分包合同承诺书范本

分包协议书(有分包商)范本4篇

分包协议书(有分包商)范本4篇范本1前言本协议书由【主承包商】和【分包商】订立，双方当事人在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成一致意见，为了明确双方的权利与义务，便于做好后续工作的协议。

一、工程名称【项目名称】二、工程地点【项目地点】三、主承包人【主承包商名称】，法定代表人【姓名】，地址：【地址】，【联系电话】。

四、分包商【分包商名称】，法定代表人【姓名】，地址：【地址】，【联系电话】。

五、分包内容【分包商】负责【具体分包的内容、范围、标段或施工段的编号】工程项目，总造价【具体金额】元。

六、分包价款【主承包商】按工程结算标准，以【分包内容】为基础，按【最终结算】的价款给予【分包商】报酬。

七、工期【分包商】完成【具体分包的内容、范围、标段或施工段的编号】工程项目的日期为【具体日期】。

八、质量、报验【分包商】应当履行合同，确保【分包内容】符合有关技术标准和验收标准。

在验收时，按照《建设工程质量检验与评定标准》《建设工程施工质量验收规范》等有关规定要求报验。

九、保修期【分包商】对所承包的工程实行【具体保修期】的保修。

十、责任与违约责任1.【主承包商】应当按照结算标准，按时、足额向【分包商】支付价款。

2.如【分包商】提供的进场条件不符合相关规定，【主承包商】有权解除合同。

十一、争议解决因本合同引起的一切争议，均应协商解决。

协商不成的，应向【所在地区或具体司法机关】仲裁委员会申请仲裁。

范本2前言本协议书由【主承包商】和【分包商】订立，双方当事人在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成一致意见，为了明确双方的权利与义务，便于做好后续工作的协议。

一、工程名称【项目名称】二、工程地点【项目地点】三、主承包人【主承包商名称】，法定代表人【姓名】，地址：【地址】，【联系电话】。

四、分包商【分包商名称】，法定代表人【姓名】，地址：【地址】，【联系电话】。

关于分包承诺书通用(合集10篇)

关于分包承诺书通用(合集10篇)分包承诺书通用篇1致：感谢贵公司给予我方在工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。

并在此声明：本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。

1、我方承诺为保证蓝宝石广场工程的顺利进行，我方愿意向贵公司交万元安全生产、文明施工保证金以显我方努力搞好安全生产、文明施工的诚意。

2、我方承诺为保证工程正常施工，我方将准备相应的的资金以保证项目正常开工后一个月职工生活及相应生产辅材采购费用。

3、我方承诺按照施工协议配备一套完整的管理班子，特殊作业人员配置须与施工合同要求的管理人员职务数量相配备、特殊工种人员、持证上岗及其它要求相符并保证在施工期间在岗尽职，对我方未按规定配置的按受扣罚处置、并有权要求我方对不在岗、不称职管理人员、特殊工种的处罚、更换、辞退。

4、我方承诺保证劳务人员进场时先向项目部提交有效证件办理社保登记及真实信息通过三级安全教育与培训考核合格后上岗，作业人员按规定在18周岁至60周岁之间并无不适应建筑施工的劳务人员进场作业，故意隐瞒务工年龄、疾病信息与未经三级安全教育考核合格及未能办理社保登记等违规使用不合规劳务人员造成后果的由我方负全责。

5、我方承诺大型机械设备使用、维保、检修等严格按照项目部要求实施、进场后中小型机械设备按项目部布置要求按规定安装验收后使用，材料分类堆放整齐，施工现场整洁，配置专职保洁人员(施工区域分区负责)保洁确保我项目部周边道路区、工地施工区、生活区环境、卫生达标，对木工棚垃圾、废料、钢筋废料以及其它建筑垃圾等做到每日一清到指定地方。

6、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方、业主、监理方的各项安全生产规定与要求对施工安全、文明检查、行为监管、防护设施与支撑系统检查与验收等。

7、我方承诺如发生安全事故后立即用最快捷的方式向项目部领导报告，并负责对受伤人员全力救治、治疗费用的踌措，保护事故现场并做好记录和拍照，接受项目部及上级主管部门对事故的调查和现场勘察，受伤人员痊愈后我方主动协调对受伤人员的伤残、误工补偿等事宜并报项目部备案，如我方没有及时协调处理受伤人员的伤残、误工补偿等事宜而造成影响力的，由贵分司或项目部对受伤人员伤残、误工补偿等事宜处置，相关费用从我保证金或工程款中扣除。

签工程分包合同承诺书

签工程分包合同承诺书尊敬的[甲方公司名称]：鉴于贵公司与我方[乙方公司名称]就[具体工程项目名称]的分包工作达成协议，我方在此郑重承诺如下：一、质量保证承诺我方承诺将严格按照国家相关质量标准及贵公司的要求，保证工程质量达到设计图纸和规范要求。

对于任何不符合质量标准的工程，我方将负责无偿修复直至满足标准。

二、工期承诺我方充分理解工程进度的重要性，承诺将在合同约定的时间内完成分包工程的所有施工任务。

如遇不可抗力因素影响工期，我方将及时与贵公司沟通并采取相应措施以最小化延误影响。

三、安全生产承诺安全是施工的生命线。

我方承诺严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全无事故。

同时，我方将对员工进行定期的安全教育和技能培训，提高安全意识和应急处理能力。

四、环境保护承诺环境保护是企业的社会责任。

我方承诺在施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响，合理处置建筑垃圾，严格遵守环保法规，保护生态环境。

五、材料使用承诺我方保证在工程施工中使用符合国家标准和工程设计要求的材料，不使用假冒伪劣产品。

所有材料均需提供合格证明及相关检测报告，以确保工程质量。

六、信息通报承诺我方承诺在施工过程中，及时向贵公司报告工程进展情况，如遇重大问题或变更，将第一时间通知贵公司，并提供相应的解决方案。

七、违约责任承诺若我方未能履行上述承诺，将按照合同约定承担相应的违约责任。

我方理解这将可能包括赔偿损失、罚款或其他法律责任。

八、其他条款除上述承诺外，我方将遵守合同中的所有其他条款，并与贵公司保持良好的沟通，共同促进工程项目的顺利实施。

在此，我方再次表达对贵公司选择我们作为分包单位的感激之情，并承诺将全力以赴，确保工程的顺利完成。

我们期待与贵公司的合作能够取得双赢的成果。

此致敬礼！[乙方公司名称][乙方授权代表签字][日期]。

分包承诺书精选六篇

分包承诺书分包承诺书「篇一」本人与贵司合作，承包增城市荔城街市政道路综合改造工程（标段一）施工总承包工程的施工工作，结合工程的实际情况，特向贵司作如下承诺：一、本人确认本工程造价：暂定为￥84029973.89 元（人民币捌仟肆佰零贰万玖仟玖佰柒拾叁元捌角玖分），最终以本工程结算价为准。

二、本人承诺根据贵司与业主所签建设工程施工合同（合同号：恒盛市政合（20xx）02号）、招投标文件、工程施工图纸规定内容）内所签订数量及单价总体以包工、包料、包工期、包安全、包质量、包合法用工、包资料、包文明施工、包材料检测、包提供合法有效发票的形式进行施工，并自负盈亏。

绝不拖欠工人工资及材料商、分包商的款项。

今后与此工程有关的一切责任义务，由本人承担。

三、同意按合同总造价的70%-80%专业施工项目，由本人委托有专业资格的合法公司与贵司签订专业分包合同进行专业分包并承诺在收取分包工程款时提交相应工程款发票。

余下20%-30%由本人按合同规定或贵司指定材料样板进行购买，并在每次收取工程款时提交上一次货物付款材料发票（第一次除外）。

当结算价对比合同价有变化时以结算价调整。

四、由本人按贵司与建设单位结算的造价，以工程款拨付比例向贵司上缴工程总造价的 3.1%作为公司管理费（包含省市上级管理费、工程定额测定费），在未经贵司的'同意，不以任何形式将工程分包或转包，不以任何的方式向业主私自收取任何款项及签定任何协议。

五、本工程除分包工程外所需的税费及相关费用全部由本人负责承担，其中包括：营业税3%、城建税0.21%、教育附加费0.09%、堤围防护费0.13%、材料合同印花税0.03%，建设项目劳动保险、工人工伤及群体意外险等。

以上税项及费用若有调整或上级有新立项的税费费用，均按工程所在地政府及上级部门有关规定执行。

六、同意贵司按市建委文件规定，减除劳保基金总额 20 %的劳保基金调剂部分。

七、同意贵司按建集[20xx]167号文件规定，在本人工程款中减除保证金部分，至到该工程贵司向发包方所开具保函失效后再行收取。

分包单位承诺书正规范本(通用版)

分包单位承诺书一、前言为了确保工程项目的顺利进行和保证各参与方的权益，特制定此分包单位承诺书。

本承诺书适用于所有涉及分包合作的项目，旨在明确分包单位的责任、义务和权益。

二、背景项目实施过程中，为了提高效率、降低成本，常常需要引入分包单位。

分包单位作为项目团队的一部分，承担着重要的责任和义务。

本文旨在明确分包单位在项目中的角色以及相关的要求。

三、承诺内容本单位作为项目的分包承包商，郑重承诺履行内容：1. 严格遵守合同约定本单位将严格履行与项目主体单位签订的分包合同，完整执行合同条款和相关协议，确保各项工作按时交付、质量可控。

2. 保证施工质量本单位将按照国家相关标准和规范，确保施工过程中的质量。

不使用假冒伪劣材料，不擅自更改工程设计，不违规施工。

3. 保障工期进度本单位将遵守合同约定的时间节点，合理安排施工进度和资源，确保项目按时完成。

如遇特殊情况无法按时完成，将提前与主体单位协商，并以书面形式通知主体单位。

4. 安全生产责任本单位将严格按照国家相关法律法规和规范要求，组织施工作业时严格执行安全操作规程，确保施工过程中的安全。

承诺保障分包单位员工的人身安全，防止事故发生。

5. 环保责任本单位将遵守国家相关环境保护法律法规，采取有效的环境保护措施，减少环境污染和生态破坏。

确保施工过程中的环境影响降到最低，并积极配合有关部门的环境检查和监督。

6. 保密义务本单位将对项目相关的所有信息和数据严格保密，不泄露给外部人员或利用于其他项目。

确保项目的商业秘密和技术保密不受侵犯。

四、违约责任如本单位未能按照承诺履行上述义务，将承担责任：1.对因违约造成的损失负责，承担相应的赔偿责任；2.受到主体单位的投诉或其他处罚；3.受到相关行政部门的处罚。

五、承诺生效与更新本《分包单位承诺书》自双方签字之日起生效，并持续有效直至项目竣工。

如需更新或修改，应经双方协商一致并在书面形式上进行修改。

六、附则本承诺书的所有条款均受国家相关法律法规的约束和解释。

分包合同协议书（精选5篇）

分包合同协议书（精选5篇）分包合同协议书篇1承包人(全称)：_______________________分包人(全称)：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况分包工程名称：_______________________分包工程地点： ______________________分包工程承包范围： __________________二、分包合同价款金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。

三、工期开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工;合同工期总日历天数为：_______天。

四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：_________________________五、组成分包合同的文件包括：1.本合同协议书;2.中标通知书(如有时);3.分包人的报价书;4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5.本合同专用条款;6.本合同通用条款;7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

分包协议书5篇

分包协议书5篇篇1本协议旨在明确甲方（分包方）与乙方（主包方）之间就特定工程项目的分包事宜达成明确、合法的约定。

本协议所规定的条款均依据相关法律法规，确保双方权益得到充分保障。

以下为双方共同达成的协议内容：一、协议背景鉴于乙方已成功获得某工程项目的总承包资格，现根据工程需要，将部分工程分包给甲方进行实施。

甲方同意接受乙方的分包委托，并保证按照本协议约定履行相关义务。

二、工程概况分包工程名称：XXXX工程分包工程地点：XXXX分包工程范围：具体范围详见附件一《分包工程范围及内容》分包工程期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按照本协议约定完成分包工程的设计、采购、施工等工作；（2）保证工程质量符合相关标准及合同约定；（3）遵守国家法律法规和相关政策规定，确保安全生产；（4）按时提交工程进度报告和结算资料等。

2. 乙方责任与义务：（1）及时向甲方提供工程所需的图纸、技术要求和变更通知等文件；（2）协调甲方与其他相关单位的工作关系，确保工程顺利进行；（3）按照本协议约定支付工程款项；（4）监督甲方工程进度和工程质量。

四、工程款项及支付方式1. 工程款项：本协议工程款项总额为人民币XXXX万元（大写：XXXX万元整）。

具体支付细节详见附件二《工程款项支付计划》。

2. 支付方式：乙方应按照本协议约定及附件二规定的支付计划，将工程款项支付给甲方。

支付过程中如遇争议，双方应友好协商解决。

五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照本协议约定完成分包工程，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

具体违约金数额根据实际损失确定。

2. 若乙方未能按照本协议约定支付工程款项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应利息。

3. 任何一方违反本协议约定，导致对方产生损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、保密条款双方同意在本协议执行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

不违法转包分包承诺书

不违法转包分包承诺书甲方(发包人):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方(承包商):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _本誓约书是甲方将特定的工程或服务委托给乙方，乙方在应甲方的要求执行该工程或服务时，双方同意不进行违法的转包或分包行为，并确认了以下条款。

一、工程或服务简介1 .工程或服务名称: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 .工程或服务内容: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 .工程或服务地点: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _二、禁止违法分包1 .乙方承诺将自行执行从甲方收到的所有工程或服务，不向第三方进行转包或分包。

2 .乙方根据需要将工程或服务的一部分委托给分包的情况下，该分包商必须确认其是合法且有资格的，另外，该分包商正确执行工程或服务的责任由乙方承担。

3 .乙方自行承担从甲方收到的工程或服务的全部责任，并承诺不将责任转嫁或委托给第三方。

三.违反时的责任乙方违反本誓约书的条款，进行违法的转包或分包行为时，甲方有权向乙方要求以下规定的责任。

1 .乙方有义务赔偿因违反行为给甲方造成的一切损害。

2 .乙方有义务承担因违反行为而在甲方产生的全部费用(法庭费用、律师费等)。

四、解决争端有关履行和解释本誓约书的一切争议，由双方友好协商解决。

协商不成的，可以申请有关部门调解。

此外，协商或调解不成时，按照以下第__条的方式解决。

(一)向仲裁机构申请仲裁。

(二)向人民法院提起诉讼。

五、准据法本誓约书遵守本国法律，其解释也同样进行。

六、誓约书有效期本誓约书自双方代表签字及盖章之日起生效。

本誓约书在工程或服务完成及支付完成之前有效。

甲方(发包人):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _代表签名: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方(承包商):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _代表签名: _ _ _ _ _ _ _ _ _。

工程分包施工承诺书范文（2篇）

工程分包施工承诺书范文致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。

保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。

此承诺投标单位：授权代理人：年月日工程分包施工承诺书范文（2）尊敬的委托方：感谢贵公司对我们公司的信任与支持！根据双方商定，我公司将承接贵公司所委托的工程分包施工业务，并郑重承诺如下：一、工程质量承诺1.1 我公司将严格按照国家相关法律法规、标准和规范要求进行施工，确保工程质量符合合同约定和工程质量验收标准。

1.2 我公司将切实加强工程质量管理，配备有丰富经验和专业技能的工程师和技术人员，制定详细的施工组织设计和施工方案，确保施工过程中各项工艺和工序严格执行。

1.3 我公司将采用高质量的材料和先进的施工工艺，保证工程的安全、可靠、经久耐用。

1.4 我公司将严格执行工程质量验收制度，确保工程竣工后的质量符合要求，并按时提交验收报告。

二、工期承诺2.1 我公司将根据施工图纸和设计要求制定详细的施工计划，按照合同要求合理安排工期，确保工程按时完成。

2.2 如因不可抗力等特殊情况导致施工工期延误，我公司将及时与委托方沟通，并协商制定合理的应对措施，以最大限度减少工期的延误。

2.3 我公司将加强施工进度管控，做到按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度与质量同步提高。

三、安全施工承诺3.1 我公司将严格遵守国家相关安全生产法律法规，加强安全施工的组织与管理，在施工过程中，切实保障工人和施工现场的安全。

3.2 我公司将建立健全安全生产责任制，配备专职安全管理人员，定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。

劳务分包履约承诺书范文集4篇

劳务分包履约承诺书范文集4篇甲方（发包单位）：乙方（分包单位）：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。

第一条工程名称、分包范围及作业内容（一）工程名称：（二）本合同分包范围：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。

（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。

第二条甲方的权利和义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。

（二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。

（三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。

（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。

（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。

（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。

第三条乙方的权利和义务（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

（二）乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理。

对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。

（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。

（六）乙方须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。

乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。

（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。

（八）乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。

合同转包分包承诺模板

合同转包分包承诺模板甲方（委托方）：_____________（单位名称）乙方（承包方）：_____________（单位名称）鉴于甲、乙双方本着平等、自愿和协商的原则，就甲方委托乙方进行转包分包事宜，达成以下协议：一、委托内容甲方将___________（具体项目内容）委托给乙方负责进行转包分包，由乙方组织分包单位完成项目的指定任务。

二、分包承诺1. 乙方承诺在接到委托后，按照约定完成转包分包任务，并保证分包单位的人员和设备符合相关要求，保障工程质量和进度。

2. 甲方有权要求乙方提供分包单位的人员名单、资质文件等相关资料，并有权对分包单位的人员和设备进行检查和评估。

3. 乙方应当对分包单位的施工过程进行监督和管理，确保施工安全和质量。

三、权利义务1. 甲方有权监督乙方对分包单位的管理和工程质量，如发现存在问题，有权要求乙方采取改进措施或调整分包单位。

2. 乙方有义务按照约定时间完成委托任务，并按照协议支付转包费用。

3. 如因乙方原因导致分包单位无法完成任务，乙方应当承担相应的责任和赔偿。

四、保密责任双方应当对因合作涉及的商业秘密、技术机密等信息予以保密，未经同意不得向第三方透露或泄露。

五、违约责任1. 任何一方未履行合同义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因不可抗力因素影响到合同履行，双方应当及时协商解决，并在可能范围内克服影响，以尽快恢复合同履行。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日生效，有效期为______（具体时间），到期后甲乙双方有权重新商谈合作细节。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：_____________（盖章）乙方：_____________（盖章）签订日期：_____________年____月____日以上内容为合同转包分包承诺模板，如有需要可以根据实际情况进行修改和补充。

劳务分包承诺书3篇

劳务分包承诺书3篇劳务分包承诺书篇1乙方：1、我方承诺：在签订此合同协议书前已充分阅读理解《专用合同条款》及《通用合同条款》；已充分了解考察了施工现场，结合我方以往的施工经验，能够做好合同内的工作及现场管理工作，服从甲方对我方的管理。

2、我方承诺：对本单位施工人员定期进行安全教育，建立健全安全管理制度，保证施工人员遵守甲方的规定，服从甲方现场管理人员的管理。

承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，当甲方管理人员发现重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，损失由我方承担。

如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，由我方完全负责。

3、鉴于本工程具体情况，我方理解甲方有可能随时调整工期，在协商一单价时我方已充分考虑了工期调整可能带来的影响，因此我方承诺无条件接受甲方调整工期的要求，工期调整后单价也不作任何调整。

4、我方承诺：合同中约定的工程数量为暂定工程数量，甲方有权根据现场实际情况对施工段落进行调整，并按照实际完成的工程数量进行款项结算以及支付。

5、我方充分理解甲方关于施工标准化的要求，积极配合发包人标准化建设工程的检查、屏蔽工作，确保营造优质、安全、文明标准化施工工地。

6、我方承诺：认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格控制，确保工程质量。

7、我方承诺：认真保管并合理使用甲方提供的材料、机具、设备等，并承担我方施工所需的施工材料的卸车、转运以及保管费用。

8、我方承诺：由我方自带脚手架、模板及相关施工机具，并承担相应费用。

9、我方承诺：部分路基工程为暂定施工任务，甲方根据现场实际施工情况，调整我方工作内容，我方无条件配合并服从。

10、我方承诺：在需加筑围挡配合正常施工作业的路段而产生的相关费用均由我方自行承担。

11、我方承诺：自行配备满足施工需要安全保通人员，若甲方认为不能满足现场施工需要，我方无条件增加人员，并承担相关费用，安全保通人员无条件配合项目部保通部调度安排。

分包承诺书范文

分包承诺书范文甲方：本函由乙方（以下简称“我方”）发出，就本次与贵方签订的《分包合同》（以下简称“本合同”），我方做出以下承诺：一、资质与能力我方保证所提供的所有资质文件均为真实有效，且具备完成本合同所需的专业技术能力和施工经验。

二、质量保证我方承诺严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合合同要求，并接受甲方及监理单位的监督检查。

三、工期承诺我方将合理安排施工进度，确保按照合同约定的工期完成工程，如有延期，我方将承担相应的责任。

四、安全生产我方将严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施预防和控制安全风险，确保施工安全。

五、环境保护我方承诺在施工过程中采取必要措施，减少对环境的影响，遵守环境保护的相关规定。

六、文明施工我方将保持施工现场整洁有序，遵守文明施工的相关规定，确保不影响周边环境和居民的正常生活。

七、合同履行我方将严格按照合同约定履行各项义务，包括但不限于工程款支付、工程变更、工程验收等。

八、违约责任如我方违反本承诺书中的任何条款，愿意承担由此产生的一切责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

九、其他本承诺书作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

如有未尽事宜，双方将本着公平、诚信的原则协商解决。

此致敬礼！乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：请根据实际情况填写乙方和甲方的具体名称、法定代表人或授权代表的姓名及日期等信息。

本承诺书范文仅供参考，具体条款应根据实际合同内容和双方协商结果确定。

分包服务合作协议书范本(3篇)

第1篇甲方（委托方）： _______（以下简称“甲方”）乙方（分包方）： _______（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要将某项（具体服务内容）服务进行分包，乙方具备完成该服务的能力和条件，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

第一条协议标的1.1 本协议的标的为甲方委托乙方完成的以下服务内容：（具体服务内容描述，如：项目名称、服务内容、服务期限、服务地点等）1.2 乙方应按照甲方的要求，在约定的服务期限内，完成并交付符合甲方要求的服务成果。

第二条服务内容和标准2.1 乙方应按照甲方提供的相关资料和需求，提供以下服务：（具体服务内容描述，如：市场调研、数据分析、报告撰写、项目执行等）2.2 乙方提供的服务应符合以下标准：（具体服务标准描述，如：准确性、完整性、时效性、专业性等）2.3 乙方在提供服务过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准及甲方的要求。

第三条服务期限3.1 本协议的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

3.2 乙方应在协议约定的服务期限内完成服务，如因特殊情况需延长服务期限，应提前____天书面通知甲方，并经甲方同意。

第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供服务的费用总额为人民币____元（大写：____元整）。

4.2 服务费用支付方式如下：（1）______%a. 乙方在协议签订后____个工作日内，甲方支付乙方人民币____元。

（2）______%b. 乙方在完成______（具体服务阶段或成果）后，甲方支付乙方人民币____元。

（3）______%c. 乙方在服务全部完成后，甲方支付乙方人民币____元。

4.3 甲方支付乙方服务费用时，应开具相应的发票。

4.4 乙方在收到服务费用后，应向甲方提供相应的服务成果。

第五条保密条款5.1 双方对本协议内容以及与协议相关的技术资料、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

不可违法分包、转让的承诺书

不可违法分包、转让的承诺书
本承诺书由承包方（以下简称“甲方”）和分包方（以下简称“乙方”）共同订立，双方自愿并同意如下：
1. 甲方承诺：
甲方在分包项目中将不会违反任何相关的法律法规，并承诺遵
守一切与项目相关的合同、协议等文件的规定。

2. 乙方承诺：
乙方同意不得将本分包项目的全部或部分内容转让给任何第三方，无论是以分包的形式还是以其他方式。

乙方承诺将始终保持对
本项目的直接控制和责任，并承诺不会擅自将项目外包给其他承包方。

3. 法律合规：
双方同意遵守所有相关法律法规，并承诺在项目执行过程中不
从事任何非法活动。

如一方违反上述承诺，将承担相应的法律责任。

4. 违约处理：
如一方违反本承诺书的任何条款，对方有权采取必要的法律手段进行维权，并有权要求违约方承担由此产生的一切损失和责任。

5. 争议解决：
双方一致同意，如在本承诺书履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决的最终结果。

6. 有效期：
本承诺书自双方签署之日起生效，并持续有效直至项目完成或双方另行协商一致终止。

7. 其他条款：
本承诺书的任何修改或补充事项，应经双方书面协议并签署补充协议生效。

甲方（签名）：_________________ 日期：
_________________
乙方（签名）：_________________ 日期：
_________________。

工程分包承诺书

工程分包承诺书关于工程分包承诺书（精选10篇）在社会发展不断提速的今天，我们都可能会用到承诺书，承诺书通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必须采取书面形式。

你知道承诺书怎样才能写的好吗？下面是本店铺整理的关于工程分包承诺书，欢迎阅读与收藏。

工程分包承诺书 1由XXXX建设、总承包的XXX工程，现该项目的XXXX工程由XXXX 分包，为明确三方权利与义务，就该分包工程项目有关事项作出如下承诺：1、分包方应服从总承包方的管理，执行总承包方规定的.规章制度。

2、分包方的分包工程价款应与建设方结算，由建设方直接拨付给分包方。

分包方不得向总承包方主张本工程工程款。

3、如分包方（包括所属全体人员及导致的第三人）发生人身伤亡等事故的，由分包方自行处理并承担全部经济责任。

由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的损失，都由分包单位承担。

4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款（欠款）等发生纠纷，向总承包方信访主张的，总承包方有权责令分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。

5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。

6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。

若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。

7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。

8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿。

承诺人：______________年______月______日工程分包承诺书 2我公司作为工程的劳务分包方，参加该工程劳务承包（包括人工、周转材料、耗材、机械等）向贵司作如下承诺:1、我司对本合同各条款已充分考量，为双方洽商一致后的真实结果，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。

合同转包分包承诺模板

合同转包分包承诺模板甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方与乙方就________________项目（以下简称“项目”）签订了合同编号为________________的《________________合同》（以下简称“主合同”），乙方作为该项目的承包方，现就转包或分包事宜向甲方作出如下承诺：一、转包分包范围乙方承诺，对于本项目中需要转包或分包的工程部分，仅限于以下范围：1. _______________________________；2. _______________________________；3. _______________________________。

二、资质审查乙方承诺，在进行转包或分包前，将对转包方或分包方的资质进行严格审查，确保其具备相应的资质和能力，以保证工程质量和进度。

三、合同履行乙方承诺，对于转包或分包的工程部分，将严格按照主合同的约定，以及与转包方或分包方签订的合同条款，履行合同义务，确保工程按期完成。

四、质量保证乙方承诺，对于转包或分包的工程部分，将负责监督工程质量，确保达到主合同约定的质量标准。

若因转包方或分包方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应的责任。

五、进度控制乙方承诺，将对转包或分包的工程进度进行有效控制，确保工程按期完成，不因转包或分包影响整个项目的进度。

六、信息通报乙方承诺，将及时向甲方通报转包或分包的相关信息，包括但不限于转包方或分包方的资质、合同条款、工程进度等。

七、违约责任乙方承诺，若因乙方违反上述承诺，导致甲方遭受损失，乙方将承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

八、其他1. 本承诺书作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

2. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日（注：本模板仅供参考，具体条款需根据实际情况进行调整。

不外包、不违法分包承诺书

不外包、不违法分包承诺书
我们，承包方（简称"甲方"），与分包方（简称"乙方"）就本项目签订不外包、不违法分包承诺书。

双方经友好协商一致，确认以下条款：
1. 甲方承诺，本项目不会将任何工作外包给第三方，即全部工作由甲方自行完成。

2. 乙方承诺，若被甲方委托参与本项目部分工作，乙方不会将该工作再次分包给第三方，即全部工作由乙方自行完成。

3. 双方承诺，甲方和乙方在履行合同过程中不会从事任何违反国家法律、法规、政策的行为。

4. 双方承诺，甲方和乙方在履行合同过程中不会从事任何可能侵犯他人合法权益的行为。

5. 双方承诺，甲方和乙方在履行合同过程中将遵守商业道德和诚实守信原则，维护双方合作关系的长久稳定。

6. 若甲方或乙方违反上述承诺，造成对方经济损失的，违约方应承担相应责任并赔偿损失。

7. 本承诺书自双方签字并加盖公章之日起生效，具有法律约束力。

甲方：
签字：__________
日期：__________
乙方：
签字：__________
日期：__________。

分包意向协议承诺书

分包意向协议承诺书
一、协议双方
1. 甲方：【填写甲方信息】
2. 乙方：【填写乙方信息】
二、协议背景
为明确双方责任，规范合作关系，甲、乙双方本着互信、平等、自愿的原则，就甲方委托乙方承揽分包业务事宜，达成如下协议。

三、协议内容
1.甲方与乙方在分包业务上达成合作意向，甲方将特定项目的分包业务
委托给乙方。

2.乙方承诺按合同要求，按时按质完成被委托的分包业务，保证施工质
量符合国家相关标准和要求。

3.乙方承诺遵守合同约定的价格，并在未得到甲方书面同意的情况下，
不得擅自调整报价。

4.乙方承诺在合作过程中，遵守国家相关法律法规，严格按照规定支付
相关税费。

5.若乙方在业务过程中出现违约行为，须承担相应的违约责任，包括但
不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

四、协议生效
本协议经双方签字或盖章后生效，自【生效日期】起执行，有效期【填写有效期】。

协议期满，若双方无异议，可协商续签。

五、协议变更和解释
本协议如需变更须经甲、乙双方协商一致，并以书面形式修改后生效。

对于本协议的解释和适用，双方应本着诚实守信的原则，充分考虑对方的合理要求，并在协商中达成一致意见。

签署人（盖章）：
甲方：____________________
乙方：____________________ 日期：____________________。

分包商承诺书

分包商承诺书
甲方公司名称]
兹有我方[乙方公司名称]，作为贵公司[项目名称]的分包商，在此郑
重承诺如下：
1. 遵守合同条款：我方将严格遵守与贵公司签订的分包合同中的各项
条款和条件。

2. 质量保证：我方承诺提供符合国家标准和行业标准的服务或产品，
保证质量达到合同要求。

3. 按时交付：我方保证按照合同约定的时间节点，完成所有分包工作，并确保按时交付。

4. 安全施工：我方将严格遵守安全生产法规，采取必要措施确保施工
安全，防止事故发生。

5. 环境保护：我方承诺在施工过程中遵守环境保护法规，减少对环境
的影响。

6. 保密义务：我方将对贵公司提供的技术和商业信息严格保密，未经
贵公司书面同意，不得泄露给第三方。

7. 合规经营：我方承诺在分包期间遵守所有相关法律法规，保证合法
合规经营。

8. 沟通协调：我方将保持与贵公司的良好沟通，及时解决合作过程中
出现的问题。

9. 售后服务：我方承诺提供必要的售后服务，确保贵公司的利益不受损害。

10. 违约责任：若我方违反上述承诺，愿意承担相应的违约责任，并赔偿由此给贵公司造成的损失。

本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期至分包合同履行完毕。

此致
敬礼！
[乙方公司名称]（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：[填写日期]
[甲方公司名称]（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期：[填写日期]。