施工升降机专业承包合同
施工升降机安全协议书(实用5篇)
施工升降机安全协议书(实用5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!施工升降机安全协议书(实用5篇)在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。
施工升降机租赁合同书范本
施工升降机租赁合同
甲方：林州市昊明建筑工程有限公司
乙方：鹤壁市开发区老沈机械租赁站
因甲方在施工生产所需施工升降机，与乙方建立租赁关系，双方在遵循平等自愿，协商一致的原则下，订立本合同。
一、工程名称：淇水人家住宅小区3#楼
二、工程施工地址：淇滨区艺术中心南50米
三、租赁内容：一台SS120/120型号升降机
四、租赁期限：按施工升降机安装完毕，有关部门验收认可正常使用之日起，至甲方报停之日止。
五、结算方式：每月租赁费壹仟元，从使用之日算起，至设备送回之日。
出租最少一个月，不足一个月，也按一个月计算。
六、其他事项：
本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成可在工程所在地人民法院起诉。
七、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，签字盖章后生效，租赁费结清后自行终止，本合同未尽适宜，双方可以协议形式增补条款，作为合同附件。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
施工升降机合同协议书
施工升降机合同协议书甲方（承租方）：________乙方（出租方）：________鉴于甲方需使用施工升降机进行工程作业，乙方同意提供相关设备及服务，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、设备信息与租赁1. 设备类型：施工升降机2. 规格型号：__________3. 数量：__________台4. 租赁期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
5. 租金：人民币____元/台/月，按月支付，每月的第一天结算上月租金。
二、权利与义务1. 甲方应按时支付租金，逾期支付的，应按日支付千分之五的违约金。
2. 乙方负责设备的安装、调试及定期维护保养，确保设备正常运行。
3. 甲方应合理使用设备，不得超载作业，若因操作不当导致设备损坏，应照价赔偿。
4. 乙方应在接到故障通知后24小时内响应，并尽快派遣技术人员维修。
三、安全责任1. 甲方应确保操作人员持证上岗，严格遵守安全操作规程。
2. 乙方应提供符合安全标准的设备，并对甲方操作人员进行必要的安全培训。
3. 如因设备自身问题导致的安全事故，由乙方承担责任；如因甲方操作不当导致的安全事故，由甲方承担责任。
四、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
五、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
施工升降机安装合同模板8篇
施工升降机安装合同模板8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方安装施工升降机的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 安装内容：施工升降机的安装、调试、验收等。
二、合同范围1. 乙方负责施工升降机的安装、拆卸、调试等工作。
2. 乙方应确保施工升降机的安装质量符合国家相关标准，并通过当地相关部门的验收。
3. 乙方应提供必要的技术支持和服务，确保施工升降机的正常运行。
三、合同价格及支付方式1. 本合同总价为：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。
（2）施工升降机安装完毕并通过验收后，甲方支付乙方合同余款。
四、工期及安排1. 乙方应在接到甲方通知后____天内进场安装。
2. 安装工期为____天，具体以甲乙双方确认的工期安排表为准。
3. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保所提供的施工升降机质量符合国家相关标准。
2. 乙方提供为期____年的质保期，自验收合格之日起计算。
3. 在质保期内，如发生非甲方原因导致的设备故障，乙方应负责免费维修。
4. 乙方提供24小时售后服务热线，对甲方的故障报修及时响应。
六、安全责任1. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保安装过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
3. 甲方有义务为乙方提供必要的安全保障，确保安装工作的顺利进行。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
施工升降机安装合同模板7篇
施工升降机安装合同模板7篇篇1甲方（安装方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（委托方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________电子邮箱：_________________________鉴于甲方具备施工升降机的安装能力，乙方需要安装施工升降机，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下施工升降机安装合同：一、安装设备及规格1. 乙方委托甲方安装施工升降机，设备型号及规格为：_________________________。
2. 安装地点为：_________________________。
二、安装要求及标准1. 甲方应按照国家和地方有关施工升降机安装的标准和规范进行安装。
2. 甲方应确保施工升降机的安全性能满足相关标准和规范的要求。
3. 乙方需提供符合标准的安装环境和条件。
三、安装费用及支付方式1. 安装费用为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方应在合同签订后支付甲方安装费用的____%作为预付款。
3. 安装完成后，经双方验收合格，乙方支付剩余款项。
4. 如因乙方原因导致安装延期，乙方应支付相应的额外费用。
四、安装期限及延误责任1. 甲方应在收到预付款后，按照合同约定开始安装。
2. 如因甲方原因导致安装延期，甲方应承担相应的违约责任。
3. 如因乙方原因导致安装延期，乙方应支付甲方相应的误工费用。
施工升降机租赁合同范文3篇
施工升降机租赁合同范文3篇篇1施工升降机租赁合同范文甲方（出租方）：__________________（以下简称甲方）乙方（承租方）：__________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承租甲方的施工升降机事宜，达成如下协议并共同遵守：第一条租赁设备1.1 甲方同意将其名下拥有的______________（型号、规格等）施工升降机出租给乙方使用。
1.2 租赁设备的数量、型号及技术参数详见附件《施工升降机清单》。
第二条租赁期限2.1 租赁期限从__________________年月日起至__________________年月日止。
2.2 若乙方需续租，应提前_____（以月计）通知甲方，并经双方协商确定具体续租期限。
第三条租金支付方式3.1 乙方应按照约定的租金标准按时足额支付租金。
3.2 租金支付方式为__________________（如现金、银行转账等）。
3.3 租赁期间如有逾期付款情况，乙方应支付相应逾期滞纳金。
第四条设备保养和维修4.1 在租赁期间，乙方应妥善保管使用设备，保证设备不受损坏或丢失。
4.2 如设备出现故障，乙方应及时通知甲方，并由甲方负责设备的维修和保养。
第五条设备归还5.1 租赁期满，乙方应按约定的时间将设备归还给甲方。
5.2 设备归还时应保证设备完好无损，如设备遭到损坏或丢失，乙方应按照甲方的要求进行赔偿。
第六条违约责任6.1 如乙方逾期支付租金，应支付相应的逾期滞纳金；如逾期时间超过____天仍未支付租金，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相应损失。
6.2 如乙方严重违反合同约定，如私自转让、出租设备或擅自改变设备用途等行为，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可签订书面补充协议。
第八条合同解决8.1 本合同自双方签字生效，并具有法律效力。
施工升降机租赁合同电子版(5篇)
施工升降机租赁合同电子版甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方经协商同意：甲方在工程，租用乙方台双笼2T施工升降机，型号为：安装高度米，租赁形式为包月。
甲乙双方确认如下事项：一、租赁期：暂定个月，甲方要求乙方在____年____月____日，把设备运进场，乙方设备进场安装调试的时间不超过3天，甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收，从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日终止。
二、设备进出场费（含设备运进、运出、维护及拆装费用）人民币壹台。
设备安装完毕时（设备进场的第4天），甲方向乙方当即支付此费用的一半，拆装完毕后付清剩余款。
三、租赁费及两种付款方式：1、月租赁费价（大写：_____）（台/月）;2、双方商议支付月租赁费价（大写：_____）（台/月）。
付租赁费方式：每两月支付一次，支付70﹪，余款工程完成后半年内付清。
租赁费不足一月按日计算（日租赁费=月租赁费/30天）。
四、升降机司机：由乙方负责配备3人，司机持操作证或实习证明上岗。
根据甲方工作需要安排班次。
五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行，每超过14小时，扣乙方一天台班费。
乙方保证设备月故障率不超过5﹪（月运转420小时x5﹪=21小时）。
六、双方责任：甲方：1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，在设备安装完毕后对设备进行验收，在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。
2、负责对升降机司机进行进场安全教育。
负责对电缆线和暂村在地面的井字架和附墙架等物品的看护，如有丢失负责赔偿。
3、承担因甲方违章指挥造成的人身伤害和设备事故责任。
4、负责安排乙方司机的现场休息场所和饮食问题。
5、甲方为乙方每月提供1个工作日的维修保养时间（累计14小时）。
6、进场后甲方提供安装所需的吊装设备（如塔吊或汽车吊），并配备1至2个架子工。
入场前和出场前，甲方为乙方设备的进场或出场提供便利的道路交通条件，达到“进出无障碍”。
施工升降机司机劳务合同4篇
施工升降机司机劳务合同4篇篇1施工升降机司机劳务合同甲方（承包方）：__________（以下简称甲方）乙方（司机）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方拟组织施工作业，需要雇佣乙方担任施工升降机司机，双方达成如下协议：第一条工作内容1.1 乙方应按照甲方的安排和指示，负责驾驶施工升降机进行作业，确保安全生产。
1.2 乙方承诺熟悉施工升降机的操作规程和安全操作规范，严格遵守相关规定，不得擅自操作或改动设备。
1.3 乙方应遵守工作时间和工作纪律，认真履行工作职责，保证作业质量。
第二条工作时间2.1 甲方安排的工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体上下班时间根据工地实际情况而定。
2.2 如遇紧急情况或需要加班作业，甲方应提前通知乙方，并支付加班费。
第三条工资待遇3.1 甲方支付乙方的月工资为_______元，工资将于每月25日结算。
3.2 在工作期间，如有表现优异的情况，甲方有权根据实际情况适当提高乙方的工资待遇。
3.3 工资支付方式为银行转账或现金支付，双方一致同意选择_______方式。
第四条保险和福利4.1 甲方应为乙方购买工伤保险和意外保险，确保乙方在工作期间的安全。
4.2 甲方承诺为乙方提供基本的伙食和住宿条件，确保乙方的生活舒适。
第五条违约责任5.1 若双方任一方违反本合同的任何条款，应按约定承担相应的违约责任。
5.2 任一方违约给对方造成经济或其他损失的，应当赔偿相应的损失。
第六条解约条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，至乙方完成工作任务并经甲方验收合格之日止。
6.2 若乙方因故无法继续履行合同，应提前3天书面通知甲方，并按双方约定的期限履行解约手续。
第七条其他条款7.1 本合同未尽事宜，应按照双方协商一致的原则处理。
7.2 本合同的效力及解释均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：__________ 乙方（签字）：__________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
升降平台施工合同
升降平台施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行升降平台施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方根据甲方的要求，负责升降平台的施工，包括设计、采购、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币_______元（大写：_______元整），上述金额为含税价格。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程应达到甲方要求的功能和性能，通过甲方的验收。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工，并保证工程质量。
5.2 乙方应按照合同约定的金额支付合同款项。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和地点提供施工条件，并支付合同款项。
六、合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
6.2 合同变更和解除后，乙方应按照变更或解除后的约定履行合同。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成施工的，应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。
7.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成施工的，应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。
7.3 甲方未按照合同约定的时间和地点提供施工条件的，应承担因此产生的费用。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工升降机租赁协议8篇
施工升降机租赁协议8篇篇1甲方（出租方）：__________乙方（承租方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工升降机租赁给乙方使用一事，达成如下协议：一、租赁设备甲方同意将其所有的施工升降机租赁给乙方使用，具体设备型号、规格、数量等详见合同附件。
二、租赁期限1. 租赁期限为_____年/月，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 租赁期满，如需续租，双方另行签订租赁合同。
三、租金及支付方式1. 租金总额为人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付租金：（1）预付款：合同签订后，乙方应支付人民币_____元作为预付款；（2）进度款：根据施工进度，乙方应按月支付租金；（3）尾款：租赁期满，乙方应支付所有剩余租金。
四、设备使用与维护1. 乙方应按照施工升降机的操作规范使用设备，确保安全。
2. 乙方应负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好状态。
3. 如设备发生故障，乙方应及时通知甲方，甲方将尽快安排维修。
五、安全责任1. 乙方应确保设备安全使用，避免发生安全事故。
2. 如因乙方操作不当或违规使用设备导致安全事故，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应确保出租的设备符合安全标准，如因设备本身问题导致安全事故，甲方应承担相应责任。
六、违约责任1. 如乙方未按约定支付租金，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方支付违约金。
2. 如乙方损坏设备，应照价赔偿。
3. 如因乙方原因导致租赁设备无法正常使用，乙方应承担相应损失。
七、其他事项1. 租赁期间，设备所有权归甲方所有，乙方不得转让、抵押或用于其他用途。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
施工升降机使用合同协议书
甲方（以下简称“出租方”）：_______乙方（以下简称“承租方”）：_______鉴于出租方拥有施工升降机（以下简称“设备”）的使用权，且承租方有使用该设备的需要，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、设备概况1. 设备型号：_______2. 设备编号：_______3. 设备生产日期：_______4. 设备状态：设备运行正常，符合使用要求。
二、租赁期限1. 租赁期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
2. 租赁期限届满后，如双方无异议，可协商续签合同。
三、租金及支付方式1. 租金：设备每月租金为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 支付方式：承租方应在每月的_______日前，将租金汇入出租方的银行账户，账户信息如下：银行名称：_______账户名称：_______账号：_______开户行：_______四、使用要求1. 承租方在使用设备过程中，应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，确保操作人员具备相应的资质。
2. 承租方应对设备进行妥善保管，防止设备损坏、丢失或被盗。
3. 承租方在使用设备过程中，如发现设备存在故障，应及时通知出租方，由出租方负责维修或更换。
五、安全责任1. 出租方保证设备在交付使用时符合国家相关安全标准，并具备安全防护设施。
2. 承租方在使用设备过程中，应确保操作人员穿戴安全防护用品，严格遵守操作规程，防止发生安全事故。
3. 如因承租方原因导致设备损坏或安全事故，由承租方承担全部责任。
六、违约责任1. 如承租方未按时支付租金，出租方有权要求承租方支付滞纳金，滞纳金按每日租金的_______%计算。
2. 如出租方未按时交付设备，承租方有权要求出租方支付违约金，违约金按每日租金的_______%计算。
3. 如双方任何一方违反本协议，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
施工升降机合同书
施工升降机合同书甲方（以下简称甲方）：_____________________乙方（以下简称乙方）：_____________________鉴于甲方需要在特定工程项目中使用施工升降机，乙方作为施工升降机的提供方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就施工升降机的租赁使用事宜达成如下合同条款：第一条合同标的甲方同意向乙方租赁型号为________的施工升降机一台，用于甲方的________工程项目。
第二条租赁期限租赁期限自________年____月____日至________年____月____日，共计____个月。
第三条租金及支付方式1. 租金总额为人民币（大写）________元整（¥________）。
2. 租金支付方式为：合同签订后____天内支付总租金的____%作为定金，余款在设备安装调试完毕并验收合格后____天内一次性支付。
第四条设备交付与验收1. 乙方应于合同生效之日起____天内将施工升降机交付至甲方指定地点。
2. 甲方应在设备交付后____天内完成验收，验收合格后签署验收报告。
第五条维护与保养1. 乙方负责施工升降机的日常维护与保养工作，确保设备正常运行。
2. 若设备发生故障，乙方应在接到甲方通知后____小时内派人到场进行维修。
第六条安全责任1. 甲方应确保施工升降机的使用符合国家相关安全规定。
2. 因甲方操作不当导致的设备损坏或安全事故，由甲方自行承担责任。
第七条违约责任1. 如甲方未按期支付租金，应按未付金额的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期交付或维修设备，应按合同总金额的____%支付违约金。
第八条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 遇不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第九条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
施工升降机司机劳务合同6篇
施工升降机司机劳务合同6篇篇1甲方（用工单位）：______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（劳务提供者）：___________________地址：________________________________联系方式：____________________________身份证号码：__________________________鉴于甲方需要雇佣专业的施工升降机司机进行建筑施工作业，乙方具备相关资质和专业技能，愿意提供劳务服务，双方根据平等自愿的原则，达成以下劳务合同协议：第一条合同目的与期限本合同旨在明确甲乙双方在施工升降机司机劳务方面的合作关系及各自权利义务。
合同期限为______年/月，自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条工作内容及地点乙方同意按照甲方的要求，担任施工升降机司机职务，负责操作和维护施工升降机，确保安全、高效地完成工作任务。
工作地点为甲方指定的工程项目施工现场。
第三条工作时间与休息休假乙方的工作时间应遵循甲方的规定，采用综合计算工时工作制或标准工时工作制。
甲方应保证乙方享有合理的休息时间，确保劳逸结合。
甲方应根据国家法律法规及工程实际情况，安排乙方享受法定节假日及年假等相关休息休假制度。
第四条薪酬与福利待遇甲方应按照约定向乙方支付劳务费用，具体金额及支付方式由双方另行约定。
乙方享受甲方规定的相应福利待遇。
如加班工资、高温津贴等，按照甲方相关制度和国家法律法规执行。
第五条甲乙双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（一）甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务服务；（二）甲方有权对乙方的工作表现进行考核和监督；（三）甲方应提供必要的工作条件及安全保障；（四）甲方应按约定支付劳务费用；（五）甲方应负责为乙方办理相关证件及备案手续。
施工升降机维护保养合同5篇
施工升降机维护保养合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工升降机的正常运行和使用安全，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方施工升降机的维护保养事宜达成如下协议：一、合同标的本合同涉及甲方所有的施工升降机的维护保养服务。
具体升降机型号、数量、地点详见合同附件。
二、服务范围及内容1. 乙方负责甲方施工升降机的日常检查、保养、维修工作。
2. 乙方应保证升降机的正常运行，对存在的故障及时诊断并修复。
3. 乙方应提供升降机的定期维护保养服务，包括但不限于润滑、清洁、紧固、调整等。
4. 乙方应对升降机易损件进行定期检查，发现损坏的部件应及时更换。
5. 乙方应提供必要的技术支持，对甲方操作人员进行必要的培训。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方服务费用总额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 服务费用支付方式：____。
3. 乙方完成每次维护保养工作后，应及时向甲方提供工作记录，作为费用结算的依据。
五、质量标准和保证1. 乙方应按照国家相关标准、规范进行维护保养工作。
2. 乙方应保证提供的服务符合行业标准和合同约定，确保升降机的安全、可靠运行。
3. 乙方应对其提供的服务承担质量保证责任，因乙方服务质量造成的升降机故障或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的维护保养服务。
2. 甲方应配合乙方进行维护保养工作，提供必要的工作条件。
3. 乙方应按照合同约定提供优质的服务，保证升降机的正常运行。
4. 乙方应对升降机的使用安全负责，因乙方服务质量造成的安全事故，乙方应承担法律责任。
施工升降机及其设备租赁合同通用版3篇
施工升降机及其设备租赁合同通用版3篇篇1甲方（租赁方）：____________________乙方（承租方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方租赁给乙方施工升降机及其设备事宜，达成如下协议：第一条租赁设备1.1 甲方同意将其所有的施工升降机及其相关设备（以下简称“租赁设备”）租赁给乙方使用。
1.2 租赁设备型号：____________________；规格：____________________；数量：____________________。
第二条租赁期限2.1 租赁期限为_____年，自设备启用之日起计算。
2.2 如需续租，双方应在租赁期满前_____个月协商续租事宜。
第三条租金及支付方式3.1 乙方应按照合同约定的租金支付方式，按时支付租金。
3.2 租金支付方式：____________________。
3.3 租金总额为_____元，包含维修、保养等费用。
第四条设备的使用与保管4.1 乙方应妥善保管租赁设备，并确保设备处于良好状态。
4.2 乙方应按照甲方的操作规范使用租赁设备，不得违规操作。
4.3 乙方应负责设备的日常维护和保养，确保设备的正常运行。
第五条设备的运输与安装5.1 设备的运输和安装由甲方负责，相关费用已包含在租金中。
5.2 乙方应为甲方的设备安装提供必要的条件和协助。
第六条安全保障6.1 双方应严格遵守安全规定，确保设备运行过程中的人身安全。
6.2 乙方应定期对设备进行安全检查和隐患排查。
第七条合同解除与终止7.1 在租赁期间，如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同。
7.2 租赁期满，合同自然终止。
如需要续租，双方应重新协商。
第八条违约责任8.1 如乙方未按约定支付租金，甲方有权要求乙方支付违约金。
8.2 如因乙方原因导致设备损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。
施工升降机安装(拆卸)协议书
施工升降机安装（拆卸）协议
甲方：施工升降机使用单位：白山昌泰建工集团有限公司
乙方：施工升降机安拆单位：白山昌泰建工集团有限公司
1、甲方委托乙方安装（拆卸）一台SC200/200型施工升降机，时间 2018 年10月11日至2018年 10月13完成。
2、安装地点：由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。
安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关施工升降机手续。
3、甲方制作基础应保证砼基础坚固，排水良好。
如因上述情况，造成施工升降机倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供施工升降机安装（拆卸）方案，资质证书，甲方负责技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供1-2名力工以及调试的试件。
6、乙方在立、放升降机过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。
7、施工升降机安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。
手续费待经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。
8、施工升降机安装或（拆卸）完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。
其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
补充协议：
甲方：乙方：
日期：日期：。
施工升降机租赁合同
施工升降机租赁协议协议编号: 签订地点:承租方: （简称甲方）出租方: （简称乙方）一、根据《中华人民共和国经济协议法》旳有关规定, 为明确甲乙双方旳权利和义务, 经双方协商一致, 签订本协议。
1、工程概况:2、工程名称:工程地点:三、租赁期限: 月日至年月日。
停止时, 双方办理报停手续, 并按报停手续结账（若使用时间超过协议规定期间, 则以实际发生时间计算, 租赁费用及其他协议条款不变）。
设备进场安装完毕后、。
以（动工使用单以双方负责人签字为准）四、甲方职责及权限1.根据乙方提供旳技术资料, 甲方全方位负责基础旳制作, 提供设备进出场旳便利条件。
2、甲方有遵守安全操作规程、维护设备安全运转旳责任, 甲方人员违章指挥, 司机有权拒绝执行, 强制执行而导致旳事故, 应由甲方赔偿所有损失。
3.甲方免费为乙方电梯司机提供住宿条件（吃饭自理）。
4.甲方有对电梯司机生产作业旳指挥和作业台班旳调整权；并有权对违反操作规程、不遵守工地规章制度、不听从机电工长指挥及故意刁难工地旳电梯司机予以）解雇。
5、为了保证电梯安装及使用安全, 甲方应精确提供现场地下管线状况, 如因甲方交底不清导致事故由甲方负责。
6.提供吊车班车进出场条件。
7、承租方承担在租赁期内发生旳租赁机械旳损毁（正常损耗不在此限）和丢失旳风险。
在租赁机械发生损毁或丢失时, 承租方应立即告知出租方, 并选择下列方式负责处理并承担其费用: （1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用旳状态；(不包括电梯电缆, 甲方予以每台元保管费).8、按出租方规定清理现场、道路、准备专用配电箱, 负责提供电缆和接通电源（配电箱到梯笼之间距离不不小于5米电压380±5﹪）五、乙方职责及权限1.乙方要保证甲方作业班次及人员配置, 同步加强机械保养, 保持良好旳工作状态, 保证甲方24小时充足使用2.乙方电梯司机必须遵守操作规程, 发现不安全隐患有权责令停机, 并及时告知甲方共同采用措施, 尽快恢复运转。
施工升降机劳务承包合同
施工升降机劳务承包合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将施工升降机劳务分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 施工升降机数量：____________台二、承包内容2.1 乙方负责施工升降机的安装、拆卸、维修、保养、运行等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，保证施工升降机的正常运行，确保施工安全。
三、承包方式3.1 本工程采用包工包料的方式承包，乙方负责施工升降机的所有费用，包括设备购买、安装、维修、保养、运行、保险等。
四、合同价格4.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
五、付款方式5.1 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
5.2 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。
5.3 剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
六、工期6.1 乙方向甲方承诺，本工程的工期为____________天。
6.2 乙方应按照甲方的要求，提前或按时完成施工升降机的安装、拆卸等工作。
七、质量标准7.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证施工升降机的质量。
7.2 乙方应提供施工升降机的合格证明和相关证件。
八、安全责任8.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度。
8.2 乙方应负责施工升降机的日常检查和维护，确保设备安全运行。
8.3 乙方应对因施工升降机设备原因造成的人身伤亡、财产损失承担一切责任。
九、违约责任9.1 乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×1%。
工地升降机销售合同协议
甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________鉴于甲方需要购买一台工地升降机以用于建筑工地施工，乙方愿意向甲方销售一台符合甲方要求规格的工地升降机，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、产品名称及规格1. 产品名称：工地升降机2. 型号规格：____________________3. 生产厂家：____________________4. 质量标准：符合国家相关标准和行业规定。
二、产品数量及单价1. 产品数量：1台2. 单价：人民币______元整（大写：____________________元整）3. 总价：人民币______元整（大写：____________________元整）三、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起____个工作日内2. 交货地点：甲方指定地点（具体地址：____________________）四、付款方式1. 甲方应在合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。
2. 剩余款项在货物交付并经甲方验收合格后____个工作日内支付。
五、质量保证1. 乙方保证所提供的工地升降机质量符合合同约定和产品说明书的要求。
2. 质保期为自货物交付之日起____个月。
在质保期内，因乙方产品质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换零部件。
六、售后服务1. 乙方应提供产品使用说明书、操作手册等资料。
2. 乙方应指派专业人员负责产品的安装、调试和培训工作。
3. 售后服务电话：____________________七、违约责任1. 任何一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，向对方支付合同总价款的_____%作为违约金。
2. 因一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
施工升降机专业承包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
施工升降机专
业承包合同
XX市XX机械安装租赁有限公司
施工升降机专业承包合同
承租方：（以下简称甲方）出租方：（以下简称乙方）
甲方根据施工需要，租用乙方施工升降机—台。
工程项目名称：____________________________
工程项目地点：____________________________
为明确甲、乙双方责任权利，按照平等互利的原则，以双方协商，签定如下合同：
一、甲方的责任：
1、甲方负责施工升降机进出场道路的清理地基的夯实，并按升降机基
础图的要求，做到基础下的土质应紧固，其承载能力每平方米不小于20吨，做好基础碌浇灌和地脚螺栓预埋，保证排水畅通。
接通电源及二级保护到升降机底座前，基础费用及升降
机用电均由甲方承担。
2、甲方负责升降机的现场保卫工作，防止升降机零件被盗或损坏而
影响施工，由此引起的损失由甲方负责赔偿。
3、甲方施工现场负责人员要严格遵守升降机安全操作规程，不得违
章指挥，严禁指派非本升降机司机人员操作升降机，发现一次罚
款参仟元，造成后果由甲方负责。
4、甲方不得将升降机租赁、抵押、质押给第三者，只限在本工地租
赁使用。
5、甲方对妨碍升降机的设施进行防护。
如因防护不当而发生事故，
由甲方负责。
二、乙方责任
1、乙方负责升降机的场外运输，现场安装，保证升降机顺利投入使用。
2、乙方司机要做到对升降机勤保养、勤检修、使机械保持良好的运行
状态，确保机械完好率达到90恕上。
3、乙方操作人员应保证安全操作，严格遵守操作规程和相应法规，向
甲方提供优质服务。
三、租赁计费及结算：
1、升降机白安装调试完毕之日起开始计费。
2、升降机进出场费元。
租赁费每台每月元。
机械进
场后向乙方一次性付清升降机进出场费。
租赁费每月月底结算
上月月租以此类推，甲方不得以各种理由拖欠，逾期10日以上乙方有权停机待款，停机期间照常收取租赁费。
升降机设备出场后剩下的余款全部付清。
3、春节期间按30天天数不计租金，超出30天的部分甲方按50% 付
费。
因甲方原因而造成停工，甲方按正常费用结算。
因不抗力因
素造成停工的，甲乙双方协商解决。
四、其它：
1、本合同未尽事宜，经双方共同协商做出补充协议，该补充协议与本
合同具有同等效力。
2、双方因合同履行发生争议时，可协商解决，协商不成，双方均
可向产权当地法院起诉。
3、本合同白双方签字盖章之日起生效，到时租赁期满、账款结清白
动失效。
本合同壹式两份，甲方壹份，乙方壹份
甲方（盖章）: 乙方（盖章）：
负责人（签字）：负责人（签字）：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日。