河北省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试题
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附答案(后附)
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A. 承包人投标书内提交的进度计划B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容？A. 合法性、合规性评审。
B. 合理性、可行性评审。
C. 合同严密性、完整性评审。
D. 与产品或过程有关要求的评审。
E. 项目风险评估正确答案：A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 台同价的20%D. 合同价的30%4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。
A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查正确答案：D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
A. 有效的合同B. 协商一致C. 合同当事人一方确有变更理由和依据D. 须经合同管理机关批准E. 变更内容明确正确答案：A,B,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。
A. 投标报价低的单位B. 资质等级高的单位C. 施工组织设计得分高的单位D. 对招标人提出较多优惠条件的单位正确答案：A,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。
2016年河北省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件9.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任11.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法12.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
监理工程师2024考试答案合同管理
监理工程师2024考试答案合同管理一、单选题（每题2分，共20分）监理工程师在工程建设过程中，主要负责的是：A. 设计方案的制定B. 施工进度的安排C. 工程质量的监督与管理D. 投资控制下列哪项不属于监理工程师的职业道德要求？A. 公正无私B. 保守秘密C. 追求个人利益最大化D. 勤奋尽责根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 5B. 10C. 15D. 30在进行混凝土强度检测时，最常用的非破损检测方法是：A. 钻芯取样法B. 回弹法C. 超声波法D. 拔出法下列关于工程变更管理的说法，错误的是：A. 工程变更应由建设单位提出，经设计、监理、施工单位确认后实施B. 变更设计文件应由原设计单位编制，或经其书面同意的其他单位编制C. 变更涉及结构安全或重大方案调整的，必须报原审批机关批准D. 工程变更的价款调整应依据合同约定和工程变更内容确定二、多选题（每题3分，共15分，多选或少选均不得分）监理工程师在质量控制中，应重点审查的施工组织设计内容包括：A. 施工方案B. 施工进度计划C. 质量管理措施D. 安全文明施工措施E. 环境保护措施下列哪些属于监理工程师在质量控制中的常用手段？A. 旁站B. 巡视C. 平行检验D. 计量E. 指令监理工程师在审查施工单位的资质时，应重点关注：A. 企业营业执照B. 安全生产许可证C. 项目负责人资格证书D. 财务状况报告E. 以往工程业绩三、简答题（每题10分，共30分）简述监理工程师在工程质量事故处理中的职责。
阐述工程变更的基本流程及其重要性。
谈谈你对“四控两管一协调”（质量、投资、进度、安全控制，合同管理、信息管理，组织协调）中“组织协调”作用的理解。
四、案例分析题（共35分）案例描述：某高层住宅楼项目在施工过程中，发现某批次的钢筋存在质量问题，经检测不符合设计要求。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
河北省住房和城乡建设领域现场专业人员考试题及答案
河北省住房和城乡建设领域现场专业人员考试题土建质量员（专业知识）一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。
）1、根据《建筑法》的规定，下列（）属于建筑施工企业总承包资质。
P4A、地基与基础工程B、钢结构工程C、机电安装工程D、设备安装工程2、适用于冬季施工的水泥为（）。
P32A、普通硅酸盐水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、复合硅酸盐水泥3、属于水硬性无机胶凝材料是（）。
P32A、石灰B、石膏C、水玻璃D、粉煤灰水泥4、混凝土拌合物的主要技术性质（）。
P35A、强度B、和易性C、变形D、耐久性5、混凝土的耐久性不包括（）。
P36A、抗渗性B、抗冻性C、强度D、抗碳化6、建筑平面图外部尺寸共标注三道，其中最里边一道尺寸标注的是（）。
P73A、房屋水平方向总长、总宽B、房屋开间、进深C、房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸D、房屋内墙的厚度及门窗洞口尺寸7、假想用一个水平剖切平面沿房屋的门窗洞口的位置把房屋切开，移去上部之后，画出的水平剖面图称为（）p71A、剖面图B、建筑平面图C、建筑详图D功能分区图8、楼梯详图一般不包括（）p77A、楼梯平面图B、楼梯结构配筋图C、楼梯剖面图D、节点详图9、独立基础平法施工图的表达方式有（）。
P87A、截面注写B、列表注写C、详图注写D、图集注写10、常用的人工地基处理方法不包括（）。
P101A、换土垫层法B、强夯C、砂桩挤密D、混凝土预制桩11、室内填土采用环刀法取样时，每层按照（）取样1组。
P105A、100—500平米B、400—900平米C、20—50平米D、20—80米12、基础混凝土宜分层分段浇筑，每层厚度不超过（）。
P106A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm13、筏形基础长度超过（）时，宜设置施工缝，缝宽不宜小于80cm。
P106A、30mB、40mC、50mD、60m14、钢筋的连接方式不含（）。
P115A、绑扎搭接B、焊接C、机械连接D、对接15、在浇筑竖向结构混凝土前，应先在浇筑处底部填入（）。
建设工程合同管理考试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。
A:内容具体明确B：具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
建设工程合同考试题
建设工程合同考试题一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于哪一类？A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 下列哪一项不是建设工程合同的基本条款？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程造价 D. 工程时间3. 建设工程合同中的变更指令通常由谁发出？A. 承包商 . 业主 C. 监理工程师 D. 设计单位4. 在建设工程合同中，索赔的主要目的是？A. 惩罚对方 . 维护自身权益 C. 增加工程成本 D. 延长工期5. 以下哪项不是解决合同争议的常用方式？A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同中，哪些情况下可以调整合同价格？（）A. 法律法规变化 . 市场价格波动 C. 工程量变更 D. 设计变更7. 合同履行过程中，哪些情况可能导致合同解除？（）A. 一方严重违约 . 不可抗力 C. 双方协商一致 D. 政策调整8. 在建设工程合同中，通常包含哪些担保形式？（）A. 履约保证金 . 预付款保函 C. 质量保修金 D. 信用证9. 下列哪些因素可能影响工程进度？（）A. 天气条件 . 施工技术 C. 材料供应 D. 资金拨付10. 合同争议解决的途径包括哪些？（）A. 直接谈判 . 提交第三方调解 C. 提交仲裁委员会 D. 向法院提起诉讼三、案例分析题（共30分）11. 某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商提出索赔。
请分析在此情况下，承包商应该如何操作，以及业主应当如何应对？（15分）12. 在一个建设工程项目中，承包商未能按合同约定的时间完成工程任务，导致业主遭受损失。
请分析在此情况下，业主有哪些权利和补救措施？（15分）四、论述题（共20分）13. 论述在建设工程合同管理中，如何平衡业主和承包商的利益，以及在实际操作中应注意哪些问题。
（20分）。
施工合同、监理合同题库
建设工程监理合同 GF-2012-0202题库及答案一、单选题（20 道）1、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中。
A．专用条件 B．通用条件 C．附录 A D．附录B2、委托人未能按期支付监理酬金( )天内，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
A．7B．14C．28D．563、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）A．正常工作 B．相关服务 C．额外工作 D．附加工作4、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，除专用条件另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）。
A．协议书→通用条件→专用条件B．协议书→投标文件→专用条件C．投标文件→通用条件→附录 BD．中标通知书→专用条件→投标文件5、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。
A．自行更换后通知委托人B．自行更换，无需通知委托人C．需报告委托人，未经同意不得更换D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换6、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（）。
A．应对该人予以警告B．应对承包人予以警告C．通知承包人撤换该人员D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员7、按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。
A．委托人的授权范围应通知承包商B．委托人的授权一经在专用条件内注明不得更改C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意8、《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（）。
A．对委托人和承包人提出的意见和建议及时提出处置意见B．当委托人与承包人之间发生争议时，协助委托人、承包人协商解决C．委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定D．当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料9、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（）。
2021年河北省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2021年河北省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务3.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件4.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式5.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要7.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商8.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
河北省建设工程施工现场质量管理规范
河北省建设工程施工现场质量管理规范(征求意见稿）河北省工程建设质量监督检测管理总站(2013。
9。
17）目录1 总则2 术语3 基本规定4建设单位质量管理4。
1一般规定4。
2建设单位项目管理机构4。
3建设工程施工准备4.4施工过程质量管理4。
5工程验收4。
6 工程文件管理5 施工单位质量管理5.1 一般规定5.2施工企业质量管理体系的运行5.3施工现场质量保证体系建立5.4施工项目部关键岗位质量人员管理5.5施工准备阶段质量管理5.6施工组织设计（施工方案）5。
7施工图纸会审和设计交底5.8专业分包和劳务分包的管理5。
9施工机具的管理5.10施工过程质量管理5.11原材料、构配件和设备管理5.12设计变更和技术洽商的管理5.13施工技术交底的管理5。
14工程测量管理5。
15工程材料见证取样试验和工程检测5。
16成品保护5.17工程质量检查和验收5.18施工技术资料管理6 监理单位质量管理6.1一般规定6.2 监理单位项目监理机构6。
3 监理规划和细则的编制与实施6.4施工准备阶段质量监理6。
5施工过程质量监理6.6工程竣工验收6.7监理资料管理7 勘察、设计、图纸审查单位质量管理8 检测机构质量管理1总则1。
0.1 为了规范参建各方质量行为，落实质量责任，切实提高建设工程施工现场质量管理水平，保证建设工程质量，编制本规范。
条文说明1。
0。
1 本条是编制本规范的宗旨。
参建各方指建设、勘察、设计、施工、监理单位和检测、图纸审查机构.1.0.2 本规范适用于本省行政区域内新建、改建、扩建建设工程的施工现场质量管理。
对建设工程质量实施监督管理的，可参照本规范执行.条文说明1.0。
2本条规定了本规范的适用范围.1.0。
3 建设工程施工现场质量管理除遵守本规范外，尚应符合国家、省、市现行的有关法律、法规、规范、标准的规定。
条文说明1。
0。
3 本规范与其他法律法规的关系。
建设工程施工现场质量管理除应执行本规范外，还应执行国家和河北省的法律法规、规章、规范性文件及相关规范、标准的规定。
2023年建筑质量监督员考试题库(含答案)
2023年建筑质量监督员考试题库(含答案)
以下是2023年建筑质量监督员考试题库，包含题目和答案供参考。
1. 什么是建筑质量监督员的职责？
- 答案：建筑质量监督员负责监督建筑工程的施工过程，确保符合相关法规和标准，以保证建筑质量。
2. 建筑质量监督中的关键步骤是什么？
- 答案：关键步骤包括：建设项目前期调研、设计资料审核、建筑施工监督、竣工验收和质量评定等。
3. 建筑质量监督员需要具备哪些技能？
- 答案：建筑质量监督员需要具备丰富的工程经验、熟悉相关法规和标准、具备良好的沟通和组织能力。
4. 建筑质量监督员如何处理工程质量问题？
- 答案：建筑质量监督员应及时发现和记录工程质量问题，并及时采取措施进行整改和追责。
5. 建筑质量监督员如何判定建筑材料的质量？
- 答案：建筑质量监督员可以通过参考相关标准，进行现场检查和抽样检测等方式来判定建筑材料的质量。
6. 建筑质量监督员在工程竣工后是否还有职责？
- 答案：是的，建筑质量监督员在工程竣工后还需要进行质量评定和建议改进措施等工作。
请注意，以上答案仅供参考，具体答案可能会根据法规和标准的变化而有所调整。
---
以上就是2023年建筑质量监督员考试题库的内容。
希望对您有所帮助！如果您有任何其他问题，请随时向我提问。
2021年河北省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2021年河北省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图2.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划3.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.154..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法5.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任6.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法7.自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()A.7B.4C.21D.288.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式9.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格11.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工12.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正13.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
2016年河北建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
2016年河北省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。
A：应当由发包人保管并承担保管费用B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C：应当由承包人保管并承担保管费用D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担E：专业监理2、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A.联动无负荷试车B.联动有负荷试车C. 一定时间D .投料试车3、设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：设计方案竞选C：询价D：邀请E：专业监理4、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定5、【例5 •单选题】在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为。
A：建立健全设计技术经济定额B：编制设计总进度计划C：认真实施设计进度计划D：比较实际设计工作进度与计划设计工作进度并纠偏E：自我评定6、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁7、【例4 •单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：建设单位C：分公司D：施工企业E：专业监理8、提供质量管理体系业绩改进指南，采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。
A：GB／T19000—2008B：GB／T19001—2008C：GB／T19004—2009D：ISO19011E：工程变更单9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。
A：结清全部设计费B：支付一半设计费C：停止支付设计费D：预留一定保证金后全部支付设计费E：专业监理2、债权人领取提存物的权利。
自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。
A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还4、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定5、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的6、委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
A：7B：14C：28D：30E：工程保险金7、【例2·单选题】某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为所致。
A：违背建设程序的原因B：施工与管理不到位的原因C：地质勘察失真的原因D：片面追求进度的原因E：工程变更单8、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。
A：完善职责分工及有关制度B：确保资金的及时供应C：建立多级网络计划体系D：正确处理工程索赔事宜E：工程保险金9、目标控制的效果直接取决于__。
A．目标控制效果的评价是否科学B．目标控制措施是否得力C．目标规划的质量D．目标计划的质量10、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。
A：概算指标B：施工图纸C：估算指标D：基础定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。
A：索赔意向通知B：索赔报告C：施工现场的记录D：索赔依据E：专业监理12、下列工作中，属于建设准备阶段监理单位工作的是。
A：协助建设单位组织施工招标B：编制施工组织设计C：签订产品供货及运输协议D：组织设计文件评审E：工程保险金13、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理14、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。
A：7．5％B：7．56％C：7．71％D：7．76％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组卷A：阶段B：专业C：分部工程D：单位工程E：工程保险金16、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金17、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长18、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。
A：多方案报价法B：不平衡报价C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。
各分项工程的工程量和时间定额分别是：，，；=0．15工日，=0．20工日，=0．40工日，则该工作的综合时间定额是工日。
A：0．35B：0．33C：0．25D：0．21E：自我评定20、工程网络计划的费用优化是指寻求__的过程。
A．资源使用均衡时工程总成本最低B．工程总成本固定条件下最短工期安排C．工程总成本最低时工期安排D．工期固定条件下工程总成本最低21、【例2·单选题】建设工程质量保修书应由出具。
A：建设单位向建设行政主管部门B：建设单位向用户C：承包单位向建设单位D：承包单位向监理单位E：工程变更单22、实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在__。
A．项目决策阶段和设计阶段B．设计阶段和施工准备阶段C．施工准备阶段和施工阶段D．施工阶段和竣工验收阶段23、下列关于开标、评标和定标说法错误的是。
A：招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标B：邀请所有投标人派代表参加C：评标由建设行政主管部门负责D：招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人E：工程保险金24、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得签署的商务记录，为索赔提供依据。
A：供货方及采购人员B：供货方及项目经理C：供货方及监理人员D：供货方及商检人员E：工程变更单25、当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的左侧，则表明。
A：实际进度超前B：实际进度拖后C：实际进度与进度计划一致D：无法说明实际进度与计划进度的关系E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。
A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业C．施工现场的组织管理工作比较复杂D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业2、组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有。
A：管理层次B：管理跨度C：管理制度D：管理职能E：管理部门3、建设工程监理文件档案资料管理的主要内容是监理文件档案资料的__。
A．收文、发文与登记B．传阅C．分类存放D．归档、借阅、更改与作废E．移交4、质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的符合系统，包括下列。
A：组织结构B：程序C：过程D：资源E：决策5、下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有__。
A．不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B．承包单位不承担任何责任和义务C．监理工程师可以提出建设性意见D．监理工程师可以干预承包单位的进度安排E．监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料6、索赔费用中的人工费是指__。
A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用B．法定人工费增长C．恶劣天气引起的人员窝工费D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费E．超过8小时工作时间加班劳动费7、引进技术和进口设备其他费包括。
A：外贸手续费B：银行手续费C：国外工程技术人员的来华费用D：分期和延期付款的利息E：进口设备检测鉴定费用8、合同转让中，债权不得转让的情况包括__。
A．根据合同性质不得转让B．根据当事人约定不得转让C．依照法律规定不得转让D．依据合同目的不得转让E．依照合同形式不得转让9、【例5·多选题】下列关于流水施工参数的说法中，正确的有。
A：流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数B：流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间C：划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间D：流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性E：流水步距的大小仅取决于流水节拍10、项目监理机构处理工程变更的程序有（）。
A．如果是建设单位提出的变更，应交总监理工程师审查B．总监理工程师对工程变更的费用和工期做出评估C．专业监理工程师应就工程变更费用及工期评估情况与甲、乙双方进行协商D．专业监理工程师签发工程变更单E．项目监理机构根据项目变更监督承包单位实施11、监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有（）。
A．进行环境及施工现场条件的调查和分析B．编制设计阶段工作计划及详细的出图计划C．收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标D．编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划E．编制工程项目前期工作计划及总进度计划12、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有。
A：向发包人和施工承包人进行设计交底B：解决施工中出现的设计问题C：解决施工人员分配问题D：参加重要部位的隐蔽工程验收E：对外商的设计资料的审查13、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有__。
A．投标须知B．业主提供的现场办公条件C．评标原则D．合同条件E．对监理单位的要求14、工程建设参与各方通用的监理工作表格包括。
A：工程临时延期申请表B：工程材料报审表C：监理工作联系单D：费用索赔审批表E：工程变更单15、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。
A：施工企业法定代表人代表企业参加施工投标B：项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜C：监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D：项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E：设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底16、在施工过程中，监理工程师应根据工程建设的进展情况，督促勘察单位做好勘察配合和验收工作，其验收主要是（）。
A．验槽B．基础工程验收C．初验D．工程竣工验收E．主体工程验收17、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，下列表述正确的是。
A：第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期1周B：第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期C：第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周D：第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期E：第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周18、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。
A：材料二次搬运费B：工具用具使用费C：检验试验费D：夜间施工增加费E：安全施工费19、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，应当包括。