法务建设工程施工合同(3篇)

第1篇
一、合同概述
为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，双方经友好协商，达成如下协议：
1. 发包方（以下简称“甲方”）：
（全称）：________________
地址：________________
法定代表人：________________
联系电话：________________
2. 承包方（以下简称“乙方”）：
（全称）：________________
地址：________________
法定代表人：________________
联系电话：________________
3. 工程概况：
（1）工程名称：________________
（2）工程地点：________________
（3）工程计划批准单位及文号：________________
（4）工程范围和内容：________________
（5）工程总投资：________________
二、合同工期
1. 本合同工期为____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共计
____天。

2. 乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

三、工程质量
1. 乙方应严格按照国家有关建设工程质量的法律、法规和标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。

2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。

3. 工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期为____年。

四、工程款支付
1. 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

2. 乙方应按照甲方要求提供相关发票、结算资料等，甲方应在收到资料后____个工作日内支付工程款。

3. 乙方在施工过程中发生的一切费用，如材料费、人工费、机械租赁费等，均由乙方自行承担。

五、合同解除与违约责任
1. 双方协商一致，可以解除本合同。

2. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

3. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

六、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
签订日期：________________
附件：
1. 工程项目一览表
2. 发包人供应材料设备一览表
3. 工程质量保修书
4. 专用合同条款
5. 其他相关文件
第2篇
一、引言
建设工程施工合同是发包方（建设单位）与承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

在建设工程施工过程中，施工合同的签订与履行至关重要，对于保障双方的合法权益具有重要意义。

本文将从法务角度对建设工程施工合同进行阐述。

二、建设工程施工合同的主要内容
1. 工程范围：明确承包人承包的工程范围，包括土建、安装、装饰装修等，以及各单项工程的建筑面积。

2. 建设工期：约定开工日期、竣工日期、工期总天数，以及因特殊情况导致工期顺延的处理方式。

3. 工程质量：根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定，明确施工质量要求，包括施工单位资质、质量责任制度、技术标准等。

4. 工程造价：明确工程价款计算方法、计价依据、支付方式等，确保工程造价的合理性和准确性。

5. 材料和设备的供应责任：明确发包方和承包方在材料和设备供应方面的责任，包括供应时间、质量、数量等。

6. 拨款和结算：约定工程款拨付的时间、比例、条件等，确保工程款的及时支付。

7. 竣工验收：明确竣工验收的标准、程序、时间等，确保工程质量达到预期目标。

8. 质量保修范围和质量保证期：约定质量保修的范围、期限，以及保修责任的承担。

9. 相互协作条款：明确双方在施工过程中的协作义务，包括信息沟通、协调解决
争议等。

三、法务对建设工程施工合同的关注点
1. 合同主体资格：审查双方是否具备相应的资质，确保合同的合法性。

2. 合同效力：关注合同是否违反法律法规，是否存在无效或可撤销的情形。

3. 权利义务明确：确保合同中权利义务分配合理，避免争议。

4. 争议解决方式：约定合理的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

5. 合同履行过程中的风险防范：关注合同履行过程中的风险，如工期延误、质量
问题、工程款支付等，提前制定应对措施。

6. 合同变更与解除：明确合同变更与解除的条件、程序，确保双方权益不受损害。

四、结语
建设工程施工合同是建设工程施工过程中的重要法律文件，法务人员应密切关注合同内容，确保合同的合法、有效，为施工项目的顺利进行提供有力保障。

同时，双方在合同履行过程中应严格遵守约定，共同维护合同权益，促进工程建设顺利进行。

第3篇
一、合同背景
为明确发包方（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方）在建设工程施工过程中的权利、义务，保障双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。

二、合同主体
1. 甲方：[甲方全称]
2. 乙方：[乙方全称]
三、工程概况
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程规模：[工程规模]
4. 工程类型：[工程类型]
5. 工程造价：[工程造价]
四、合同工期
1. 工期：[开工日期]至[竣工日期]，共计[工期天数]天。

2. 甲方应按照合同约定的时间提供施工场地、施工用水、用电等条件。

五、工程款支付
1. 乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后[付款期限]内支付工程进度款。

2. 工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后[付款期限]内支付竣工结算款。

六、工程质量管理
1. 乙方应按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

七、安全生产与文明施工
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

2. 乙方应做好文明施工，保护施工现场环境，不得造成环境污染。

八、违约责任
1. 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为[比例]。

2. 乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为[比例]。

3. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
代表人（签字）：____________________
代表人（签字）：____________________
签订日期：____________________
注：本合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。