204条商品房买卖合同
2024年盐城商品房买卖合同(二篇)

2024年盐城商品房买卖合同出卖方(甲方):(本人)身份证号:买受方(乙方):(本人)身份证号:第一条房屋的基本情况。
出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第层,共(套)(间),房屋结构为,建筑面积____平方米。
第二条价格。
该房屋售价总金额为(人民币)百拾万千百拾元整。
第三条付款方式。
分两次付清,乙方于____年____月____日向甲方付元,剩余元于____年____月____日付清。
第四条交付期限。
出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方。
第五条关于产权登记的约定。
在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。
交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。
第七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第八条本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。
协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁。
第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出卖方(甲方):买受方(乙方):2024年盐城商品房买卖合同(二)盐城市商品房买卖合同本合同由买方________(买方姓名/单位名称)与卖方________(卖方姓名/单位名称)签订,双方经协商一致,就买卖下列商品房达成以下合同条款:一、商品房基本情况1. 商品房所在地:________(详细地址)2. 商品房建筑面积:________平方米3. 商品房房号:________4. 商品房楼层:________5. 商品房用途:_______(住宅/商业/办公等)6. 商品房产权归属:________(产权单位/个人)二、房屋交付和付款1. 商品房交付标准:买方在本合同签订后,需履行以下付款条件:(1)首期款:合同签订之日,买方需向卖方支付商品房总价的______%作为首期款;(2)中期款:买方需按照卖方规定的进度支付商品房总价的______%作为中期款;(3)尾款:买方需在卖方告知商品房竣工日期前______天内支付商品房总价的______%作为尾款。
商品房买卖合同(标准版)8篇

商品房买卖合同(标准版)8篇篇1甲方(卖方):__________________注册地:____________________联系方式:__________________乙方(买方):__________________注册地:____________________联系方式:__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方购买商品房事宜,经友好协商,达成如下协议:一、商品房基本情况1. 甲方将其所有的位于__________________的商品房(以下简称“该房屋”)出售给乙方。
2. 该房屋的具体位置、户型、结构、面积等详见本合同附件的房产证明文件。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币________元(大写:__________________元整)。
2. 乙方应按照以下方式支付房款:(1)在合同签订之日起____日内支付定金人民币______元;(2)在房屋过户手续办理完成之日起____日内支付余款人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在收到全额房款后的____日内将该房屋交付给乙方。
2. 交付时,甲方应确保房屋内的设施设备正常运行,并移交相关使用说明书。
四、过户手续1. 甲方应在合同签订后的____日内办理该房屋的过户手续。
2. 过户所需费用由甲乙双方按照法律规定承担。
五、违约责任1. 若甲方在收到全额房款后未按约定交付房屋,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此产生的损失。
2. 若乙方未按约定支付房款,甲方有权解除本合同,并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续,甲方应返还乙方已支付的房款,并向乙方支付违约金。
六、其他约定1. 甲方保证在交易前该房屋无任何形式的纠纷和债务。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
商品房买卖合同法

商品房买卖合同法商品房买卖合同法是指中华人民共和国主席令第 73 号公布的《商品房买卖合同管理办法》。
该办法于 2010 年 10 月 1 日正式实施。
下面是该办法的主要内容:第一章总则第一条为了规范商品房买卖行为,保护当事人的合法权益,加强房地产市场管理,根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规,制定本法。
第二条本法适用于在中华人民共和国境内订立的、以商品房为标的的商品房买卖合同。
第三条商品房买卖应当遵循自愿、平等、诚信、合法、公平的原则。
第四条本法所称商品房,是指开发商开发的、按照相关法律法规规定可以进行交易的房地产开发项目中的商品房,包括住宅、商业用地和商业用房等。
第二章商品房的销售第五条开发商应当按照商品房销售合同约定的内容,向购房者提供商品房销售信息,包括房屋面积、户型、位置、价格、房型、面积尺寸、配套设施等。
第六条开发商应当依据国家相关法律法规的规定,办理房地产开发项目的立项、许可证、施工、验收等手续,确保商品房的品质和合法性。
第七条开发商应当按照合同约定,将商品房交付购房者,并提供相关证明文件和资料。
购房者应当按照合同约定,验收商品房,并办理入住手续。
第八条商品房的销售可以采用线上或者线下的方式。
线上销售可以采用网络销售、电子商务等方式,线下销售可以采用店面销售、现场展示、预约看房等方式。
第九条开发商应当建立完善的售前、售中和售后服务体系,为购房者提供完善的服务。
购房者应当如实了解商品房的基本情况,并按照合同约定支付商品房定金。
第十条商品房的销售不得存在虚假宣传、隐瞒重要信息、虚构事实等违法行为。
第十一条商品房的销售合同应当采用书面形式,由开发商和购房者写成形式一致、内容清晰、权利义务明确、法律效力强的合同。
第三章商品房的销售方式第十二条商品房的销售可以采用线上或者线下的销售方式。
线上销售可以采用网络销售、电子商务等方式,线下销售可以采用店面销售、现场展示、预约看房等方式。
第十三条开发商可以采用多种销售方式,但不得利用不合理的销售方式损害购房者的合法权益。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。
【释义】本条说明了此司法解释的法律依据,我们可以看到依据的都是全国人大制定的法律性规范文件,没有一部是行政机构制定的法规或者规章,这说明此解释的制作者对部分行政机构制定的法规及规章的稳定性并不认同,为了保证此解释的合法性,作者只引用了相对来说级别比较高的法律。
另外,本人在此做一点常识性解释,根据《立法法》的规定,我国的规范性文件有法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章几种,象建设部的《商品房销售管理办法》就是部门规章。
当然最高人民法院今天发布的这个司法解释不在此列,它是根据《人民法院组织法》第三十三条的规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释”,由于目前的纠纷多是由人民法院审理,所以可能这个司法解释要比其他文件更为有效,所谓“县官不如现管”啊。
第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
【释义】本条对商品房买卖合同的概念进行了定义,“商品房”大概只有在中国才有,它的作为房屋的一种,是相对于“公房”和“二手房”来说;不仅如此,我们还给它赋予了新的内容,就是那些还没有完工不具备使用功能的房屋。
中国的土地制度大概是历史上最复杂的制度,中国的房屋制度可能是当代世界范围内最为复杂的制度,而中国的房屋预售制度则为至今为止人类历史上空前绝后最为复杂的制度,这项制度复杂到一个政府无法对它的运行规律进行有效的调整,无法将土地、房屋、预售纳入到一项有效的法律体系中进行综合的考虑,只能是出一个问题讨论一个问题,它无法使立法者参考其他国家或者地区的立法内容,无法对现有的市场行为进行预测;有了商品房、有了预售,中国的房地产诉讼就永远没有消亡;可以说“预售不废,国难不已”。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读资料

全文解读为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。
【释义】本条说明了此司法解释的法律依据,我们可以看到依据的都是全国人大制定的法律性规范文件,没有一部是行政机构制定的法规或者规章,这说明此解释的制作者对部分行政机构制定的法规及规章的稳定性并不认同,为了保证此解释的合法性,作者只引用了相对来说级别比较高的法律。
另外,本人在此做一点常识性解释,根据《立法法》的规定,我国的规范性文件有法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章几种,象建设部的《商品房销售管理办法》就是部门规章。
当然最高人民法院今天发布的这个司法解释不在此列,它是根据《人民法院组织法》第三十三条的规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释”,由于目前的纠纷多是由人民法院审理,所以可能这个司法解释要比其他文件更为有效,所谓“县官不如现管”啊。
第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
【释义】本条对商品房买卖合同的概念进行了定义,“商品房”大概只有在中国才有,它的作为房屋的一种,是相对于“公房”和“二手房”来说;不仅如此,我们还给它赋予了新的内容,就是那些还没有完工不具备使用功能的房屋。
中国的土地制度大概是历史上最复杂的制度,中国的房屋制度可能是当代世界范围内最为复杂的制度,而中国的房屋预售制度则为至今为止人类历史上空前绝后最为复杂的制度,这项制度复杂到一个政府无法对它的运行规律进行有效的调整,无法将土地、房屋、预售纳入到一项有效的法律体系中进行综合的考虑,只能是出一个问题讨论一个问题,它无法使立法者参考其他国家或者地区的立法内容,无法对现有的市场行为进行预测;有了商品房、有了预售,中国的房地产诉讼就永远没有消亡;可以说“预售不废,国难不已”。
商品房买卖合同和备案合同

商品房买卖合同和备案合同合同编号:XXXXXX甲方:(买方):XXX联系电话:XXXX甲乙双方就商品房交易订立本合同并共同遵守:第一条:买卖商品房1.卖方出售商品房及附属设施/附属物,为XXX小区XXX号,建筑面积XXXX平方米,层高X层,楼层:X层,业主为XXX;2.买方支付房款XXXX元。
第二条:其他事宜1.本合同自双方签字/盖章之日起生效;2.甲方签字并正确填写《房屋买卖合同书》内容后,提供如下:(1)身份证正反面复印件;(2)房屋买卖双方协商约定的其他文件。
3.双方均在完成交易金额后,即刻按照国家有关规定金融机构或有该业务资质的非银行支付机构中承受交易结算责任;4.买卖商品房根据《不动产登记暂行条例》,甲乙双方应按照有关文件要求,办理不动产登记;第三条:约定的责任1.买方有保证合同如实履行义务的责任;2.卖方有保证买方无法行使担保权利,也无法索取补偿金额的责任。
第四条:争议解决本合同若有任何疑义或纠纷,双方应友好协商解决;协商不成,依据有关法律事宜解决签字确认:备案合同双方就买卖商品房签订的《房屋买卖合同》,根据《不动产登记暂行条例》要求拟定本备案合同,供甲乙双方共同遵守:第一条:装修1.买方有义务承担装修费用,双方可以根据合同中内容,单独就装修费用签订装修合同,或甲乙双方协商一致对装修内容进行调整;2.装修完成后,甲乙双方签定装修验收报告以证明装修完成。
第二条:不动产登记1.甲乙双方就本合同内容到当地不动产登记部门办理不动产变更备案手续;2.甲乙双方各自承担独立的登记费用,合同内容不扣除登记费用;3.甲乙双方各自备齐必要的资料,就不动产变更备案事宜按照法律规定提交书面申请。
1.甲乙双方各自承担在签订本合同时,由于不动产及其他相关事宜而产生的各自责任;2.甲乙双方有义务就本合同的履行不得违反有关法律法规及部门规章的责任;3.甲乙双方就买卖合同负有保密义务;。
2024年盐城商品房买卖合同范本(二篇)

2024年盐城商品房买卖合同范本甲方(卖方):乙方(买方):经甲乙双方协商,现就甲方将小区号单元室合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式:双方商定房款金额为:大写元整,小写;付款方式:(1)乙方于____年____月____日付购房诚意金整给甲方;(2)双方约定于____年____月____日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整(并将诚意金冲抵房款);(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后,乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时,双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)四、本协议未尽事宜,双方可另行协商。
五、本协议一式两份,双方各执一份;双方签字后生效,两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷,双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:甲方:_____乙方:_____身份证号:_____ 身份证号:_____联系地址:_____ 联系地址:_____联系电话:_____ 联系电话:_____签订日期:____年____月____日2024年盐城商品房买卖合同范本(二)甲方:(买方)姓名:身份证号码:通讯地址:联系电话:乙方:(卖方)姓名:身份证号码:通讯地址:联系电话:鉴于甲方愿意购买乙方所拥有的位于盐城市的商品房,双方经友好协商一致,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成以下协议:一、房屋信息商品房坐落于盐城市:房屋面积:房号:建筑面积:建筑物用途:现状:产权备注:价格:支付方式:二、交易方式和条件1. 甲、乙双方达成协议,以书面形式确认房屋交易事宜。
双方应当按本合同的规定履行各自权利和义务。
2. 买方在签订本合同时,已经履行了预付款项,并将余款在房屋交付时全额支付。
3. 房屋的交付时间为本合同签订之日起 X 月 X 日内。
商品房买卖合同法全文

商品房买卖合同法全文合同编号:__________商品房买卖合同法全文第一章总则第一条本合同的目的和依据本合同是为了明确商品房买卖双方的权利和义务,保障双方的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲乙双方之间的商品房买卖事宜达成一致,特订立本合同。
第二条合同双方的名称和住所1. 名称:____________________2. 地址:____________________1. 名称:____________________2. 地址:____________________第三条合同标的1. 房屋坐落:____________________2. 房屋结构:____________________3. 房屋面积:____________________4. 房屋用途:____________________第四条合同价格1. 本合同约定的标的房屋总价为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
2. 乙方应按照本合同约定的付款方式和付款时间,向甲方支付合同款项。
第二章付款方式及付款时间第五条付款方式(1)一次性付款:乙方在本合同签订之日起____个工作日内,将合同款项全部支付给甲方。
(2)分期付款:乙方在本合同签订之日起____个工作日内支付首付款,剩余款项按照甲方约定的分期付款计划支付。
(3)其他方式:____________________2. 乙方支付合同款项时,应出具合法、有效的付款凭证。
第六条付款时间1. 乙方应按照本合同约定的付款方式,在本合同签订之日起____个工作日内支付首付款。
2. 乙方应按照甲方约定的分期付款计划,按时支付剩余款项。
第三章交付及验收第七条交付条件1. 甲方应在合同约定的交付日期将标的房屋交付给乙方。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。
【释义】本条说明了此司法解释的法律依据,我们可以看到依据的都是全国人大制定的法律性规范文件,没有一部是行政机构制定的法规或者规章,这说明此解释的制作者对部分行政机构制定的法规及规章的稳定性并不认同,为了保证此解释的合法性,作者只引用了相对来说级别比较高的法律。
另外,本人在此做一点常识性解释,根据《立法法》的规定,我国的规范性文件有法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章几种,象建设部的《商品房销售管理办法》就是部门规章。
当然最高人民法院今天发布的这个司法解释不在此列,它是根据《人民法院组织法》第三十三条的规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释”,由于目前的纠纷多是由人民法院审理,所以可能这个司法解释要比其他文件更为有效,所谓“县官不如现管”啊。
第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
【释义】本条对商品房买卖合同的概念进行了定义,“商品房”大概只有在中国才有,它的作为房屋的一种,是相对于“公房”和“二手房”来说;不仅如此,我们还给它赋予了新的内容,就是那些还没有完工不具备使用功能的房屋。
中国的土地制度大概是历史上最复杂的制度,中国的房屋制度可能是当代世界范围内最为复杂的制度,而中国的房屋预售制度则为至今为止人类历史上空前绝后最为复杂的制度,这项制度复杂到一个政府无法对它的运行规律进行有效的调整,无法将土地、房屋、预售纳入到一项有效的法律体系中进行综合的考虑,只能是出一个问题讨论一个问题,它无法使立法者参考其他国家或者地区的立法内容,无法对现有的市场行为进行预测;有了商品房、有了预售,中国的房地产诉讼就永远没有消亡;可以说“预售不废,国难不已”。
商品房买卖合同范本2024年版6篇

商品房买卖合同范本2024年版6篇篇1甲方(买方):____________________身份证号码:____________________联系方式:____________________乙方(卖方):____________________营业执照号码:____________________联系方式:____________________鉴于甲方与乙方经过友好协商,就乙方向甲方出售位于______________的商品房事宜达成如下协议。
为明确双方权益,特制定本合同,以兹信守。
一、房屋基本情况1. 乙方将坐落于______________的商品房出售给甲方。
房屋的具体位置、面积、户型、结构等详见附件一《房屋基本情况表》。
2. 房屋所有权证编号为:____________。
土地使用权证编号为:____________。
二、交易价格及支付方式1. 双方同意,房屋的交易价格为人民币________元整(大写:_____________________元整)。
2. 甲方应按照以下方式支付购房款项:(1)甲方在签订本合同后______日内支付定金人民币______元整给乙方。
(2)甲方在办理房屋过户手续前支付人民币______元整(大写:_____________________元整)。
(3)剩余款项人民币______元整(大写:_____________________元整),在办理完毕房屋过户手续后______日内支付。
三、房屋交付及产权过户1. 乙方应在甲方支付完毕购房款项后的______日内,将房屋交付给甲方。
2. 双方应在交付房屋后的______个月内,按照国家相关规定办理房屋产权过户手续。
3. 办理产权过户手续所产生的税费由甲方承担。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项,乙方有权解除本合同,并有权要求甲方支付违约金人民币______元整(大写:_____________________元整)。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》全文解读

全文解读为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。
【释义】本条说明了此司法解释的法律依据,我们可以看到依据的都是全国人大制定的法律性规范文件,没有一部是行政机构制定的法规或者规章,这说明此解释的制作者对部分行政机构制定的法规及规章的稳定性并不认同,为了保证此解释的合法性,作者只引用了相对来说级别比较高的法律。
另外,本人在此做一点常识性解释,根据《立法法》的规定,我国的规范性文件有法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章几种,象建设部的《商品房销售管理办法》就是部门规章。
当然最高人民法院今天发布的这个司法解释不在此列,它是根据《人民法院组织法》第三十三条的规定:“最高人民法院对于在审判过程中如何具体应用法律、法令的问题,进行解释”,由于目前的纠纷多是由人民法院审理,所以可能这个司法解释要比其他文件更为有效,所谓“县官不如现管”啊。
第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
【释义】本条对商品房买卖合同的概念进行了定义,“商品房”大概只有在中国才有,它的作为房屋的一种,是相对于“公房”和“二手房”来说;不仅如此,我们还给它赋予了新的内容,就是那些还没有完工不具备使用功能的房屋。
中国的土地制度大概是历史上最复杂的制度,中国的房屋制度可能是当代世界范围内最为复杂的制度,而中国的房屋预售制度则为至今为止人类历史上空前绝后最为复杂的制度,这项制度复杂到一个政府无法对它的运行规律进行有效的调整,无法将土地、房屋、预售纳入到一项有效的法律体系中进行综合的考虑,只能是出一个问题讨论一个问题,它无法使立法者参考其他国家或者地区的立法内容,无法对现有的市场行为进行预测;有了商品房、有了预售,中国的房地产诉讼就永远没有消亡;可以说“预售不废,国难不已”。
苏州商品房买卖合同范本5篇

苏州商品房买卖合同范本5篇篇1甲方(卖方):____________________身份证号码:____________________联系方式:____________________乙方(买方):____________________身份证号码:____________________联系方式:____________________鉴于甲、乙双方就甲方所售商品房达成以下买卖协议,为明确双方权益,特制定本合同,以兹信守。
第一条商品房基本情况1. 甲方自愿将其所拥有的位于苏州市______区______路______号的商品房(以下简称“该房屋”)出售给乙方。
2. 该房屋的具体面积、户型、结构、装修等详见附件一。
第二条交易价格及支付方式1. 双方协商确定,该房屋的交易价格为人民币______元整(大写:______元整)。
此价格包含该房屋的本身价值、附属设施等。
2. 乙方应按照以下方式支付房款:(1)在合同签订之日起___日内,乙方支付定金______元整给甲方;(2)在办理房屋过户手续前的___日内,乙方支付剩余房款______元整。
第三条房屋交付及产权办理1. 甲方应在乙方支付完房款后的___日内将该房屋交付给乙方。
2. 在房屋交付后___个月内,甲方应配合乙方办理房屋产权过户手续。
3. 产权过户所产生的税费由___方承担。
第四条甲乙双方的责任和义务1. 甲方保证该房屋的所有权无争议,无抵押、查封等情况。
如因甲方原因导致房屋无法完成交易,甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。
2. 乙方应按时支付房款,如因乙方原因导致交易无法完成,乙方所支付的定金不予退还。
3. 甲乙双方应共同遵守国家法律法规,在交易过程中不得有任何违法行为。
第五条违约责任及争议解决方式1. 若甲方违约,乙方有权解除本合同,并要求甲方退还已支付的房款及定金,同时要求甲方承担违约责任。
若乙方违约,甲方有权解除本合同,并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
商品房住宅买卖合同

商品房住宅买卖合同商品房住宅买卖合同甲方(卖方):(以下简称卖方)身份证号码/营业执照号码:_____________________地址:____________________________________________电话:_____________________ 传真:_____________________乙方(买方):(以下简称买方)身份证号码/营业执照号码:_____________________地址:____________________________________________电话:_____________________ 传真:_____________________鉴于买方有意购买甲方所售商品房住宅,双方经过友好协商,本着平等自愿、互利互惠的原则,达成以下协议:第一条商品房住宅的基本情况1.1 商品房住宅情况名称:_____________________地址:_____________________用途:住宅1.2 商品房住宅所有权情况甲方在法律规定的期限内,已经按照法定程序办理了商品房预售许可证和商品房销售许可证,并已取得法律规定的商品房预售款,商品房所有权证书应于交房时一并提供。
如因甲方原因导致乙方未能在预定交房日期之前取得商品房所有权证书的,甲方应返还乙方已经支付的全部房款及预售款,并赔偿乙方因此所遭受的所有损失。
1.3 商品房建筑面积商品房建筑面积为_______平方米。
第二条买卖双方权力和义务2.1 卖方的权利和义务2.1.1 卖方应按照约定的时间及方式将商品房住宅交付买方。
2.1.2 卖方应按照约定的价格,将商品房住宅全部产权转让给买方。
2.1.3 卖方应保证所售商品房住宅在房屋外观、内部布局、装饰装修、基础设施以及环境设施等方面符合国家法律法规的要求。
2.1.4 卖方应按照国家有关规定向买方提供有关商品房的资料、证件和合法证明。
2.2 买方的权利和义务2.2.1 买方应按照约定的时间及方式向卖方支付商品房住宅全部价款,并在买卖合同签定之日起七天内缴纳完整预付款。
住建部2024年房屋买卖合同法定文本

住建部2024年房屋买卖合同法定文本本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1 出卖人1.2 买受人1.3 房屋1.4 房价款1.5 交付第二条:房屋基本信息2.1 房屋坐落2.2 房屋结构2.3 房屋面积2.4 房屋所有权证号第三条:房价款及支付方式3.1 房价款金额3.2 支付方式3.3 支付时间第四条:交付及交付条件4.1 交付时间4.2 交付条件第五条:质量及保修5.1 房屋质量5.2 质量保修期限第六条:权利转移6.1 房屋所有权转移6.2 办理过户手续第七条:违约责任7.1 出卖人违约7.2 买受人违约第八条:争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构第九条:合同的变更和解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条:通知10.1 通知方式10.2 通知时限第十一条:适用法律11.1 合同适用法律第十二条:其他约定12.1 双方的其他约定第十三条:附件13.1 附件清单第十四条:合同的生效、修改和终止14.1 合同生效条件14.2 合同修改14.3 合同终止第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.5 交付:指甲方按照本合同约定,将该房屋及附属设施完整无损地移交给乙方的行为。
第二条:房屋基本信息2.1 房屋坐落:该房屋位于_______,房屋结构为_______,建筑用途为_______。
2.2 房屋结构:该房屋的结构为_______,包括_______等。
2.3 房屋面积:该房屋的建筑面积为_______平方米,套内面积为_______平方米。
2.4 房屋所有权证号:该房屋的所有权证号为_______。
第三条:房价款及支付方式3.1 房价款金额:乙方应支付给甲方的房价款总额为人民币_______元整(大写:_______元整)。
3.2.1 现金支付;3.2.2 转账支付;3.2.3 按揭支付;3.2.4 其他方式:_______。
3.3 支付时间:乙方应在本合同签订之日起_______日内,将房价款支付完毕。
商品房购房合同204条补充条款

编者按:在北方,的楼市是比较火的,的房产媒体做的也很到位,尤其是青年报的地产版。
近日,青年报地产版邀请律师撰写了《204条补充条款应对购房陷阱》(简称《204条》),在引起了轰动。
很多购房人看了《204条》后,拿着报纸到发展商的售楼处去签约,令一些发展商叫苦不迭。
更有不少人认为,《204条》的刊登是楼市销售的灭顶之灾。
为更好地为购房者服务、给购房者买房提供更多的信息资料和参考,我们特原文了《204条》,希望对购房人能有所助益。
作为一个不成熟市场中不成熟的购房者,其“弱势群体”地位并没有变化。
现在登出《204条》就是教购房者要求发展商把说的写在纸上。
或许在目前销售不景气的情况下,我们这样做很“不识相”,但我们的目的还是为了促进市场的规。
另外,因为《204条》由专家撰写,容特别详尽,且是根据当地情况拟定,故提请消费者根据自己的实际情况有选择地借鉴、使用。
■第1部分合同背景第1条销售广告:买受人根据出卖人于年月日刊登在报第版的广告,与出卖人取得联系,就购买住宅一事进行协商;本合同就双方可以预见的条款进行约定,在双方无法在相关细节有所说明时,则出卖人提供或发布的广告及宣传品应当作为证据。
第2条合同原则:出卖、买受双方根据《中华人民国合同法》的有关规定,本着平等、真实、自愿的原则,就买受人购买出卖人住宅一事达成本合同。
第3条合同定义:合同中所称“本合同”系指目前出卖、买受双方所签订的合同,其他合同则冠以合同的具体名称。
第4条合同目的:出卖人知道买受人购买本合同所指住宅系为自己住用、通过出租获得利润或者在住宅升值时通过及时转让住宅获得利润,或者其他可以利用此住宅相关的所有权或用益物权以获得利益。
第5条合同标的:合同中所称“住宅”或“本住宅”系指目前出卖、买受双方签订合同即将买卖的住宅。
第6条住宅地址:此住宅位于市区,目前施工进度情况参照照片。
第7条项目许可:第8条批准部门:本项目由市已经批准立项,项目的批准文号:第9条土地权利:本宗土地原所有权人为:,原土地使用权人为:土地使用权证:,土地使用期限为:,土地使用性质为:。
商品房买卖合同

商品房买卖合同商品房买卖合同(通用15篇)在人民愈发重视法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是店铺精心整理的商品房买卖合同,欢迎阅读与收藏。
商品房买卖合同1甲方:_______________________________乙方:_______________________________一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:1.房屋状况:2.该房屋的土地使用权取得方式"√":出让、划拨。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。
该房屋占用范围内土地使用权同时转让。
四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
五、本合同经双方签章并经__市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。
如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。
未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。
如发生争议,双方协商解决协商不成的,双方愿向仲裁委员会申请仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。
八、双方约定的其它事项:_____________________________________甲方_______________乙方_______________签订日期:___________年____月____日商品房买卖合同2甲方(卖方):_________身份证号:_________乙方(买方):_________身份证号:_________甲、乙双方就位于_________(注意:应与商铺产权证上的地址一致)的商铺的整体买卖事宜,根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定,双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。
图书著作权出版合同范本

图书著作权出版合同范本图书著作权出版合同范本甲方(著作权人):乙方(出版者):根据《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等协商的原则,就上述作品的出版达成如下协议:第一条、合同背景:考虑到”204条商品房买卖合同"引起的社会反响,双方认为有必要进行合作出版《204条商品房买卖合同》。
第二条、作品内容:上述作品由以下部分组成:1. "204条商品房买卖合同xx年8月5日版”,由甲方提供;2。
各界及媒体对于”204条商品房买卖合同"的评论,由乙方选择,双方共同协商;3。
与"204条商品房买卖合同"相关的部分案例,已甲方提供经在报纸上发表过的;4. 以相对显著位置刊登204律师团成员的名单与网址;5。
相关法律与法规。
第三条、许可权利:1. 许可内容:甲方授予乙方在合同有效期内(3年),在中国大陆(不包括香港、台湾和澳门)以取得合法书号的图书形式出版发行汉文”204条商品房买卖合同xx年8月5日版"文本的专有使用权,其他地域的权利另行协商。
2。
权利保留:乙方只取得"204条商品房买卖合同xx年8月5日版"文本的专有使用权,除该版本外,其余版本的一切相关权利仍归甲方所有。
所谓其余版本是指xx年8月5日版之前完成的所有版本、xx年8月5日版之后完成的所有版本以及现有的方便消费者个人使用的网络下载版本.3。
权利禁止:未经甲方书面许可,乙方不具备如下权利:修改权(未经过甲方书面许可不得对作品进行任何形式的修改,但编辑技术性修改除外),解释权(未经过甲方书面许可不得对作品的文字内容进行解释)。
4。
权利转让:在合同的有效期内,未经双方书面同意,任何一方不得将本条款所约定的权利转让给第三方。
如有违反,另一方有权要求经济赔偿并终止合同。
第四条、禁止内容:根据本合同出版发行的上述作品不得含有下列内容:1。
反对宪法确定的基本原则;2。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
商品房买卖合同补充协议(合同编号:)协议双方当事人:甲方:注册地址:营业执照注册号:企业资质证书号:法定代表人:联系电话:邮政编码:乙方:身份证号:地址:邮政编码:联系电话:第一部分协议背景第一条:协议原则:鉴于目前买卖双方因为协议不明造成诸多争议,为充分保护双方的合法权益,明确甲方的合同义务,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就乙方购买甲方商品房一事达成本补充协议。
本补充协议是合同编号为的《成都市双流县商品房买卖(预售)合同》(以下简称正式合同)的补充协议,其具有与正式合同同等的法律效力,如有冲突,以本补充协议为准。
第二条:合同标的:本房屋位于双流县路号,小区幢单元号,目前施工进度情况参照由甲方提供的宣传资料和该房图样。
第三条:土地权利:本项目由政府有关机构批准立项,项目的批准文号为:;批准文件的主要内容为:。
本宗土地原所有权人为:,原土地使用权人为:,国有土地出让合同编号为:;土地使用证号码为:,土地使用权期限为:年(自年月日至年月日),土地使用权性质为:(商业或住宅)。
第四条:相关许可:用地规划批准部门为:,建设工程规划许可证:,建设用地规划许可证:。
施工许可部门:,施工许可证:,开工证:。
建筑企业:总设计单位:,建筑师姓名:,注册建筑师号码:,总施工单位:,总监理单位:。
第五条:销售许可:房屋销售许可部门为:,房屋销售许可证:;甲方承诺已经依照《城市房地产管理法》的规定,可以提供、办理并具备办理销售许可的全部文件。
第六条:商品房标准:商品房将适用标准为:作为本商品房的设计和建筑标准。
商品房验收:由负责验收;由负责进行质量评价。
第二部分房屋质量第七条:质量原则:考虑到乙方支付的价款,乙方所购房屋各项验收标准不仅要达到合格要求,还应当达到优良标准;甲方不得仅以房屋质量合格来履行合同义务,而是在满足基本质量要求的前提下,同时还需要达到乙方的特别要求,并证明其各项验收标准均达到优良等级。
第八条:防震减灾:考虑到乙方所购房屋将可能在未来时间内长期使用,甲方应当向乙方提供楼房地震安全性能评价测试报告,以使乙方的安全在未来得到保障,否则乙方有权解除合同要求退房;暂不解除合同要求退房的,则甲方应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第九条:墙体平直:房屋的墙体及平面均应当平直,倾斜角度不得大于0.5度,计算方法为:高度差/直线距离;不平直情况并不得超过政府规定的标准;如无法达到此标准,则乙方有权解除合同要求退房;暂不解除合同要求退房的,则甲方应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第十条:防水情况:房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;如无法达到此标准,则乙方有权解除合同要求退房;暂不解除合同要求退房的,则甲方应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第十一条:表面裂缝:甲方承诺商品房内部无任何裂缝;甲方保证房屋的沉降情况优于各级政府颁布的最高要求,并对于可能发生的加速沉降或不均匀沉降情况对质量产生的影响向乙方提供检测及评估报告。
如果双方无法对是否是裂缝达成共识的,则双方从楼内业主中随机选择三人,由这三人确定是否属于裂缝、漏水、渗水、墙体平直等,此三人的观点应当作为有效证据。
甲方有义务申请有关机构就此问题进行评价,如甲方不予以申请,则视为存在裂缝,乙方有权解除合同要求退房。
第十二条:质量文件:考虑到房屋质量将在未来相当的时间内对乙方的安全与收益要求有巨大影响,而提供完全的质量文件是甲方不可推卸的责任与义务,为充分保证乙方的知情权,甲方除提交竣工验收备案表以外,还应当向乙方提交如下文件:(1)施工单位的竣工报告;(2)监理单位工程质量评价报告;(3)勘察单位质量检查报告;(4)规划部门出具的认可文件;(5)卫生部门出具的水质检验合格文件;(6)环保部门出具的认可文件;(7)消防部门出具的消防验收合格文件;(8)施工单位签署的质量保修书;(9)抗震评估机构出具的地震安全性能评价报告;第十三条:文件交付:(1)全部质量文件上述文件应当于入住前交付给乙方,没有上述文件不视为交房;即使乙方入住,仍有权要求甲方每日承担总房价千分之一的违约金;(2)如无法按时交付上述文件,则乙方有权解除合同要求退房;暂不解除合同要求退房的,则甲方应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第十四条:质量标准:商品房设计质量不应低于各级政府有关机构颁布的最有利于乙方的标准,如无法达到此标准,则乙方有权解除合同要求退房;暂不解除合同要求退房的,则甲方应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第十五条:质量证明:考虑到甲方的优势地位,甲方在房屋交付时应当向乙方提供证明其质量合格的申报手续及质量评价报告;当乙方对此报告提出异议时,甲方应当证明这种异议不成立;甲方不能证明的则视为存有质量瑕疵,在瑕疵未消除前不视为交房。
第十六条:质量评价:甲方在交付商品房前应当提供质量评价报告;乙方有权查验与商品房质量相关的全部文件,有权委托相关机构对商品房质量进行重新评价;如甲方拒绝提供文件,或者在乙方申请重新质量评价时拒绝进行协助,则视为房屋质量不符合规定而不能交房;则乙方有权解除合同要求退房,暂不解除合同要求退房的视为未交房,甲方按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
第三部分户型空间第十七条:商品房户型:室厅卫浴厕厨,本商品房使用率为: %;房屋层高:毫米;室内净高:毫米;立面图中所列尺寸如无特别说明均为净高度。
第十八条:起居室尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第十九条:书房尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十条:卧室尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十一条:卫生间尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十二条:厨房尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十三条:阳台(一)尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);阳台(二)尺寸:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十四条:套内楼梯:长度:宽度:高度:其他:(毫米);第二十五条:重要门窗(一):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);重要门窗(二):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);重要门窗(三):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);重要门窗(四):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);重要门窗(五):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);重要门窗(六):长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);其他重要门窗:长度:宽度:高度:下沿距地面:(毫米);第四部分房屋面积第二十六条:建筑面积:(1)文字定义:商品房销售的建筑面积为套内建筑面积与分摊的公用面积之和。
(2)总建筑面积为:平方米,套内建筑面积为:平方米,阳台建筑面积:平方米,另室内墙体面积为:平方米。
公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第二十七条:建筑面积变化:(1)面积范围:乙方所购商品房约定建筑面积为平方米,如果经过实际测量后,面积在至平方米之间的,则双方据实结算,多退少补。
(2)面积超出:乙方所购商品房建筑面积经过实际测量后,大于平方米的,甲方无权要求乙方支付多余价款,并且应当据实办理产权登记。
(3)面积不足:乙方所购商品房建筑面积经过实际测量后,小于平方米的,甲方应当根据与约定建筑面积的差值,双倍向乙方支付多收价款,并且应当据实办理产权登记,当此面积小于平方米的,乙方有权解除合同要求退房,暂不解除合同要求退房的视为未交房,甲方按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。
(4)面积费用:鉴于目前乙方所购商品房面积所适用的契税为 %,如果因为甲方的原因使面积扩大,导致乙方不得不支付比原来税率更高的税费,因此而多支付的税费,由甲方承担;乙方同时有权不支付由于面积扩大所引起的各种费用(物业管理费等)的增加,必须支付的由甲方承担,乙方保留退房的权利。
第二十八条:分摊的公用面积:(1)文字定义:可分摊的公用面积是指与商品房在同一幢楼内且为本楼提供公共服务的建筑面积。
(2)基本原则:此部分仅存在于与本楼内部并与本楼建筑结构中存有相连结的部分并且仅向本楼居住者提供非营利性服务,不符合此条件的建筑不得计入公摊面积。
(3)分摊构成:公共门厅、楼梯前厅、管道井、消防控制室、水泵房及仅为本楼服务的其他设备间;套与公用建筑空间之间的分隔墙及外墙墙体面积水平投影面积的一半。
(4)面积核实:因分摊的公用面积涉及范围大、操作过程复杂,使乙方无法核对及查实;为保证交易的公平性,甲方根据《房产测量规范》和《房产图图式》提供公摊面积的构成与尺寸,以使乙方可以根据自有的条件对面积进行核对。
第二十九条:套内建筑面积:(1)文字定义:套内建筑面积为套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积三者之和。
(2)面积范围:乙方所购商品房约定套内建筑面积为平方米,如果经过实际测量后,面积在至平方米之间的,则双方据实结算,多退少补。
(3)面积超出:乙方所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,大于平方米的,甲方无权要求乙方支付多余价款,并且应当据实测面积办理产权登记。
(4)面积不足:乙方所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,小于平方米的,甲方应当根据与约定套内建筑面积的差值,双倍向乙方支付多收价款,并且应当据实测面积办理产权登记。
(5)比例增加:交房后,套内建筑面积、建筑面积与合同约定相比都发生增加的,应当按相同比例增加,建筑面积增加的比例大于套内建筑面积增加比例的,乙方无须为任何增加的面积支付费用。
(6)比例减小:交房后,建筑面积、套内建筑面积与合同约定相比都减少的,应当按相同比例减少;建筑面积减少的比例小于套内建筑面积减少的比例的,甲方应当按照最有益于乙方的原则退款,包括要求甲方退还全部房款或面积变化应退的房款,乙方有权选择诸多退款方案中的一个。
第三十条:套内使用面积:(1)文字定义:套内使用面积是指各功能使用空间(如卧室、起居室等)墙体内表面所围合的水平投影面积之和。
(2)面积构成:卧室(一)面积:平方米,卧室(二)面积:平方米,书房面积:平方米,客厅面积:平方米,餐厅面积:平方米,卫生间(一)面积:平方米、厨房面积:平方米,面积的数字以甲方现有的平面图纸为标准。
第三十一条:使用面积变化:面积范围:乙方所购商品房约定使用面积为平方米,如果经过实际测量后,面积在至平方米之间的,则双方据实结算,多退少补。
第三十二条:屋顶花园和露台面积:鉴于屋顶花园和露台面积并不计算在乙方购买面积之中,甲方将面积为:平方米的屋顶花园和露台之使用权交付给乙方,乙方在使用过程中无须支付物业管理费;如甲方或者第三人或者行政机构阻碍乙方使用此部分面积,则甲方应当根据平均房价与按屋顶花园和露台总使用面积计算应当退还给乙方的费用。