【最新协议范本】工程还款协议书格式范本
工程还款协议书通用版格式6篇
工程还款协议书通用版格式6篇篇1甲方（全称）：______________________乙方（全称）：______________________鉴于甲方与乙方在____________工程项目中的合作关系，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在工程还款过程中的权利义务，特订立本协议。
一、协议目的鉴于乙方已按照约定完成工程项目的施工，甲方应按照协议履行相应的付款义务。
为规范双方在工程还款过程中的行为，保障各自权益，达成此协议。
二、还款事项1. 还款金额：甲方应支付乙方的工程款项总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：（1）甲方应于本协议签订之日起______日内支付总工程款的______%计人民币______元。
（2）甲方应于工程项目竣工验收合格之日起______月内支付剩余款项。
3. 逾期责任：如甲方未按约定时间足额支付工程款项，应自逾期之日起，按日向乙方支付逾期应付款项万分之______的违约金。
三、工程质保1. 乙方应按照国家标准及合同约定，对所承包工程承担质量保证责任。
2. 质保期限为工程竣工验收合格后______个月。
3. 如在质保期限内出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
四、双方权利义务1. 甲方应按照约定时间支付工程款项，履行付款义务。
2. 乙方应保证工程质量，按照合同约定完成工程施工，并及时交付使用。
3. 双方应遵守相关法律法规，确保本协议履行过程中的合法性。
4. 双方应相互协作，共同解决工程还款过程中出现的问题。
五、争议解决1. 如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、协议变更与解除1. 本协议一经签订，即具有法律效力，未经双方协商一致，不得变更或解除。
2. 如因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。
七、附则1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程还款协议书格式7篇
工程还款协议书格式7篇篇1甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方因工程实施需要向甲方借款。
现甲乙双方就工程款项的还款事宜达成以下协议：一、还款协议的签订目的为了明确债权债务关系，保障双方的合法权益，促进工程顺利实施，经甲乙双方友好协商，达成本还款协议。
二、还款事项1. 借款金额：人民币__________元整。
2. 借款用途：用于支付工程相关费用。
3. 借款期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
4. 还款计划：乙方应按照以下方式还款：（1）在XXXX年XX月XX日前，还款人民币__________元整；（2）在XXXX年XX月XX日前，还款人民币__________元整；（3）在XXXX年XX月XX日前，结清剩余款项。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的时间和金额还款。
2. 如乙方未能按时还款，应提前与甲方沟通，说明原因，并经甲方同意后调整还款计划。
3. 乙方在还款期间，应妥善保管与工程相关的文件和资料，确保工程的顺利进行。
4. 若乙方未能按时还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额还款，应按照逾期未还款项总额的XX%向甲方支付违约金。
2. 若乙方出现连续三次以上未按时还款的情况，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即结清全部款项。
五、争议解决方式如甲乙双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
甲方（债权人）：__________（签字盖章）乙方（债务人）：__________（签字盖章）日期：__________以上工程还款协议书为甲乙双方的真实意思表示，双方已充分理解并自愿遵守本协议的各项条款。
工程还款协议书通用版格式6篇
工程还款协议书通用版格式6篇篇1甲方（债权人）：___________乙方（债务人）：___________鉴于甲方与乙方之间的工程项目合作，经双方确认，乙方拖欠甲方工程款项，现双方经友好协商，就工程款项的还款事宜达成如下协议：一、协议目的为了明确甲、乙双方的债权债务关系，保障双方的合法权益，促使乙方有效还款，特订立本协议。
二、工程款项确认1. 经甲、乙双方确认，本次工程款项总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方已支付甲方部分款项，尚欠甲方人民币______元（大写：______元整）。
三、还款计划1. 乙方承诺自本协议签订之日起，按照以下期限向甲方还款：（1）______年______月______日前还款人民币______元；（2）______年______月______日前还款人民币______元；（3）______年______月______日前结清所有欠款。
2. 如乙方未按上述约定时间足额付款，则应向甲方支付逾期违约金，违约金按照未还款总额的___%计算。
四、保证事项1. 乙方保证所欠款项用于工程项目，不得挪作他用。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和金额还款。
3. 甲方有权监督乙方工程款项的使用情况，乙方应配合甲方进行必要的告知和提供资料。
五、违约责任1. 若乙方未按本协议约定时间足额付款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款，并追究其违约责任。
2. 若乙方违反本协议其他约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
八、签署甲方（债权人）：___________（盖章）法定代表人：___________签字日期：____年__月__日联系方式：___________电子邮箱：___________通讯地址：___________乙方（债务人）：___________（盖章）法定代表人：___________签字日期：____年__月__日联系方式：___________电子邮箱：___________通讯地址：___________篇2甲方（全称）：____________________（以下简称甲方）乙方（全称）：____________________（以下简称乙方）鉴于甲方与乙方在________年共同合作完成了某项工程，由于工程款项支付问题，现经双方友好协商，达成如下还款协议：一、协议背景及目的考虑到乙方在该工程中已履行了合同义务并付出了大量的努力和资金，但甲方在工程款项支付方面存在未清债务的问题，为妥善解决这一债务问题，确保双方的合作能够继续友好进行，特签订本协议。
工程还款协议范本8篇
工程还款协议范本8篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：___________________________________________联系方式：____________________________________乙方（债务人）：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：___________________________________________联系方式：____________________________________鉴于：甲乙双方就工程款项的支付与收款事项达成一致，为明确双方权益，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项支付与收款方面的具体事项，包括但不限于还款金额、还款期限、还款方式等。
二、还款事项1. 还款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 还款来源：乙方通过合法途径筹集资金，确保本协议约定的还款金额按时足额支付。
3. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
乙方应于______年______月______日前还清全部款项。
4. 还款方式：乙方应按照本协议约定的期限和金额，将款项支付至甲方指定的银行账户。
三、保证事项1. 乙方保证所筹集的资金合法，不涉及到任何非法行为。
2. 乙方应按时足额支付本协议约定的款项，如乙方逾期未支付，应按照逾期金额的一定比例向甲方支付违约金。
3. 甲方保证在收到款项后，按照约定完成相关工程款项的结算工作。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和金额支付款项，应按照逾期金额的一定比例向甲方支付违约金，同时承担违约责任。
2. 若甲方未能按照约定完成相关工程款项的结算工作，应承担相应的违约责任。
有关工程还款协议范本7篇
有关工程还款协议范本7篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方在____________工程中有债务关系，现就乙方向甲方还款事宜达成如下协议：一、协议目的为解决乙方欠款问题，确保工程顺利进行，甲、乙双方依据中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，制定本协议。
二、还款事项1. 还款金额：人民币__________元整。
2. 欠款原因：乙方因_____________工程所需资金紧张，向甲方借款用于工程进展。
3. 还款期限：自本协议签订之日起，乙方承诺在______个月内还清全部欠款。
4. 还款方式：乙方应按照约定的时间和金额，将款项汇入甲方指定账户。
三、担保措施1. 乙方提供__________作为还款的担保。
2. 如乙方未能按期还款，甲方有权处置上述担保物以实现其债权。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额还款，自逾期之日起，乙方应向甲方支付违约金，每日违约金为欠款总额的____%。
2. 乙方如因特殊情况需延期还款，应提前____天书面通知甲方，并获得甲方同意。
3. 若乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款，并追究乙方的法律责任。
五、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（债权人）：________________（签字/盖章）日期：________________乙方（债务人）：________________（签字/盖章）日期：________________（以下为本协议的部分附加条款）附加条款：一、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
工程还款协议书格式7篇
工程还款协议书格式7篇篇1甲方（债权人）：__________乙方（债务人）：__________鉴于：甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同，乙方在工程建设过程中因资金短缺无法按期支付部分款项，甲方同意为乙方提供资金支持。
现双方经过友好协商，就工程还款事宜达成如下协议：一、协议目的为明确债权债务关系，规范双方权利义务，确保工程款项的及时支付，双方同意签订本协议。
二、还款事项1. 还款金额：乙方应向甲方支付的工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。
2. 还款计划：乙方应按照以下期限进行还款：（1）XXXX年XX月XX日前支付人民币______元；（2）XXXX年XX月XX日前支付人民币______元；（3）XXXX年XX月XX日前支付剩余款项。
3. 利率：自本协议签订之日起，乙方应按照______%的年利率向甲方支付利息。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的期限和金额履行还款义务，如乙方未按时足额还款，应按照逾期未付款项的______%向甲方支付违约金。
2. 乙方在工程建设过程中应严格遵守合同约定，确保工程质量，如因乙方原因导致工程延期或质量不符合约定，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方的工程建设进度进行监督，乙方应配合甲方的监督工作。
四、陈述和保证（一）甲方的陈述和保证1. 甲方系依据中华人民共和国相关法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有签署本协议的合法资格和权利。
2. 甲方系本协议的债权人，有权要求乙方按照约定履行还款义务。
3. 甲方保证在签署本协议时，对于乙方提供的关于工程建设的相关资料已进行核实。
（二）乙方的陈述和保证1. 乙方系依据中华人民共和国相关法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有签署本协议的合法资格和权利。
2. 乙方保证按照本协议约定的期限和金额履行还款义务。
3. 乙方保证在工程建设过程中严格遵守合同约定，确保工程质量。
4. 乙方保证所提供的关于工程建设的资料真实、完整、准确。
工程还款协议范本6篇
工程还款协议范本6篇篇1甲方（债权人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________乙方（债务人）：______________________身份证号：______________________联系方式：______________________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就乙方向甲方借款用于工程建设事宜，现就工程还款事宜达成如下协议：一、协议背景乙方因工程建设需要，向甲方借款，甲方同意借款给乙方用于工程建设。
现双方就还款事宜达成如下协议，以明确双方的权利和义务。
二、还款事项1. 借款金额：人民币_________元整。
2. 借款期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 还款计划：乙方应按照以下计划进行还款：（1）____年__月__日前还款人民币_________元整；（2）____年__月__日前还款人民币_________元整；（3）____年__月__日前还清全部余款。
4. 利率：双方约定，借款利率为年利率__%，自借款之日起计算。
三、保证条款1. 乙方保证按照本协议约定的时间和金额，按时足额还款。
2. 乙方应以工程建设进度为保证，确保工程建设顺利完成，以实现还款来源的保障。
3. 乙方在还款期间，不得将借款挪作他用，确保专款专用。
4. 若乙方未能按时足额还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额进行还款，视为违约。
2. 乙方违约时，应按照未还款项的一定比例（双方约定）支付违约金。
3. 若乙方违约行为严重，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即还清全部借款及违约金。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议范本通用版6篇
工程款结算还款协议范本通用版6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方已经就工程事宜签订了相应的合同，并经过双方友好协商，就工程款的结算与还款达成如下协议：一、协议目的明确甲乙双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款项的及时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 合同总价：__________元（大写：__________元整）。
三、结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确认最终结算价。
3. 甲方在收到乙方提交的结算报告及结算资料后，进行核实并在合理期限内给予答复。
四、还款安排1. 还款金额：根据工程结算价确定最终还款金额。
2. 还款期限：自工程竣工验收合格之日起，甲方分期偿还乙方工程款。
具体还款期限、金额如下：（1）第一期：自工程竣工验收合格之日起____个月内偿还工程总金额的____%；（2）第二期：自工程竣工验收合格之日起满____年偿还剩余的____%；（3）若甲方经济状况允许，可提前偿还剩余款项。
3. 还款利息：甲方应按照约定支付利息，利率由双方另行约定。
五、担保措施1. 甲方应提供合法、有效的担保措施，确保还款计划的履行。
2. 担保措施包括但不限于：不动产抵押、第三方担保等。
具体由双方根据实际情况商定。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款或按期偿还欠款，应支付逾期违约金。
具体违约金数额由双方根据实际情况商定。
2. 若因甲方违约导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
工程还款协议范本7篇
工程还款协议范本7篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（债务人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订工程合同，现因乙方需要延期支付部分款项，经双方友好协商，达成如下工程还款协议：一、协议背景鉴于乙方在工程项目中的实际资金需求情况，甲方同意乙方按照本协议约定的期限和方式进行还款。
本协议是基于双方真实意思表示和公平交易原则的基础上达成的。
二、还款事项1. 还款金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 利率：按照年利率______%计算利息。
4. 还款方式：乙方应按照以下时间表进行按期还款：（1）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（2）______年______月______日前归还本金及利息共计人民币______元整；（3）剩余款项于______年______月______日前一次性还清。
三、保证条款1. 乙方保证所借款项用于工程合同的履行，不得挪作他用。
2. 乙方应按时足额支付每期款项，如乙方逾期支付，应按照逾期利率支付利息。
3. 乙方应保证所提供资料的真实性和合法性，若乙方提供虚假资料，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项。
4. 甲方有权监督乙方的还款情况，若乙方未能按照本协议约定的方式还款，甲方有权采取法律手段进行追偿。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式还款，应按照违约情况向甲方支付违约金。
2. 若乙方出现严重违约行为，甲方有权解除本协议并要求乙方立即偿还全部款项，并追究乙方的法律责任。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
工程还款协议书通用版格式5篇
工程还款协议书通用版格式5篇篇1甲方（全称）：______________________乙方（全称）：______________________鉴于甲方与乙方在__________工程上存在的借贷关系，为明确双方权益，达成以下工程还款协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程款项方面的还款事宜，确保双方权益得到合法保护。
二、还款事项1. 还款金额：甲方应偿还给乙方的工程款项总额为人民币______元。
2. 还款计划：（1）甲方自本协议签订之日起______个月内偿还乙方工程款项总额的______%；（2）自第一个还款期限起______个月内偿还工程款项总额的______%；（3）自第二个还款期限起______个月内偿还剩余的全部款项。
3. 利率：自本协议签订之日起，甲方应按照______%的年利率向乙方支付利息。
4. 还款方式：甲方应按照上述期限和金额，通过银行转账或其他甲乙双方同意的方式进行还款。
三、保证条款1. 甲方应提供合法、有效的担保，确保本协议项下的还款义务得到履行。
2. 乙方有权在甲方未按时还款的情况下，要求甲方提供补充担保或采取其他措施保障乙方权益。
四、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的期限和金额进行还款，应自逾期之日起，按照逾期未还金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议其他约定，乙方有权要求甲方承担由此产生的一切损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（全称）：______________________（盖章）法定代表人：______________________（签字）日期：____年__月__日乙方（全称）：______________________（盖章）法定代表人：______________________（签字）日期：____年__月__日篇2甲方（全称）：_________________________乙方（全称）：_________________________鉴于甲方与乙方就____________工程签订合同，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务，甲方应当向乙方支付相应的工程款项。
有关工程还款协议范本6篇
有关工程还款协议范本6篇篇1甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________根据甲乙双方的实际交易情况，鉴于乙方未能按时支付工程款项，经过友好协商，就乙方向甲方偿还工程款项达成以下协议：一、还款事项1. 乙方确认尚欠甲方工程款项总额为：______人民币（大写）。
2. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式偿还欠款。
二、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起至______年______月______日。
2. 还款方式：（1）乙方于本协议签订之日起______日内，向甲方支付工程款项的______%；（2）乙方于______年______月______日前，向甲方支付工程款项的______%；（3）乙方于______年______月______日前，向甲方支付剩余工程款项。
三、保证条款1. 乙方保证所欠款项用于指定工程项目，不得挪作他用。
2. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式进行还款，确保按期履行还款义务。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和方式偿还欠款，自逾期之日起，乙方应按照欠款总额的______%向甲方支付违约金。
2. 若乙方逾期超过______日仍未偿还欠款，甲方有权要求乙方承担因此产生的所有损失和费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
五、争议解决如因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议附件与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（债权人）：________________（盖章）法定代表人或授权代表签字：____________日期：_______年_______月_______日联系电话：____________邮箱地址：____________地址：____________邮编：____________篇2甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲方与乙方就某工程项目签订了相关合同，乙方在该工程项目中因资金短缺等原因未能按时支付部分款项，为明确双方权益，达成以下工程还款协议：一、协议目的本协议旨在明确乙方对甲方所欠工程款项的还款事宜，确保工程款项的顺利支付，保障甲乙双方的合法权益。
工程款结算还款协议格式版(6篇)
工程款结算还款协议格式版甲方：_____乙方：_____根据甲乙双方协商达成协议如下：_____一、抵顶资产情况1、该车为抵顶的。
2、该车现值元。
3、该车各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、车辆抵顶及办理相关手续约定1、本车抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并接受该车辆。
2、自抵顶车辆移交之日____日内，双方办理过户手续。
3、车辆移交后，乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担，与甲方无关：_____协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。
三、法律责任的约定1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否则应承担违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否则违约方承担法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）法定代表人：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日工程款结算还款协议格式版（二）本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于____年____月____日在中国北京市签署：_____公司（以下简称甲方）住所：_____法定代表人：_____（法定代表人的代理人：_____）_____公司（以下简称乙方）住所：_____法定代表人：_____（法定代表人的代理人：_____）鉴于：____年____月____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：_____万元整人民币。
该项目已于____年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整，尚未支付的建设工程款_____万元整。
工程款还款协议书模板(5篇)
工程款还款协议书模板原告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____,电话：_____被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 被告：_____，性别：_____，____年____月____日生，_____族，住址：_____ 电话：_____ 诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计_____元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告_____委托被告_____为其寻找进行石膏墙安装的人员。
____年____月____日,原告经被告_____介绍同意为被告_____所负责的_____旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨_____同被告_____协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告_____在____年____月____日支付了预付款之后,于____月____日支付_____元,____年____月____日支付_____元,之后就拒绝再支付剩余款项。
____年____月____日,原告要求被告_____量面积进行决算,被告_____不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告_____同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告_____于当场支付医疗费_____元后,于____年____月____日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为____平方米,安装费为_____元,医药费共计_____元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为_____元,由被告人_____支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款_____元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告_____最为雇佣方,被告_____作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。
还款协议(工程款)6篇
还款协议（工程款）6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下两方达成：甲方（债权人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（债务人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于乙方拖欠甲方工程款，现双方经过友好协商，就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款背景及金额乙方承认拖欠甲方工程款的事实，具体欠款金额为人民币大写__________元整（小写_________元）。
乙方同意按照本协议的规定进行还款。
二、还款计划乙方应按照以下计划偿还欠款：1. 乙方自本协议签订之日起X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
2. 在上述款项偿还完毕后，乙方在接下来的X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
3. 最后，乙方在本协议签订之日起X年内偿还剩余的全部欠款。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
三、利息及支付方式乙方应按照以下方式支付欠款利息：自本协议签订之日起计算利息，年利率为X%。
利息按季度支付，每次支付时间为每个季度末。
四、保证条款乙方应提供以下保证以确保本协议的执行：1. 乙方应按照本协议规定的期限和金额偿还欠款。
如乙方未按时偿还欠款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及利息。
2. 乙方应保证用于工程的资产及权益不受损害或转让，以保证本协议债权的实现。
如发生损害或转让，乙方应及时通知甲方并采取相应措施确保甲方权益不受损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同订立原则
平等原则：
根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。
这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。
不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。
②合同中的权利义务对等。
当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。
③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。
任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。
包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：
根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：
根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
工程还款协议书格式
本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于xx年xx月xx日在中国北京市签署：
xxx公司(以下简称甲方)
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
(法定代表人的代理人：xxx)
xxx公司(以下简称乙方)
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
(法定代表人的代理人：xxx)
鉴于：
xx 年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。
该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。
(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx
月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。
(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应
付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：xxxxxx。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx;受件人：xxx。
乙方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx;受件人：xxx。
北京市公证处联系地址：
地址：北京市朝阳区朝外大街吉祥里206楼
邮编：100020电话：65521188-6210
承办公证员：李清
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。
但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。
遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式xx份，每份均具有同等法律效力，双方各持xx份，一份留存于北京市公证处备案。
(以下无正文)。
甲方：xxx公司(印章)
法定代表人或授权代表：xxx(签字) 乙方：xxx公司(印章)
法定代表人或授权代表：xxx(签字) xxxx年xx月xx日。