山西省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题
2017年山西省监理工程师《合同管理 》模拟考试
2017年山西省监理工程师《合同管理》模拟考试学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变2.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量3.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%4.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同5.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效6.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.288.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2017年山西省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求2.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件3.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包4.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法5.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
A.21B.28C.42D.566.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图8.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。
山西省2017年上半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题
山西省2017年上半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。
A：中断风险源B：降低损失发生的概率C：降低损失的严重性D：遏制损失的进一步发展E：工程保险金2、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A：24hB：3dC：7dD：14dE：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定4、关于合伙监理企业的法人资格和承担责任的说法，正确的是。
A：具有法人资格，独立对外承担责任B：具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任C：不具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任D：不具有法人资格。
但可独立对外承担责任E：工程保险金5、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。
则承包商可索要的人工费为万元。
A：2．0B：3．0C：5．0D：5．5E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单7、监理单位在建设工程监理工作中体现公正性要求的是。
(新教材变为“公平性”) A：维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益B：协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程C：按照委托监理合同的规定，为建设单位提供管理服务D：建立健全管理制度，配备有丰富管理经验和应变能力的监理工程师E：工程保险金8、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》试题模拟
2017年山西省监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()A.7B.4C.21D.282.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同3.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式4.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.106.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程7.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.208.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整9.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法10.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
2017年山西省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2017年山西省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商2.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆3.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示4.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查A.7B.15C.21D.305.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理6.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面7.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明8.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程9.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书10.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2017年山西省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的（）A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求2.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1203.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日4.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书; ②中标通知书;③合同协议书。
仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为( )A.①-②一③B.③一①一②C.①-③-②D.③-②-①7.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同8.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人9.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本10.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸11.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理2、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程变更如果涉及结构主体及安全时，该工程变更就要按有关规定报送及管理部门进行审批，否则变更不能实施。
A：建设单位上级主管部门B：当地质检部门C：建设行政主管部门D：施工图原审查机构E：工程变更单4、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是。
A：目标控制职能分工明确B：权力集中、隶属关系明确C：强化了各职能部门横向联系D：可减轻总监理工程师负担E：工程保险金5、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议。
A：地质地理环境特征B：地质岩土工程条件C：地质地理环境特征和地下水分布情况D：地质地理环境特征和岩土工程条件E：专业监理6、【例2·单选题】某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理7、根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2017年山西省监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本2.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人5.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书6.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天7.某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》招标，并约定采用价格指数法调整因物价波动导致的人工、材料和设备价格变化。
工程实施期间，由于不可抗力导致合同约定的竣工日期延误，且在合同约定的竣工日期后，人工、材料价格指数上涨。
为此，监理人应认可的价格指数是（）。
山西省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷
山西省2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理概述考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长2、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制3、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用4、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主5、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好6、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定7、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目8、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责9、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法10、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计11、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年山西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任3.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同4.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书5.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用6.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购7.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同8.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2017年山西省监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔2.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
5.关于投标限价的说法，正确的是()。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法6.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方8.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1209.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
2017年山西省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年山西省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任2.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式3.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场4.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准5.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源6.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理7.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标8.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金9.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人10.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果11.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
2017年山西省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年山西省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成2.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效3.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标，甲投标报价6050 万元，评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元，评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元，评标价6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙，5950 万元B.乙，6200 万元.C.丙，5950 万元D.丙，6050 万元4.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人6.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%7.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人8.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件9.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效10.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
2017年山西省整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年山西省整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量2.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人4.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务5.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示6.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修7.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式8.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( ) 的企业。
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题
山西省2017年上半年监理工程师《合同管理》: 合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、关于招标人解答投标人质疑的说法, 错误的是。
A：招标人给予书面解答B：招标人答复作为招标文件的组成部分C：招标人答复与招标文件不一致, 以答复为准D：任何一位投标人所提问题的回答, 必须发送给每一位投标人, 必须说明问题的来源E: 专业监理2、某工程施工合同约定的工期为18个月, 专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第14个月, 因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月, 工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为19个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中, 正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任, 也不给予奖励D：因工程师对修改进度计划的认可, 按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理3、流水步距的数目取决于。
A: 总的施工过程数B: 参加流水的施工过程数C: 流水节拍D: 施工段数E: 自我评定4、分包合同发生的索赔问题, 涉及到总包合同中业主的义务和责任时, 由总承包商向业主提出索赔, 由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D. 业主代表5、建设工程风险损失, 最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D. 经济损失6、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理, 视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D. 规定7、合同解除生效后, 合同约定的条款仍然有效。
A：专用条件B：通用条件C：协议书D：有关结算、清理E: 工程保险金8、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工, 由于施工出现交叉于扰, 致使甲、乙分别受到一定损失, 总监理工程师向甲发出了暂停施工指令, 则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理2、【例2·单选题】质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、、资源。
A：方法B：计划C：过程D：改进E：工程变更单3、实现建设项目投资控制最有效的手段是。
A：实行经济承包责任制B：进行招标和投标C：经济核算D：技术与经济相结合E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置5、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金6、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法7、导致非计划性风险自留的主要原因不包括。
A：缺乏风险清单B：风险识别失误C：风险分析与评价失误D：风险决策实施延误E：工程保险金8、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即样品。
这种抽样方法称为__抽样。
A．完全随机B．分层C．等距D．整群9、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是。
A：在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章B：接受继续教育．努力提高职业水准C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D：依据本人能力从事相应的执业活动E：工程保险金10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目11、建筑工程管理(CM)方法的特点是。
A：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，分批交付使用B：待施工图设计全部完成后，分阶段施工，全部工程竣工后一并交付使用C：分阶段进行施工图设计，全部工程竣工后一并交付使用D：分阶段进行施工图设计，分阶段施工，分批交付使用E：自我评定12、不需开槽的工程，以作为正式开工日期。
A：任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期B：临时建筑开始施工的日期C：正式开始打桩的日期D：开始进行土石方工程E：工程保险金13、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。
A：1．0B：1．O5C：1．O6D：1．O7E：专业监理14、选定满意的施工单位及材料设备供应单位是目标控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金15、承担违约责任的条件是采用__。
A．严格责任原则B．限制责任原则C．公平原则D．客观公正原则16、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。
A：600B：1200C：1800D：2200E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。
这是建设工程投资控制的。
A：系统控制B：动态控制C：全过程控制D：全方位控制E：工程保险金18、在建设工程进度计划的执行过程中，缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。
A：持续时间较长B：直接费用率最小C：所需资源有限D：自由时差为零E：自我评定19、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理20、工程建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长21、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金22、采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按确定的。
A：发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价B：实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C：发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D：实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的__为依据。
A．清单中的工程量B．预算工程量C．实际完成量D．计划完成量24、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人B：施工合同的承包人C：施工合同发包人和承包人D：工程项目的代建方和施工合同的发包人E：专业监理25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。
合同中没有约定的，优先顺序正确的是。
A：合同协议书、通用条款、专用条款B：中标通知书、专用条款、协议书C：中标通知书、专用条款、投标书D：中标通知书、专用条款、工程量清单E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。
A．完成合同约定的所有内容B．发包人提出工程竣工报告C．有施工单位签署的工程质量保修书D．责令整改的问题全部整改完毕E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字2、法人分为企业法人和非企业法人，非企业法人包括。
A：行政法人B：附属性医院C：社会团体法人D：事业单位法人E：地方各级人民政府的职能部门3、FIDIC规定，合同法律关系不包括__的关系。
A．业主和指定分包商B．业主和工程师C．业主和分包商D．承包商和指定分包商E．业主和承包商4、某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是。
A：不包含在合同价格之内B：业主的备用金C：可作为供意外用途的开支D：支付时不需业主同意E：用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额5、施工组织设计审查的注意事项有__。
A．重要的大型工程的施工方案B．在施工顺序上符合基本规律C．施工方案与施工进度计划的一致性D．施工方案与施工平面图的协调一致E．施工项目质量认证体系6、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。
A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距7、建设项目管理学研究的对象是建设工程项目管理总目标的有效控制，包括__。
A．时间目标B．费用目标C．质量目标D．空间目标E．效益目标8、某工程单代号网络计划如图3-68所示．其中关键工作有。
A：工作AB：工作BC：工作CD：工作DE：工作E9、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。
A．组织结构为职权关系提供了一定的格局B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错10、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。
A．提供地下管线资料B．办理法律、法规规定的批准手续C．进行图纸会审D．按规定办理安全生产有关手续E．协调处理古树名木的保护工作11、下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是。
A：在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少B：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少C：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少D：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少E：建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化12、现新一个住宅小区，下列__属于该小区工程竣工决算的内容。
A．设备购置费B．建设期利息C．建筑安装工程费用D．土地使用费E．后评估费用13、建设工程投资中的动态投资部分包括。
A：工程建设其他费B：设备及工、器具购置费C：涨价预备费D：铺底流动资金E：建设期利息14、建设工程信息按照目标分类有__。
A．监理范围信息B．投资控制信息C．质量控制信息D．合同管理信息E．施工技术信息15、合同终止的情形包括。
A：债务人依法将标的物提存B：债务已经按照约定履行C：债务相互抵销D：债权债务同归于一人E：债务人没有能力偿还债务16、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应牢记原则。
A：安全可靠、不留隐患B：满足建筑物的功能和使用要求C：技术可行D：经济合理E：时间最短17、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有。
A：手触B：拉伸试验C：查点法D：压缩试验E：金相试验18、依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。
A．完成合同约定的所有内容B．发包人提出工程竣工报告C．有施工单位签署的工程质量保修书D．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字E．责令整改的问题全部整改完毕19、违反《建设工程质量管理条例》规定，__执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。
A．质量监督工程师B．监理工程师C．造价工程师D．注册结构工程师E．注册建筑师20、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核。