房地产项目合作开发合同(与政府)
房地产合作开发合同(精选10篇)
房地产合作开发合同房地产合作开发合同(精选10篇)随着人们法律观念的日益增强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编帮大家整理的房地产合作开发合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:地址:法定代表人:乙方:地址:法定代表人:根据中华人民共和国《合同法》,本着真诚合作、共同发展、互利互惠的原则,甲乙双方经友好协商,就合作开发建设位于地块房地产项目事宜,达成如下条款,以资共同遵守。
第一条、土地及其项目概况1、项目名称双方本次合作开发的项目暂定名称为,最终名称以政府主管部门核准的名称为准(以下简称“本项目”)。
2、项目位置本项目占用的土地位于,土地成交确认号为国土告字(xx-12-6)号商住土地一部分,即a路南.b路西,四至坐标见《土地使用权界址坐标表》。
3、项目用地面积和用地性质:生活用地。
本项目总用地面积约平方米,甲方已经依法取得土地使用权。
上述项目用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。
4、项目规划内容本项目用地规划指标根据经济技术开发区规划局颁发的《建设用地规划许可证》确定为准,作为双方合作项目建设指标。
第二条、合作方式1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的商品房项目建设用地,但不参与项目开发建设和监督经营管理。
2、乙方提供本项目除土地地价之外的全部开发建设资金,并负责本项目的开发建设及经营管理工作。
3、乙方承担项目销售费用。
销售费用包括广告费用、委托销售代理费及其他为销售房屋而支出的费用。
4、本项目以乙方的名义开发建设。
第三条、合作利益分配和税费承担1.作为此项目合作收益,项目开发完成后,甲方将分得平米高层住宅楼(甲方做回迁楼用),具体位置为项目中第号楼。
乙方享有该开发项目中除甲方分得平方米回迁楼收益之外的所有收益权。
按同样比例承担政府依法收取的税费。
2、乙方销售房屋时,销售款进入由乙方帐户,在预留应向政府缴纳的各项税费后由乙方支配。
房地产合作开发协议书经典版范文7篇
房地产合作开发协议书经典版范文7篇篇1甲方:【甲方名称】,以下简称“甲方”乙方:【乙方名称】,以下简称“乙方”鉴于甲乙双方共同意愿,为合作开发房地产项目,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方同意共同合作开发位于【具体地址】的房地产项目。
本协议旨在明确双方在合作过程中的权利、义务和职责,确保项目顺利进行。
二、项目概况本项目位于【具体地址】,占地面积【占地面积】,规划用途为【用途】,预计总投资额为【投资额度】。
项目包括住宅、商业、办公等多种业态,具体规划以政府部门批准为准。
三、合作模式1. 甲乙双方共同出资,成立项目公司,共同管理项目。
2. 甲方负责项目用地获取、拆迁安置及相关手续办理等工作。
3. 乙方负责项目建设资金筹集、施工管理及销售工作。
4. 双方按照约定比例分配项目利润。
四、投资比例及出资方式1. 甲方投资比例:【投资比例%】,出资方式为:【具体出资方式】。
2. 乙方投资比例:【投资比例%】,出资方式为:【具体出资方式】。
五、项目管理与运作1. 设立项目管理团队,由甲乙双方共同委派人员参与。
2. 项目管理团队负责项目的整体规划、设计、施工及销售工作。
3. 双方应充分发挥各自优势,共同推进项目进展。
六、利益分配1. 项目利润按照甲乙双方投资比例进行分配。
2. 如有其他收益,如项目外销售、品牌合作等,双方可另行协商分配方式。
七、风险承担1. 甲乙双方应按照投资比例共同承担项目风险。
2. 如因任何一方违约导致项目损失,违约方应承担相应责任。
八、违约责任1. 如任何一方未按照本协议约定履行义务,视为违约,应承担违约责任。
2. 双方应友好协商解决争议,如协商不成,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
九、协议变更与解除1. 本协议一经签订,即具有法律效力,双方应共同遵守。
2. 如因不可抗力因素导致项目无法继续,双方可协商解除本协议。
3. 本协议的变更、解除,需经甲乙双方协商一致,书面修改或解除。
十、其他事项1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
合作开发房地产合同(8篇)
合作开发房地产合同(8篇)现今社会公众的法律意识不断增强,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是可爱的编辑帮助大家收集整理的合作开发房地产合同(较新8篇),仅供参考。
合作开发房地产合同篇一根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。
一条、合作方式。
甲、乙双方共同以乙方名义在进行房地产项目开发,项目名称暂定为。
第二条、合作条件:1、甲方提供待开发土地的使用权,乙方提供本房地产合作开发所需的全部资金。
2、乙方保证对外提供全套的房地产开发企业资质等房地产开发企业所需资料,保证本企业注册真实、合法,经营范围符合房地产开发要求。
3、由乙方办理房地产开发的各种证照手续及房地产开发所需的。
各种行政审批事项,甲方积极予以协助。
4、房地产开发过程,乙方选任设计施工企业应有符合国家标准的资质证书及安全生产条件。
5、房地产开发的楼盘设计,建筑面积,样式,经甲、乙双方共同协商确定,未经甲方同意,乙方不得单方更改。
第三条、甲方提供本房地产合作开发所需土地的土地使用权,该土地面积亩,使用期限_____年,甲方保证该土地使用权为出让取得,无抵押,不受其它权利人追究。
如因房产经营销售需要办理该土地使用权转让手续,由乙方出资并办理,甲方予以协助。
第四条、本房地产开发项目自本合同签订之日起启动,自_____年_____月_____日竣工,合作开发终止。
乙方负责日常的工程施工管理工作,因工程质量、安全生产造成的纠纷由乙方负责处理,并承担相应的法律责任。
第五条、收益分配。
本合同履行期间,由甲、乙双方各派驻会计,共同负责楼房的销售资金。
甲方按开发房地产的建筑面积元/㎡提取作为本房地产合作开发的收益,由乙方分三期支付给甲方。
自本合同同签订之日支付_____元,开发房地产销售至一半支付元,开发楼房工程完工乙方结清甲方全部收益。
房地产项目合作开发合同(与政府)及多场景使用说明
房地产项目合作开发合同(与政府)本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:____甲方(政府):____人民政府地质:____联系人:____联系方式:____乙方(开发商):____房地产开发有限公司地质:____联系人:____联系方式:____鉴于:1.甲方是____市(县/区)人民政府,拥有对____地区进行房地产开发的土地使用权和开发权;3.甲乙双方有意共同合作开发位于____地区的房地产项目,共同承担项目风险和分享项目收益。
经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下协议:一、合同主体1.1本合同主体为甲方____人民政府与乙方____房地产开发有限公司。
1.2甲方作为政府方,负责提供土地使用权、相关政府批准文件和配套设施,并协助乙方办理相关开发手续。
1.3乙方作为开发商,负责项目的投资、建设、销售和运营管理,并承担项目开发过程中的相关风险和费用。
二、特殊应用场景说明2.1项目概况本项目位于____地区,总占地面积约为____平方米,规划建筑面积约为____平方米。
项目包括住宅、商业、绿化等配套设施,旨在打造宜居、宜业、宜游的高品质房地产项目。
2.2合作模式甲乙双方采用合作开发模式,共同投资、共同承担风险、共同分享收益。
甲方提供土地使用权和相关政府批准文件,乙方负责项目的投资、建设、销售和运营管理。
2.3项目投资本项目总投资约为人民币____元(大写:____元整),其中甲方出资____元,占项目总投资的____%;乙方出资____元,占项目总投资的____%。
2.4项目收益分配项目销售后的收益按照甲乙双方出资比例进行分配。
甲方获得销售收入的____%,乙方获得销售收入的____%。
三、多方为主导下的附加条款3.1项目建设周期乙方应在合同签订后____个月内完成项目的规划和设计工作,并在____个月内完成项目的主体工程建设。
如因乙方原因导致项目延期,乙方应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期天数×乙方出资额×____%。
房地产开发建设项目合作协议3篇
房地产开发建设项目合作协议3篇篇1甲方:____________________(以下简称“甲方”)乙方:____________________(以下简称“乙方”)鉴于甲乙双方共同关注并有意合作参与某房地产开发建设项目,在平等、自愿、诚实守信的基础上,经友好协商,达成如下合作协议:一、合作事项甲乙双方同意就____________________(项目名称)进行合作,共同开发、建设、经营该房地产项目。
二、合作模式本次合作采取联合开发模式,甲方负责项目土地获取、前期手续办理,乙方负责项目建设及后期销售。
双方共同出资,共同管理,共享收益,共担风险。
三、合作期限本次合作期限为______年,自项目启动之日起计算。
合作期限届满后,经双方协商一致,可续签合作协议。
四、出资比例及方式1. 甲方负责提供项目用地及前期手续,占总投资比例的______%;2. 乙方负责提供项目建设资金及后期销售推广费用,占总投资比例的______%。
五、项目管理1. 双方共同设立项目管理团队,共同决策项目重大事项;2. 甲方负责土地获取、前期手续办理及政府关系协调;3. 乙方负责项目规划、设计、施工及后期销售;4. 双方共同监督项目财务,确保资金安全及合理使用。
六、收益分配及风险控制1. 项目盈利部分,甲乙双方按照出资比例进行分配;2. 项目亏损部分,甲乙双方按照出资比例承担;3. 双方应共同防范项目风险,确保项目顺利进行;4. 双方约定在项目启动前设立风险准备金,用于应对可能出现的风险。
七、违约责任1. 若因任何一方违约导致项目无法继续,违约方应承担违约责任;2. 若因不可抗力因素导致项目无法继续,双方应协商解决。
八、争议解决如双方在合作过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
房地产和政府合作协议书
房地产和政府合作协议书甲方:×××房地产开发有限公司乙方:×××人民政府根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方在乙方区域内进行房地产项目开发事宜,经友好协商,达成如下合作协议,共同遵守。
一、项目概况本项目位于×××地块,占地面积平方米(约亩),规划用地性质为住宅用地,土地使用年限为70年。
项目总建筑面积平方米,其中地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米。
项目将建设成为高品质的住宅小区,配备完善的配套设施,满足居民的生活需求。
二、合作形式甲方作为房地产开发商,负责项目的投资、规划、设计、建设和销售等工作。
乙方作为人民政府,负责为甲方提供良好的投资环境,协助甲方办理相关审批手续,并提供必要的政策支持。
双方共同合作,实现项目的顺利进行和双方的共赢。
三、甲方权利与义务1. 甲方有权按照合同约定进行房地产项目的开发建设,并享有项目的投资收益。
2. 甲方有义务按照合同约定支付土地使用权出让金等费用,并按照国家相关法律法规进行项目的建设。
3. 甲方有义务在项目开发过程中,遵守环保、安全、质量等相关规定,确保项目顺利进行。
四、乙方权利与义务1. 乙方有权对甲方的项目进行监管,确保项目的合法合规进行。
2. 乙方有义务为甲方提供良好的投资环境,协助甲方办理相关审批手续,并提供必要的政策支持。
3. 乙方有义务保护甲方的合法权益,维护双方的合法权益不受侵害。
五、合作期限本合作协议自双方签订之日起生效,合作期限为项目土地使用权出让合同约定的土地使用年限,即70年。
六、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议
某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议本文为某开发商与政府签订的城市更新项目合作开发协议,旨在明确双方合作的范围、义务和权益,推动城市更新工作的顺利进行。
1. 合作背景城市更新工程旨在提升城市的整体形象,改善市民居住条件,促进当地经济发展。
为此,政府与某开发商达成合作,共同开展一项城市更新项目。
2. 合作目标双方的合作目标是通过重建旧有建筑、改善城市环境等手段提高城市的居住质量和商业价值,提升城市的整体形象和发展潜力。
3. 合作内容(1)规划设计:政府将提供城市更新项目的规划方案,包括建筑设计、街道改造等内容,确保项目的建设符合城市发展方向和环保要求。
(2)资源供应:政府将负责提供项目所需的土地、水电供应、公共设施建设等资源,确保项目的可行性和顺利实施。
(3)资金投入:开发商将承担一定的资金投入,包括项目建设费用、人力成本等,确保项目的正常运作和完成。
(4)项目运营:合作双方将共同负责项目的运营和管理,包括项目的销售、租赁、维护等工作,确保项目的长期稳定运营。
4. 合作义务(1)政府义务:政府应提供合理的规划方案,合法合规地提供土地和资源,确保项目的顺利进行。
政府还应加强对项目的督促和管理,保护开发商的合法权益。
(2)开发商义务:开发商应根据政府提供的规划方案进行开发,并按时按量完成工程。
开发商还应积极参与项目运营和管理,确保项目的可持续发展。
5. 合作期限本合作协议自签署之日起生效,合作期限为五年。
双方可以根据项目实际情况,协商决定是否延长合作期限。
6. 合作权益(1)政府权益:政府将在项目完成后,享有一定比例的建设用地,以及一定比例的项目销售收益和租金收益。
(2)开发商权益:开发商将获得合理的回报,包括项目销售收益、租金收益以及项目管理费等。
7. 合作风险与解决方案(1)风险:合作过程中可能面临建筑质量问题、市场波动、政策变化等风险。
(2)解决方案:双方应加强沟通,及时解决合作中出现的问题;政府应积极提供支持和政策保障,开发商则应提供良好的工程质量和服务。
房地产联合开发合同(2)7篇
房地产联合开发合同(2)7篇篇1甲方:_________________________(以下简称甲方)地址:_________________________法定代表人:_________________________乙方:_________________________(以下简称乙方)地址:_________________________法定代表人:_________________________鉴于甲、乙双方共同拥有某块土地的使用权,并有意就该地块进行房地产开发。
双方本着平等互利、合作共赢的原则,经过友好协商,达成如下联合开发合同协议:第一章总则双方同意通过联合开发的方式,共同进行房地产投资开发,实现资源共享、优势互补,共创双赢。
二、合作目标本次联合开发旨在共同开发某块土地,打造高品质、具有市场竞争力的房地产项目。
第二章合作事项及内容一、合作方式双方共同出资,设立项目公司,由项目公司负责房地产项目的开发、建设、销售等事宜。
二、合作期限合作期限自本合同签订之日起至项目全部开发完成并销售完毕为止。
1. 土地获取及手续办理:双方共同负责办理土地使用权证、规划许可证等相关手续。
2. 项目规划与设计:双方共同确定项目规划方案,委托专业设计机构进行项目设计。
3. 工程建设与管理:双方共同设立工程管理部,负责项目的施工建设及质量监督。
4. 房地产销售与市场推广:双方共同制定销售策略,共同开展市场推广活动。
5. 收益分配:项目盈利按照双方实际出资比例进行分配。
第三章权利义务一、甲方权利义务1. 甲方有权按照本合同约定的比例获得项目盈利。
2. 甲方有义务按照合同约定出资,并参与项目的规划、建设、销售等事宜。
3. 甲方应负责办理土地使用权证、规划许可证等相关手续。
4. 甲方应协调与当地政府及相关部门的关系,确保项目顺利推进。
二、乙方权利义务1. 乙方有权按照本合同约定的比例获得项目盈利。
2. 乙方有义务按照合同约定出资,并参与项目的规划、建设、销售等事宜。
某开发商与政府签订的旧城改造项目合作开发协议
某开发商与政府签订的旧城改造项目合作开发协议一、协议双方本合作协议由以下双方签订:甲方:某开发商乙方:政府部门(具体名称)二、项目背景为推动旧城改造,提升城市形象,改善市民生活品质,甲方与乙方达成协议,共同开发旧城改造项目。
三、合作内容1. 项目确定双方共同确定旧城改造项目,并详细描述项目规划、范围、内容等方面的要求。
2. 项目责任分工(1)政府部门负责:a) 提供旧城改造项目的详细规划要求,并确保其合法合规;b) 协助甲方办理相关手续,包括土地使用权、规划许可等;c) 监督项目执行过程中的合规性,并及时跟进解决相关问题。
(2)开发商负责:a) 根据政府部门提供的规划要求,进行项目设计、施工等工作;b) 负责投入项目所需的资金、人力等资源;c) 完成旧城改造项目并按要求提供相关材料。
3. 合作期限合作期限为(具体时间),双方合作关系在合同期满后自动解除,除非双方另有约定。
四、项目投资与资金支付1. 项目投资甲方承担旧城改造项目的全部投资,包括但不限于土地购置、建设费用等。
2. 资金支付方式甲方需按照合同约定的进度和方式向乙方支付项目资金,具体支付方式双方另行商议并在协议中明确。
五、风险与责任1. 风险管控双方共同承担项目实施过程中出现的各类风险,并提前制定风险应对预案,确保项目平稳进行。
2. 违约责任(1)如一方未能履行合同义务,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任;(2)如一方在项目实施过程中存在违法违规行为,另一方有权终止合同并要求违约方承担相应法律责任。
六、知识产权保护1. 双方共同重视知识产权保护,确保在项目实施过程中没有使用未授权的知识产权;2. 如一方侵犯另一方的知识产权,应承担相应的法律责任。
七、保密条款双方在合作过程中共同涉及到的商业秘密、技术机密等信息应予以保密,并妥善保存。
未经一方同意,不得向第三方透露相关信息。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,应提交所在地人民法院解决。
房地产联合开发合同5篇
房地产联合开发合同5篇房地产联合开发合同1甲方:_____________法定_____________乙方:_____________法定_____________依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:一、合作项目甲、乙双方初步商定本次合作为房地产开发建设的技术支持、信息咨询、开发、管理、服务等项目。
二、合作的范围及内容根据甲、乙双方目前的实际情况和市场状况,双方商定本次合作为房地产开发建设的初期工作,本次合作范围及内容是为房地产开发建设项目提供技术顾问、信息咨询等服务,包括项目开发建设所需资金的融通及筹措,项目的推介及招商,为项目寻找战略投资人或合作伙伴等。
三、合作方式在本次共同合作中,全部以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关、招投标、谈判、签约等商务事宜,乙方以甲方公司管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。
四、甲、乙双方的工作与责任4.1、甲方:4.1.1、向乙方提供商务活动所必需的一切商务谈判资料,如甲方的组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。
4.1.2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上,负责筹备项目开发建设所需资金的融通及筹措,并及时告知乙方中小企业融资渠道及中小企业融资结果,并将中小企业融资所需的整套文件资料给乙方;在乙方提出需要的前提下为其寻求及联络相应的金融机构或投资机构。
4.1.3、在乙方提供必须的资料的基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及招商所需的文件资料,并为其安排定向推介。
4.1.4、在乙方提出自行中小企业融资或寻求开发合作伙伴的前提下,负责协助乙方进行中小企业融资或合作开发的相关的协议、合同的谈判和起草;并协助乙方完成中小企业融资或合作的相关法律文件的准备和签署。
房地产项目合作开发合同(与政府)
房地产项目合作开发合同(与政府)1. 合同背景本合同是由合作双方,即乙方(以下简称开发商)和丙方(以下简称政府),签订的房地产项目合作开发合同。
为了推动当地经济发展和土地资源的合理利用,开发商和政府达成一致意见,将合作开发该房地产项目。
2. 合同目的本合同的目的是规定双方在房地产项目合作开发过程中的权益、责任和义务,确保项目的顺利进行,保障双方利益的最大化。
3. 合同条款3.1 项目概述1.开发商将负责开发建设位于政府指定土地上的房地产项目,并确保项目在合同规定期限内顺利竣工。
2.项目包括但不限于住宅、商业用地、公共设施等开发建设内容。
3.2 权益和责任1.开发商享有在合同期限内开发、销售和收益项目的权益。
2.政府将提供相关的土地使用权,并对项目的合法性和合规性负责。
3.3 土地提供1.政府将按照约定的条件提供相关土地使用权,并确保土地的合法性和无任何限制。
2.政府应在合同签订之日起合理时间内将土地提供给开发商。
3.4 项目开发过程1.开发商应按照约定的时间节点和规模,按照相关法律法规进行项目开发和建设。
2.开发商应负责项目规划、设计、施工、销售、运营等全过程,并确保项目的质量和安全。
3.政府有权对项目开发过程进行监督和检查,确保项目合规。
3.5 资金及利润分成1.开发商将自行负责项目的资金投入,并确保项目的融资安排。
2.项目的盈利将按照约定的比例分成,具体比例由双方协商确定。
3.6 项目竣工和交付1.开发商应在合同规定期限内完成项目的建设,并经政府验收合格后交付。
2.政府应协助办理相关手续,确保项目的合法交付。
3.7 合同变更和解除1.双方一致同意,在不违反法律法规和合同约定的前提下,可以协商变更合同内容。
2.在严重违约、未能按时完成开发或其他严重情况下,对方有权解除合同。
4. 合同生效与终止4.1 合同生效本合同经乙方和丙方代表签字盖章后生效,并在合同生效之日起对双方具有约束力。
4.2 合同终止1.合同期满后,双方根据实际情况可以签订续约协议,延长合作期限。
合作开发房地产合同范本6篇
合作开发房地产合同范本6篇篇1甲方(投资方):_________________________乙方(合作方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,经友好协商,就共同合作开发房地产项目事宜,达成如下协议:一、合作事项甲乙双方同意共同合作开发位于__________的房地产项目。
该项目包括但不限于住宅、商业、办公等多种业态。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资,按照各自出资比例分享项目利润,承担项目风险。
2. 双方共同设立项目公司,由项目公司负责项目的开发、建设、销售等事宜。
3. 双方确定本项目的组织架构、人员配置及工作职责等事项。
三、出资比例及出资方式1. 甲方出资比例为____%,以现金方式出资。
2. 乙方出资比例为____%,以现金及土地等方式出资。
3. 出资时间:双方应于本合同签订后___日内完成首次出资。
四、项目管理与决策1. 项目设立决策委员会,由双方共同组成,负责重大事项的决策。
2. 设立项目管理团队,负责项目的日常开发、建设、销售等管理工作。
3. 双方应按照公司章程及本合同约定,充分履行各自的管理职责。
五、利润分配与风险承担1. 利润分配:项目利润按照双方出资比例进行分配。
2. 风险承担:双方按照各自出资比例承担项目风险。
3. 双方在项目运营过程中,应共同控制成本,提高效益。
六、土地使用权1. 本项目所需土地使用权由乙方负责取得,并确保土地权属无争议。
2. 土地使用权证办理至项目公司名下,相关费用由双方按照出资比例分担。
七、合作期限1. 本合同合作期限为___年,自项目公司成立之日起计算。
2. 合作期限届满后,经双方协商一致,可以续签本合同。
八、违约责任1. 若任何一方未按照本合同约定履行出资义务,应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 若因一方原因导致项目无法继续运营,应承担违约责任并赔偿对方损失。
房地产开发合作合同范文6篇
房地产开发合作合同范文6篇篇1甲方(投资方):________________地址:________________联系方式:________________法定代表人:________________乙方(合作方):________________地址:________________联系方式:________________法定代表人:________________鉴于甲、乙双方经过友好协商,就共同合作进行房地产开发事宜达成如下协议,以兹信守。
一、合作标的本次合作的主要标的为位于____________的房地产开发项目。
双方共同对该地块进行开发,并共享由此产生的权益。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资,成立一家新的房地产项目公司,该公司将负责项目的开发、建设及销售。
2. 出资比例:甲方出资____%,乙方出资____%。
3. 管理模式:双方共同管理,设立董事会,其中甲方委派____名董事,乙方委派____名董事。
三、合作期限本合同的合作期限为自项目启动起至项目完全售罄并完成后期工作止。
四、项目开发与建设1. 双方共同负责项目的前期规划、设计、报建、施工等全部工作。
2. 甲乙双方应确保项目按照相关法律法规以及城市规划要求进行开发。
3. 项目的所有收益(包括但不限于销售收入)在扣除相关成本及费用后,按照出资比例分配。
五、权益分配1. 甲乙双方按照出资比例共享项目的利润和承担风险。
2. 在项目完成后,根据双方的出资比例和贡献度,对剩余的资产进行分配。
六、合同解除与终止1. 若一方严重违反本合同的任何条款,另一方有权解除本合同。
2. 在合作期限届满或提前终止合作时,双方应按照合同规定进行清算,分配剩余资产。
3. 本合同的解除或终止不影响双方在解除合同或终止前已产生的权利和义务。
七、违约责任1. 若一方未按照本合同的约定履行义务,应承担违约责任,并赔偿由此给另一方造成的损失。
2. 在合同履行过程中,若因一方的原因导致项目无法继续,应承担相应的违约责任。
房地产合作开发协议书完整版8篇
房地产合作开发协议书完整版8篇篇1甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)根据有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,就共同合作开发房地产事宜达成如下协议,以资双方信守执行。
一、项目名称及基本情况本次合作开发项目位于_____________,项目名称为____________,总规划占地面积约_____亩,总规划建筑面积约_____万平方米。
具体项目名称、规模及其他基本情况以政府部门正式批准文件为准。
二、合作方式及出资比例篇2甲方:________________(以下简称甲方)乙方:________________(以下简称乙方)鉴于甲乙双方同意就位于_____________的房地产项目进行合作开发,在平等、自愿、诚实守信的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、合作事项及内容甲乙双方同意就位于_____________的房地产项目(以下简称“该项目”)进行合作开发。
合作内容包括但不限于土地获取、规划与设计、建设施工、市场推广、销售以及项目后期管理等。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资,成立项目公司,负责该项目的开发、建设及销售。
2. 出资比例:甲方出资____%,乙方出资____%。
3. 双方按照出资比例,共享项目利润,共担项目风险。
三、合作期限合作期限自本协议签订之日起至项目结束为止。
项目结束以取得房地产权证并完成销售为前提。
四、职责与义务1. 甲方职责:(1)负责提供项目所需的土地资料,并确保土地的合法性和可用性;(2)协助乙方办理项目的相关审批手续;(3)按照本协议约定的出资比例出资;(4)参与项目的决策和管理。
2. 乙方职责:(1)负责项目的规划、设计、建设及市场推广;(2)负责办理项目的相关审批手续;(3)按照本协议约定的出资比例出资;(4)负责项目的日常管理和运营。
房地产项目合作开发合同(与政府)简版范文
房地产项目合作开发合同(与政府)房地产项目合作开发合同(与政府)1. 合同背景此合同旨在规定房地产开发公司与政府之间的合作关系及各方的权利和义务,以推动房地产项目的合作开发。
2. 合同条款1. 开发项目范围及目标:双方共同合作开发地段内的房地产项目,具体范围和目标由双方协商确定,并在附件A中详细列明。
2. 合作方式:(1) 房地产开发公司负责项目的规划、设计、施工以及销售与运营等工作。
(2) 政府提供土地使用权,协助开发公司办理相关手续,并提供必要的基础设施建设支持。
3. 权益分配:(1) 开发公司在项目中承担全部的经营风险,享有项目的全部开发收益。
(2) 政府将获得土地出让金及在项目销售收益中的一定比例作为项目合作开发的收益。
4. 合作期限:本合作的期限为从合同签订之日起至项目竣工交付后的10年。
5. 合同变更:合同生效后,任何一方在未经对方书面同意的情况下,不得单方面变更合同条款。
6. 合同解除:(1) 双方协商一致,并经过合同书面解除协议后,合同解除。
(2) 双方一方违反合同约定且不能达成解决的,对方有权解除合同。
违约方应负担相应的违约责任。
7. 知识产权:(1) 开发公司在合作开发过程中所创造的专利、商标和著作权等知识产权归属于开发公司。
(2) 开发过程中产生的与政府相关的信息和数据归政府所有。
8. 保密条款:双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息,双方承诺对这些信息予以保密。
9. 争议解决:凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应以友好协商方式解决;如协商不成,提交仲裁委员会进行仲裁。
3. 合同效力本合同自双方代表签字盖章后生效,并对双方具有约束力。
4. 附件附件A:具体开发项目范围和目标的详细描述。
结论本合同旨在明确房地产公司与政府之间的合作细节,确保合作项目能够顺利进行并实现双方的期望目标。
双方应共同遵守合同条款,并在合作过程中保持良好的沟通和协调,以达到合作共赢的目标。
房地产项目合作开发合同(与政府)
房地产项目合作开发合同(与政府)房地产项目合作开发合同(与政府)合同编号:XXXX签订日期:XXXX年XX月XX日甲方:房地产项目发展方(下称甲方)地址:XXXX法定代表人:XXXX联系电话:XXXX乙方:政府(下称乙方)地址:XXXX法定代表人:XXXX联系电话:XXXX鉴于甲方具备丰富的房地产开发经验和资源,乙方拥有土地资源和政府支持,双方为共同推进房地产项目的开发与建设,共同维护合作开发的权益,达成如下协议,并遵守以下条款:第一条合作内容1.1 甲乙双方将共同合作开发位于XXXX的房地产项目(以下简称“项目”),包括但不限于土地开发、建筑设计、工程施工、销售与推广等环节。
1.2 乙方将按照相关规定提供项目所需的土地资源,包括土地使用权的出让或长期租赁等形式,并协助甲方办理有关手续。
1.3 甲方将根据项目的实际需要,出资进行土地开发与建设,包括但不限于建筑物的购置、修建、装潢以及配套设施的建设等。
第二条合作方式2.1 本合同采取合资合作方式进行,甲乙双方按照约定投入资金、劳动力和技术等,共同承担风险和收益。
2.2 甲乙双方的具体合作比例为XXXX,其中甲方占比XXXX,乙方占比XXXX。
2.3 甲方应按照双方约定的合作比例投入资金,并负责项目的整体开发与营运。
2.4 乙方应提供优惠政策和支持,协助甲方顺利推进项目,并确保项目的合法性和顺利进行。
第三条项目责任划分3.1 甲方应按照乙方的规划要求,制定项目总体规划与开发计划,并向乙方报备并获得批准。
3.2 甲方应根据项目规划和计划,合理组织开发施工,确保工程的质量、进度和安全。
3.3 甲方有权委托相关专业机构进行项目的设计、勘测、施工等工作,但应对其质量和安全承担相应的责任。
3.4 乙方应协助甲方办理相关审批手续,提供合规的政策和法律支持,确保甲方合法合规的开发。
第四条资金管理4.1 甲方应按照合作比例投入自有资金,并按照工程进展和需要进行及时补充。
政府合作开发房地产合同2024年通用
政府合作开发房地产合同2024年通用合同编号:__________甲方:__________(政府一方)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:__________(开发商一方)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方作为政府一方,拥有__________(土地使用权)的土地,且乙方作为开发商一方,有意对该土地进行开发建设;双方本着平等互利的原则,经充分协商,就甲方出让该土地使用权与乙方进行房地产合作开发事项,达成如下协议:一、合作开发项目概述1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目性质:__________(住宅、商业、办公等)1.5 项目投资估算:__________二、甲方权利与义务2.1 甲方承诺在合同签订后__________日内向乙方提供该土地的合法使用权,并保证该土地不存在任何权属纠纷、抵押、查封等法律瑕疵。
2.2 甲方应自合同签订之日起__________日内,完成土地出让手续,并将土地使用权证办理至乙方名下。
2.3 甲方应按照合同约定,向乙方提供与项目开发相关的政策支持、基础设施配套等保障措施。
2.4 甲方应负责项目范围内的征收补偿、拆迁安置等工作,确保项目顺利进行。
2.5 甲方应对乙方在项目开发过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。
三、乙方权利与义务3.1 乙方应按照合同约定,向甲方支付土地使用权出让金及各项税费。
3.2 乙方应按照合同约定的开发规模、建设标准和期限进行项目开发,并保证项目质量符合相关法律法规及国家标准。
3.3 乙方应在项目开发过程中,依法办理相关手续,包括但不限于规划审批、施工许可、验收等。
3.4 乙方应按照合同约定,向甲方支付项目开发过程中的相关费用,包括但不限于设计费、咨询费、监管费等。
房地产开发协议开发商和政府之间的合作约定和规范
房地产开发协议开发商和政府之间的合作约定和规范房地产开发协议开发商和政府之间的合作约定和规范1. 引言房地产开发是一个复杂的过程,涉及开发商、政府和社会公众的利益。
为了确保合作方之间的顺利合作,保护各方的权益,建立一套合理的合作约定和规范是必要的。
本协议旨在规范开发商和政府之间的合作,确保房地产开发项目的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 开发商:指具备开发资质,并负责房地产项目的规划、开发、销售和运营的企业。
2.2 政府:指负责管理和监督本地区房地产发展的政府部门。
2.3 合作项目:指开发商与政府合作开发的具体房地产项目。
2.4 开发地点:指合作项目的具体地理位置。
2.5 合作方式:指开发商和政府合作的模式,如出让方式、合作开发方式等。
3. 合作前期准备3.1 开发商应提供开发能力证明,包括资金实力、技术能力、项目经验等,以证明其具备开发合作的条件。
3.2 政府应提供开发政策和规划,明确合作项目的规模、定位、用途等。
双方应对项目的可行性进行评估和论证。
3.3 双方应协商确定合作方式,并在法律、法规允许范围内制定相关程序与要求。
4. 合作项目约定4.1 开发商应根据政府要求,进行项目规划并提交规划方案,获得政府批准后方可进入下一阶段。
4.2 开发商应按照约定时间完成项目建设,并确保符合规划要求、质量标准和安全要求。
4.3 开发商须自行负责项目的预售或销售,并按照约定进行经济利益的分配。
4.4 政府应依法提供对合作项目的支持和保障,包括土地出让、法律法规支持、基础设施建设等。
4.5 双方应明确合作项目的所有权归属和使用权,制定相关规定并纳入合同。
5. 质量监督与评估5.1 政府应建立完善的监督评估机制,监督开发商按照合同履行义务。
5.2 开发商应按照国家和地方的规定,确保房地产项目符合质量标准和相关法律法规要求。
5.3 双方合作项目完成后,应进行竣工验收,确保项目质量符合约定要求。
5.4 开发商须按照约定的期限提供售后维修和服务,以保障购房者的权益。
政府合作开发房地产合同
政府合作开发房地产合同1. 引言政府合作开发房地产合同是指政府与房地产开发商之间达成的一种合作方式,旨在共同实施一项房地产开发项目。
该合同的签订有助于促进社会经济发展,并规范双方合作关系。
本文将对政府合作开发房地产合同的主要内容进行详细介绍。
2. 合同主体政府合作开发房地产合同的主体一般包括政府及其相关部门,以及房地产开发商或开发集团。
双方需通过协商并签署合同来明确各自的权利和义务。
3. 合同内容3.1 项目概况合同应明确房地产项目的基本情况,包括项目地点、总建筑面积、规划用途等。
政府应提供相关规划和审批文件,确保项目能够合法开发。
3.2 合作方式合同需明确政府和房地产开发商之间的合作方式,一般可分为出让方式、合作开发方式或联合投资方式。
该部分应详细规定开发商的权益及利益分配机制。
3.3 土地使用权政府需明确授予房地产开发商的土地使用权,并约定土地使用期限、用途范围以及土地出让金支付方式等相关事项。
3.4 开发商权益保障合同应明确政府对开发商权益的保护措施,包括但不限于确保政府提供的土地权益的真实性、在工程建设过程中的政策支持等。
3.5 合同履行阶段合同需规定项目的实施计划、开发商的投资义务、政府的配套支持措施等,以确保项目按时顺利进行。
双方在合同履行过程中应及时沟通、解决问题。
3.6 合同解除合同应规定解除合同的情况和程序,包括双方一方违约时的处理方式以及法律途径。
4. 其他条款4.1 争议解决合同应明确争议解决的方式和程序,一般可通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。
4.2 法律适用合同需明确适用的法律法规,以确保合同的合法性和有效性。
4.3 合同变更合同变更时,应注明变更的原因、方式以及双方达成的协议内容,并重新签署合同或签署补充协议。
5. 合同效力签署政府合作开发房地产合同后,双方应严格按照合同的约定履行义务,确保合同有效并发挥合同的约束力。
6. 结论政府合作开发房地产合同对于促进经济发展和规范房地产市场具有重要意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
房地产合作开发合同
甲方:
法人代表:
乙方:
法人代表:
为充分盘活甲方闲置房屋资源,提高特定区域房地产综合价值,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关北屯市建设项目管理办法,经甲方研究,决定与乙方达成合作开发意向。
双方按照平等、自愿和诚实信用的原则,就相关事宜协商一致,订立本合同。
第一条、土地及其项目概况
1、项目名称
2、项目位置
本项目占用的土地位于,根据文件精神,甲乙双方对建改造,土地成交确认号为国土号
3、项目用地面积和用地性质:用地,本项目总用地面积约
平方米,甲方负责已依法取得土地使用权。
上述项目用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。
4、项目规划内容
本项目用地规划指标根据规划局颁布的《建设用地规划许可证》确定为准,作为双方合作项目建设指标。
第二条、合作方式
1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的项目建设用地,甲乙双方共同参与项目开发建设和监督经营管理。
2、(资金投入形式)
3、本项目以甲乙双方的名义共同开发建设。
第三条、合作利益分配和税费承担
1、项目的开发建设资金由乙方出资,乙方承担政府依法收取的税费。
2、甲方收取项目内原有平房部分的销售收入,项目销售阶段,销售款同意进入乙方账户,甲方应获收入于项目销售完毕后由乙方统一向甲方返还
第四条、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方提供本项目之合法有效的土地使用权证明,保证本项目《土地使用权证》的合法性、真实性,承担项目用地全部地价款。
2、甲方负责提供相关手续,办妥本项目的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程开工许可证》、《商品房预售许可证》以及有关消防、环保、人防等事项的报批手续。
负责协调政府有关部门的关系,确保项目顺利完成开发建设。
3、甲方为处理征地遗留问题、搬迁及安置补偿问题的责任主体,负责具体实施,以确保本项目顺利开发。
4、甲方负责办理本项目合作开发的政府审批及等级手续,甲方应为所售房屋办理房屋产权证提供相关手续和便利。
5、甲方为乙方针对本项目提供相关配套设施(包括但不限于道路、绿化等)的专项项目资金。
6、甲方确保入驻本项目的小微企业享受专项政策扶持。
(二)乙方责任
1、乙方按照本合同的约定如期投入项目建设所需的全部资金,保证建设工程按时按质完成。
2、乙方负责场地清理,场地平整等。
3、乙方负责本项目规划方案设计,报政府主管部门审批,报建获得批准后应尽快完成实施设计。
4、乙方负责本项目工程建设的管理、房屋销售工作,包括选择施工单位、监理单位、材料供应单位、销售代理单位,以乙方名义分别与上述单位签订并履行《建设工程承包合同》、《建设监理承包合同》等。
甲方对乙方的经营有义务给予协助,提供或办理实施上述行为所必须的手续。
5、乙方负责组织工程的各项竣工验收,保证工程质量符合国家规定的标准。
对于存在的质量问题,乙方负责解决,承德那工程的质量保证、保修责任。
6、乙方应按照工程合同约定由公司账户向施工单位支付工程款。
本项目各项工程竣工验收后,乙方应及时进行工程结算并按照合同约定结清工程款。
第五条、开发计划和周期
1、本项目计划分期开发。
2、本项目的开发周期为年(自签订合同之日起计算),因政府审批原因导致上述期限在项目部用地不具备开发条件的情况下,时间应顺延。
第六条、协调组织
1、为了协调双方合作关系,保障双方适当全面履行合同义务,确保合作项目的顺利开发,双方同意组成“项目协调小组”,甲方指派专职成员两名,乙方指派专职成员两名,专门负责双方的协调工作。
2、项目公司的财务制度由甲乙双方协商一致后确定,甲方指派人员担任会计,乙方指派人员担任出纳。
第七条、特别约定.
1、项目部如涉及有限电视、管道煤气、放到报警、宽带网络等系统的初装及开户费用由乙方账户支付,在客户办理入住时直接向客户收取。
2、乙方须严格按照双方协商约定的建设标准建设,不得降低交房标准。
本项目交房标准如有提高,所增加费用由股东会协商后甲乙双方共同承担,不影响销售分配比例。
3、本项目的前期物业管理由乙方组建或委托物业管理公司进行管理,直至业主委员会成立选定新的物业管理公司。
4、为了保障项目的进行,乙方有权以本项目用地及其建设工程设定担保物权或成立租赁权,甲方应当予以配合。
第八条、违约责任
1、甲、乙双方应严格履行本合同约定的义务,任何一方不履行合同义务、或履行合同义务不符合约定的,应向守约方承担违约责任。
2、在签订本合同之后,因甲方原因导致本合同无法履行或者甲方违反本合同第七条约定的,乙方有权全部或部分解除合同,甲方应在收到乙方解除合同通知其三日内,应赔偿乙方实际投资的全部投资本息,并按照乙方已实际投资的30%向乙方支付违约金(实际投资是指乙方前期发生的各种委托设计费用、报建费用及临建已建工程和与项目工程建设直接有关的其它费用,经评估机构鉴定后确认)。
3、在本项目合作开发审批后,因乙方原因导致本合同无法履行,乙方按照未按时投资的30%向甲方支付违约金。
4、任何一方违反合同,违约金不足补偿守约方损失的,应向守约方赔偿。
5、在合同签订之后,任何一方不得擅自解除合同或终止合作。
否则,违约方应赔偿守约方的所有经济损失。
第九条、不可抗力
由于不可抗力导致本合同不能按期履行的,不可抗力因素消除后,双方顺延履行合同。
第十条、争议的解决
凡因执行本合同发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条、生效条件
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行签订补充协议,经双方法定代表签字盖章的补充协议书,与本合同书为不可分割的法律文书,具有同等的法律效力。
本合同一式六份,甲、乙双方各执一份,其余交有关部门备案。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
地址:地址:
日期:年月日日期:年月日。