建筑工程人工费承包合同模板制安 (2)
模板人工费承包合同
模板人工费承包合同甲方，（委托方）。
地址：联系人：电话：乙方，（承包方）。
地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方承担某项工程的人工费承包工作，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及内容。
甲方委托乙方承担的工程项目名称及具体内容为（具体描述）。
二、人工费用。
1. 甲方应按照合同约定的工程进度和质量标准，按时足额支付乙方人工费用。
2. 乙方应按照工程进度和质量标准，完成工程任务，并按照约定的支付方式和时间收取人工费用。
三、人工费标准。
1. 乙方应按照双方协商一致的人工费标准进行收费，具体标准为（具体标准）。
2. 人工费标准的调整应经双方协商一致，并在合同中进行书面确认。
四、人工费支付方式。
1. 甲方应按照工程进度和质量标准，按月支付乙方人工费用。
2. 乙方应提供符合法律法规要求的发票和相关证明文件，以便甲方进行人工费支付。
五、工程质量和安全。
1. 乙方应严格按照工程质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任并进行赔偿。
六、违约责任。
1. 若甲方未按约定支付人工费用，应承担违约责任并支付滞纳金。
2. 若乙方未按约定完成工程任务或工程质量不符合要求，应承担违约责任并进行赔偿。
七、合同变更。
1. 若有需要变更合同内容的情况发生，双方应书面协商一致，并在合同变更协议中进行确认。
2. 未经双方书面确认的合同变更协议无效。
八、合同解除。
1. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，并书面确认解除协议。
2. 若一方违约严重影响合同履行，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
九、争议解决。
1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商无果，应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
十、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经双方确认结清款项后终止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
工程包工合同范本（精选5篇）
工程包工合同范本（精选5篇）工程包工合同范本（精选5篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的工程包工合同范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
工程包工合同1甲方：乙方：管道安装班组甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
一、工程概况1.工程名称：苍南县龙港镇世纪大道供水工程2.工程地点：世纪大道3.承包范围：管道安装4.承包方式：包清工5.工期：二、合同修改除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。
四、价格清包工费：以附件清单为准，按实际工程量结算。
五、付款方式前期管道安装铺设完工，付：每月工程量的 85%工程竣工，验收合格后，在15天内余下的 15%尾款，全部付清。
六、材料1.安装管道材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。
乙方的施工工具由乙方自备，检测由甲方负责。
2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。
3.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的5倍从人工费扣除。
七、双方责任甲方负责监督工程进度，工程中间验收与竣工验收工作；资料整理。
负责委派项目负责人做好安装协调工作。
整理好施工现场的三通一平工作。
乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务；主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，按期、保质、保量完成工程。
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。
建筑工程施工人工费协议书(一)2024
建筑工程施工人工费协议书（一）甲方：（具体姓名/公司名称）乙方：（具体姓名/公司名称）根据中华人民共和国法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工人工费事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在建筑工程施工人工费方面的权利和义务，规定双方的权益，保障工作的顺利进行。
二、工程内容和价格1. 工程内容：详细描述本次建筑工程施工的具体内容，包括但不限于建筑物的结构、装修、设备安装等。
2. 人工费价格：乙方为甲方提供的建筑工程施工人工费为人民币（具体金额）元（币种）。
三、支付方式和期限1. 支付方式：甲方按照施工进度和实际完成情况向乙方支付施工人工费用。
2. 期限：除非另有约定，甲方应在工程完工验收后的（具体天数）内支付全部施工人工费用。
四、工程期限和进度安排1. 工程期限：本次建筑工程的施工期限为（具体天数）。
2. 进度安排：乙方应按照约定的工期安排进行施工，确保按时完成。
五、质量要求1. 乙方承诺保证施工质量符合国家相关法律法规和标准要求，并按照甲方的要求进行施工。
2. 如因施工问题导致质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用和责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付施工人工费，乙方有权暂停施工，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方加快进度进行施工，并有权要求赔偿相应的损失。
七、保密条款甲乙双方在履行本协议过程中所涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等都应予以保密，未经对方书面同意不得泄露。
八、法律适用和争议解决1. 本协议的解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 如因履行本协议发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议的生效和变更1. 本协议自双方签字后生效，并具有合同效力。
2. 对于本协议的任何修改或变更，应经甲乙双方书面同意并签署补充协议。
人工费承包合同
人工费承包合同合同编号：【填写合同编号】签订日期：【填写签订日期】甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】联系方式：【填写甲方联系方式】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】联系方式：【填写乙方联系方式】鉴于甲方有一项工程需要进行人工费承包，在双方友好协商的基础上，甲乙双方达成以下协议：第一条工程描述1.1 甲方承包乙方进行下述工程项目：【填写工程项目名称及描述】。
1.2 工程地址：【填写工程地址】。
1.3 工程开始日期：【填写工程开始日期】。
1.4 工程结束日期：【填写工程结束日期】。
第二条乙方职责和义务2.1 乙方应按照甲方的要求和规定，完成工程项目，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2.2 乙方应按时到达工程现场，并按照工程进度合理安排施工。
2.3 乙方应自行负责提供工程所需的人工劳动力以及必要的施工设备和工具。
2.4 乙方应保证在工程期间遵守国家相关法律法规和安全规定，确保工程现场的安全和秩序。
2.5 乙方应按照甲方的要求对工程所需的人工费进行结算。
第三条人工费用和支付方式3.1 甲方应按照以下方式支付人工费用给乙方：（1）预付款：工程开始之日起，甲方应一次性支付合同总金额的【填写比例】作为预付款。
（2）进度款：按照工程进度和乙方提交的工程进度报告，甲方应及时支付相应的进度款。
（3）尾款：工程完成验收合格后，甲方应支付合同总金额中剩余的尾款。
3.2 乙方应在收到支付款项后的【填写天数】内提供相应的发票或收据给甲方。
第四条违约责任4.1 若甲方未按时支付工程款项给乙方，甲方应按日向乙方支付相应的滞纳金，滞纳金的计算标准为逾期未支付金额的【填写比例】。
4.2 若乙方未按照本合同约定的工程质量要求完成工程项目，甲方有权要求乙方进行整改，并扣除相应的款项。
第五条保密义务5.1 甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露和披露。
5.2 保密期限为合同履行完毕之日起的五年。
工程人工费承包合同
工程人工费承包合同工程人工费承包合同一、合同双方本合同由以下双方签署：甲方：（承包商全称及地址）乙方：（施工单位全称及地址）二、合同内容1.工程范围双方约定，本合同涉及的工程范围为（详细描述工程范围及位置），包括但不限于人工费用所承担的工作内容。
2.工程价格1. 甲方应根据工程范围和施工要求，向乙方支付人工费用。
2. 乙方应按照合同约定的方式和标准收取人工费用，并保证施工质量符合相关标准要求。
3.工程工期1. 工程工期为（具体时期），双方约定在工程工期内完成相关工作，并在工期延长或提前的情况下，应及时通知对方。
2. 若因不可抗力等特殊情况影响工程工期的完成，双方可协商调整工程工期。
4.付款方式1. 甲方应按照工程进度，及时支付人工费用给乙方，支付方式为（具体方式）。
2. 乙方应提供合格的工程进度报告，以便甲方按进度支付相应的人工费用。
5.质量保证1. 乙方应保证在人工费用约定的范围内完成工程，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 如乙方在工程质量上存在问题，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改，直至合格为止。
6.违约责任1. 如一方违反本合同约定，应依据约定承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方损失，违约方应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接经济损失。
三、其他条款1. 本合同自双方签署生效，至工程完工验收完成之日止。
2. 本合同未尽事宜双方可协商一致，并签署书面补充合同。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、签署甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________签署日期：_________________________以上为工程人工费承包合同内容，双方共同遵守并执行。
如有任何未尽事宜，双方可进一步协商修改并签订补充合同。
人工费承包合同-木工制作
人工费承包合同-木工制作一、合同双方二、合同背景甲方为项目承建方，拟对某建筑项目进行木工制作工作，并委托乙方进行该工程项目的施工。
双方就木工制作的施工项目所涉及的相关事项达成一致，通过本合同订立具体的合作事宜，以确保工程顺利进行。
三、工程范围1.乙方承担的木工制作工作内容包括但不限于：–定制橱柜、衣柜等家具；–室内木质装饰工作，如墙面木贴面等；–制作木门、窗框等木工制品；–其他甲方委托的相关木工制作工作。
2.乙方在进行工作时，应严格按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量和进度。
四、工期安排1.本工程的工期为__天/月（根据实际情况填写），具体工期由双方在项目开始前商定。
2.若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
3.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，延长工期或重新商定工作安排。
五、报酬支付方式–__%的工程款应在项目开工前支付给乙方；–__%的工程款应在乙方完成工程施工后__天内支付给乙方；–__%的工程款应在乙方完成全部工程施工，并经甲方验收合格后_ _天内支付给乙方。
1.若乙方的工作质量不符合合同约定的要求，甲方有权扣除相应的款项作为补偿，并要求乙方进行重新施工。
六、合同变更1.双方在履行合同过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。
2.经过双方协商一致，变更后的合同内容具有与原合同同等法律效力。
七、违约责任1.如甲方未按合同约定支付报酬或未及时提供施工材料等情况，甲方应向乙方支付相应的违约金。
2.如乙方未按合同约定按时完成工程施工、或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
八、争议解决1.如双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决。
2.如协商不能解决争议，双方同意将争议提交给有管辖权的人民法院解决。
九、合同生效1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
2.本合同自双方在合同最后一页签字盖章后生效，并持续有效直至工程完工。
人工费施工合同7篇
人工费施工合同7篇人工费施工合同1甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原那么，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方〔钢筋工，防水除外〕。
二、承包工程范围及内容：①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..②根底工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：开工时间为20某某年10月20日，竣工时间为20某某年11月20日。
四、合同价款及结算方式：①该合同所有费用包干价是4.5万元整〔肆万伍仟元整〕②乙方做完所有施工工程后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整〔叁万元整〕。
剩余1.5万元整〔壹万伍仟元整〕由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如〔搅拌机，模板，钢管，脚手架等〕。
五、材料供给：甲方根据乙方提供的材料方案单，及时供给建筑材。
六、质量要求：①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须到达合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否那么，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度方案进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成方案工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否那么甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
人工费承包合同
人工费承包合同合同编号：[编号]甲方：[甲方名称、地址、法定代表人]乙方：[乙方名称、地址、法定代表人]鉴于甲方拟就下述工程项目（以下简称“工程项目”）的人工费用进行承包，乙方具备相应的专业技术和经验，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目概述：1.1 工程项目名称：[工程项目名称]1.2 工程项目地点：[工程项目地点]1.3 工程项目内容：[工程项目具体内容]1.4 开工日期：[开工日期]1.5 竣工日期：[竣工日期]二、甲方责任：2.1 提供必要的工程资料和相关文件。
2.2 按照约定支付人工费用。
三、乙方责任：3.1 按照约定完成工程项目，并保证施工质量符合国家及地方相关标准和要求。
3.2 按照工程进度要求保质保量完成工程项目。
3.3 提供专业技术和经验，确保施工安全。
四、费用及支付方式：4.1 本合同约定的总人工费用为人民币[金额]，分期支付。
4.2 甲方按照以下方式支付人工费用：首期付款：人民币[金额]，于[日期]前支付；进度付款：根据工程进度的完成情况，乙方提交工程进度报告后的[日期]前支付；最终付款：工程项目竣工验收合格后的[日期]前支付。
五、合同变更：5.1 若对合同内容有任何变更，须经双方协商一致，并以书面形式作出修改。
六、履行期限与违约责任：6.1 合同自双方签署之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日终止。
6.2 任何一方未按合同约定的时间履行义务，应向对方支付违约金，违约金的金额为人民币合同总金额的10%。
6.3 因不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况导致本合同无法履行的，双方可协商解决，但应尽快以书面形式通知对方。
七、合同解除和终止：7.1 若一方在履行合同过程中出现严重违约行为，使得另一方无法继续履行合同，对方有权解除本合同，并保留追究违约方责任的权利。
八、争议解决：8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可根据中华人民共和国的法律进行解决。
人工费承包合同-装修施工
人工费承包合同装修施工合同背景本合同由甲方（业主）与乙方（装修公司）订立，旨在规定双方在装修施工过程中有关人工费用的支付与承包事宜。
合同的签订双方应遵守合同条款并履行各自的权利和义务。
一、甲方权利和义务1. 甲方向乙方提供准确的装修设计图纸，并确保其符合法律法规及建筑规范。
2. 甲方按照约定的施工进度支付人工费用，并提供相应的工作条件和力所能及的协助。
3. 甲方有权查验工作进程和质量，并对乙方的工作结果进行验收。
4. 如甲方提供的设计方案发生变更，甲方需要提前与乙方协商，并支付额外的费用。
二、乙方权利和义务1. 乙方负责按照甲方提供的设计图纸进行装修施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 乙方负责组织施工，安排人员和材料，并保障施工进度的控制。
3. 如遇不可抗力因素导致施工无法继续，乙方应及时通知甲方并采取措施进行修复或补救。
4. 乙方有权要求甲方按照约定的进度支付人工费用，并有权要求甲方提供必要的工作条件和协助。
三、人工费用支付1. 甲方按照乙方提供的工程进度与交付标准支付相应的人工费用。
2. 甲方支付人工费用的方式为每月一次，付款日为每月的10日，支付金额为当期工作量乘以单位单价。
3. 乙方应在收到款项后5个工作日内提供相应的发票和人工费用支付明细。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付人工费用，应按欠款金额的1%每天支付违约金。
2. 若乙方未按照约定工期完成施工，每延期一天应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。
3. 如果因双方违约导致合同未能履行，一方应向对方支付合同总金额的10%作为违约金。
五、合同解除1. 若双方协商一致，可以书面形式解除合同。
2. 若因一方故意违反合同行为并严重影响合同履行，则另一方有权要求解除合同，并要求违约方赔偿损失。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可提交至签订合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。
3. 仲裁裁决为终局裁决，双方应予以执行。
建筑工劳务承包合同范本(6篇)
建筑工劳务承包合同范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。
确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。
乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人二、承包范围及结算方式承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。
并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按____年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。
甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。
每平方米承包价格为元。
三，施工进度要求乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。
乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。
乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。
依据情节轻重处罚责任班组____元罚金。
在当期支付的工程款中扣除。
四.工程质量要求乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长____元/次。
乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。
精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。
如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处____元罚款，工料损失由乙方负责;如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的____%结算，剩下____%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
人工费合同范本 人工费合同(通用8篇)
人工费合同范本人工费合同(通用8篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，奇文共欣赏，疑义相如析，这里是人美心善的小编帮大伙儿收集整理的人工费合同【通用8篇】。
人工费合同篇一甲方：乙方：根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。
甲方将新都栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的操作平台板等。
2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施。
设备，及电缆(主电缆由甲方提供)，包括钉子、铁丝等。
3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。
二、工程质量：1、乙方须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。
2、工程质量须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20__施工质量验收标准的合格要求。
3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。
4、模板面平整度垂直度须满足设计规范的。
有关要求，模板望板超过半公分以上的须经过打磨。
三、单价及付款：1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2.注：(本合同单价在20__年8月30日前不作任何调整，于20__年9月后所剩工程量由双方协商调整)2、单栋在五层楼面板完成后开始支付一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推)：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支，由乙方全额垫资)，20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。
建筑木工的承包合同范本(6篇)
建筑木工的承包合同范本发包方：_____ 承包方：_____ (甲方) (乙方)为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同，建筑工地木工承包合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：模板人工费工程二、承包方式：1、承包包工按平米包干，每平方米建筑面积_____元。
以开发商面积为准。
(不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担)2、乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理)。
3、承包内容：乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。
自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。
4、管理内容：①遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。
③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期：四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，平时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施工程序，否则扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》。
现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。
1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
4、发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
建房单包人工费协议书
建房单包人工费协议书一、协议双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、协议背景为了明确双方在建房单包人工费方面的权益和义务，特订立本协议。
三、协议内容1. 工程范围甲方委托乙方负责建造（或翻修）位于（建造地点）的房屋，包括但不限于地基处理、结构施工、装修等工程。
2. 人工费支付（1）甲方将按照以下方式支付乙方人工费：a) 预付款：甲方在工程开工前支付人民币（金额）作为预付款，用于乙方采购材料、组织施工队伍等。
b) 进度款：甲方将根据工程进度支付人民币（金额）作为进度款，具体支付比例和时间节点按照双方协商确定。
c) 尾款：甲方在工程竣工验收合格后支付人民币（金额）作为尾款。
（2）甲方支付的人工费包括乙方组织的施工队伍的工资、社会保险费、工会经费等相关费用。
3. 人工费调整（1）若工程期间发生政府政策调整或相关材料价格波动等因素导致人工费发生变化，双方应重新协商并签订补充协议。
（2）未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整人工费。
4. 进度管理（1）乙方应按照双方约定的工期进行施工，确保工程按时完工。
（2）若乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并按照双方约定的方式进行赔偿。
（3）若甲方因自身原因导致工期延误，甲方应按照双方约定的方式支付乙方相应的延期费用。
5. 质量保证（1）乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。
（2）工程竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款，并签署竣工验收书。
6. 争议解决（1）双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2）本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
四、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
2. 在协议有效期内，任何一方不得擅自解除本协议，否则应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
人工费承包合同范本
人工费承包合同范本合同编号，__________。
甲方（承包方），__________（营业执照号，__________）。
乙方（发包方），__________（营业执照号，__________）。
鉴于甲方具有从事__________工程的能力和资质，乙方愿意委托甲方承担__________工程的人工费承包工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目。
甲方应按照乙方的要求，承担__________工程的人工费承包工作，具体包括但不限于__________（具体工作内容）。
第二条合同金额。
乙方应向甲方支付人工费__________元整（大写，__________元整）。
第三条工期。
本合同工期自__________年月日起，至__________年月日止，共计__________天。
第四条施工标准。
甲方应按照相关法律法规和乙方的要求，按时、按质、按量完成承包工程，保证工程质量符合国家标准和乙方要求。
第五条付款方式。
乙方应在工程验收合格后的__________个工作日内，将人工费支付给甲方。
第六条违约责任。
1. 如甲方未能按时完成工程，应按未完成工程部分的__________%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按时支付人工费，应按拖欠金额的__________%向甲方支付违约金。
第七条合同变更。
任何一方需变更合同内容，应征得对方书面同意，变更合同应当经双方签字盖章后方为有效。
第八条法律适用。
本合同的签订、履行、变更、解释和争议解决，均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第十条其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，__________年____月____日。
以上所列为合同的全部内容，双方均已认真阅读，对合同的条款和义务均已充分理解并同意履行。
建筑工程人工费合同
建筑工程人工费合同甲方（雇主）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟进行以下建筑工程项目（以下简称“工程项目”），甲乙双方经友好协商，达成本合同：一、合同项目及价款1. 工程项目：[填写工程项目的具体内容，包括建筑名称、位置、规模等]2. 人工费：（1）乙方应为本工程项目提供所需要的人工。
（2）甲方应按照以下标准向乙方支付人工费：[填写具体的人工费用标准，包括工种、工作内容和单位工时报酬]3. 价款及支付方式：（1）本合同人工费的总价款为：[填写总价款]（人民币）。
（2）甲方应按照工程项目的完成情况向乙方支付人工费。
支付方式如下：[填写具体的支付方式和支付时间节点]二、工期及工作内容1. 工期：（1）工程项目的开始日期为合同生效之日。
（2）工程项目的完成日期为：[填写工程项目的预计完成日期]。
2. 工作内容：（1）乙方应按照甲方的要求，并根据相关的施工图纸和设计方案进行施工工作。
（2）乙方应保证施工工作符合建筑行业的相关规范和标准。
三、质量和保修1. 施工质量：（1）乙方应按照相关要求和标准，保证施工质量符合建筑行业的标准和规范。
（2）如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
2. 保修期：（1）自工程项目竣工之日起，乙方应对施工质量进行保修。
（2）保修期为：[填写保修期限]四、合同解除和违约责任1. 合同解除：（1）甲方有权在以下情况下解除本合同：- 乙方未能按照约定工作内容和工期完成工程项目；- 乙方严重违反合同的其他条款。
（2）解除合同后，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
2. 违约责任：（1）如乙方违反本合同的任何条款，应向甲方支付违约金 [填写违约金的金额]。
（2）如造成甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
五、其他约定1. 保密：甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和机密信息予以保密，不得将相关信息透露给第三方。
2. 争议解决：甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行解决。
建筑工程施工人工费协议书(范本文)
建筑工程施工人工费协议书1. 背景介绍2. 协议内容2.1 人工费用根据建筑工程的实际情况，业主和承包商协商确定如下人工费用标准：•每个工种的小时工资如下：–砌筑工：100元/小时–油漆工：80元/小时–电工：120元/小时–水暖工：110元/小时•上述工种的工时按照实际工作时间进行计算，并通过工程现场的考勤表进行记录。
2.2 人工费支付方式•按月结算：承包商每月底将上个月的人工费用通过银行转账方式支付给相关工人。
•达到一定工程进度后的阶段性结算：当工程达到预定阶段的进度要求时，承包商可以向业主提交工程阶段性结算申请，并提供相关的工资发放明细表。
业主在核实后通过银行转账方式支付给承包商。
2.3 人工费发票承包商应按照国家相关税务法规和政策，开具符合法律规定的人工费发票，并在支付工资后的5个工作日内提供给业主。
3. 管理和监督3.1 考勤管理为了确保工人出勤情况的真实性和准确性，承包商应建立健全的工程现场考勤管理制度。
具体要求包括：•工人每日签到、签退的时间和地点应由承包商统一安排和管理。
•承包商应确保工人如实记录上下班时间，不得进行加班和旷工行为。
•承包商应定期向业主提供考勤表，供业主核对和审查。
3.2 监督和验收业主有权随时对施工现场进行监督和验收。
具体要求包括：•业主可随时巡视施工现场，了解工作进展情况。
•业主有权要求承包商提供工程进度计划、工人工资发放明细表等相关资料。
•业主可根据工程进展和质量要求，对阶段性工作进行验收并进行结算。
4. 违约责任4.1 业主违约责任如业主未按照本协议规定及时支付人工费用，承包商有权中止工程施工，并可要求业主支付违约金，违约金金额为欠付人工费用的1%。
4.2 承包商违约责任如承包商未按照本协议规定提供真实的考勤管理和工资发放情况，业主有权要求承包商进行整改，并可暂停支付人工费用。
5. 协议变更和解除5.1 协议变更对于施工过程中出现的人工费用调整，双方应通过协商达成一致，签署书面的变更协议并在工程现场进行备案。
工程人工费合同范本
工程人工费合同范本合同编号：每份合同都应有唯一的编号，便于双方识别和参考。
甲方（业主）信息：包括全称、法定代表人、地址等基本信息。
乙方（承包人）信息：同样包含全称、法定代表人、地址等基本信息。
一、工程项目概述在这一部分，需要详细说明工程的名称、地点、规模、设计标准、施工要求等基础信息。
这有助于明确工作范围，并为后续的质量验收提供依据。
二、人工费用及支付条款这是合同中最关键的部分，应详细列出人工费用的计算方式、支付条件、支付时间点、逾期支付的利息或罚金等内容。
例如，可以根据工程进度分阶段支付，也可以根据实际工日结算。
确保所有费用条目清晰，避免后期因费用问题产生争议。
三、工期与进度规定具体的工程起止日期、主要节点的完成时间以及延期责任和处理办法。
这一部分通常会涉及到违约金的设定，以保障项目按时完成。
四、质量要求明确工程的质量标准和验收标准，包括但不限于国家或地方的相关建筑规范和标准。
同时，要规定好质量问题的责任归属和处理方法。
五、变更与追加工程在施工过程中可能会出现设计变更或追加工程的情况，因此合同中应当包含关于变更程序、费用调整和时间延长的具体条款。
六、安全生产与环保强调安全生产的重要性，并要求乙方遵守相关的安全生产法律法规。
同时，要求乙方在施工过程中注意环保，减少对环境的影响。
七、违约责任双方应明确各自的义务，一旦违反合同约定，应承担相应的违约责任。
这部分内容应当具体、明确，避免含糊其辞。
八、争议解决方式约定双方在出现争议时的解决方式，比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
九、其他约定根据工程的具体情况，双方可以就其他需要共同遵守的事项进行约定。
十、附件包括工程设计图纸、技术规范、施工方案等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
十一、签字盖章合同最后应有甲乙双方的签字盖章，以示认可。
签字盖章后，合同生效。
工程人工费合同模板
工程人工费合同模板合同编号：__________甲方（雇主）：_________________________乙方（承包方）：_________________________一、合同前言本合同依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合甲乙双方的实际情况，本着平等自愿、公平合理的原则，就甲方委托乙方进行的工程项目人工费用问题达成如下协议：二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程标准及要求：___________________三、人工费用1. 人工费用总额：人民币（大写）________元（¥_________）2. 人工费用支付方式：___________________3. 支付时间：_________________________4. 特殊情况下的费用调整机制：_________四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和施工条件；- 按合同约定支付人工费用；- 监督乙方的工程质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 按照工程要求和标准完成施工任务；- 保证工程质量，按时交付；- 提出合理的费用调整请求。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、签字盖章甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日以上合同模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程人工费承包合同甲方：乙方：甲方将工程现场浇筑的砼构件模板制安承包给乙方完成，经双方协商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现浇砼构件的模板制安、拆除、支模需用的架子搭拆等。
注：本工程建筑总面积为16.7万平方米，若乙方不能满足施工进度、技术质量要求，甲方有权终止合同并另行安排施工队伍。
2、乙方自行负责组织购买施工工具，用具，包括钉子、铁丝、拉杆等。
3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。
二、工程质量：1、乙方必须按甲方提供的施工图施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。
2、工程质量必须符合设计和现行施工验收规范以及GB50300-2001施工质量验收标准的合格要求。
3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。
三、单价及付款：1、按施工图纸上标注的实际完成建筑面积计算，单价为元/m2。
（大写：）2、主体工程竣工验收合格后一次性结算付清全部工程款。
3、单价中已包含人工费，施工加班费、安全施工补偿、劳保福利等各项津贴补助。
四、工期：乙方在进场之日起天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款元。
五、安全：1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。
若发生安全事故经济费用超出保险公司赔付费用的全部费用由乙方自行负责,如事故费用在5000.00元以内由乙方负责处理并承担全部费用。
2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。
六、其他1、乙方不得对原材料乱割、乱用、乱丢、如未按计划料单要求下料等，一经发现则按其材料原价值的10倍处以罚款。
2、乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场。
对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。
3、附安全生产责任书、木工安全技术操作规程、施工质量管理制度及处罚条例各一份。
与合同同等生效。
4、合同产生争议时由当地劳动仲裁或人民法院进行调解。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
工程完工结清工程款后自行终止。
甲方（签章）：乙方（签章）：年月日施工现场安全生产协议书发包方：（以下简称甲方）班组长：（以下简称乙方）严格遵守国家有关法律法规，认真执行公司的安全生产管理制度，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。
现经甲、乙双方共同协商，特制订以下协议书：1、工地负责人必须对本工地的安全生产管理负责。
及时向施工人员进行三级安全教育，根据工程进度和作业内容的不同进行安全交底，使作业人员对作业内容心底有数，真正做到“安全第一，预防为主”。
2、乙方应给员工创造良好的安全环境，内容包括：工作环境和生活环境。
作业时，施工用电、脚手架、机械设施、临边、洞口等都必须要有安全预防措施，必须符合安全生产的要求。
3、乙方必须接受项目部的安全教育和安全交底，自觉遵守安全生产规定。
进工地戴好安全帽、系好帽带，穿软底鞋进行施工作业，严禁穿拖鞋、硬底鞋、塑料鞋及易滑鞋。
4、乙方负责本班组所有生产人员要有安全防护意识，工作前、工作中禁止喝酒、打闹开玩笑，违者经劝阻不听者，按有关规定进行处罚。
5、乙方应服从管理人员的合理安排，但对不符合安全生产要求的和甲方的违规指挥，乙方有权拒绝。
6、乙方在操作前必须对本班组生产人员自身的安全防护设施进行检查，对不符合安全要求的要及时向项目负责人及项目管理人员回报，严禁冒险作业。
7、特殊工种作业人员必须持证上岗，非操作人员不得擅自操作。
违者按规定给于处罚。
8、严禁使用电炉，禁止私自接电线，违者罚款１００元~３００元。
以上协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，签名后立即生效。
甲方（签字或盖章）：乙方：年月日年月日木工安全技术操作规程支模拆摸：1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。
顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。
木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
2、采用桁架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。
禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢。
操作时要搭设工作台；不足4米的，可使用马凳操作。
5、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
6、拆除模板应经施工技术人员同意。
操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。
完工前，不得留下松动和悬挂的模板。
拆下的模板应及时运送到指定的地点集中堆放，防止钉子扎脚。
7、拆除薄腹梁、吊车梁、桁梁等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。
木构件安装：8、在坡度大于25度的屋面上操作，应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。
9、木屋架应在地面拼装。
必须在上面拼装的应连续进行，中断时应设临时支撑。
屋架就位后，应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑。
吊运材料所用索具必须良好，绑扎要牢固。
10、在没有望板的屋面上安装石棉瓦，应在屋架下弦设安全网或其它安全设施。
并使用有防滑条的脚手板，钩挂牢固后方可操作。
禁止在石棉瓦上行走。
11、安装二层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，应挂好安全带。
安装窗扇中的固定扇，必须钉牢固。
12、不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。
必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。
13、钉房檐板，必须站在脚手板上，禁止在屋面上探身操作。
14、木工使用木工机械应遵守木工机械使用安全操作规程。
大模板和大板施工安全技术操作规程大模板和预制构件的存放：1、大模板和预制构件，应按施工组织设计的规定分区堆放，各区之间保持一定距离。
存放场地必须平整夯实，不得存放在松土和坑洼不平的地方。
2、各种类型大模板，应按设计制造。
每块大模板应设有操作平台、上下梯道、防护栏杆以及存放小型工具和螺栓的工具箱。
出厂前应认真检查，必须符合安全要求。
3、大模板存放，必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为70-80度，下部应垫通长木方。
长期存放的大模板，应用拉杆连接绑牢。
存放在楼层时，须在大模板横梁上挂钢丝绳或花篮螺栓，钩在楼板吊钩或墙体钢筋上。
4、没有支撑或自稳角不足的大模板，要存放在专用的堆放架内或卧倒平放，不应靠在其他模板或构件上。
5、外墙壁板、内隔墙板应放置在金属插放架内，下端垫通长方木，两端用木楔紧。
插放架的高度应为构件高度的2/3以上，上面要搭设30厘米宽的走道和上下梯道，便于挂钩。
6、现场搭设插放架，立杆埋入地下50厘米，立杆中间要绑扎剪刀撑，上下水平拉杆、支撑和方垫木必须绑扎成整体，稳定牢固。
7、靠放架一般宜采用金属材料制作，使用前要认真检查和验收。
内外墙板靠放时，下端必须压在与靠放架相连的垫木上，只允许靠放同一规格型号的墙板，两面靠放应平稳，吊装时严禁从中间抽吊，防止倾倒。
大模板安装和拆除：8、安装和拆除大模板，吊车司机与安装人员应经常检查索具，密切配合，做到稳起、稳落、稳就位，防止大模板大幅度摆动，碰撞其它物体，造成倒塌事故。
9、大模板安装和拆除时，应先内后外对号就位。
单项模板就位后，用钢筋三角支架插入板面螺栓眼上支撑牢固。
双面模板就位后，用拉杆和螺栓固定。
未就位固定前不得摘钩。
10、吊装大模板时，如有防止脱钩装置，可吊运同一房间的两块，但禁止隔着墙同时吊运一面一块。
11、有平台的大模板起吊时，平台上禁止存放任何物体。
里外角模和临时摘、挂的板面与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂坠落。
12、分开浇灌纵横墙混凝土时，可在两道横墙的模板平台上搭设临时走道或其它安全措施。
禁止操作人员在外墙上行走。
13、拆模板应拆穿墙螺栓和铁件等，并使模板面与墙面脱离，方可慢速起吊。
14、清扫模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，两板中间保持不少于60厘米的走道。
15、大模板放置时，下面不得压有电线和汽焊管线。
采用电热法养护混凝土时，必须将模板串联并与避雷网接通，防止漏电。
内外墙板、大楼板预制构件安装：16、各种预制构件安装必须按施工顺序对号就位，应保持垂直稳起。
就位后，立即将构件的拉杆和支撑焊牢或锚固，方可摘钩。
禁止站在外墙板边沿探身推拉钩件。
17、从插放架起吊墙板应用卡环卡牢，垂直稳起，墙板必须超过障碍物允许高度方可回转臂杆。
18、上下层壁板就位后，应将预留钢筋立即焊牢，禁止下层壁板未焊牢前安装上层构件。
19、分流水段施工，流水段端头的外墙板，一侧与横墙连接，另一侧必须用铁管和带有花篮螺栓的钢丝绳，把外墙板与楼板临时拉牢，直到与下一流水段钢筋套环串好加固后方可拆掉。
20、墙板就位固定后不得撬动，需要撬动调整时，应重新挂钩。
墙板安装过程中，禁止拆移支撑和拉杆。
21、外墙为砖砌体，内墙浇灌混凝土前，必须将外墙加固，防止墙体外涨。
在拆除时，禁止把加固材料悬挂在墙体上和直接下扔。
22、阳台板安装就位必须逐层支设临时支柱，连续支顶不得少于三层，并应与墙体拉结牢固。
阳台板预留的拉结筋与圈梁钢筋应及时焊接。
23、阳台栏板和楼梯栏杆，应随楼层安装，如不能及时安装，必须在外侧搭设防护栏杆。
24、预制构件就位焊接牢固后，应立即将吊环割掉，防止绊脚。
班组长签字：年月日木工施工质量管理制度及处罚条例一、班组长为本工种所有生产人员的总负责人。
二、模板计划下料符合设计要求及规范规定。
三、模板安装位置、几何尺寸符合施工图纸及规范规定。
四、砼浇筑时要有本工种生产人员值班并做好防护，以免模板移位、变形、坍塌等。
五、本工种班组长及其生产人员违反以上管理制度由项目部责令班组整改并根据情况每次处罚班组长100-2000元，罚款在次月工程款中扣除。
六、出现严重质量事故时由班组长负责整改及承担所有整改所产生的费用并处罚相应费用50%的罚款，相应费用及罚款在次月工程款中扣除。
七、违反项目部安全生产制度、文明施工规定的班组长及生产人员每次、每人罚款200元，罚款在次月工程款中扣除。
甲方：乙方：年月日年月日。