2024年钢结构工程承包合同参考范文（2篇）

2024年钢结构工程承包合同参考范文
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、工程名称、工程地点：
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容：
2、面积：_____㎡(以实际验收面积为准)。

3、技术要求：
4、其它要求：
三、质量、工期
1、工程质量要求：合格工程。

2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币____元/平方米。

总造价以验收的总面积为依据。

2、付款方式
(1)主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款____%，累计支付工程款。

(2)工程安装完毕后，经甲方验收。

验收合格后，交付甲方使用。

剩余工程款____%即人民币____元。

预留工程款的____%作为质保金(六个月内结清)。

五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。

3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

4、按合同约定，按期付款。

(二)乙方负责事项
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

2、按合同约定，按期完工。

3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。

如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

4、工程完工时，积极配合甲方的验收。

六、工程验收
1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。

2、甲方____日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日____%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

2、乙方工程逾期交付，按____元/天赔偿甲方损失。

八、附则
1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：
住址：
代表人：
联系方式：
____年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
联系方式：
____年____月____日
2024年钢结构工程承包合同参考范文（二）合同编号：[合同编号]
承包人：[承包人名称]
地址：[承包人地址]
邮编：[承包人邮编]
联系电话：[承包人电话]
电子邮箱：[承包人邮箱]
业主：[业主名称]
地址：[业主地址]
邮编：[业主邮编]
联系电话：[业主电话]
电子邮箱：[业主邮箱]
根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，经承包双方协商一致，达成以下协议，以明确工程承包的权利和义务。

一、项目名称
1.1 合同项目名称：钢结构工程承包。

1.2 工程项目位置：[工程项目位置]。

1.3 工程项目规模：[工程项目规模]。

1.4 工程项目的详细描述及技术要求将在工程设计文件中列明。

二、工程承包范围
2.1 承包人应按照业主的需求，完成工程项目的设计、制造、运输、安装、调试等工作。

2.2 工程承包范围包括但不限于以下项目：
（1）钢结构工程设计；
（2）钢结构制造；
（3）钢结构运输；
（4）钢结构安装；
（5）钢结构调试。

三、合同金额及支付方式
3.1 合同金额为人民币[金额]元整。

3.2 业主应按照以下支付方式向承包人支付款项：
（1）合同签订后，业主应向承包人支付合同金额的30%作为预付款；
（2）工程进展到一定阶段，业主按进度向承包人支付相应款项；
（3）工程完工后，业主应及时向承包人支付尾款。

四、工程进度及质量控制
4.1 工程进度：
（1）承包人应按照工程进度计划进行施工，如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，承包人需及时向业主提供书面解释，并商定调整工期的措施；
（2）工程进度计划应在合同签订后15个工作日内提交给业主审批。

4.2 工程质量：
（1）承包人应按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量符合相关要求；
（2）工程完工后，业主有权对工程质量进行验收，如发现工程质量不符合要求的问题，承包人应及时进行整改。

五、保密条款
5.1 承包人应对本合同内容及工程设计文件等相关信息保密，不得泄露给非相关人员；
5.2 业主在未经承包人书面同意的情况下，不得将本合同内容及工程设计文件等相关信息泄露给非相关人员。

六、信用担保
为了保证本合同的履行，承包人应提供相应担保，如保证金、保险等。

七、合同解除和违约责任
7.1 如果发生下列情况之一，本合同应解除：
（1）经业主书面通知，承包人无理由拒绝或无能力继续履行合同；
（2）工程项目出现重大质量问题，承包人拒不整改或无能力整改；
（3）法律法规规定的其他解除合同情况。

7.2 发生合同解除情况后，未完成工程进度的应由承包人进行修复并承担相应责任。

八、争议解决
8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

8.2 仲裁裁决是终局的，对双方有约束力。

九、其他事项
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并付清款项后终止。

9.2 本合同的附件为不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

9.3 本合同未尽事宜由双方协商解决。

承包人（签字）：_________________
日期：___________________
业主（签字）：___________________
日期：___________________。