基础设施项目工程施工合同样本

基础设施施工合同模板（精选5篇）

基础设施施工合同模板（精选5篇）基础设施模板篇1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。

如使用标准桩尖，价格另议。

桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。

并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。

属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

基建合同书样本(精选5篇)

基建合同书样本（精选5篇）基建合同书样本1发包方：___________________(以下称甲方)承包方：___________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同，共同信守。

1.工程名称：校内部安装工程2.工程地点：江桥镇封浜村638号承包内容：厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。

3.共计人民币____________元。

4.工程价款和费用的结算依据和付款方法：______________________。

5.工程安排日期：20xx年12月1日6.工程竣工日期：20xx年12月23日7.工程质量：以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

8.甲方主要义务：工程质量、工程时间9.乙方主要义务：包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。

10.乙方按甲方规定的时间竣工。

11.工程竣工后保修期一年。

在保修期内，属于承包方施工责任造成的，由承包方负责免费修理。

属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。

12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.合同未尽事宜，双方可另行补充协议。

14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。

至竣工办理交工验收和款项结清时为止。

但保修一条除外。

15.本合同一式三份，双方各一份、镇有关部门一份。

发包方(盖章)：_______________承包方(盖章)：_________________法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：_______________签订地点：_____________________签订地点：_____________________20xx年x月x日20xx年x月x日基建合同书样本2甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托建筑工程队建造房一幢，本建筑总平方面积为m，每平方米价格为___元，合计总金额为___元；瓷砖地板砖每平方米价格为___元，楼梯、卫生间平方面积双算，总平方面计算以上楼板覆盖面为准。

基建合同范本3篇

基建合同范本3篇篇一基建合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币（大写）元（小写：￥元）。

2. 支付方式：四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在收到报告后的日内组织验收。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。

五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。

六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的‰向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按照合同要求进行施工，每逾期一日，应按照工程价款的‰向甲方支付违约金。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，并按照工程价款的‰向甲方支付违约金。

七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二基建合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 项目内容：__________________4. 项目规模：__________________二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________________元（大写__________________元整）。

基建工程项目施工合同范本（三篇）

基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。

1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。

第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。

第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。

3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。

3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。

第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。

4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。

4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。

4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。

第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。

5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。

第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。

6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。

基建工程项目施工合同4篇

基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。

三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。

2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。

3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。

四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。

2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。

3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。

4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。

五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。

基础设施项目工程施工合同样本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载基础设施项目工程施工合同样本甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________乙方：经甲、乙双方共同商定，甲方将XXX建设有关基础设施项目工程交乙方施工，为保质、保量、按时完工，特制定合同协议如下：一、工程项目1、厕所格；2、垃圾池立方米；3、排污沟米；4、牛圈格；5、公厕座；二、工程地址：乙方承建的所有工程项目必须在甲方指定的地点进行施工（明细表附后）。

三、工程标准及造价1、厕所按每档800元；2、排污沟每米30元；3、牛圈每格1200元；4、垃圾池每平方米200元；5、公厕每座15000元；四、工程质量1、本工程质量按照市、区家园办的有关规定要求进行施工竣工验收。

2、本工程所有项目为“合格工程”，如因工程质量不能经市、区家园办验收合格，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。

3、乙方必须使用合格原材料。

4、本工程验收单位为市、区家园办。

五、安全生产1、乙方必须坚持安全生产，文明施工，如因在施工中发生安全事故，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。

2、甲方应积极处理好施工环境及周边农户的协调工作。

六、工程监督及违约责任1、本工程项目监督单位为甲方和村“两委”、村民代表共同监督。

2、如因乙方在施工中工程质量不合格，必须返工合格后才能进行下一道工序的施工。

七、付款办法以上工程项目经市、区家园办验收合格后且建设配套资金到帐后，其建设资金由甲方付给乙方。

根据资金到位情况分批付给乙方。

八、未尽事宜甲乙双方在施工中的未尽事宜现场协商解决，并签订补充协议。

本工程施工合同一式三份，甲乙双方及村“两委”各执一份。

本工程合同自签订之日起，具有法律效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：。

2024年发布的基础设施工程施工合同样本

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年发布的基础设施工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 付款方式第四条工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 验收标准第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理第七条材料供应7.1 材料责任7.2 材料验收第八条技术支持与服务8.1 技术指导8.2 施工配合第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件第十条违约责任10.1 发包方违约10.2 承包方违约第十一条争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决第十二条合同的生效、修改与终止12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同终止第十三条其他约定13.1 知识产权13.2 保密条款13.3 不可抗力第十四条合同的附件14.1 工程图纸14.2 技术说明书14.3 相关法律文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 名称：__________1.1.2 注册地址：__________ 1.1.3 法定代表人：__________ 1.1.4 联系人：__________1.1.5 联系方式：__________ 1.2 承包方1.2.1 名称：__________1.2.2 注册地址：__________ 1.2.3 法定代表人：__________ 1.2.4 联系人：__________第二条工程概况2.1 工程名称：__________2.2 工程地点：__________2.3 工程规模：__________2.4 工程内容：__________第三条合同价格3.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）3.2 价格调整：3.2.1 调整条件：__________3.2.2 调整方式：__________3.3 付款方式：3.3.1 付款条件：__________3.3.2 付款比例：__________3.3.3 付款方式：__________第四条工期4.1 开工日期：__________4.2 竣工日期：__________4.3 工期延误：4.3.1 延误责任：__________4.3.2 延误处理：__________第五条质量标准5.2 材料质量：__________5.3 验收标准：__________第六条施工安全6.1 安全措施：__________6.2 安全事故处理：__________第七条材料供应7.1 材料责任：__________7.2 材料验收：__________第八条技术支持与服务8.1 技术指导：8.1.1 指导内容：__________ 8.1.2 指导时间：__________ 8.1.3 指导方式：__________ 8.2 施工配合：8.2.1 配合内容：__________ 8.2.2 配合时间：__________ 8.2.3 配合方式：__________第九条合同的变更与解除9.1 变更条件：__________9.1.1 变更事项：__________ 9.1.2 变更程序：__________9.2.1 解除事项：__________9.2.2 解除程序：__________第十条违约责任10.1 发包方违约：10.1.1 违约事项：__________ 10.1.2 违约责任：__________ 10.2 承包方违约：10.2.1 违约事项：__________ 10.2.2 违约责任：__________第十一条争议解决11.1 协商解决：__________11.2 调解解决：__________11.3 仲裁解决：11.3.1 仲裁机构：__________ 11.3.2 仲裁地点：__________ 11.3.3 仲裁程序：__________第十二条合同的生效、修改与终止12.1 合同生效：12.1.1 生效条件：__________ 12.1.2 生效时间：__________ 12.2 合同修改：12.2.1 修改条件：__________12.2.2 修改程序：__________12.3 合同终止：12.3.1 终止条件：__________12.3.2 终止程序：__________第十三条其他约定13.1 知识产权：__________13.2 保密条款：__________13.3 不可抗力：13.3.1 不可抗力事项：__________13.3.2 不可抗力处理：__________第十四条合同的附件14.1 工程图纸：__________14.2 技术说明书：__________14.3 相关法律文件：__________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术说明书附件三：相关法律文件附件一：工程图纸的详细要求和说明：工程图纸是施工过程中不可或缺的重要文件，它包含了工程的详细设计、构造、尺寸等信息。

村级基础设施施工合同5篇

村级基础设施施工合同5篇篇1甲方（发包方）：___________村委会乙方（承包方）：___________建设有限公司鉴于甲方需要对本村的基础设施进行改造与升级，故决定委托乙方进行工程施工。

为明确双方权益，经双方友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。

一、工程概况1. 工程名称：__________村级基础设施施工工程2. 工程地点：__________村3. 工程内容：包括但不限于道路修建、桥梁建设、排水设施、绿化工程等村级基础设施建设项目。

二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

具体价格根据工程实际量及约定单价确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定，及时向乙方支付工程进度款。

具体支付节点及比例为：工程开工后支付总价的____%，工程进度过半支付____%，工程竣工并经验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3. 工程质量如不符合合同约定或国家相关规定的，乙方应无偿返工或整改。

五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施。

2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之____的违约金。

2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之____的违约金。

3. 双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

七、其他事项约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

基础设施施工合同(3篇)

基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同（3篇）基础设施施工合同篇1 发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额暂估价(大写)： (人民币)(小写)： (人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%;2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%;七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.严格执行施工规范、安全操作规程。

防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。

处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。

村级基础设施施工合同6篇

村级基础设施施工合同6篇篇1村级基础设施施工合同一、甲方（建设承包方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________乙方（委托方）：单位名称：___________法定代表人：___________地址：___________电话：___________传真：___________鉴于甲方具有从事基础设施施工的资质和能力，乙方委托甲方承办村级基础设施施工项目，经双方友好协商，签订本合同并共同遵守之。

二、工程地点：___________三、工程内容：1、本项目包括但不限于以下工程内容（详见附件一）；2、工程质量应符合国家相关标准和规定；3、工程款支付方式：按进度支付，具体支付比例及时间详见附件二。

四、工程合同价款：1、总价款：___________元（人民币）；2、价款支付方式：按工程进度支付，第一笔款项不得低于总价款的______%。

五、工程期限：1、工期：自______年______月______日起，至______年______月______日止；2、工期延伸：若因不可抗力等原因导致工程延期，则按照双方协商决定具体工期；3、如因甲方原因导致工程延期，则乙方有权要求甲方支付延期违约金。

六、工程质量保证：1、甲方对工程质量负责，如发现工程质量问题，应承担相应责任；2、工程保修期：自工程竣工之日起，保修______年。

七、合同变更：1、如有需要变更合同内容，双方应经协商一致，并签订书面变更协议；2、未经乙方同意，甲方不得擅自变更合同内容。

八、违约责任：1、若一方未能履行合同义务，应承担相应责任；2、除不可抗力等特殊情况外，违约方应支付相应违约金。

九、争议解决：1、因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；2、若协商未果，应由______仲裁委员会进行仲裁；3、仲裁裁决为最终裁决。

十、合同效力：1、本合同自双方盖章之日起生效；2、合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2024年基础设施施工合同范文（二篇）

2024年基础设施施工合同范文发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

第一条工程名称：武汉中和设备基础工程第二条工程地点：黄陂区罗汉街工业园第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

第四条工程造价：设备基础按照元/m³砼(按实际工程量结算)。

第五条承包方式：包工包料。

第六条工期：本工程自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

工期为天。

第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。

并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

第十一条乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。

3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

第十二条竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

第十三条付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量____%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余____%的工程款。

预留总价款的____%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。

竣工验收时乙方出具保修书。

保修期从甲在验收单签字之日起____年。

第十五条违约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

村级基础设施施工合同3篇

村级基础设施施工合同3篇篇1村级基础设施施工合同甲方（出让方）：乙方（承包方）：为了规范双方的合作关系，明确双方各自的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法规，经双方友好协商，就村级基础设施施工事宜达成如下合同：一、工程项目简介1. 项目名称：村级基础设施施工项目2. 项目地址：（具体地址）3. 工程内容：（包括但不限于道路建设、排水系统建设、供水系统建设等）4. 工程预算：根据实际情况商定二、合同条款1. 工程价格：根据工程合同的约定，工程价格为（具体价格），乙方应按照合同约定的价格完成工程建设。

2. 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关标准，确保工程建设安全、耐久，不得使用劣质材料，如有不符合情况，乙方应承担相应责任。

3. 工程进度：工程施工期为（具体时间），乙方应按照合同约定的时间节点完成相关施工任务，如有延误，乙方需承担相应的违约责任。

4. 工程变更：如因不可抗力等原因导致工程需进行变更，双方应重新协商确定变更内容及相关费用，并签署书面变更协议。

5. 工程验收：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至合格为止。

6. 违约责任：如一方违反合同约定导致合同解除的，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7. 合同解释：合同的任何条款解释应以本合同约定为准，如有未尽事宜，双方可再次协商确定。

三、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为《村级基础设施施工合同》，请双方认真履行合同约定，共同推进工程建设，确保工程质量，维护双方的合法权益。

篇2村级基础设施施工合同一、甲方（甲方单位名称）与乙方（乙方单位名称）就本工程项目（项目名称）的基础设施施工事项达成如下协议：二、工程项目基本情况1. 项目名称：村级基础设施施工项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目规模：（具体规模）4. 工程内容：（列明具体工程内容）5. 工程周期：（具体施工周期）6. 工程费用：（具体工程费用）三、甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和地点提供工程所需的基础材料、设备和场地等2. 甲方应对工程进行监督和检查，确保工程质量符合相关标准和规定3. 甲方应按照合同约定的时间和标准支付工程款项四、乙方的权利和义务1. 乙方应依据合同规定的时间和要求完成工程施工任务2. 乙方应保证工程质量符合相关标准和规定3. 乙方应按照合同约定的费用和进度完成工程项目五、工程款支付方式1. 工程款支付分期：（具体支付方式和时间安排）六、合同变更和解除1. 若有不可抗力因素导致工程无法按照原定计划顺利进行，双方应协商解决，并可根据实际情况对合同进行变更2. 若有严重违约行为发生，双方均有权解除合同，并保留追究违约责任的权利七、争议解决方式1. 双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商方式解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁八、合同生效方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完成验收为止以上为《村级基础设施施工合同》的内容，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成工程项目，确保项目顺利进行并达到预期效果。

村级基础设施施工合同3篇

村级基础设施施工合同3篇篇1村级基础设施施工合同合同编号：XXXXX甲方（施工方）：XXX建筑工程有限公司乙方（需建设村级基础设施的村委会）：XXXX村委会鉴于甲方具备从事建筑工程施工的资质和能力，乙方需要委托甲方进行村级基础设施的施工，现就相关事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：XXXX村基础设施建设工程1.2 项目地址：XXXX村1.3 项目内容：包括但不限于道路、排水系统、照明设施等基础设施工程1.4 项目施工周期：XX个月第二条合同价格2.1 本合同总价为XXXXX元整（大写），具体包括工程款、材料款、设备款、管理费、税金等。

2.2 合同价款支付方式：工程款按进度支付，具体分期为：首期XX%、第二期XX%、第三期XX%、尾期XX%。

第三条工程质量3.1 施工方应严格按照相关法律法规、技术标准和图纸要求进行施工，确保工程质量符合要求。

3.2 如在保修期内发生质量问题，施工方应及时进行整改，直至问题完全解决。

第四条工期保证4.1 甲方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程进度顺利，否则应承担延期责任。

4.2 乙方应协助提供必要的工程施工条件，如场地、用水、用电等。

第五条管理费用5.1 甲方应自行承担施工期间的管理费用，包括但不限于人工、住宿、餐饮等。

第六条保险条款6.1 甲方应购买施工过程中的建筑工程保险，确保工程施工期间的安全。

6.2 如因工程施工过程中发生意外造成乙方损失，甲方应按照保险公司的理赔规定进行赔偿。

第七条违约责任7.1 若一方未履行合同约定的义务，应当承担相应的违约责任，并依法赔偿对方因此造成的损失。

第八条法律适用与争议解决8.1 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应提交相关法律机构处理。

第九条合同生效与变更9.1 本合同一式两份，自双方盖章之日起生效。

9.2 本合同任何变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。

基础设施施工合同

基础设施施工合同在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。

那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是作者为大家整理的基础设施施工合同，欢迎大家分享。

基础设施施工合同1建设单位：华士镇红苗村村委（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）因甲方建设需要，同意把工程承包给乙方建设，为使工程顺利进行，经双方协商，特签订如下协议：一、概况1、工程名称及地点：2、工程造价：3、承包方式及工程期限：二、付款方法三、工程质量及要求四、其他需要说明的内容1、工程内容：2、工程造价：如实施施工中，没有变更或增加本合同以外的'工程量，以项目最终验收后实际发生工程量结算。

五、乙方在施工中应加强对工人安全生产教育，发生安全事故的经济损失由乙方自行负责。

六、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，结清尾款后失效。

甲方：乙方；签订合同人：签订合同人：工地负责人：工地负责人：年月日基础设施施工合同2工程名称：____________工程建设地点：____________合同编号：____________审查资质等级：____________委托单位：____________审查机构：____________签订日期：____________委托单位(甲方)：____________审查机构(乙方)：____________由甲方委托乙方承担施工图审查工作，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订《中华人民共和国民法典》。

建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

国家及地方政府有关房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查的有关规定。

国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。

广西建设厅文件桂建计[20xx]35号关于转发自治区物价局《关于重新确定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的复函》的通知。

广西物价局文件建筑工程施工图设计文件审查费收费标准。

基建工程项目施工合同范本5篇

基建工程项目施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期顺延：因甲方原因影响开工或中途停工，工期可以顺延。

因乙方原因造成停工，工期不予顺延。

三、质量与检验1. 工程质量标准：符合国家现行有关工程施工质量验收规范及标准。

篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、安装等施工内容（详见施工图纸及工程量清单）。

二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、合同价格与支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

该总价已包含完成本工程所需的全部费用。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例为：（1）工程开工前支付工程总价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时支付工程总价的XX%；（3）工程竣工并通过验收后支付工程总价的XX%；（4）质量保证金为工程总价的XX%，质保期为XX年，质保期满后无质量问题一次性支付。

基础设施建设工程施工合同书样本

基础设施建设工程施工合同书样本合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称] 联系地质： [甲方地质] 联系人： [甲方联系人] 联系方式： [甲方联系方式]乙方： [乙方名称] 联系地质： [乙方地质] 联系人： [乙方联系人] 联系方式： [乙方联系方式]签订地点： [签订地点] 签订日期： [签订日期]1. 项目概述1.1 甲方委托乙方进行基础设施建设工程。

项目概述如下：•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工程进度：[工程进度]1.2 双方同意本合同内容，并在上述基础上进行合作。

2. 工程内容•[工程内容1]•[工程内容2]•[工程内容3]2.2 工程标准：乙方应按照相关法规和标准进行工程建设，并确保工程质量符合甲方的要求。

2.3 工期安排：双方约定的工期为 [工期]，甲方在合理范围内可要求工期的调整。

2.4 工程费用：本工程总造价为 [总造价]，乙方应按照合同约定的支付方式进行工程费用的结算。

3. 合同条款3.1 合同价款：根据工程范围和工程费用，双方约定合同价款为[合同价款]。

具体支付时间和方式按照约定进行。

3.2 合同变更：如工程施工中遇到无法预见的情况，需要变更本合同的内容，双方应协商解决，并签署变更协议。

3.3 合同解除：如乙方未按照合同约定履行义务，未能按时交付工程，或工程质量不能满足要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

3.4 违约责任：甲乙双方均应按照约定履行合同。

如任何一方违约，应承担相应的违约责任。

4. 技术支持和保修4.1 建设期间，乙方应提供相应的技术支持，并对工程质量进行监督和保证。

4.2 工程竣工后，乙方提供 [保修期] 的工程保修期限，保修期内对工程进行免费保修。

4.3 乙方应提供必要的技术培训和指导，以保证工程的正常运行和维护。

5. 其他条款5.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

5.2 本合同的效力、解释和争议解决适用的法律。

基础设施工程施工合同范本

基础设施工程施工合同范本一、合同背景二、工程范围1.业主委托承包商负责基础设施工程施工的全部工作。

2.工程范围包括但不限于土地平整、基础设施建设、道路硬化等。

三、工期本合同约定的工期为（具体工期）。

承包商应按照工期要求，在约定时间内完成施工工作。

如因不可抗力影响工期，经业主同意可进行适当调整。

四、支付方式1.双方约定工程总费用为（具体金额）。

2.业主在工程开始时支付工程总费用的20%作为预付款。

3.工程进展到一定阶段时，业主将根据工程完成情况支付相应款项。

4.承包商须提供具体的工程进度及发票，业主验收合格后方可支付款项。

五、变更和索赔1.若因业主需求或其他特殊情况需要对工程范围和工期进行变更，变更事项需双方书面协商确定，并签署变更合同。

2.若因承包商原因导致工程延期或增加费用，承包商应负责相应的赔偿或返还差额。

3.若因业主原因导致工程延期或增加费用，业主应支付额外费用予以补偿。

六、质量和验收1.承包商应按照相关法规和标准进行工程施工，确保工程质量满足约定标准。

2.工程完工后，业主有权委派第三方进行验收。

如发现质量问题，承包商应负责修复和改正。

3.若工程质量达到或超过约定标准，并经业主验收合格，则视为工程施工完成。

1.工程施工完成后，承包商应提供一定期限的保修服务。

2.保修期限为（具体期限），自工程竣工之日起计算。

3.保修期内，如出现因承包商原因造成的工程质量问题，承包商应负责免费修复。

4.保修期满后，业主将不再提出工程质量问题的相关索赔。

八、违约责任1.如一方违反本合同约定，使对方受到损失的，违约方应向对方支付相应的违约金。

2.如一方严重违约，影响工程进展或导致无法继续履行合同，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的损失和违约责任。

九、法律适用和争议解决1.本合同的签订、履行以及解释均适用甲方所在地的法律。

2.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

基础设施项目工程施工合同样本

基础设施项目工程施工合同样本甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】鉴于：1.甲方拥有【项目描述】基础设施项目的所有权/使用权，拟委托乙方进行施工；2.乙方在基础设施项目工程施工方面具有丰富的经验和专业技术；3.双方就基础设施项目工程施工事宜达成协议，特订立本合同。

第一条项目描述甲方委托乙方进行基础设施项目工程施工，项目具体内容包括：【项目描述】第二条工期1.项目开始日期为【日期】，工期为【具体工期】；2.若因甲方原因导致工程进度延迟，乙方有权要求甲方延长工期，并与甲方重新协商工期延长的补偿事宜。

第三条价格及支付方式1.乙方提供的工程施工价格为【价格】；2.甲方在项目施工开始前支付合同总金额的40%作为预付款；3.甲方在乙方提交合格的施工验收报告后支付合同总金额的40%作为进度款；4.甲方在乙方提交竣工验收报告并通过竣工验收后支付合同总金额的20%作为尾款。

第四条质量及保修期1.乙方承诺在合同约定的工期内按照项目要求完成工程施工，并保证所提供的材料和设备符合国家相关规定；2.乙方负责施工过程中的质量控制，并确保施工过程符合相关法律法规的要求；3.甲方自工程竣工验收之日起，对工程质量享有一个月的保修期。

在保修期内，乙方负责消除由施工瑕疵引起的故障和损坏。

第五条违约责任1.如乙方未按时履行合同义务，除非出现不可抗力事件，乙方应承担违约责任，甲方有权要求其承担违约金；2.如甲方未按时支付款项，除非出现不可抗力事件，甲方应承担违约责任，乙方有权要求其支付违约金。

第六条争议解决1.本合同的订立、执行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律；2.如因本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。

第七条其他事项1.本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲方和乙方各持一份；2.本合同附件及补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有相同法律效力。

基础设施建设工程施工合同样本(范本文)

基础设施建设工程施工合同样本1. 合同双方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2. 前言根据《合同法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方达成协议，就乙方承担甲方基础设施建设工程施工任务的相关事宜，经协商一致，达成本合同。

3. 工程内容甲方委托乙方，按照合同约定，在[工程地点]进行基础设施建设工程施工，具体工程范围包括但不限于：•[工程1]•[工程2]•[工程3]•…4. 工期和计价4.1 工期甲乙双方约定的工程开始日期为[开始日期]，预计完成日期为[完成日期]。

工期延长的原因及处理方式由双方协商解决。

4.2 计价方式本工程的计价方式为总价合同，工程总价为人民币[总价]元（大写：______元整）。

双方同意按照工程进展情况进行付款，具体付款方式为：•预付款：工程总价的[预付款比例]%，即人民币[预付款金额]元（大写：______元整），在合同签订之日起[预付款期限]内支付。

•进度款：根据工程进展情况，乙方提交工程进度报告后，甲方按照工程进度支付相应款项，每次支付的款项不得超过工程进度对应的应付款比例。

•尾款：工程完工后，甲方验收合格后，支付剩余尾款，尾款金额为人民币[尾款金额]元（大写：______元整），即合同价款减去预付款和进度款的金额。

5. 质量和保修5.1 质量要求乙方承诺按照国家相关标准和技术规范进行施工，保证工程质量符合相关要求。

如乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担相应的费用和责任。

5.2 保修期工程竣工后，乙方承诺提供[保修期限]的质量保修期，对于质量问题进行维修、更换或者其他必要的处理。

在保修期内，如乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方进行修复，并承担由此产生的费用。

6. 变更和解除合同6.1 变更合同如需对本合同进行修改或补充，需经甲乙双方签字确认后生效，以书面形式记录。

6.2 解除合同本合同履行过程中，若发生不可抗力等不可预见、不可避免的事件，严重影响工程施工的，甲乙双方协商解除本合同。

基础设施工程合同(3篇)

第1篇合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（建设单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需新建/改建/扩建某基础设施项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。

为明确双方的权利、义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水、照明、绿化等基础设施施工。

5. 工程总投资：_______（人民币大写：_______）二、合同工期1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 工期总天数：_______4. 中间交工工程的开工和竣工时间：_______三、工程质量1. 工程质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行。

2. 施工单位应具备相应的资质等级，严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。

3. 乙方应建立健全质量管理体系，对建材、构配件、设备、商品混凝土等严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测制度进行管理。

四、工程款支付1. 乙方在工程开工前，应向甲方提交施工组织设计、施工方案、施工进度计划等相关资料。

2. 甲方在收到乙方提交的资料后，按照合同约定支付预付款。

3. 工程进度款按实际完成工程量支付，支付比例及时间节点由双方协商确定。

4. 工程竣工结算后，甲方应在30日内支付乙方剩余工程款。

五、工程变更与索赔1. 因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因导致工程进度、质量或费用发生变化时，双方应协商解决。

2. 任何一方因工程变更、索赔等原因造成的损失，由责任方承担。

六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。