工程材料采购合同示范文本_1
工程用料采购合同范本
工程用料采购合同范本合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（采购方）：_______乙方（供货方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方工程用料事宜，达成如下协议：第一条产品名称、型号、数量、价款1. 产品名称：_______2. 型号：_______3. 数量：_______4. 单价：_______5. 总价：_______第二条质量要求乙方提供的工程用料应符合国家及行业相关标准，确保产品质量。
具体质量要求如下：1. 材质：_______2. 规格：_______3. 性能：_______4. 检验标准：_______第三条交货时间、地点1. 交货时间：_______2. 交货地点：_______第四条付款方式1. 甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______作为预付款。
2. 乙方在发货前向甲方提供正式发票，甲方在收到货物并验收合格后_______日内支付乙方剩余款项。
第五条包装及运输1. 乙方应按照甲方的要求进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 运输费用由乙方承担，如需甲方协助办理运输，乙方应支付相关费用。
3. 货物运输过程中发生的损毁、灭失风险由乙方承担。
第六条验收及售后服务1. 甲方在收到货物后_______日内进行验收，如发现质量问题，应在验收合格后_______日内向乙方提出书面异议。
2. 乙方应在接到甲方异议后_______日内负责解决，如需更换或退货，相关费用由乙方承担。
3. 乙方承诺在合同签订后_______年内提供售后服务，确保工程顺利进行。
第七条违约责任1. 乙方如未能按约定时间、数量交货，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
2. 甲方如未能按约定时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
铝合金材料采购合同(铝型材采购合同范本)
铝合金材料采购合同(铝型材采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!铝合金材料采购合同(铝型材采购合同范本) 铝合金材料采购合同1玻璃、铝合金购买合同甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，就玻璃、铝合金销售达成以下协议：一、数量及价格：详见清单。
13建筑材料购销合同5篇
13建筑材料购销合同5篇篇1甲方（买方）：_________________________乙方（卖方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方建材产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格型号、数量及价格甲方向乙方购买以下建材产品：_________________________（具体产品信息及数量详见附件）。
产品价格按照市场价格确定，如遇市场价格波动，双方应及时协商调整。
二、质量标准与验收1. 乙方所销售的建材产品应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量保证文件。
2. 甲方在收到产品后应立即进行验收，如发现产品质量不符合约定，应在七日内书面通知乙方，要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 如因产品质量问题造成工程事故或损失，乙方应承担全部法律责任。
三、交货方式与时间1. 乙方应按照甲方的要求，将产品送至指定地点。
2. 交货时间：自本合同签订之日起，乙方应在_______日内完成交货。
如遇特殊情况，双方应协商调整交货时间。
四、付款方式及期限1. 甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方总货款的30%作为预付款。
2. 乙方完成交货并经甲方验收合格后，甲方支付剩余货款的70%。
3. 如甲方未按约定时间付款，每逾期一日，应向乙方支付总货款千分之二的违约金。
五、售后服务与保修1. 乙方应提供至少一年的质保服务，质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
2. 乙方在收到甲方维修通知后，应在24小时内响应并解决问题。
六、违约责任1. 如乙方未按约定时间交货，每逾期一日，应向甲方支付总货款千分之二的违约金。
2. 如乙方所交产品存在质量问题或不符合约定，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
3. 如甲方未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付总货款千分之二的违约金。
如逾期超过三十日，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
砂石水泥购销合同示范文本(3篇)
砂石水泥购销合同示范文本供X：_____需方：_____签订时间：____年____月____日签订地点：_____依照《民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：1、名称：_____2、强度等级：_____3、生产厂家：_____4、商标牌号：_____5、数量（吨）：_____6、单价（人民币：_____元）：_____，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：（人民币：_____元）：_____二、质量要求：质量符合GB175_99国家标准。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
五、试验报告：供X按GB175_99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。
六、交（提）货时间及数量：_____。
七、交（提）货地点、方式：____________________________。
八、运输方式及到站费用：___________________________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_______________________________。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：_____________________________________。
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖X即为生效。
相关的合同范本办公家具采购合同水果（苹果）采购合同粮食竞价采购合同农副产品采购书茶叶采购合同食品采购合同政府采购合同书建材采购合同木材采购（订货）合同十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
供X（盖X）：_____ 需方（盖X）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____委托代理人（签字砂石水泥购销合同示范文本（二）需货方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方必须严格履行。
施工主材合同
施工主材合同合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方购买乙方提供的施工主材事宜，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、合同标的1.1 本合同标的为乙方供应的施工主材，具体品种、规格、数量、质量等详见附件一。
二、合同价格2.1 双方确认，本合同材料的单价为人民币（大写）：_______元/_______（大写）：_______元整。
2.2 乙方应保证供应的材料质量符合国家及行业相关标准，如因材料质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.3 乙方应按照甲方的要求，按时、按量、按质完成材料供应任务。
如乙方未能按时、按量、按质完成供应任务，应按甲方实际损失的_______%向甲方支付违约金。
三、支付方式3.1 甲方按照实际验收合格的材料数量，以人民币（大写）：_______元/_______（大写）：_______元整的价格向乙方支付货款。
3.2 乙方应提供等额的正规发票，以便甲方进行报销。
四、交货及验收4.1 乙方应按照甲方提供的交货地点和时间，将材料运输至施工现场，并负责卸货。
4.2 甲方应指派专人负责现场验收，验收合格的材料应在验收单上签字确认。
如甲方对验收结果有异议，应在验收单上注明，并通知乙方及时处理。
4.3 乙方应在验收合格后的_______个工作日内，提供相关材料合格证明及质保书。
五、售后服务5.1 乙方应对供应的材料提供_______个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责及时修复或更换。
5.2 乙方应在质保期内，对甲方在使用过程中遇到的问题提供技术支持和咨询服务。
六、合同的变更和解除6.1 任何一方要求变更或解除本合同，均应提前_______天以书面形式通知对方，并经双方协商一致。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
保温材料的采购合同书6篇
保温材料的采购合同书6篇篇1保温材料的采购合同书甲方（供货商）：______________（以下简称“甲方”）乙方（采购商）：______________（以下简称“乙方”）鉴于：1、甲方系从事保温材料生产销售的企业，具有独立的法人资格和经营能力；2、乙方有意购买甲方生产的保温材料，为自己的工程项目提供材料支持；双方经协商，达成如下合同：第一条产品名称及规格甲方将向乙方提供的产品名称为______________，规格为______________，具体技术参数详见产品说明书。
第二条数量及单价乙方同意购买的数量为______________，单价为______________，总价为______________（大写：______________）。
第三条交货地点甲方将产品送至______________，由乙方负责提货。
第四条交货时间甲方将在合同签订后的______________天内交货。
第五条付款方式乙方收到产品后，在______________天内向甲方支付货款，否则视为违约，需承担相应法律责任。
第六条质量保证甲方保证所提供的产品质量合格，符合国家相关标准。
第七条违约责任如有一方未能履行合同义务或违约，应赔偿对方因此造成的损失。
第八条争议解决因履行合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交至合同签订地法院解决。
第九条其他事项1、本合同自双方签字盖章即生效，至产品交付完毕结束；2、未尽事宜，双方可另行协商；3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（供货商）：法定代表人（签字）：______________ 日期：______________乙方（采购商）：法定代表人（签字）：______________ 日期：______________注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章日起生效。
以上为保温材料的采购合同书，甲乙双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
工程材料采购合同书模板
工程材料采购合同书模板合同编号：XXX-XXXX-XXX甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX材料有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方计划进行工程项目，需要采购一定数量的工程材料，甲乙双方经友好协商，达成以下合作意向，特立本合同。
一、合同目的本合同旨在明确甲方向乙方采购工程材料的具体事项、数量、质量要求、价格及支付方式，以确保双方权益的合法保护。
二、工程材料1. 甲方需采购的工程材料包括但不限于：水泥、砂石、钢筋等，具体清单详见附件一。
2. 甲方要求工程材料的质量符合国家相关标准，并提供合格证明。
三、采购数量1. 甲方需采购的工程材料数量详见附件一。
2. 甲方有权根据实际施工需要对采购数量进行适当调整，并及时通知乙方。
四、质量要求1. 乙方保证所供应的工程材料符合国家相关标准，并提供合格证明。
2. 如发现工程材料存在质量问题，甲方有权拒收，并要求乙方进行更换或退款。
五、价格及支付方式1. 工程材料的价格为人民币XXX元/吨（或单位），价格以合同签订时为准。
2. 支付方式：甲方按照实际采购数量和交付情况，每次交付后的15个工作日内，支付相应货款。
六、交付时间和方式1. 乙方应按照甲方的要求，按时交付工程材料。
2. 交付方式：XXX（如送货上门、自提等）。
3. 交付时间：具体交付时间由双方协商确定，并在合同中注明。
七、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间和数量交付工程材料，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的X%。
2. 如甲方未按合同约定的时间和方式支付货款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按欠款金额的X%计算。
八、争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方无法协商解决争议，应提交至XXX仲裁委员会进行仲裁。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXX年。
工程材料采购协议建筑材料采购合同
工程材料采购协议建筑材料采购合同甲方：（采购方）
地址：
法定代表人：
乙方：（销售方）
地址：
法定代表人：
鉴于双方在工程材料的采购方面具有一定的实力和经验，希望双方能够建立互信互利的合作关系，达成如下协议：
一、采购项目
1.甲方将向乙方采购以下工程材料：
（列明具体的工程材料名称和数量）
2.乙方同意按照甲方的要求提供上述工程材料，并确保所提供的材料符合国家相关标准和质量要求。
二、价格和付款方式
1.甲方同意按照以下价格购买上述工程材料：
（列明具体的价格和计价单位）
2.乙方同意按照以下付款方式收取货款：
（列明具体的付款方式和时间）
三、交货和验收
1.乙方同意按照甲方的要求按时交付上述工程材料，并确保材料的数量和质量符合购买合同的要求。
2.甲方有权对所收到的工程材料进行验收，如发现任何质量问题或数量不符，甲方有权拒绝接收。
四、违约责任
1.如乙方未按照约定时间交付工程材料，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为逾期交付工程材料总金额的5%。
2.如乙方提供的工程材料质量不符合要求或存在质量问题，甲方有权要求乙方退还货款，并向乙方索赔。
五、保密条款
双方同意保守商业秘密，并不得将从对方获取的商业信息泄露给第三方。
六、争议解决
双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商解决不成，可提交至签订合同地的仲裁机构裁决。
七、其他事项
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2.本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方公章：乙方公章：。
工程用料采购合同
工程用料采购合同合同编号：_________甲方（采购方）：_________地址：_________电话：_________法定代表人/负责人：_________乙方（供应方）：_________地址：_________电话：_________法定代表人/负责人：_________鉴于甲乙双方就工程项目的物资采购达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条货物名称与规格1.1 货物名称：________________1.2 规格型号：________________1.3 数量：________________1.4 质量标准：________________第二条交货时间与地点2.1 交货日期：____年____月____日2.2 交货方式：________________2.3 交货地点：________________第三条价格条款与付款方式3.1 单价：________________3.2 总价：________________3.3 付款方式：________________3.4 付款时间：________________第四条质量保证与验收4.1 乙方保证所提供货物符合约定的质量标准和性能要求。
4.2 货物到货后，甲方应在三日内完成验收，如有质量问题应及时通知乙方。
第五条违约责任5.1 如乙方延迟交货，应按每日未交货物总价值的千分之五支付违约金给甲方。
5.2 如甲方延迟付款，应按逾期金额每日千分之五支付滞纳金给乙方。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 对本合同的任何修改和补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
建筑施工工程材料采购范本
建筑施工工程材料采购范本建筑施工工程材料采购协议甲方：（购买方）地址：联系人：电话：乙方：（供应方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行建筑施工工程，为保证工程质量，按照法律法规和相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就建筑施工工程所需材料的采购事宜达成如下协议：第一条采购内容1.1 甲方根据工程需要，向乙方采购以下材料：（列举需要采购的材料，包括但不限于：水泥、钢筋、砂石等）1.2 材料的质量、规格、数量按照工程设计和现行国家标准执行。
第二条材料交付2.1 材料的交付方式、时间、地点由双方协商确定。
2.2 乙方应保证所供材料的质量符合国家标准要求，并提供相应的合格证明。
第三条材料价款及支付方式3.1 材料的价款为人民币（具体金额），价格包括运费、装卸费用、税费等所有相关费用。
3.2 甲方应按约定支付材料价款，支付方式为：（列举支付方式，如：现金、电汇、支票等）第四条合作期限与变更4.1 本采购协议从双方盖章之日起生效，有效期为（具体有效期）。
4.2 在有效期内，如需变更采购内容、交付方式、价款等条款，须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。
第五条违约责任5.1 若一方违反本协议约定，使对方受到损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此受到的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方互不承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议的履行与争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 若在本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商并以补充协议的形式达成一致。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
《建设工程施工合同(示范文本)》
《建设工程施工合同（示范文本）》甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则，融合本工程的具体情况，双方达成一致如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________;2、工程地点：_________________________;3、工程内容及承揽范围：祥见到附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。
三、质量建议满足设计图纸要求。
四、合约耗资工程预算总造价：1、甲方责任：(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。
(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位，尽快清扫施工场地，保证施工成功进展。
(3)负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任：(1)乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。
(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度，顺从甲方管理。
(3)乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。
(4)乙方必须按合约工期竣工。
五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点，经甲方代表证实工期适当延后。
1、工程量变化或设计变更。
2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
住建部建设工程合同示范文本
协议书合同鉴于甲方和乙方拟就建设工程项目进行合作，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目范围：_______二、合作期限2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
2.2如双方同意延长合作期限，应签订书面补充协议。
三、工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规、标准和规范以及甲方的要求进行施工。
3.2乙方应确保工程质量符合合同约定，如发生质量问题，乙方应负责修复。
四、工程进度4.1乙方应根据合同约定的时间节点完成工程进度。
4.2如因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决。
五、工程价款5.1双方应按照合同约定的价格和支付方式进行价款支付。
5.2乙方开具合法有效的发票。
六、违约责任6.1双方应严格履行本协议，如一方违约，应承担违约责任。
6.2违约方应赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________签订日期：_________协议书合同鉴于甲方和乙方拟就建设工程项目进行合作，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目范围：_______二、合作期限2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
2.2如双方同意延长合作期限，应签订书面补充协议。
三、工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规、标准和规范以及甲方的要求进行施工。
工程用料采购合同
工程用料采购合同合同编号：______________甲方（采购方）：______________乙方（供应方）：______________鉴于甲方需采购工程用料，乙方愿向甲方供应所需材料，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立如下合同：一、产品名称及规格1. 产品名称：______________2. 规格型号：______________3. 数量：________________4. 单价：______________5. 总价：______________二、产品质量要求乙方应保证所供材料符合国家相关标准及甲方特定要求，不得有缺陷或质量问题。
三、交货时间与地点1. 交货时间：______________2. 交货地点：______________四、运输与费用1. 运输方式：______________2. 运输费用：由________方承担。
五、验收方式1. 甲方应在收到货物后____日内进行验收。
2. 如发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方无条件更换或修复。
六、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____日内支付总货款的____%。
2. 尾款：余款在货物验收合格后____日内结清。
七、违约责任1. 如乙方未按约定时间交货，应向甲方支付违约金，违约金为未交货物价值的____%。
2. 如甲方未按约定时间支付货款，应向乙方支付违约金，违约金为未付货款的____%。
八、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________。
公司采购材质合同模板范本
公司采购材质合同模板范本合同编号: _____________________甲方：（公司全称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（供应商全称）地址：（供应商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟向乙方购买以下材质，双方就有关事项达成如下协议：第一条材质名称和规格1. 甲方将向乙方购买以下材质：（1）名称：（2）规格：（3）数量：（4）单价：（5）总价：2. 材质的质量标准须符合国家规定，并符合甲方的要求。
第二条交付时间1. 乙方应在合同签订后的____天内将材质交付至甲方指定地点。
2. 如果因不可抗力导致交货延期，乙方应在最短时间内通知甲方，并经双方协商确定新的交付时间。
第三条质量保证1. 乙方应保证所提供的材质符合国家标准和甲方要求，保证质量稳定、无瑕疵。
2. 如发现质量问题，甲方有权拒绝收货，并要求乙方在最短时间内进行调整。
3. 对于因乙方质量问题引起的甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第四条价款支付1. 甲方应按照合同约定的单价支付相应的价款。
2. 价款支付方式：（请填写具体支付方式）3. 价款支付时间：甲方收到材质并确认质量合格后的____天内支付。
第五条违约责任1. 若乙方未能按照约定交付材质或提供劣质材质，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若甲方未能按照约定支付价款，应按照约定支付违约金。
第六条知识产权1. 乙方应保证所提供的材质没有侵犯任何第三方知识产权，如发生知识产权纠纷，乙方应承担相应的责任。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至交付完毕后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：（盖章）签字：_________________ 日期：____年____月____日法定代表人：__________________乙方：（盖章）签字：_________________ 日期：____年____月____日法定代表人：__________________以上为《公司采购材质合同》，双方认真阅读并自愿签字盖章。
工程材料采购合同
工程材料采购合同合同编号，________。
甲方（采购方），________。
地址，________。
联系方式，________。
乙方（供应方），________。
地址，________。
联系方式，________。
鉴于甲方需要采购工程所需的材料，乙方同意向甲方供应相关材料，双方达成如下合同：第一条供货物品及数量。
1.1 乙方同意向甲方供应以下工程材料（具体材料名称、规格、数量等），供货清单作为本合同附件，一并构成本合同的一部分。
1.2 供货数量以甲方实际需求为准，甲方有权根据实际情况调整订购数量，并提前通知乙方。
第二条交货时间及地点。
2.1 乙方应当在收到甲方的书面通知后，按照约定的时间和地点将货物送达甲方指定的工程现场或仓库。
2.2 若因不可抗力等原因导致交货延迟，乙方应当及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下调整交货时间。
第三条价格及支付方式。
3.1 供货物品的价格为________（货币单位），价格包括货物的运输费用、包装费用等。
3.2 甲方应当在收到货物后的______天内向乙方支付货款，支付方式为________（如银行转账、现金支付等）。
第四条质量标准及验收。
4.1 乙方保证所供货物品符合国家相关标准和质量要求，且在交货后______天内提供合格证明等相关文件。
4.2 甲方有权对所供货物进行质量检验，如发现货物不符合要求，甲方有权拒收并要求乙方重新提供符合要求的货物。
第五条违约责任。
5.1 若乙方未能按照约定时间和数量供货，或所供货物不符合质量要求，应当按照约定向甲方承担违约责任。
5.2 若甲方未能按照约定支付货款，或未能按时验收货物，应当按照约定向乙方承担违约责任。
第六条其他条款。
6.1 本合同一经双方签字盖章生效，合同正本一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），________ 日期，________。
工程材料采购合同范本
工程材料采购合同范本甲方（采购方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）乙方（供应方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）经双方协商，就工程材料的采购事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方作为工程项目的承包商，有需求采购一定数量的工程材料，乙方同意向甲方供应所需工程材料。
第二条供货内容及数量1.乙方同意向甲方供应以下工程材料（具体名称和规格），总计数量为（具体数量）。
2.乙方应确保所供工程材料的质量和规格符合国家相关标准和甲方的要求。
第三条供货价格及支付方式1.供货价格：根据市场行情和双方协商确定，为人民币（具体价格）/单位（具体单位）。
2.供货价格中已包含所有费用，包括但不限于装车费、运输费、保险费等。
3.甲方应在乙方发货后的（具体天数）内，以现金/电汇等方式支付全部货款。
第四条产品质量及验收标准1.乙方供应的工程材料应符合国家相关标准以及合同规定的质量和规格要求。
2.甲方有权对所供工程材料进行抽样检验和验收，如发现不符合要求的情况，乙方应及时进行替换或赔偿。
3.如工程材料在使用过程中发生质量问题，甲方有权要求乙方进行赔偿或返货处理。
第五条供货时间及交付方式1.乙方应在本合同签订后的（具体天数）内，将工程材料准备好并通知甲方，以便甲方进行验收和接收。
2.工程材料的交付方式为乙方自行运输至甲方指定的地点，乙方应承担运输过程中的风险。
第六条合同解除及违约责任1.若因不可抗力等不可预见的情况，导致本合同无法履行，双方应及时协商解决。
2.若一方违反本合同规定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
第七条争议解决本合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向当地仲裁委员会提起仲裁。
第八条合同变更与终止1.本合同的任何变更及补充需经双方协商一致，并以书面形式作出。
2.若因双方原因需要终止本合同，需提前（具体天数）书面通知对方，双方协商解决未尽事宜。
第九条其他事项（合同中如有其他约定事项，请在此处补充）第十条合同生效与效力1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程材料采购合同示范文
本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
工程材料采购合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方(建设单位)：________
乙方(供货单位)：________
丙方(施工单位)：________
为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关
键。
目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太
大的情况，甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协
商一致的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事
宜，经协商达成如下协议：
一、材料使用工程名称：_________
二、材料类别：
1、一类：甲方指定及代付款材料。
2、二类：清单暂定价及代付款材料。
3、三类：甲方指定及清单暂定价不代付款材料。
三、订货、运输、验收：
1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表(附表
一)，注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。
2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。
3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方承担运输相关费用，运至丙方所在工地现场。
4、验收：丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。
需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。
5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。
如与市场或政策性价格调整，应及
时通知另两方协商作相应调整。
四、结算：建筑材料采购合同
1、属于一、二类材料为丙方委托甲方代为支付乙方材料费(乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除)。
属于三类材料，丙方直接给乙方付材料费。
丙方不得将三类材料列入一、二类材料。
2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。
3、付款方式：甲方根据丙方与乙方收货数量清单和丙方委托付款凭证直接向乙方支付货款。
有质保期的材料，甲方根据丙方委托，付款至95%，剩余5%质保期满___年后无质量问题，15日内一次无息付清。
未经乙方同意，甲方不得将货款交给乙方其他任何商务人员。
五、乙方的责任与义务
1、乙方向丙方提供符合国家质量及符合附表1质量要求及品牌的原产地合格产品、合格证。
2、乙方保证其提供的所有产品均为按国家标准的原产地合格产品，若甲方发现乙方提供的产品不是原产地和套牌生产的产品，甲方将对乙方该批产品价值50%的罚款处罚。
3、如因乙方材料质量问题给丙方造成损失，丙方应第一时间通知乙方和甲方，并保护好现场，乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。
如因丙方施工工艺造成损失，其责任自行承担。
4、乙方有义务及时对产品的质量、用户意见等信息对甲方进行反馈;
5、乙方应配合丙方工程进度的实施，向甲方提供合理的优化方案安装技术支持。
六、丙方的责任和义务
1、丙方应为乙方提供材料的存放地，并给予妥善的保管。
2、丙方应对每次所到材料进行质量抽检。
如发现质量等情况及时向甲方、监理通报。
3、丙方应及时把所到现场并验收的管材清单(复印件)交甲方负责人。
4、丙方未事先书面对非应用环境或特殊使用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所成的损失，全部责任由丙方承担，乙方将不承担责任。
5、丙方收到乙方产品，应立即验收，如对货物验收有异议，第一时间内通知甲方和乙方，否则视作货物无误。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得销售或用于其他工程。
七、甲方的权利和义务
1、甲方对乙方提供与本合同有关的技术上及交易的商
业情况予以保密。
2、甲方应监督乙、丙方，保证所需材料及配件全部用于该工程，不得流入其他销售渠道及其他工程，否则，一切后果均有甲方、丙方承担。
3、甲方有权随时对货物进行第二次抽检(合格产品检测费由甲方承担)。
八、其他责任：
乙方违反本合同条款规定或因供货不及时、质量等问题，丙方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知乙方，乙方应在三日内书面答复，否则视为承认该通知书的要求，购销合同关系自动解除，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。
九、履行期限：
本合同有效期为“_______”项目结束。
十、纠纷的解决：
三方在合同履行过程中如产生纠纷，由三方协调解决。
协商不成，在合同签订地法院诉讼。
十一、本合同(共四页)壹式六份，甲方四份、乙方一份，丙方一份，甲、乙、丙三方签订盖章之日起生效，同时起法律保护作用。
十一、合同未尽事宜，由三方协商签定补充协议作为附件，附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章) ：乙方(盖章) ：丙方(盖章) ：
法人代表：法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人委托代理人：
电话：电话：电话：
年月日年月日年月日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。