土石方施工合同书--机场土石方

土石方施工合同书

甲方：中海工程建设有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着自愿、诚信、互惠、互利、共同发展的宗旨，就甲方承包的贵阳机场三期土石方平场工程；按甲方与中铁二十局项目指挥部签订的《建设工程施工合同》约定; 其工程施工相关事宜，经双方协商一致，订立本合同；

—、工程概况：

工程名称：贵阳机场三期土石方平场工程

工程地点：贵阳机场

工程内容：土、石方爆破、挖装、运输出渣0—3公里内承包形式：包工、包料、包文明、安全施工，包质量合格、自负盈亏。

二、工程量：约八佰万立方米，以后如有增加工程量，也作为本合同施工工程量。（以实际完成工程量为准）。

三、开工日期：2016年03月日（已甲方合同约定为准）

竣工日期：2016年月日（按甲方合同规定为准）

四、工程质量标准：按照国家规定标准及设计要求达到合格。

五、工程结算单价和支付方式：

1、工程结算单价：按—元/M3税后价计价结算；含爆破；挖

装、运输出渣、运距0-3公里内；无倒土费；超出运距按甲方

合同执行结算；油料、炸材由甲方提供，领用后，在工程进度款中扣除。

2、工程款支付方式：按月进度支付工程进度款；每月日前向甲方上报当月实际完成工程量，次月日内按工程量的85 %支付工程进度款，下月补足上月未支付的15%工程款，以此类推支付工程进度款。

3、乙方设立独立结算账户；由甲方监管，在工程款到账后及时划归甲方应得部分工程款。

六、工程保证金：本合同所指项目乙方不缴纳工程保证金。在本

合同签订后向甲方缴纳履约保证金伍拾万元，七天内再补足二百

万元，此款在支付乙方工程进度款时于本合同价外资金返还乙

方;

七、甲方责任及义务

1、甲方责任完善本项目的相关施工手续、资质；完善与中铁二十局开工手续、地勘资料、及施工图纸；划片、交接桩、点工作。

2、甲方负责与业主及总包方协调关系，积极协助乙方进行施工管理，参与工程量复核、收方计量、工程技术交底及各方事务的衔接。

3、甲方应积极催收工程进度款及工程结算款，及时进行财务核算，及时划拨工程进度款及工程结算款；甲方派驻项目负责

人一人，负责协助乙方实施工程管理及与业主和总包方的协调工作；不参与乙方工程管理核算及成本管理、费用支付。

八、乙方的责任及义务

1、该工程乙方以甲方公司名义开展工程施工，在整个工程施工期间，乙方不得有损害甲方单位名义和形象的行为及给甲方带来民事、刑事诉讼案件发生，如有发生由乙方负完全责任，合同工期期间所发生的债权债务由乙方负完全责任。

2、乙方按合同约定按时组织具备资质、资格的施工人员及施工设备进场施工。服从业主、监理方和甲方工程进度安排及管理，乙方连续三月完不成甲方安排的工程进度，甲方有权终止本合同，安排其他施工队伍进场施工。

3、乙方应筹备好施工所需的足够的资金，不得因资金缺乏而影响施工进度。乙方应按时支付民工工资、施工人员工资及工程材料款等各种应支付的款项，如因此而造成的后果由乙方负责任，形成的债务与甲方无关。

4、乙方对工程进度、工程质量、施工安全负完全责任，自负盈亏；应严格按设计图纸组织施工，做好施工组织方案，质量控制方案，安全文明施工方案，向甲方提供完善的工程施工资料。

5、乙方应严格遵守国家、地方政府有关建筑法规、安

全法规，服从业主、总包方及甲方的指挥及管理，做到安全、

- 精品文档-

文明施工，杜绝一切安全事故的发生。

九、违约责任

1、甲乙双方任一方违反本合同约定任一条款均视为违约，违约方须向守约方支付因违约而给守约方带来的一切经济损失。

2、因人力所不可抗拒的自然灾害因素、战争因素，造成双方或任一方违约，不视为违约。

3、非甲乙方责任造成的违约不视为任一方违约。十、其他

1、如遇非甲乙方原因以及人力不可抗拒的因素造成停

工，或者影响工程进度，甲乙双方均不承担责任，造成的经济损失，甲乙双方共同向业主方追偿，其追偿回的款项按各自方实际受损归有。

2、本协议以甲方与中铁二十局签订的《建设工程施工合同》为本协议的主体文件，以《建设工程施工合同》的生效、终止而生效、终止。

3、本合同经双方协商一致达成，均是双方真实意愿且知晓其涉及的相关约定、法规的表达，双方须恪守信用，未尽事宜，双方可协商补充，所达成的补充协议与本合同同具法律效力。

4、本合同在执行中发生的经济纠纷，除按本合同约定处理外，双方可协商解决，协商无果，可诉诸于合同管辖地

人民法院解决。

5、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，同具法律效力。

甲方（盖章）： ____________________________

授权代表： _______________________________

身份证号码： _____________________________

住址：____________________________

联系电话： _______________________________

合同签订地： _____________________________

合同签订日期：2016年月日

乙方：（盖章） _______________________________

授权代表：______________________________

身份证号码： ________________________________

住址：______________________________

联系电话：______________________________

合同签订地： ________________________________

合同签订日期：2016年月日