合同课题小结及习题
合同写作题目及答案大全
合同写作题目及答案大全合同写作题目及答案大全1. 合作协议甲方：公司A乙方：公司B基本信息：本协议自XX年XX月XX日起生效，有效期为XX年，如需延期须双方协商。
身份：甲方为委托方，乙方为承接方。
权利：甲方享有对项目的决策权和监督权，乙方享有执行和实施权。
义务：甲方需为乙方提供项目资金和相关文件，乙方需按照甲方的要求完成项目。
履行方式：甲方与乙方应签署书面合作协议，在规定的时间内完成协议中约定的各项事宜。
期限：本合同有效期自生效之日起到履行完毕之日止。
违约责任：如因甲乙双方原因导致无法履行合同，则双方应妥善协商解决争议，如无法协商一致，则可寻求司法救助。
遵守法律法规：甲方和乙方应遵守有关合同法的法律法规及其他有关法律法规。
权力和义务：甲乙双方权利和义务应按照法律法规和本合同约定履行，任何一方不得违反现行法律法规。
法律效力和可执行性：本合同具有法律效力，在司法机关的监督下具有可执行性。
2. 租赁合同甲方：房东乙方：租赁人基本信息：本合同自XX年XX月XX日起生效，有效期为XX年，如需续约需提前XX个月通知。
身份：甲方为出租方，乙方为承租方。
权利：甲方享有收取租金、要求租赁人遵守租赁规定等权利，乙方享有使用租赁物及享有其他约定的权利。
义务：甲方应保证租赁物的完好，乙方应按照约定支付租金及按照约定使用租赁物。
履行方式：甲方应按照约定将租赁物交付乙方，并定期收取租金，乙方应按照约定履行租金的支付义务和租赁物的使用及保管义务。
期限：本合同自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX 日止。
违约责任：任何一方未履行合同，则应负担相应的违约责任和法律后果。
遵守法律法规：甲方和乙方应遵守有关国家的所有相关法律法规。
权力和义务：甲方和乙方应按照约定的权利义务履行合同，不得违反法律法规。
法律效力和可执行性：本合同具有法律效力，在司法机关的监督下具有可执行性。
3. 借款合同甲方：借款人乙方：出借人基本信息：本合同自XX年XX月XX日起生效，有效期为XX年，如需提前归还需提前XX个月通知。
合同题目及答案
1：关于《合同法》中的自愿原则，下列表述错误的是( )。
A、合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定 B、当事人与谁订合同自愿 C、当事人订不订合同自愿 D、当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿【答案】D例2：《合同法》强调合同自愿，充分尊重当事人的意愿，下列事项中不享有自愿选择自由的是( )。
A、约定违约责任的承担 B、选择合同相对人C、任意约定定金数额 D、决定合同的主要内容【答案】C例：关于合同法中的公平原则，下列表述中错误的是( )。
A、公平包括当事人双方的权利义务要对等 B、公平包括合同风险的合配要合理 C、公平包括当事人双方法律地位一律平等 D、公平包括合同中违约责任的确定要合理【答案】C例1：甲施工企业于2007年承建某单位办公楼，2008年4月竣工验收合格并交付使用。
2009年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。
此事体现了同分法的( )原则。
A、公平 B、自愿 C、诚实信用 D、维护公共利益【答案】C例2：某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中，甲与乙都有不同程度违反诚实信用原则的情形。
下列表述中，属于违反后契约义务的情形是( )。
A、合同签订时，甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题B、合同履行时，甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时，乙方串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止时，乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标【答案】D例1：根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于( )。
(09真) A、有名合同，双务合同，有偿合同 B、有名合同，双务合同，不要式合同C、无名合同，单务合同，要式合同 D、有名合同，单务合同，要式合同【答案】A例2：依据合同的分类，下列合同中归类不正确的是( )。
A、融资租赁合同为有偿合同 B、赠与合同为有偿合同 C、工程施工合同为双务合同 D、勘察设计合同为要式合同【答案】B例1：甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。
合同试题及答案
合同试题及答案一、单项选择题1. 合同的主要法律特征是什么？A. 合同是口头的B. 合同是双方当事人的合意C. 合同是单方行为D. 合同是强制性的答案：B2. 合同的订立需要哪些条件？A. 双方当事人B. 双方当事人的合意C. 双方当事人的合意及法律行为D. 双方当事人的合意及法律行为的合法性答案：D3. 合同的履行地点如何确定？A. 由双方当事人约定B. 由合同的一方决定C. 由法院指定D. 由合同的另一方决定答案：A二、多项选择题1. 合同的解除可以基于哪些情形？A. 合同目的无法实现B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 法律规定的其他情形答案：ABCD2. 合同的变更需要满足哪些条件？A. 双方当事人的合意B. 合同的变更不违反法律规定C. 合同的变更不损害第三方利益D. 合同的变更需要书面形式答案：ABC三、判断题1. 合同一旦签订，就不得变更。
（）答案：错误2. 合同的履行可以由第三方代为履行。
（）答案：正确四、简答题1. 简述合同的成立要件。
答案：合同的成立要件包括：双方当事人的合意、合同内容的确定性、合同的合法性。
2. 合同的解除和终止有何区别？答案：合同的解除是指合同尚未履行完毕时，因一方或双方当事人的意思表示而使合同关系消灭的行为。
合同的终止则是指合同履行完毕后，合同关系自然消灭。
五、案例分析题案例：甲乙双方签订了一份买卖合同，约定甲向乙购买一批货物，乙在合同约定的交货日期未能按时交货，导致甲遭受了经济损失。
甲是否可以要求乙赔偿损失？答案：根据合同法的规定，乙未能按时履行合同义务，属于违约行为，甲可以要求乙赔偿因违约造成的损失。
建设工程合同管理课后题
建设工程合同管理课后题【案例背景】某建筑公司（以下简称甲方）承接了一个商业综合体建设项目（以下简称乙方）。
双方签订了详尽的建设工程合同，明确了工程的范围、质量标准、工期要求、支付方式等关键条款。
在实际执行过程中，由于市场波动和不可预见的地质问题，项目面临了一些挑战。
【案例分析】1. 变更管理：由于地质条件不符合预期，需要进行设计变更。
甲方提出了变更请求，并与乙方就变更后的成本和时间表进行了协商。
在此过程中，如何保证变更的合理性和经济性成为了一个需要重点关注的问题。
2. 进度控制：项目延期对双方都有不利影响。
甲方需要确保资金的及时回笼，而乙方则需要避免因延期而产生的违约金。
因此，如何通过有效的进度控制来预防和解决延期问题，是合同管理中的关键。
3. 质量保障：工程质量直接关系到最终的使用功能和安全。
在施工过程中，甲方需要对乙方的工作进行监督，确保所有工作都符合合同约定的质量标准。
4. 风险管理：任何工程项目都存在风险，包括自然灾害、市场变化、法律政策调整等。
如何在合同中预先设定风险分担机制，以及如何在实际工作中有效应对突发事件，是合同管理的重要组成部分。
【课后思考题】1. 如果在一个工程项目中出现了设计变更，作为合同管理者，你会如何处理变更请求？请结合案例中的具体情况进行分析。
2. 针对项目中可能出现的延期情况，你认为合同中应该包含哪些条款来预防和处理延期问题？3. 质量控制是合同管理的重要环节，你会如何制定一个有效的质量控制计划来确保工程的质量达标？4. 风险无处不在，你会怎样构建一个合理的风险管理体系来最小化项目风险的影响？5. 假设在项目执行过程中，出现了一个新的法规要求所有建筑材料必须符合更高的环保标准，这将如何影响合同的执行？你会如何应对这种情况？。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
合同培训题目大全及答案
合同培训题目大全及答案合同培训题目大全及答案一、双方的基本信息1. 合同名称：2. 甲方（出让方）：3. 乙方（承租方）：4. 签约日期：5. 合同期限：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方身份答案：甲方为出让方，是该资产的所有者或合法代理人。
2. 甲方权利答案：甲方有权对该资产进行出让并收取一定的租金。
3. 甲方义务答案：甲方有义务保证所出让的资产权属清晰合法，并保证资产处于良好状态。
4. 乙方身份答案：乙方为承租方，是租赁该资产的当事人。
5. 乙方权利答案：乙方有权占用和使用该资产，并按照约定支付租金。
6. 乙方义务答案：乙方有义务合法使用该资产，保证资产的完好无损，并按时支付租金。
7. 履行方式答案：双方应按照约定履行合同内容，如不明确约定，应按照法律规定执行。
8. 期限答案：合同期限为____年/月/日，自签署之日起生效。
9. 违约责任答案：若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
三、需遵守中国的相关法律法规1. 合同签订及履行应符合中国的相关法律法规。
答案：是。
2. 对合同违约、争议的解决应依照中国的相关法律法规。
答案：是。
3. 合同涉及的内容应符合中国的相关法律法规。
答案：是。
四、明确各方的权力和义务1. 甲方权利答案：甲方有权收取租金、管理资产、拒绝未经授权的改变和使用等。
2. 甲方义务答案：甲方有义务保证资产的权属清晰合法，保证资产完好无损，提供必要的维修和保养、提供租赁合同、向乙方退还押金等。
3. 乙方权利答案：乙方有权占用和使用所租赁的资产，拥有享有租金等权利。
4. 乙方义务答案：乙方有义务按约定支付租金，保护资产的完好无损，不得私自改动和使用所租赁的资产，符合各项法律法规等。
五、明确法律效力和可执行性1. 本合同是一份具有法律效力的合同。
答案：是。
2. 本合同的内容是可以执行的。
答案：是。
3. 合同的任何条款与中国相关法律法规不一致的，以相关法律法规为准。
合同方面试题及答案题库
合同方面试题及答案题库一、选择题1. 合同的法律效力始于何时？A. 合同签订时B. 合同履行时C. 合同备案时D. 合同生效时答案：D2. 以下哪项不是合同的必备条款？A. 当事人名称或姓名B. 合同标的C. 合同金额D. 合同的签订地点答案：D3. 合同的解除可以分为哪两种类型？A. 自动解除和协商解除B. 法定解除和约定解除C. 单方解除和双方解除D. 强制解除和自愿解除答案：B二、判断题1. 合同当事人可以任意变更合同内容。
（）答案：×解析：合同当事人需要在协商一致的基础上变更合同内容。
2. 合同一旦签订，就具有不可撤销性。
（）答案：×解析：合同在特定条件下可以被撤销，如存在重大误解、欺诈等情形。
三、简答题1. 简述合同的一般生效要件。
答案：合同的一般生效要件包括：合同当事人具有相应的民事行为能力；合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定；合同当事人意思表示真实。
2. 合同违约责任有哪些主要形式？答案：合同违约责任的主要形式包括：继续履行、赔偿损失、支付违约金、解除合同等。
四、案例分析题案例：甲公司与乙公司签订了一份买卖合同，约定甲公司向乙公司出售一批货物，乙公司支付货款。
合同签订后，甲公司发现货物存在质量问题，但未告知乙公司，乙公司支付了货款后发现货物质量问题，要求甲公司承担违约责任。
问题：甲公司是否应承担违约责任？为什么？答案：甲公司应承担违约责任。
因为甲公司在合同履行过程中，明知货物存在质量问题而未告知乙公司，违反了合同的诚实信用原则，导致乙公司遭受损失，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲公司应当承担相应的违约责任。
五、论述题1. 论述合同的履行原则及其在实践中的运用。
答案：合同的履行原则主要包括诚实信用原则、合法性原则和全面履行原则。
在实践中，当事人应遵循这些原则，确保合同的顺利履行。
诚实信用原则要求当事人在合同履行过程中，应遵守诚实信用，不得有欺诈、隐瞒等行为。
《合同法》期末考试知识点小结
一、名词解释1.【合同】合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2.【合同的订立】指缔约人为意思表示并达成合意的意思状态。
3.【要约】要约是希望和他人订立合同的意思表示。
4.【要约邀请】要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
5.【承诺】承诺是受要约人同意要约的意思表示。
6.【承诺的撤回】是指承诺人阻止承诺发生法律效力的行为。
7.【格式条款】格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
8.【缔约过失责任】合同不成立、无效、被撤销或者不被追认，当事人一方因此受有损失，对方当事人对此有过错时，应赔偿受害人的损失。
这种责任就是缔约过失责任。
9.【无权代理】是指行为人既没有代理权，也没有令相对人相信其有代理权的事实或理由，而以被代理人的名义所为的代理。
10.【表见代理】是指行为人没有代理权，但使相对人有理由相信其有代理权，法律规定本人应负授权责任的无权代理。
11.【实际履行】也称继续履行、强制履行，是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。
12.【同时履行抗辩权】是指双务合同的当事人一方在对方未为对待给付以前，可拒绝履行自己的债务之权。
13.【先履行抗辩权】是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求，先履行一方履行债务不符合债的本旨的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
14.【不安抗辩权】因双务合同负担债务并向他方先为给付者，如他方的财产于订约时明显有减少，有难为对待给付之虞时，在他方未为对待给付或者提出担保之前，得拒绝自己的给付。
该权就是所谓不安抗辩权。
15.【债权人的代位权】因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。
16.【债权人的撤销权】因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
合同诈骗调查与对策研究课题个人小结
合同诈骗调查与对策研究课题个人小结一、引言合同诈骗是一种常见的犯罪行为，给企业和个人带来了严重的经济损失和财产安全威胁。
为了应对合同诈骗的挑战，我进行了一项调查和研究，旨在探讨合同诈骗的现状、原因和对策。
本小结将总结我在这一课题上的研究成果，并提出相关的对策建议。
二、合同诈骗的现状合同诈骗是指以虚假合同为手段，通过欺骗、强迫、胁迫等手段获取非法利益的行为。
近年来，合同诈骗案件呈现出以下几个特点：1. 数量不断增加：合同诈骗案件的数量呈逐年递增的趋势，涉及的行业范围也越来越广泛。
2. 案件类型多样化：合同诈骗手法层出不穷，包括虚假宣传、捏造事实、操纵合同条款、伪造合同文件等。
3. 隐蔽性强：合同诈骗往往通过伪装成正常商业交易的方式进行，受害者难以辨别真伪。
三、合同诈骗的原因分析合同诈骗的发生与以下几个因素密切相关：1. 法律监管不完善：合同法等相关法律对合同诈骗的规定不够明确，难以起到有效的预防和打击作用。
2. 道德观念缺失：一些人在商业交易中追求短期利益，缺乏诚信意识，从而容易成为合同诈骗的受害者或施害者。
3. 信息不对称：合同诈骗往往利用信息不对称的情况，通过掌握更多信息获取对手的信任，从而达到欺诈目的。
四、应对合同诈骗的对策建议为了有效预防和打击合同诈骗，可以采取以下措施：1. 完善法律监管：加强对合同诈骗的立法工作，明确合同诈骗的定义和刑事责任，提高打击合同诈骗的法律效力。
2. 增强诚信意识：加强社会教育，培养公民的诚信意识和道德观念，提高人们在商业交易中的自我保护意识。
3. 加强信息共享：建立健全的信息共享机制，加强各部门之间的合作，共同打击合同诈骗行为。
4. 建立信用体系：构建完善的信用体系，将违法行为的记录纳入信用档案，并在商业交易中进行信用评估，加大对不良诚信行为的惩戒力度。
5. 加强执法力度：加大对合同诈骗的打击力度，提高执法机关的专业水平和办案效率，加大对合同诈骗犯罪分子的打击力度。
关于合同的题目及答案大全
关于合同的题目及答案大全关于合同的题目及答案大全一、双方的基本信息1.1 双方名称及地址合同双方为__________（以下简称甲方）和__________（以下简称乙方），地址分别为____________和____________。
1.2 双方联系方式甲方联系方式为__________，乙方联系方式为__________。
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方身份、权利、义务甲方为__________，享有__________权利，义务为__________，履行方式为__________，期限为__________，违约责任为__________。
2.2 乙方身份、权利、义务乙方为__________，享有__________权利，义务为__________，履行方式为__________，期限为__________，违约责任为__________。
2.3 合同履行方式双方应按照合同约定的要求履行各自的权利和义务，如甲方应____________，乙方应____________。
2.4 合同期限本合同自____________起生效，至____________止。
2.5 违约责任如果甲方或乙方违反了合同条款，应赔偿对方造成的损失，并承担相应的违约责任。
三、需遵守中国相关法律法规3.1 合同内容应符合中国法律法规的规定，双方应遵守相关法律法规的约定。
3.2 如本合同中某一条款与中国相关法律法规不一致，则该条款应按照相关法律法规的规定作相应修改。
四、明确各方的权力和义务4.1 甲方的权利和义务甲方享有____________权利，应履行以下义务：____________。
4.2 乙方的权利和义务乙方享有____________权利，应履行以下义务：____________。
五、明确法律效力和可执行性5.1 本合同的签订、生效、履行和解释均受中国法律的管辖。
5.2 合同的条款具有法律效力，在合同履行过程中，双方应遵守合同条款的约定。
工程合同结算例题及答案
工程合同结算例题及答案假设有一项建筑工程，合同总价为1000万元，根据合同约定，工程款将分四个阶段支付：第一阶段为基础施工完成后支付20%，第二阶段为主体结构施工完成后支付30%，第三阶段为装修施工完成后支付40%，最后阶段为工程竣工验收合格后支付剩余的10%。
现在，工程已经顺利通过了竣工验收。
我们将逐步分析这个工程合同结算的过程。
我们需要确认各个阶段的完成情况。
在本例中，基础施工、主体结构和装修施工都已经按照计划完成，并且通过了相应的质量检验。
这是进行结算的前提。
我们要核对合同中的支付条款。
合同明确规定了每个阶段的支付比例，以及最终支付的条件。
在这个例子中，只有在工程通过竣工验收后，才能支付最后的10%款项。
我们需要计算每个阶段的应付款项。
以第一阶段为例，基础施工完成后应支付的款项为总合同价的20%，即1000万元的20%，等于200万元。
同理，第二阶段为300万元，第三阶段为400万元。
我们还需要关注是否有额外的变更订单或者索赔。
在实际工程中，由于设计的变更、材料的调整或者其他不可预见的因素，可能会产生额外的费用。
这些都需要根据实际情况进行调整，并在结算时予以考虑。
在本例中，没有发生任何变更或索赔，因此最终的结算金额为合同总价的10%，即100万元。
工程合同结算的标准答案范本如下：1. 确认各施工阶段是否按计划完成并通过质量检验。
2. 核对合同中的支付条款，确认支付条件是否满足。
3. 计算各阶段的应付款项，确保计算无误。
4. 考虑是否有变更订单或索赔，必要时进行调整。
5. 完成最终的结算，确保双方权益得到保障。
合同法习题及参考答案
合同法习题及参考答案习题一：合同的定义和要素1.合同的定义是什么？合同是指当事人之间订立的具有法律约束力的协议。
2.合同的要素有哪些？合同的要素包括以下几点：•有效的合同当事人；•意思表示的一致性；•对合同标的、数量、质量、价款等内容应当明确；•合同标的应当合法；•符合法定形式（必要时）；•合同的订立、履行过程符合法定程序。
习题二：合同的种类1.合同可以按照何种分类标准进行分组？合同可以按照以下分类标准进行分组：•按照权力关系划分：主合同（独立存在的合同）和从合同（以其他合同为基础存在的合同）；•按照订立方式划分：一般合同（口头或书面形式）和特殊合同（按照法定形式订立）；•按照合同标的划分：商品买卖合同、劳动合同、借款合同等。
2.请列举三种常见的特殊合同。
•不动产买卖合同；•婚姻合同；•融资租赁合同。
3.请简要介绍一下劳动合同。
劳动合同是指用人单位与劳动者订立的，约定双方权利义务关系的合同。
劳动合同包括固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作为期限的劳动合同。
习题三：合同的成立和生效1.合同成立的条件有哪些？合同成立的条件包括以下几点：•合同要素齐全；•当事人的意思表示真实、自愿、无重大错误；•对合同主要内容已经达成一致。
2.合同生效的条件有哪些？合同生效的条件包括以下几点：•合同要经当事人之间的协商一致；•合同符合法定形式（必要时）；•合同不违反法律、法规的强制性规定；•合同不侵犯社会公共利益或第三人的合法权益。
习题四：合同的履行和变更1.合同的履行方式有哪些？合同的履行方式包括以下几种：•单方履行：只有一方履行合同义务，另一方不需要履行；•交叉履行：双方根据约定同时履行各自的合同义务；•连续履行：合同义务在一定时间内分期履行；•分期履行：合同义务按照约定的时间节点分期履行。
2.合同的变更条件是什么？合同的变更条件包括以下几点：•双方一致同意进行变更；•变更内容不违反法律、法规的强制性规定；•变更不侵犯第三人的合法权益。
合同管理习题
合同管理习题1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同？合同应当具备哪些要素？3. 合同的分类有哪些？每种分类的含义是什么？4. 如何签订一份有效的合同？5. 什么是合同法？合同法在合同管理中的作用是什么？6. 当发生合同纠纷时，应当如何解决？7. 什么是违约？违约责任的构成要件是什么？8. 如何预防和应对合同风险？9. 在合同履行过程中，应当注意哪些问题？10. 什么是合同的变更和解除？变更和解除合同应当遵循什么程序？11. 什么是合同的终止？合同终止的条件是什么？12. 什么是合同的担保？担保的方式有哪些？13. 什么是保证人？保证人的责任是什么？14. 什么是抵押？抵押物的范围是什么？15. 什么是质押？质押物的范围是什么？16. 什么是留置权？留置权的实现条件是什么？17. 什么是优先权？优先权的种类有哪些？18. 什么是合同解除权？解除权的行使条件是什么？19. 什么是违约责任？违约责任的种类有哪些？20. 如何进行合同审计和监督？合同管理习题（1）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同？合同应当具备哪些要素？3. 合同的分类有哪些？每种分类的含义是什么？4. 如何签订一份有效的合同？5. 什么是合同法？合同法在合同管理中的作用是什么？6. 当发生合同纠纷时，应当如何解决？7. 什么是违约？违约责任的构成要件是什么？8. 如何预防和应对合同风险？9. 在合同履行过程中，如何进行有效的沟通和协调？10. 什么是合同的变更和解除？变更和解除合同应当遵循什么程序？11. 什么是合同的终止？合同终止的条件是什么？12. 什么是合同的担保？担保的方式有哪些？13. 什么是合同的公证和登记？公证和登记对合同有什么效力？14. 什么是合同的履行监督？履行监督的主要内容是什么？15. 什么是合同的违约责任？违约责任的形式有哪些？合同管理习题（2）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更需要遵循什么程序？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同登记和备案？合同登记和备案的意义和程序是什么？合同管理习题（3）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更的条件和程序是什么？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同终止？合同终止的原因和程序是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？合同管理习题（4）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更需要遵循什么程序？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同终止？合同终止的原因和程序是什么？9. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？10. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？合同管理习题（5）1. 什么是合同管理？合同管理的主要内容包括哪些？2. 什么是合同审查？合同审查的主要步骤和注意事项有哪些？3. 什么是合同履行？合同履行过程中需要注意哪些问题？4. 什么是合同变更？合同变更的条件和程序是什么？5. 什么是合同违约？合同违约的法律后果是什么？6. 什么是合同争议？解决合同争议的主要方式有哪些？7. 什么是合同解除？合同解除的条件和程序是什么？8. 什么是合同担保？合同担保的方式和作用是什么？9. 什么是合同审计？合同审计的主要内容和目的是什么？10. 请简述合同管理的流程。
合同法习题及答案
合同法习题及答案一、单项选择题1. 甲公司向乙公司发出要约，要约中表示以某价格出售某型号钢材。
甲公司随后又发出快件，表示原要约中的价格作废，改为新价格。
乙公司董事长回信对原要约中的价格予以承诺。
问甲、乙之间的合同是否成立？A. 合同未成立，原要约被撤销B. 合同未成立，原要约被新要约撤回C. 合同成立，快件的意思表示未生效D. 合同成立，要约与承诺承得了全都答案：B理由：甲公司发出快件的行为构成要约的撤回，即在要约生效之前撤回要约，因此原要约并未生效，合同未成立。
2. 甲公司向乙公司发出选购钢材的要约，信件寄至乙公司。
乙公司董事长知悉内容后，打电话告知甲公司收到承诺。
该承诺何时生效？A. 信件寄至乙公司时B. 乙公司董事长知悉内容时C. 打电话告知甲公司时D. 甲公司收到电话通知时答案：D理由：承诺生效的时间通常是以到达要约人的时间为准，因此当甲公司收到乙公司的电话通知时，承诺生效。
3. 甲商场以试用买卖方式促销某型号冰箱，规定试用期3个月，试用期间可随便退货。
问试用买卖合同的性质是什么？A. 诺成合同B. 实践合同C. 附条件的合同D. 附期限的合同答案：A理由：试用买卖合同是诺成合同，即只要双方意思表示一致，合。
同即告成立，无需交付标的物作为合同成立的要件二、多项选择题1. 关于合同的分类和特点，以下哪些说法是正确的？A. 买卖合同是诺成合同B. 租赁合同是无偿合同C. 保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的D. 借款合同只能是有偿合同答案：A、C理由：买卖合同是诺成合同，即双方意思表示一致时即成立，无需交付标的物。
租赁合同和保管合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，取决于双方当事人的约定。
而借款合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，比如亲友间的无息借款。
三、简答题1. 简述合同成立的要件。
答案：合同成立的要件主要包括：(1)双方或多方当事人具有缔约能力；(2)当事人意思表示真实；(3)合同内容合法，不违反法律法规的强制性规定；(4)当事人就合同条款达成合意，即要约与承诺的内容一致。
关于合同的题目及答案
关于合同的题目及答案标题：关于合同的题目及答案一、双方的基本信息：甲方：（公司/个人）名称：法定代表人/经营负责人：地址/住所：电话：营业执照号码/身份证号码：乙方：（公司/个人）名称：法定代表人/经营负责人：地址/住所：电话：营业执照号码/身份证号码：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：1、甲方权利和义务：（1）向乙方提供商品/服务；（2）确保所提供商品的质量和数量符合合同约定；（3）按照合同约定的方式、时间和地点提供商品/服务；（4）遵守合同项下的各项规定；（5）对于违约行为承担违约责任。
2、乙方权利和义务：（1）支付商品/服务的费用；（2）检验所购商品的质量和数量是否与合同约定一致；（3）接受商品/服务的提供；（4）遵守合同项下的各项规定；（5）对于违约行为承担违约责任。
3、履行方式和期限：（1）甲方向乙方提供商品/服务的时间、地点、方式等应符合合同约定；（2）乙方应在合同规定的期限内支付商品/服务的费用。
4、违约责任：（1）甲、乙双方均应遵守合同约定的规定，对违约行为承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失；（3）如因违约行为造成严重后果，涉及刑事责任的，应承担相应的刑事责任。
三、需遵守中国的相关法律法规：双方在合同签订和履行过程中需遵守相关法律法规，如《合同法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》等。
四、明确各方的权力和义务：合同中应明确双方的权利和义务，确保双方在合同约定的范围内行使或履行自己的权利和义务，合同生效后不得私自变更。
五、明确法律效力和可执行性：合同应符合相关法律法规的要求，具有法律效力，并能够得到法律的保护和实施。
六、其他：如果在合同履行的过程中出现争议，应当首先协商解决。
如果协商不成功，可以向相关仲裁机构或法院提起诉讼解决。
工程合同习题答案
工程合同习题答案甲方（委托方）：_____________________地址：_____________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________二、工程概述1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
6. 工程质量标准：_____________________三、合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）_____________________2. 工程价款的支付方式：_____________________3. 工程价款的支付时间节点：_____________________四、工程变更1. 工程变更的程序：_____________________2. 工程变更的计价方式：_____________________3. 工程变更的批准权限：_____________________五、工程验收1. 工程验收标准：_____________________2. 工程验收程序：_____________________3. 工程验收的时间安排：_____________________六、质量保证与保修1. 质量保证期：_____________________2. 保修责任：_____________________3. 保修期内的维修安排：_____________________七、违约责任1. 甲方违约责任：_____________________2. 乙方违约责任：_____________________3. 违约赔偿的计算方式：_____________________八、争议解决1. 争议解决的方式：_____________________2. 争议解决的地点：_____________________九、合同的生效、变更和解除1. 合同的生效条件：_____________________2. 合同的变更程序：_____________________3. 合同的解除条件：_____________________十、其他条款1. 保密协议：_____________________2. 不可抗力条款：_____________________3. 合同附件：_____________________十一、签署甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日请根据您的具体需求和工程的实际情况，对上述模板中的内容进行填充和调整。
合同写作题目及答案解析
合同写作题目及答案解析合同写作题目：房屋租赁合同甲方（出租人）：_______身份证号码/工商注册号：_______地址：_______联系电话：_______乙方（承租人）：_______身份证号码：_______地址：_______联系电话：_______一、租赁物及用途1.1 甲方同意将其拥有的_______（以下简称“租赁物”）出租给乙方使用。
1.2 租赁物的用途为_______，乙方同意不将租赁物用于非法用途。
二、租期2.1 租赁期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
2.2 如乙方需延长租赁期限，应提前_______天书面通知甲方，并经甲方同意后方可延长。
三、租金支付3.1 乙方应在每个月的_______日前将当月租金_______元人民币（以下简称“元”）支付给甲方，共计_______元。
3.2 如乙方未按约定时间支付租金，甲方有权要求乙方立即补交，并计收滞纳金，每日滞纳金为应付租金的_______%。
3.3 如乙方连续_______个月未支付租金，甲方有权解除合同并收回租赁物。
四、维护、修缮及保险责任4.1 乙方应妥善保管租赁物，如有损坏应及时通知甲方并承担修缮费用。
4.2 租赁期间，如租赁物因甲方原因造成损坏，甲方应承担修缮费用。
4.3 乙方应在租赁期间为租赁物投保保险，以保障租赁物的安全。
五、违约责任5.1 如有一方违反本合同的约定，应承担相应的责任。
5.2 如乙方违反本合同的约定，甲方有权解除合同，收回租赁物，并要求乙方承担相应的违约金。
5.3 如甲方违反本合同的约定，应赔偿乙方因此遭受的损失，并承担相应的法律责任。
六、法律效力与可执行性6.1 本合同的签署、履行和解释均应受中国法律的管辖。
6.2 如因本合同引起的纠纷，双方应尽快协商解决，如协商不成，则应向_______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有法律效力。
6.3 本合同的任何条款无论因何种原因无效，均不影响其它条款的效力。
工程合同管理课后题解析
工程合同管理课后题解析我们来看一个关于合同条款解读的题目。
在工程合同中，经常会有关于工期延误赔偿的条款。
例如，某合同规定：“如因承包商原因导致工程延期，承包商需按照每日千分之一的总合同价支付违约金。
”面对这样的条款，我们需要明确几个问题：一是何为“承包商原因”？二是如何界定“工程延期”？三是违约金的计算基准是什么？对于第一个问题，“承包商原因”通常指的是承包商自身的管理不善、技术不足、人力物资短缺等导致的延误。
而不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等，则不在此列。
第二个问题，“工程延期”的界定则需要依据合同中的工期要求以及实际完工日期来确定。
如果实际完工日期超出了合同约定的工期，且没有正当理由，即可认定为工程延期。
至于第三个问题，违约金的计算基准是总合同价，这意味着合同双方在签订合同时就已经确定了违约金的上限，有助于双方对风险的预判和控制。
我们探讨一下工程变更管理的问题。
在实际施工过程中，由于设计变更、材料价格波动等因素，工程变更是常有的事。
如何合理处理工程变更呢？任何变更都应当基于书面形式提出，并经过双方协商一致后才能执行。
变更可能会影响工期和成本，因此在变更协议中应当对这些变化进行明确。
变更实施后，应当及时调整合同文件，确保项目管理的连续性和完整性。
风险管理也是工程合同管理中不可忽视的一部分。
工程项目往往面临着诸如财务风险、质量风险、安全风险等多种风险。
有效的风险管理策略包括风险识别、评估、应对和监控。
例如，为了应对财务风险，合同中可以设定合理的付款方式和违约赔偿机制；为了控制质量风险，可以制定严格的质量检查标准和流程；为了保障安全，可以要求承包商遵守安全生产法规，并定期进行安全培训。
工程合同管理是一个系统而复杂的工作，它要求管理者不仅要有扎实的法律知识，还要具备良好的沟通能力和风险控制能力。
通过对课后题的解析，我们可以更深入地理解合同条款的含义，更准确地把握工程变更的处理原则，更有效地制定风险管理策略。
合同习题答案
合同习题答案合同习题答案合同是人们日常生活中不可或缺的一部分，它是一种法律文件，用于明确双方的权利和义务。
然而，由于合同的复杂性和多样性，很多人在面对合同习题时感到困惑。
本文将回答一些常见的合同习题，帮助读者更好地理解合同法。
一、合同的要素是什么？合同的要素包括：合同当事人、合同标的、合同内容和合同形式。
合同当事人是指合同的缔约方，可以是个人、法人或其他组织。
合同标的是指合同的目的和内容，可以是财产、权益或服务等。
合同内容是指合同的具体条款和约定，包括双方的权利和义务。
合同形式是指合同的书面形式，有些合同必须以书面形式订立才有效。
二、合同的成立条件是什么？合同的成立条件包括：意思表示真实、意思表示明确、意思表示一致和合法。
意思表示真实是指当事人的意思表示必须真实，不得作假。
意思表示明确是指当事人的意思表示必须明确，不能含糊不清。
意思表示一致是指当事人的意思表示必须一致，不能存在重大分歧。
合法是指合同的内容和目的必须符合法律法规的规定，不能违反法律。
三、合同的解除条件是什么？合同的解除条件包括：协议解除、违约解除和法定解除。
协议解除是指当事人在合同履行过程中，经过协商一致决定解除合同。
违约解除是指当事人一方在合同履行过程中，严重违反合同约定，导致对方无法继续履行合同，另一方可以解除合同。
法定解除是指根据法律规定的特定情况下，合同可以被解除，例如当事人一方死亡、宣告失踪等。
四、合同的效力如何确定？合同的效力根据法律规定和当事人的意愿确定。
根据法律规定，合同必须符合法律的规定才能生效。
例如，某些合同必须以书面形式订立才有效。
此外，当事人的意愿也是确定合同效力的重要因素。
当事人可以在合同中约定一些特殊的条款和条件，以确定合同的效力。
五、合同的履行方式有哪些？合同的履行方式包括：一次性履行和分期履行。
一次性履行是指合同的全部内容在一定时间内同时履行。
分期履行是指合同的内容分为若干部分，在不同的时间段内逐步履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本单元小结本单元主要以合同管理的为主线，介绍了合同法基本知识，并结合具体的案例加深对相关合同基本知识的理解和应用，为后续建设工程合同学习奠定基本的法律知识，同时也是学生今后可持续发展——职业资格考试奠定基础理论。
通过建设工程合同讲解，以施工示范文本为主体，介绍了合同从策划、订立履行、竣工阶段管理的内容。
同时同过具体示例，强化对示范文本的理解并建立初步的应用能力。
【思考题】1.简述合同法的基本原则？2.简述合同的分类？3.什么是合同法律关系的三要素？并举例说明？4.简述代理的概念及分类？什么是连带责任？5.要约、要约邀请和承诺的概念？要约邀请和承诺的区别？6.合同法规定承担缔约过失责任的情形有那些？在工程实际中发包人和承包人在哪些情况下会承担缔约过失责任？缔约过失责任与违约责任的区别？7.合同成立、合同生效的区别？合同法规定何种情况下位无效合同？无效合同与可变更、可撤销合同的区别？8.效力待定合同的类型及其处理？9.违约责任的承担方式有哪些？10.监理合同示范文本中的标准条件与专用条件有何关系？11．合同策划的意义和依据是什么？12．建设工程施工示范文本中对双方有约束的合同包括哪些？13.如何进行隐蔽工程的检查和验收题？【知识点应用】注：以下所说的施工合同均指的是示范文本。
●单选题1.合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.在下列经济关系主体中，（）是法人。
A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队3.在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为（）。
A.合同变更B.合同转移C.合同转让D.合同失效4.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为》A.代理和被代理人 B被代理人C.第三人D.自己5.监理工程师在履行工程合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（）赔偿。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理6.刘某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材市场供应商负责人李某同意，刘某以该供应商的名义与建设单位签订了建材供应合同，刘某随将自己生产的建筑材料交付给建设单位，后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（）提出索赔。
A.刘某B.李某C.建材供应商D.刘某和李某7.施工企业的项目经理是施工企业的法定代表的代理人，这种代理关系是（）代理。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.再次代理8.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖了公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。
A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向B公司无偿退货C.由B公司支付计算机，A公司支付计算机货款D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款9.下列关于要约生效的表述，正确的是（）。
A.要约自要约到达受要约人时生效B.要约自要约人发出要约时生效C.要约自承诺到达要约人时生效D.要约自受要约人发出承诺时生效10.下列选项中属于要约的是（）。
A.招股说明书B.投标书C.招标公告D.商品价目表11.下列表述中错误的是（）。
A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销12.下列行为中属于缔约过失责任的是（）。
A.承包商没有按合同约定完成工程款B.业主没有按合同约定的时间支付工程款C.承包商在投标时其他企业的资质，在资格预审时没用通过审查D.业主在招标过程中，擅自公开了承包商的商业秘密，使承包商遭受经济损失13.在某建材购销的承诺中，对要约中的下列事件做了变更，属于非实质性变更的是（）。
A.建材的规格型号B.建材的质监标准C.建材包装的装潢D.交货方式14.某工程双方按口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。
在施工任务完成后由于发包人拖欠工程而发生纠纷，此时应当认定（）。
A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任15.关于合同生效时间说法不正确的是（）。
A.一般而言，依法成立的合同自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效16.无效合同从（）时起就没有法律效力。
A.被确认无效B.履行C.订立D.谈判17.下列无效合同中，属于无效合同的是（）。
A.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益B.条款内容不明确的合同C. 结构有缺陷的合同D.主体的权利、义务明显不公平的合同18.2008年8月施工单位与建材签订了一份20万某新材料的买卖合同，2009年10月施工单位才发现由于自身对该新材料成分的错误理解，致使该化工材料在施工单位中的工程中无法使用，此时，该合同为（）。
A.无效B.有效C.可变更、可撤销D.效力待定19.法人的法定代表人超越权限签订的合同，（）。
A该行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为无效C. 该行为一律有效D. 除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效20.某物资采购合同，因当事人订立合同时的疏漏，未明确约定的交货地点。
按照《合同法》的规定，弥补该欠缺方式的先后次序应为（）。
A按《合同法》规定的处理原则执行，双方协商约定；按交易习惯B. 按交易习惯；按《合同法》规定的处理原则执行；双方协商约定，C. 双方协商约定；按《合同法》规定的处理原则执行；按交易习惯；D. 双方协商约定；按交易习惯；按《合同法》规定的处理原则执行；21.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方式确定，可以按照（）价格确定。
A.订立合同时订立地的市场B.订立合同是履行地的市场C.履行合同时订立地的市场D.履行合同时的履行地的市场22一个买卖合同执行的是政府定价，2008年6月1日订立合同价格为100元/千克。
合同规定2009年8月1日前交货。
违约金为10元/千克，交货后付款，但卖法直至2009年10月1日交货，而政府定价于2009年9月1日调整为120元/千克，则买方应当按照每千克（）元向卖方付款。
A.90B.100C.110D.12023甲乙双方签订一份水泥买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期期限届至也未发货。
此时，乙行使的权利是（）。
A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权24合同当事人依法行使不安抗辩权的直接法律后果是（）。
A.解除合同B.终止合同C.中止履行合同D.恢复履行合同24债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于甲怠于行使自己到期的债权，则（）。
A.某丙可以行使代位权，代替甲主张债权B. 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C. 只有某甲的这种行对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D.如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担。
25某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司40万工程款久托不还，却在近日将该公司价值5多万元的汽车无偿转让给某高校，致使近期内不再有偿还债务的适当财产，故建筑公司向法院起诉主张其债权，下列选项中正确的是（）。
A.该转让行为合法有效 B该转让行为效力不确定C.该转让行为应当变更D.该转让行为应当撤销26合同转让实质是（）的一种特殊形式。
A.合同订立 B合同履行C.合同变更D.合同终止27债务人转移债务的应当（）。
A.通知债权人 B经债权人同意C.之转让主债务不转让从债务D.必须进行批准登记28甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务清偿责任问题，出现以下责任，其中正确的是应当由（）。
A.甲公司承担清偿债务 B乙公司承担清偿C.丙公司承担清偿D.乙公司和丙公司共同承担清偿债务29下列关于合同终止的说法正确的是（）。
A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同终止时合同责任的终止C. 合同终止也就终止了合同经济往来结算条款的效力D.合同终止后遗留的问题就没有必要处理了30违约责任，除另有规定外，总体上实行（）。
A.过错责任原则 B全面履行原则C.公平合理原则D.严格责任原则31当事人在合同中既约定了违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人（）保护其合法权益A.只能依据违约金条款要求对方承担责任B.只能依据定金条款要求对方承担责任C. 可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任D.可以采用违约金加定金条款金额之和要求对方承担违约责任32当事人因对方违约采取适当措施采取防止损失的扩大而支出的合理费用，由（）承担。
A.违约方B.非违约方C.双方各一半D.依据责任的大小分担33某下料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。
同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金结果材料供应商没有按照合同约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，则承包商最多可以向材料供应商要求（）赔偿。
A.800元B.1000元C.1800元D.500元34施工合同履行中出现以下情况时，当事人一方可以不承担违约责任的是（）。
A.因三通一平工期延误，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工现场B.发包方无法按照合同约定的时间提供工程预付款C. 因发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求。
35在工程监理合同所包含的实际文件中，（）解释优先等级最高。
A监理合同的专用条款 B中标的监理投标书C监理合同协议书 D.监理合同的额标准条件36建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)[GF-2000-021]与(一)[GF-2000-0209]中条款内容差异的主要原因是由于委托工作内容不同，即承包工程项目的（）任务。
A勘察、设计 B设计、施工C.专业工程设计D.民用建筑工程设计37关于平行承包模式以下做法不正确的是（）。
A业主的工作量大 B项目设计计划要周全C业主的协调工作难度大 D.工期较短38建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。
A单价 B总价可调C.总价不可调D.成本加酬金39在初步设计完成后即进行招标的大型复杂工程来说，在下列合同计价方式中，（）合同承包商承担的风险最大。
A固定总价 B变动总价C.固定单价D.变动单价40根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程中的一些特殊问题，可以通过（）约定承发包双方的而权力和义务。
A通用条款 B专用条款C.监理合同D.协议书41在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。
A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C. 进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护42在施工合同中，（）是承包人的义务。