建设工程施工合同利息规定

建设工程施工合同利息规定
一、利息计算的前提条件
1. 若因甲方（业主）原因导致工程延期，乙方（施工单位）有权按照合同约定向甲方收取
逾期利息。

2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金及逾期利息。

3. 任何一方提出利息索赔时，应当及时书面通知对方，并提供相应的证明材料。

二、利息的计算方式
1. 利息的计算应当基于实际拖欠的工程款项，按照国家规定的贷款利率或者双方约定的利
率进行计算。

2. 利息的计算从逾期之日起至实际支付之日止，按日计算，不足一日的按一日计算。

3. 若逾期时间超过合同约定的宽限期，则应从宽限期届满之日起计算利息。

三、利息的支付
1. 逾期利息应由责任方在收到索赔通知后的___天内支付给受害方。

2. 若责任方未在规定时间内支付逾期利息，受害方有权采取法律手段追究其责任。

四、其他相关规定
1. 双方应当本着公平、公正的原则，合理确定逾期利息的数额，不得随意提高或降低利率。

2. 若国家有关法律法规对建设工程施工合同的利息计算有新的规定，双方应当遵照执行。

3. 本合同项下的利息规定，除非双方另有书面协议，否则不得变更。

五、争议解决
1. 双方因利息计算发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁
或依法向人民法院起诉。

2. 在争议解决期间，除争议事项外，本合同其他条款仍应继续履行。

六、附则
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。