在保证金合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决。
如果协商无效,则可以诉诸法律和仲裁等方式来解决争议。
四、合同的可变性工程施工保证金合同有一定的可变性,双方可以根据特定情况协商修改或终止合同。
但需要注意的是,在修改或终止合同时,应遵守相关法律法规的规定,并及时通知对方。
五、合同的生效和解除1. 生效工程施工保证金合同应由双方当事人签署,并经过法律程序的认定,才能生效。
双方当事人应确保签署的合同内容真实有效,并履行相关义务。
2. 解除工程施工保证金合同可以在以下情况下解除:- 工程施工过程中发生严重违约行为;- 双方协商一致解除;- 法律规定的其他情况。
施工分包安全保证金协议书
施工分包安全保证金协议书甲方(总承包方):___________乙方(分包方):___________鉴于甲方为___________工程项目的总承包方,乙方为该项目的分包方,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方在施工过程中的安全责任及安全保证金的缴纳与退还等事项达成如下协议:一、安全保证金的缴纳1. 乙方应在本协议签订之日起三个工作日内,向甲方缴纳安全保证金人民币___________元。
2. 安全保证金的缴纳方式可以是现金、银行转账或其他双方认可的方式。
3. 安全保证金的缴纳是乙方履行安全管理责任的保证,不构成任何形式的预付款或履约保证金。
二、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关建筑施工安全生产的法律、法规和标准,严格执行甲方的安全生产管理制度。
2. 乙方应对其工作人员进行安全教育和技能培训,确保工作人员具备相应的安全操作资格。
3. 乙方应采取有效措施,保证施工现场的安全生产,防止各类事故的发生。
三、安全保证金的扣除与退还1. 如乙方未能履行安全责任,导致发生安全事故,甲方有权根据事故的性质和损失程度从安全保证金中扣除相应的金额。
2. 如乙方履行了安全责任,未发生安全事故,甲方应在工程竣工验收合格后的规定时间内无息退还安全保证金。
3. 如因乙方原因导致工程质量问题或延误工期,甲方有权根据实际情况从安全保证金中扣除相应的违约金。
四、违约责任1. 如乙方未能按时缴纳安全保证金,视为违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未按约定退还安全保证金,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式按照国家规定执行。
五、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________代表签字:_____________ 代表签字:_____________日期:_____________ 日期:_____________。
工程施工返还保证金协议书
工程施工返还保证金协议书一、甲方:(委托方)地址:联系人:电话:二、乙方:(承包方)地址:联系人:电话:三、保证金金额:甲方按照合同约定,向乙方支付保证金人民币(以下简称“保证金”)。
四、保证金的支付方式:甲方应在本协议签订之日起十个工作日内,将保证金支付至乙方指定的账户。
乙方收到保证金后应及时向甲方开具收款凭证。
五、保证金的用途:1. 保证金将用于保障工程施工的质量、进度、安全等方面的履约义务。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方有权使用保证金进行相应的赔偿或补偿。
3. 若工程施工完工后,乙方按照合同约定的质量、进度及安全标准进行验收,甲方将返还保证金给乙方。
六、保证金的返还:1. 乙方完成工程施工后,甲方应在收到乙方书面申请及工程竣工验收合格证明文件后的十个工作日内,返还保证金。
2. 甲方返还保证金时,应向乙方开具相应的付款凭证。
七、保证金的扣除:1. 若乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为违约金。
2. 乙方提供虚假资料或故意隐瞒重要信息,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为违约金。
3. 若乙方发生质量问题、安全事故等导致甲方损失的情况,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为赔偿金。
八、保证金的利息:保证金不计利息。
九、协议的变更和解除:1. 本协议的任何变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。
2. 若因不可抗力等原因,导致无法履行本协议的一方可以书面通知对方解除本协议,解除后双方互不负有任何责任。
十、争议解决:本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格并返还保证金之日。
十二、附则:本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):乙方(承包方):签字:签字:日期:日期:。
工程施工合同维修保证金
工程施工合同维修保证金甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行工程施工的事宜,经双方协商一致,签订本合同,并承诺共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:________工程施工项目1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及相关技术要求,乙方负责完成工程施工,并保证工程质量达到约定的标准。
二、工程承包范围与承包方式2.1 承包范围:本工程的施工图设计、材料供应、设备采购、安装、调试、验收、保修等全部工作。
2.2 承包方式:乙方以包工包料的方式承包本工程。
三、合同工期3.1 工期要求:本工程预计开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。
具体开工日期以甲方的书面通知为准。
四、工程质量4.1 工程质量标准:工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求,并满足甲方的使用功能和安全要求。
4.2 质量保证:乙方应承担工程质量的保证责任,工程质量保证期为验收合格之日起____年。
五、合同价款5.1 合同总价:本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):____元。
5.2 价款支付:(1)合同签订后,甲方应支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,甲方应按进度支付相应的工程进度款。
(3)工程验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程尾款。
六、维修保证金6.1 乙方应按合同总价的一定比例向甲方支付维修保证金,维修保证金金额为人民币(大写):____元整(小写):____元。
6.2 维修保证期的期限为工程验收合格之日起____年。
6.3 维修保证金的作用:乙方在维修保证期内,如因施工质量问题导致工程出现故障或损坏,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的费用。
建设工程施工合同中保证金
建设工程施工合同中的保证金是指在合同履行过程中,为保证合同各方履行合同义务,由合同一方或双方按照约定向对方提供的一定金额的货币担保。
在建设工程施工合同中,保证金的作用主要是确保承包商按照合同要求完成工程,保证工程质量和进度,同时也保护了发包人的利益。
在建设工程施工合同中,保证金的主要类型有履约保证金、质量保证金和工期保证金等。
履约保证金是指承包商为了保证履行合同义务而向发包人提供的一定金额的保证金。
质量保证金是指承包商在工程验收合格后,按照合同约定向发包人提供的一定金额的保证金,用于保证工程质量。
工期保证金是指承包商为了保证工程按时完成而向发包人提供的一定金额的保证金。
保证金的交纳时间和方式在合同中应当有明确规定。
一般而言,保证金应当在合同签订后的一定时间内交纳,具体时间由合同双方协商确定。
保证金的交纳方式可以是现金、银行汇票、支票等,也可以是银行保函或第三方担保。
在合同履行过程中,如果承包商按照合同要求履行了合同义务,发包人应当及时退还保证金。
如果承包商未能按照合同要求履行义务,发包人可以按照合同约定扣除保证金作为违约金或者赔偿金。
如果承包商未能按照合同要求履行义务,导致工程质量、进度等方面出现问题,发包人可以要求承包商支付额外的赔偿金,并且有权扣除保证金作为违约金或者赔偿金。
在建设工程施工合同中,保证金的使用和管理应当严格按照合同约定执行。
合同双方应当明确保证金的使用范围、扣除标准和退还条件等。
同时,合同双方应当共同监管保证金,确保保证金的安全和使用。
总之,在建设工程施工合同中,保证金是一项重要的合同条款,对于保证合同的履行和保护各方利益具有重要意义。
合同双方应当明确保证金的相关规定,严格按照合同约定执行,确保工程质量和进度,同时也保护自身的利益。
小区施工保证金协议书范本
协议书甲方:××房地产开发有限公司(以下简称“甲方”)乙方:××施工单位(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方小区施工保证金事宜达成如下协议:一、保证金金额1. 乙方在签订本协议时,应向甲方支付人民币XX万元整作为施工保证金。
二、保证金的用途1. 保证金主要用于乙方在施工过程中,因违反合同约定、法律法规规定或造成甲方财产损失等原因所需承担的赔偿责任。
2. 保证金不得用于其他用途,除非甲乙双方另有约定。
三、保证金的退还1. 乙方按照合同约定完成施工任务,且无违约、违法行为的,甲方应在工程验收合格后X个月内退还保证金本金及利息。
2. 利息计算方式为:按同期银行存款利率计算。
3. 若乙方在施工过程中出现违约、违法行为,导致甲方损失的,甲方有权从保证金中扣除相应金额用于赔偿,剩余部分在扣除赔偿金额后退还乙方。
四、保证金的处置1. 保证金应存入甲方指定的银行账户,并由甲方负责保管。
2. 未经甲方同意,乙方不得提前扣除或退还保证金。
3. 甲乙双方可协商同意的其他处置方式。
五、其他约定1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
甲方(盖章):××房地产开发有限公司乙方(盖章):××施工单位签订日期:××年××月××日以上为小区施工保证金协议书范本,具体内容请根据实际情况进行调整。
希望对您有所帮助。
施工合同保证金范文
施工合同保证金是指在施工合同中,为了保证施工方履行合同义务,按照合同约定完成工程,发包方(业主)要求施工方(承包商)在合同签订时缴纳的一定金额的保证金。
以下是一篇关于施工合同保证金的范文,供您参考:施工合同保证金协议甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工乙方所承包的工程(以下简称“本项目”),经充分协商,达成以下协议:一、保证金的金额1. 乙方在本合同签订后7个工作日内,向甲方支付合同总价款的5%作为施工合同保证金。
2. 保证金金额最高不超过人民币____万元整。
二、保证金的用途1. 保证金用于保证乙方按照本合同的约定履行义务,完成施工任务。
2. 保证金在乙方按合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,无息退还。
三、保证金的退还1. 乙方按照合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,甲方应在验收合格之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余保证金无息退还。
四、合同的解除和终止1. 在合同履行过程中,若双方协商一致解除或终止合同,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若因不可抗力因素导致合同解除或终止,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,履行各自的权利和义务。
六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________以上施工合同保证金协议仅供参考,具体内容还需根据实际情况和法律法规进行调整。
施工建设保证金协议书范本
施工建设保证金协议书范本甲方:___________乙方:___________鉴于甲方作为项目业主,拟对________项目进行建设(以下简称“项目”),为确保项目建设的顺利进行,保证乙方按照合同约定全面履行施工义务,甲乙双方经协商一致,就乙方向甲方缴纳施工建设保证金事宜达成如下协议:一、保证金的金额1. 乙方应向甲方缴纳施工建设保证金,保证金金额为人民币____元整(大写:_________________________元整)。
二、保证金的缴纳与退还1. 乙方在签订施工合同后____个工作日内,将保证金支付至甲方指定的银行账户。
2. 项目完成后,乙方按照甲方确认的工程合格标准完成施工,甲方应在验收合格后____个工作日内退还保证金。
3. 若乙方未能按照合同约定完成施工,甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余保证金应在扣除违约金后退还乙方。
三、保证金的使用1. 甲方应在保证金的范围内,对乙方的施工行为进行监督和管理。
2. 乙方若发生违约行为,甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金,并有权根据合同约定追究乙方的法律责任。
四、其他约定1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至项目验收合格之日止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日(注:本协议范本仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整,并以双方实际签署的协议为准。
)。
承包施工合同保证金协议书
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方承包甲方建设工程项目施工过程中涉及的保证金事宜,经双方充分协商一致,达成如下协议:一、保证金金额及缴纳方式1. 本工程承包施工合同总价为人民币______元整(大写:______元整),其中保证金金额为人民币______元整(大写:______元整)。
2. 乙方应在签订本协议之日起______日内,将保证金一次性缴纳至甲方指定的账户。
二、保证金用途1. 保证金用于确保乙方在施工过程中严格遵守合同约定,按照工程设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 保证金用于乙方在施工过程中因违反合同约定、造成工程质量不合格、安全事故、拖欠工程款等违约行为时,甲方根据合同约定对乙方进行赔偿。
三、保证金退还条件1. 乙方在施工过程中严格遵守合同约定,按期完成工程,工程质量合格,无安全事故发生。
2. 乙方按照合同约定,及时、足额支付工程款。
3. 乙方在工程完工验收合格后,甲方应在______日内将保证金无息退还给乙方。
四、违约责任1. 乙方未按约定时间缴纳保证金的,甲方有权拒绝乙方进场施工,并追究乙方的违约责任。
2. 乙方在施工过程中违反合同约定,造成工程质量不合格、安全事故等违约行为的,甲方有权从保证金中扣除相应赔偿款项。
3. 乙方未按约定时间完成工程或拖欠工程款的,甲方有权从保证金中扣除相应款项。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2. 争议解决过程中,双方应继续履行本协议。
六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________代表人(签字):____________代表人(签字):____________签订日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工保证金协议工程施工保证金合同下面是我为大家整理的工程施工保证金协议,欢迎大家阅读。
更多相关内容合同范本栏目。
工程施工保证金协议
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年
____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
工程保证金合同
委托方:_________(甲方) 开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________。