扶手合同(实用5篇)

扶手合同（实用5篇）
扶手合同第1篇
发包方（甲方）：
承揽方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
工程要求：梯间扶手尺寸按图纸（或者原有样板）制作安装，焊接处圆滑，纹路清晰，无明显台阶。

焊点抛光处理，保证焊接牢固，不能有松动现象。

坡口结合紧密，无明显缝隙，衬管间距均匀，无明显差异。

玻璃围栏要求与梯间扶手一样，尺寸按提供的图纸加工。

二、工期 30 天，如果因施工现场其他因素造成工程无法进展，工期顺延。

开工日期：年竣工日期：
三、合同价款：
窗护栏、扶手栏杆元/米，景观玻璃栏杆/米，数量以完工验收实际量
为准。

乙方应提供甲方材料发票，具体见报价单
四、工程款支付：
1、本工程没有预付工程款，按月进度完成产值的`60%支付工程款，待竣工验收合格后，并达到合同规定的各项标准和要求，经审计完成后付到总工程款的95%，剩余5%作为质保金，质保金在质保期满后无任何质量问题一次性无息付清
五、文明生产
1、按政府有关规定在施工现场设置统一标志，现场施工时须按政府有关规定和甲方要求，物料摆放整齐、有序、及时清理和运走自己在施工中的垃圾，雨季施工时，须及时清除施工现场积水。

六、双方责任：
1、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，如出现质量问题乙方承担全部责任。

2、乙方必须按照有关规章制度施工作业，加强安全措施，服从工地统一指挥，将事故隐患消灭在萌芽状态。

否则，所造成的一切后果均由乙方自己负责。

4、甲方应向乙方提供水电。

七、违约责任：
合同签订后，任何一方不得单方面撤销或不履行合同，否则，违约方向守约方一次性支付违约金5000.00元，并承担由此结合对方造成的一切
经济损失，其他违约责任按《经济合同法》执行。

八、解除合同纠纷方式：
双方友好协商，向经济合同仲裁委员会申请仲裁，向原告方所在人民法院起诉等。

九、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

十、合同附加条款与本合同具有同等法律效力。

十一、未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同自签订之日生效。

甲方：（章）
代理人：
电话：
日期：乙方：（章）代理人：电话：日期：
扶手合同第2篇
发包方（甲方）：
承揽方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
工程要求：梯间扶手尺寸按图纸（或者原有样板）制作安装，焊接处圆滑，纹路清晰，无明显台阶。

焊点抛光处理，保证焊接牢固，不能有松动现象。

坡口结合紧密，无明显缝隙，衬管间距均匀，无明显差异。

玻璃围栏要求与梯间扶手一样，尺寸按提供的`图纸加工。

二、工期 30 天，如果因施工现场其他因素造成工程无法进展，工期顺延。

开工日期：年竣工日期：
三、合同价款：
窗护栏、扶手栏杆元/米，景观玻璃栏杆/米，数量以完工验收实际量为准。

乙方应提供甲方材料发票，具体见报价单
四、工程款支付：
1、本工程没有预付工程款，按月进度完成产值的60%支付工程款，待竣工验收合格后，并达到合同规定的各项标准和要求，经审计完成后付到总工程款的95%，剩余5%作为质保金，质保金在质保期满后无任何质量问题一次性无息付清
五、文明生产
1、按政府有关规定在施工现场设置统一标志，现场施工时须按政府有关规定和甲方要求，物料摆放整齐、有序、及时清理和运走自己在施工
中的垃圾，雨季施工时，须及时清除施工现场积水。

六、双方责任：
1、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，如出现质量问题乙方承担全部责任。

2、乙方必须按照有关规章制度施工作业，加强安全措施，服从工地统一指挥，将事故隐患消灭在萌芽状态。

否则，所造成的一切后果均由乙方自己负责。

4、甲方应向乙方提供水电。

七、违约责任：
合同签订后，任何一方不得单方面撤销或不履行合同，否则，违约方向守约方一次性支付违约金5000.00元，并承担由此结合对方造成的一切经济损失，其他违约责任按《经济合同法》执行。

八、解除合同纠纷方式：
双方友好协商，向经济合同仲裁委员会申请仲裁，向原告方所在人民法院起诉等。

九、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

十、合同附加条款与本合同具有同等法律效力。

十一、未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同自签订之日生效。

甲方：（章）
代理人：
电话：
日期：乙方：（章）代理人：电话：日期：
扶手合同第3篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的'原则，经友好协商一致同意签订本合同。

第一条：加工不锈钢栏杆
1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×1.2。

2、不锈钢立柱规格为Ф51×1.2。

3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×1.0。

4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×1.0。

第二条：制作要求
1、要求横平竖直，抛光打磨。

2、要求高度为70cm。

3、要求长度为4m为单位，立柱3支。

4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。

第三条：合同金额
1、单价为150元/米(含税收)。

2、合同数量约101米，总金额约15000元整，以实做实收为准。

第四条验收及付款：
1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。

2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。

第五条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第六条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。

第七条本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。

甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
公司地址：地址：
年月日年月日
扶手合同第4篇
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：承包方式：包工包料承包单价：详见预（决）算表开工日期：竣工日期：20xx—6—26总历工期：30天（如增加工程量或施工有误，工期照常延期）
a）质量等级：合格
b）质量评定仲裁部门名称：业主方、监理方等部门
承包单位：昆明泽盛安建筑劳务有限公司
第二条工程款支付：
总造价约580米X单价769元=446136元，工程合同签订预付，完工后一次性付清尾款。

第三条图纸及工程验收
1、图纸提供日期：
2、图纸提供套数：一套
3、工程验收时间：
第四条甲方驻工地代表：汤继斌
甲方负责水、电，费用，协调其它单位关系。

第五条乙方驻工地代表：叶刚
乙方在施工期间不得随意停工，如造成工期延误，后果自行承担。

第六条施工方案及施工工艺：
所有材料需报甲方会同监理及业主审批和备案
第七条结算方式：
按实际工程量结算。

第八条违约责任：
按合同法条款执行（损坏甲方材料照原价赔偿）
第九条争议
1、仲裁机构：当地人民法院
2、争议解决程序：协商—诉讼
合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商或按国家工商行政管理局和国家建
设部制定的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同条例》执行。

第十条合同份数：一式二份
甲方：乙方：
法人代表：
法人证件：法人证件：
电话：电话：
20xx年XX月XX日 20xx年XX月XX日
扶手合同第5篇
甲方（发包方）：泸州永康建筑劳务有限公司
乙方（承包方）：昆明泽盛安建筑劳务有限公司
合同编号： ZAS-002
建筑装饰工程施工合同书
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：承包方式：包工包料承包单价：详见预（决）算表开工日期：竣工日期： 20xx-6-26总历工期：30天（如增加工程量或施工有误，工期照常延期） a) 质量等级：合格
b) 质量评定仲裁部门名称：业主方、监理方等部门
承包单位昆明泽盛安建筑劳务有限公司
第二条工程款支付：
1、总造价约580米X单价769.2元=446136.00元，工程合同签订预
付，完工后一次性付清尾款。

第三条图纸及工程验收
1、图纸提供日期：
2、图纸提供套数：一套
3、工程验收时间：第四条甲方驻工地代表：汤继斌
甲方负责水、电，费用，协调其它单位关系。

第五条乙方驻工地代表：叶刚
乙方在施工期间不得随意停工，如造成工期延误，后果自行承担。

第六条施工方案及施工工艺：
所有材料需报甲方会同监理及业主审批和备案
第七条结算方式：
按实际工程量结算。

第八条违约责任：
按合同法条款执行（损坏甲方材料照原价赔偿）
第九条争议
1、仲裁机构：当地人民法院
2、争议解决程序：协商—诉讼
合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商或按国家工商行政管理局和国家建
设部制定的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同条例》执行。

第十条合同份数：一式二份
甲方：乙方：法人代表：法人证件：法人证件：电话：电话：日期： 20xx-5-25 日期： 20xx-5-25。