山东省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2023年山东省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2023年山东省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
A.25%B.30%C.40%D.60%3.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程4.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议6.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩7.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划8.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.209.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
2023年山东省整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2023年山东省整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划3.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1204.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险5.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )A.项目法人负责制B. 招标投标制C.工程监理制D.合同管理制6.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正7.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩8.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价9.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷10.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金11.合同法律关系客体的智力成果指的是( )A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备12.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
专监考试(第八章 工程竣工验收阶段的监理工作)试题及答案
专监考试（第八章工程竣工验收阶段的监理工作）试题及答案单选题、多选题、判断题、案例题1. （）取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具相关许可文件方可组织竣工验收。
[单选题] *A.施工单位B.建设单位(正确答案)C.设计单位D.监理单位2. 竣工验收阶段,施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关规定要求,并提出（）。
[单选题] *A.工程预验收报告B.工程预竣工报告C.工程竣工报告(正确答案)D.建设工程竣工验收报告3. 竣工验收阶段,施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合（）及合同要求,并提出工程竣工报告。
[单选题] *A.勘察文件B.设计变更C.设计图纸D.设计文件(正确答案)4. 竣工验收阶段,设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的（）进行了检查,并提出质量检查报告。
[单选题] *A.设计变更通知书(正确答案)B.技术核定单位C.设计图纸D.设计交底文件5. 工程竣工后,施工单位必须有完整的技术档案和（）资料方可进行竣工验收。
[单选题] *A.分包管理B.施工管理(正确答案)C.质量监督D.安全监督6. 工程竣工后,施工单位必须有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及（）资料方可进行竣工验收。
[单选题] *A.材料检测B.建筑构配件检测C.工程质量检测和功能性试验(正确答案)D.设备检测和功能性试验7. 住宅工程竣工后,应进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具（）。
[单选题] *A.《住宅工程质量分户检测表》B.《住宅工程质量分户检查记录表》C.《住宅工程质量分户验收证明》(正确答案)D.《住宅工程质量分户验收记录单》8. 建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织相关单位组成验收组,制定（）。
[单选题] *A.验收方案(正确答案)B.验收草案C.验收程序D.验收流程9. 工程竣工验收后,建设单位应编制完成（）。
2023年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天4.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示7.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法8.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
2022年山东省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2022年山东省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间2.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.563.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同4.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同5.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.78.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人9.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
2023年山东省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2023年山东省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年2.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日3.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求5.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件6.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修7.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同8.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查9.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金10.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所11.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
2023年山东省监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2023年山东省监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本2.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件3.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.565.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9 人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.76.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式7.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法．正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
山东省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
山东省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题(共25 题，每题 2 分，每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意）1、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作.A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段2、在工程建设的__阶段,需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调. A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计3、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法4、建设工程目标控制中,在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师5、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位.A．7B．10C．15D．206、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前7、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性8、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险9、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解,就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化10、建设工程质量的特性中,“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性11、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师13、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
2015年下半年山东省监理工程师合同管理：竣工清场试题
2015年下半年山东省监理工程师合同管理: 竣工清场试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A: 偶然性B: 系统性C: 偶然性和系统性D: 不明E: 工程变更单2、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定, 工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工3、隐蔽工程经工程师验收, 工程符合要求, , 工程师不在验收记录上签字, 承包人可进行隐蔽。
A：验收7小时后B：验收24小时后C：验收48小时后D：验收72小时后E: 专业监理4、下列关于竣工结算的说法中, 错误的是。
A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实, 给予确认或提出修改意见B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的, 承包人可向人民法院申请拍卖该工程, 并从拍卖的价款中优先受偿E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在工程网络计划的执行过程中, 监理工程师检查实际进度时, 只发现工作M 的总时差由原计划的4天变为-3天, 说明工作M的实际进度。
A：拖后7天, 影响工期3天B：拖后7天, 影响工期4天C：拖后4天, 影响工期3天D：拖后3天, 影响工期3天E: 自我评定6、下列要求, 不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E: 专业监理7、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施, 工程监理的行为主体是。
2017年山东省监理工程师合同管理：竣工清场考试试卷
2017年山东省监理工程师合同管理：竣工清场考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金2、【例4·单选题】下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。
A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作E：自我评定3、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备及工、器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为万元。
A：2300B：2450C：2550D：2630E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为__。
A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式5、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程风险识别过程包括：①建立建设工程风险清单，②识别建设工程风险因素、风险事件及后果，③建设工程风险分解，④判断是否存在新的风险等工作步骤。
就上述①～④项工作而言，正确的排序是。
A：①④②③B：④②①③C：①③④②D：③④②①E：工程保险金7、在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是。
A：工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C：工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D：工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的均由工程师确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。
2021年山东省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2021年山东省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是（）。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单2.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是() .A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务5.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项容，认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.607.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.308.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
2022年山东省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2022年山东省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试2.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成3.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间6.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.568.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段2、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计3、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师5、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．206、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前7、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性8、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险9、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化10、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性11、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元12、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师13、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月14、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情15、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置16、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点17、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目18、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性19、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程20、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策21、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主22、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性24、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制25、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求2、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。
A．地下埋藏文物的保护及处理B．临时停水停电C．施工安全措施不当D．计划安排原因导致相关作业脱节E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误3、工程项目竣工决算的内容是（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算报表D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析4、常用的投资估算方法有（）。
A．生产能力指数法B．加权平均法C．资金周转率法D．比例估算法E．综合指标投资估算法5、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。
A．所含检验批质量均符合合格质量规定B．质量控制资料完整C．所含的分项工程的质量均应验收合格D．观感质量验收应符合要求E．有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定6、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定D．观感质量验收应符合要求E．质量检查记录齐全7、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。
A．降低投资就需考虑低功能和质量要求B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用E．工程实施过程中发现问题及时进行返工8、工程量清单格式应由（）等组成。
A．封面B．填表须知C．总说明D．分部分项工程量清单E．检验批工程量清单9、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面10、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。
A．协助建设单位确定工期总目标B．编制工程项目建设总进度计划C．编制设计阶段工作计划D．施工现场条件调查和分析E．编制施工总进度计划11、监理工程师对施工图审核的主要原则有（）。
A．是否符合业主对初步设计的要求B．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求C．设计深度是否符合设计阶段的要求D．是否对初步设计进行了全面合理的优化E．是否满足使用功能和施工工艺的要求12、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。
A．施工现场入口处B．十字路口C．脚手架D．分叉路口E．电梯井口13、质量计划与现行施工组织设计相比较，（）相同。
A．针对的对象B．编制的内容C．编制所依据的原理D．编制对象E．存在的形式14、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境B．工程作业环境C．工程周边环境D．工程经济环境E．工程地区环境15、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。
A．避免损失的发生B．降低损失发生的概率C．降低损失的严重性D．使损失后果减少到零E．遏制损失的进一步发展16、标底价格的编制步骤包括__。
A．准备工作B．收集编制资料C．计算标底价格D．结合投标报价确定标底终价E．审核标底价格17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
A．施工机械使用费清单B．零星工作价格清单C．主要材料价格清单D．措施项目清单E．其他项目清单18、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
A．制定质量方针和质量目标B．对满足要求和持续改进的承诺C．确保可获得必要的资源D．进行管理评审E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性19、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。
A．监理员B．项目专业质量检验员C．项目专业安全检验员D．项目专业技术负责人E．具体施工人员20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。
A．双代号网络计划中无虚箭线B．双代号网络计划中由关键节点组成C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路E．时标网络计划中无波形线21、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费22、下列属于设备及安装工程概算的有（）。
A．通风空调工程概算B．照明工程概算C．给排水管理工程概算D．机械设备及安装工程概算E．电气设备及安装工程概算23、施工进度计划审核的内容包括（）。
A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求B．施工顺序的安排是否符合工艺要求C．施工进度控制目标实现的风险分析D．审批工程延期E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调24、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。
A．将其承接的工程转包B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工D．将其承接的工程合理分包E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商25、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。
A．总监理工程师B．监理工程师C．施工技术负责人D．建设单位项目代表E．建设单位项目技术负责人。