劳务分包合同的概念及当事人的义务6篇

劳务分包合同的概念及当事人的义务6篇
篇1
劳务分包合同是指工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人，将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包人，由劳
务承包人自行组织劳务人员完成相应劳务作业任务的合同。

1. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的义务
（1）不得将工程发包给不具有相应资质的劳务承包人。

（2）应当为劳务承包人提供必要的安全保障和作业条件。

（3）应当按时支付劳务费用，不得拖欠或者克扣。

（4）应当对劳务承包人的作业质量进行监督，发现质量问题及时要求劳务承包人进行整改。

2. 劳务承包人的义务
（1）应当具有相应的资质和安全生产条件，不得承揽超越其资质的作业任务。

（2）应当自行组织劳务人员完成相应劳务作业任务，不得将劳务作业再次发包给他人。

（3）应当遵守工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的安全生产规定和作业要求，确保作业安全和质量。

（4）应当按时向工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人提交结算清单，并保留相关凭证以便核对。

三、违约责任及争议解决方式
1. 违约责任
（1）如果工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人违反合同约定，未按时支付劳务费用或者提供必要的安全保障和作业条件，应当承担违约责任，赔偿因此给劳务承包人造成的损失。

（2）如果劳务承包人违反合同约定，未按时完成劳务作业任务或者作业质量不符合要求，应当承担违约责任，赔偿因此给工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人造成的损失。

2. 争议解决方式
（1）如果双方当事人在合同履行过程中发生争议，首先应当通过友好协商解决。

如果协商无果，可以通过仲裁或者诉讼解决。

具体仲裁机构或者管辖法院由双方协商确定。

（2）在仲裁或者诉讼过程中，双方应当遵守仲裁规则或者诉讼程序，积极配合举证、质证和辩论等程序性事项，以便及时有效地解决
争议。

同时，也应当尊重仲裁裁决或者判决结果，并履行相应的义务。

四、其他注意事项
1. 合同变更或者解除应当遵循法定程序，具体变更或者解除条件由双方协商确定。

如果一方当事人违约导致合同无法继续履行，另一方当事人有权解除合同并要求违约方承担违约责任。

2. 在合同履行过程中，双方应当注意保留相关证据材料，以便在发生争议时能够证明自己的主张。

同时，也应当注意合同的保密性，不得将合同内容泄露给第三方。

3. 如果合同中有其他特别约定的事项，双方应当认真履行。

如果一方当事人违反特别约定给另一方当事人造成损失，应当承担相应的赔偿责任。

篇2
劳务分包合同是指工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人将其承包的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包人，由劳务承包人组织其所属或者所招用的劳动者完成劳务作业，并依法与发包人签订劳务分包合同的合同。

1. 发包人的义务
（1）及时支付劳务分包款项。

发包人应当按照合同约定，及时、足额地支付劳务分包款项，确保劳务承包人的合法权益。

（2）提供必要的工作条件。

发包人应当为劳务承包人提供必要的工作条件，包括工作场所、设备、工具等，确保其能够顺利进行工
作。

（3）确保安全施工。

发包人应当负责施工场地的安全管理工作，制定安全施工措施，防止安全事故的发生。

2. 劳务承包人的义务
（1）按时完成劳务作业。

劳务承包人应当按照合同约定，按时完成劳务作业，确保施工进度和质量。

（2）保证施工质量。

劳务承包人应当对所完成的劳务作业质量负责，确保施工质量符合合同约定和国家标准。

（3）遵守安全施工规定。

劳务承包人应当严格遵守安全施工规定，不得违章作业，确保自身和他人的安全。

（4）提供必要的人员和设备。

劳务承包人应当提供足够数量的合格劳动者，并配备必要的设备和工具，确保劳务作业的顺利进行。

3. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的义务
（1）监督劳务分包合同的履行。

工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人应当对劳务分包合同的履行进行监督，确保双方按照合
同约定履行义务。

（2）协调解决相关问题。

工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人应当积极协调解决劳务分包过程中出现的问题，确保施工进度和质量不受影响。

三、违约责任及赔偿金额的计算方法
1. 违约责任
（1）发包人的违约责任。

如果发包人未按照合同约定支付劳务分包款项或者未提供必要的工作条件，应当承担违约责任，赔偿因此给劳务承包人造成的实际损失。

（2）劳务承包人的违约责任。

如果劳务承包人未按照合同约定完成劳务作业或者施工质量不符合要求，应当承担违约责任，赔偿因此给发包人造成的实际损失。

2. 赔偿金额的计算方法
（1）对于因违约方未履行合同义务而导致的实际损失，应当根据损失的性质和程度进行计算。

具体包括直接损失和间接损失两部分。

直接损失是指因违约方未履行合同义务而导致的直接经济损失；间接损失是指因违约方未履行合同义务而导致的其他方面的损失，如预期收益、利润等。

（2）在赔偿金额的计算过程中，应当遵循公平、公正的原则，合理确定赔偿金额。

同时，应当注意保留相关证据材料，以便在需要时提供证明。

四、争议解决方式及管辖法院的选择
1. 争议解决方式的选择
（1）协商和解。

在争议发生后，双方应当首先尝试通过友好协商的方式解决争议。

如果协商和解能够达成一致的解决方案，则可以签订补充协议或者进行合同变更。

（2）调解处理。

如果协商和解无法达成一致意见，则可以寻求第三方机构的帮助进行调解处理。

调解处理是一种有效的解决争议的方式，双方可以在第三方的协助下达成和解协议。

（3）仲裁或诉讼。

如果调解处理也无法解决争议，则双方可以按照合同约定或者相关法律法规的规定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

通过仲裁或诉讼的方式解决争议需要遵循一定的法律程序和规范要求，因此双方应当注意保留相关证据材料并依法进行维权。

2. 管辖法院的选择原则及具体管辖法院的确定方法管辖法院的选择原则：在争议发生后，双方应当遵循公平、公正的原则选择管辖法院。

具体管辖法院的确定方法可以根据合同约定、争议发生地、当事人所在地等因素进行综合考虑。

如果合同中有明确约定管辖法院则按照合同约定执行；如果没有明确约定管辖法院则可以根据争议发生地或者当事人所在地进行选择。

篇3
一、概念
劳务分包合同是指工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人，将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包人，双方
就劳务分包的范围、质量、期限、价款等达成的协议。

二、当事人的义务
1. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的义务
（1）确保发包给劳务承包人的劳务作业具有相应的资质和条件，避免因此导致合同无效或无法履行。

（2）按照合同约定向劳务承包人支付劳务报酬，确保劳务承包人的合法权益。

（3）负责工程的整体协调和管理，确保工程质量、进度和安全。

2. 劳务承包人的义务
（1）确保其具有相应的劳务作业资质和条件，能够按照合同约定完成劳务作业。

（2）按照合同约定向工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人提供劳务作业服务，确保工程质量、进度和安全。

（3）负责劳务作业人员的组织和管理，确保劳务作业人员具备相应的技能和素质。

三、合同条款示例
以下是一个简单的劳务分包合同条款示例：
1. 合同双方
甲方（工程总承包人/施工总承包人/专业承包人）：
乙方（劳务承包人）：
2. 合同标的
甲方将其承包工程中的劳务作业发包给乙方，乙方应按照合同约定完成劳务作业。

3. 劳务作业范围和质量要求
乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成以下劳务作业：
（1）基础工程：包括土方开挖、地基处理、基础混凝土浇筑等。

（2）主体工程：包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等。

（3）装饰工程：包括墙面抹灰、地面铺设、门窗安装等。

乙方应确保劳务作业质量符合合同约定和国家标准，确保工程质量达到优良水平。

4. 劳务报酬及支付方式
乙方完成合同约定的劳务作业后，甲方应支付相应的劳务报酬。

具体支付方式和金额如下：
（1）基础工程：按照实际完成的工程量，以单价包干的方式支付。

（2）主体工程：按照实际完成的工程量，以单价包干的方式支付。

（3）装饰工程：按照实际完成的工程量，以单价包干的方式支付。

甲方应在每月底前向乙方支付上个月应得的劳务报酬，确保乙方能够及时收到款项。

5. 违约责任
（1）甲方如未按照合同约定向乙方支付劳务报酬，应按照合同总金额的1%向乙方支付违约金。

（2）乙方如未按照合同约定完成劳务作业，应按照合同总金额的1%向甲方支付违约金。

6. 合同生效和终止条件
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（2）本合同在双方完成合同约定内容并结算完毕后终止。

如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

篇4
劳务分包合同是指工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包人，由劳务承包人按照合同约定完成劳务作业，并由发包人支付劳务报酬的合同。

二、当事人的义务
1. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的义务
（1）不得将工程发包给不具有相应资质的劳务承包人。

（2）应当为劳务承包人提供必要的工作条件和生活条件。

（3）应当按时支付劳务报酬，不得拖欠或者克扣。

（4）应当对劳务承包人的工作进行监督和指导，确保施工质量符合要求。

2. 劳务承包人的义务
（1）应当具备相应的施工资质和安全生产条件，确保施工质量和安全生产。

（2）应当按时完成施工任务，不得拖延工期。

（3）应当遵守施工规范和安全操作规程，确保施工规范有序进行。

（4）应当对施工成果进行质量自检，确保施工质量符合要求。

（5）应当对施工过程中的重要环节和关键数据进行记录，以便后续质量追溯。

三、违约责任
1. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的违约责任
（1）如未按时支付劳务报酬，应当支付利息，并承担相应的违约责任。

（2）如因发包人的原因导致工程停工、窝工，应当赔偿劳务承包人的损失。

2. 劳务承包人的违约责任
（1）如未按时完成施工任务，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。

（2）如施工质量不符合要求，应当进行返修或者加固处理，并承担相应的违约责任。

四、争议解决方式
1. 协商：合同双方应首先尝试友好协商，解决合同执行过程中遇到的问题。

如果协商不成，可按以下方式处理：
2. 调解：如协商无果，可寻求第三方机构进行调解。

调解机构可包括建设行政主管部门、行业协会或专业机构等。

调解成功后，双方应签订书面协议，明确调解结果和双方的权利义务。

如果调解不成，可按以下方式处理：
3. 仲裁：如果协商和调解都无法解决问题，双方应约定将争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

如果仲裁结果仍无法执行，可按以下方式处理：
4. 诉讼：如果仲裁结果无法执行或仲裁机构无法作出裁决，双方可将争议提交至人民法院进行诉讼。

法院将依法审理并作出判决，判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。

在争议解决过程中，双方应遵守法律法规和合同约定，积极配合解决争议问题。

同时，双方应友好协商、相互理解、相互支持，共同维护合同的稳定性和合同的顺利实施。

篇5
劳务分包合同协议书
甲方：XXX（以下简称甲方）
乙方：XXX（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程的顺利完成，经双方友好协商，达成如下劳务分包合同协议书：
一、工程概况
本工程位于XXX，具体内容为XXX。

二、合同范围及工作内容
1. 合同范围：本合同的范围包括但不限于以下内容：
- XXX
- XXX
- XXX
2. 工作内容：乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范，完成合同范围内的所有工作内容。

三、合同工期
1. 开工日期：本合同自签订之日起生效，乙方需在合同生效后立即组织人员进场施工。

2. 竣工日期：本合同项下的工程应在XXXX年XX月XX日前全部竣工。

3. 延期：如遇不可抗力因素或其他甲方原因导致工期延误，乙方需及时向甲方提交书面延期申请，经甲方书面同意后，工期可相应顺延。

四、合同价款及支付方式
1. 合同价款：本合同项下的工程总价款为人民币XXX元（大写：XXX）。

此价格已包含乙方完成合同范围内所有工作内容的费用。

2. 支付方式：甲方需按照以下节点向乙方支付合同价款：
- 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
- 乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；
- 剩余的XX%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后的一年内支付。

五、甲乙双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务：
- 甲方需按照合同约定及时支付乙方合同价款；
- 甲方需提供施工图纸、技术要求及施工规范，并对乙方的施工过程进行监督指导；
- 甲方需协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

2. 乙方的权利和义务：
- 乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工；
- 乙方需确保施工质量符合甲方要求，并按时完成施工任务；
- 乙方需遵守施工过程中的安全规定，确保施工安全；
- 乙方需配合甲方的监督指导，并及时解决施工过程中遇到的问题。

六、违约责任
1. 甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付乙方合同价款，甲方需承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期利息等。

2. 乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

七、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，并签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字）：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
篇6
劳务分包合同是指工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人将其承包的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包人，由劳务承包人组织其自有或雇佣的劳动者完成劳务作业，并支付劳务报酬的合同。

二、当事人的义务
1. 工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人的义务
（1）不得将劳务作业发包给不具有相应资质的劳务承包人。

（2）应当确保发包给劳务承包人的劳务作业与其资质相符。

（3）应当向劳务承包人提供必要的技术支持和施工条件。

（4）应当按时支付劳务报酬。

2. 劳务承包人的义务
（1）应当确保其具有相应的资质和条件来完成劳务作业。

（2）应当组织自有或雇佣的劳动者按时完成劳务作业。

（3）应当确保劳务作业的质量和安全。

（4）应当向工程总承包人、施工总承包人或者专业承包人提供必要的反馈和信息。

3. 劳动者（包括自有或雇佣的劳动者）的义务
（1）应当遵守相关法律法规和规定。

（2）应当服从劳务承包人的管理和指挥。

（3）应当按时完成劳务作业。

（4）应当确保个人安全和健康。

三、合同条款示例
以下是一个简单的劳务分包合同条款示例：
1. 合同双方：
甲方（工程总承包人/施工总承包人/专业承包人）：_________
乙方（劳务承包人）：_________
2. 劳务作业内容：_________
3. 劳务报酬及支付方式：_________
4. 甲方义务：
（1）甲方不得将劳务作业发包给不具有相应资质的劳务承包人。

（2）甲方应当向乙方提供必要的技术支持和施工条件。

（3）甲方应当按时支付劳务报酬。

5. 乙方义务：
（1）乙方应当确保其具有相应的资质和条件来完成劳务作业。

（2）乙方应当组织自有或雇佣的劳动者按时完成劳务作业。

（3）乙方应当确保劳务作业的质量和安全。

（4）乙方应当向甲方提供必要的反馈和信息。

6. 违约责任：_________
7. 其他约定事项：_________。