工程结算合同模板6篇
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程结算合同模板6篇
篇1
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就本工程结算事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:____________________
2. 工程地点:____________________
3. 工程内容:____________________
二、合同金额及支付方式
1. 本工程合同总金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付款项:
(1)工程预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的______%作为工程预付款。
(2)工程进度款:工程实施过程中,甲方应根据工程实际进度,按照双方约定的支付比例及时向乙方支付工程进度款。
(3)工程结算款:工程竣工并通过验收后,双方进行工程结算,确定最终结算金额。
三、工程结算原则
1. 乙方应按照合同约定完成工程,并确保工程质量符合国家标准
及甲方要求。
2. 双方应根据国家相关法律法规、合同约定及工程实际情况进行
工程结算。
3. 乙方应提供完整的工程结算资料,包括工程量清单、竣工图纸、变更签证等。
4. 甲方应对乙方提供的工程结算资料进行审核,并在约定时间内
提出异议或确认。
四、工程结算流程
1. 乙方提交工程结算资料:乙方应在工程竣工并通过验收后,向甲方提交完整的工程结算资料。
2. 甲方审核工程结算资料:甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后,进行审核,并出具审核意见。
3. 双方核对工程结算金额:甲、乙双方应根据审核意见,共同核对工程结算金额。
4. 签署工程结算确认书:双方就工程结算金额达成一致后,签署工程结算确认书。
5. 付款:甲方应按照合同约定支付乙方工程结算款项。
五、保修条款
1. 工程竣工验收后,乙方应按照国家和地方相关规定以及合同约定,承担保修责任。
2. 保修期限、保修范围及保修责任等具体事项,双方另行签订保修协议。
六、违约责任
1. 甲方未按合同约定支付款项的,应按约定承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程的,应按约定承担违约责任。
3. 因一方违约导致合同无法履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。
七、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议的,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):______________
联系电话:________________________
日期:____________________________
乙方(盖章):____________________
法定代表人(签字):______________
联系电话:________________________
篇2
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1. 工程名称:_________
2. 工程地点:_________
3. 工程承包方式:_________
4. 工程范围和内容:_________
第二条工程期限
1. 本工程合同工期为_________天,自_________年_________月
_________日开始施工,至_________年_________月_________日竣工验收。
2. 如有下列情况,工期可以顺延:因甲方原因影响开工;不可抗力;因工程变更,工程量增加,工期相应顺延。
第三条工程价款与支付方式
1. 本工程采用固定单价方式计价,固定单价为(大写)_________元,(小写)_________元。
工程结算时,固定单价乘以实际工程量即为工程结算总造价。
实际工程量少于设计工程量的,按实际工程量计算;多于设计工程量的,按设计工程量计算。
2. 支付方式:银行转账。
收款账户信息如下:
账户名称:_________;开户银行:_________;账号:________。
3. 乙方完成合同约定的施工任务并经甲方验收合格后,甲方在收
到乙方结算资料后五个工作日内审核结算资料,审核通过后向乙方支
付结算款项。
审核不通过的,甲方会书面通知乙方并告知需要补充的
相关资料。
结算款项支付后,乙方向甲方出具相应的收据。
第四条工程质量及验收
1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度向甲方提供质量验收资料。
隐蔽工程未经甲
方专业人员验收不得进行下一道工序施工。
3. 工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更
改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。
在质量保证的基础上,达到建设方竣工验收要求及评分。
4. 双方约定本工程质量必须达到一次性验收合格及以上标准,否
则乙方必须承担由此给甲方造成的一切损失。
第五条双方职责
一、甲方职责
1. 甲方应协助乙方解决施工用水、用电及材料堆放和保管问题。
费用由乙方承担。
甲方负责提供乙方施工人员的工作和生活环境。
甲
方提供图纸和相关的技术要求。
甲方负责办理有关建设手续。
甲方协
助乙方处理施工现场周边关系。
甲方负责竣工验收资料的整理与编制。
甲方应按时支付乙方结算款项。
甲方应对乙方的施工质量进行监督与
指导。
甲方应积极配合乙方的施工协调及其它相关工作。
甲方应按照
合同约定支付价款及竣工验收结算款。
2. 甲方代表在工地代表甲方行使权力,应公正地处理相关事宜。
在工程建设过程中因甲方原因造成的停工、窝工等损失,由甲方承担。
非因乙方原因造成工程停工超过五天以上的部分,乙方有权要求甲方
支付相应的停工损失补偿费。
具体补偿金额由甲乙双方协商确定。
非
因乙方原因造成工程停工超过二十天的部分,乙方有权要求甲方支付
相应的停工损失补偿费,具体补偿金额由甲乙双方协商确定。
如协商
不成的,双方可以委托有资质的单位进行审计确认。
停工期间乙方应
妥善保护现场设备、材料、已完工程成品等不受损失并盘清窝工人员
名单及窝工情况的相关资料并提交给甲方审核确认。
停工期间乙方应
听从甲方的安排进行人员、设备的撤离工作并自行承担相应费用。
3. 竣工验收时如存在质量问题或安全隐患等不符合竣工验收要求
的情况时,甲方可以拒绝验收并书面通知乙方需要整改的内容。
乙方
应根据甲方的整改要求及时整改并提交再次验收申请。
再次验收时如
仍存在质量问题或安全隐患等不符合竣工验收要求的情况时,甲方有
权要求乙方进行第三次甚至更多次数的整改直至达到竣工验收要求为止。
因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
4. 如因乙方原因导致工程质量达不到一次性验收合格及以上标准时,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的
一切损失。
违约责任包括但不限于罚款、违约金等经济处罚措施以及
由此导致的工程延期等时间成本损失。
具体处罚措施及金额由甲乙双
方协商确定;协商不成的双方可以委托有资质的单位进行审计确认;
如审计确认结果仍无法达成一致意见的可由仲裁机构或法院认定。
但
是无论何种原因造成的质量问题或安全隐患等不符合竣工验收要求的
情况时,乙方都必须承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的一
切损失。
包括但不限于罚款、违约金等经济处罚措施以及由此导致的
工程延期等时间成本损失。
具体处罚措施及金额由甲乙双方协商确定;协商不成的双方可以委托有资质的单位进行审计确认;如审计确认结
果仍无法达成一致意见的可由仲裁机构或法院认定。
但是无论何种原
因造成的质量问题或安全隐患等不符合竣工验收要求的情况时,乙方都必须承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
篇3
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就本工程结算事宜,达成如下协议:
一、合同背景
本合同依据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议制定。
在工程质量验收合格并竣工验收后,根据工程实际情况进行结算。
二、工程概况
1. 工程名称:____________________
2. 工程地点:____________________
3. 工程内容:____________________
4. 承包范围:____________________
三、结算原则
1. 结算依据:依据甲乙双方认可的工程量清单、施工图纸、变更签证单等文件。
2. 结算方式:按照合同约定的单价和实量实算原则进行结算。
3. 结算时间:自竣工验收合格之日起XX个月内完成结算工作。
四、结算条款
1. 工程款支付:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付时间和金额按照合同约定执行。
工程竣工验收合格后,支付至合同总金额的XX%,剩余款项作为质量保证金,待质保期结束后支付。
2. 工程量清单:甲乙双方共同确认的工程量清单是本合同的重要组成部分,双方应严格按照工程量清单进行结算。
3. 变更签证单:对于施工过程中发生的变更,须经甲乙双方确认并签署变更签证单,作为结算的依据。
4. 价款调整:如遇材料价格调整、政策调整等因素,双方可协商对合同价款进行调整。
5. 质保金:工程总金额的XX%作为质保金,质保期为XX年,质保期内无质量问题,甲方一次性支付乙方质保金。
6. 违约责任:如甲乙双方未按照本合同约定履行义务,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决
1. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他条款仍应履行。
六、其他条款
1. 本合同一式XX份,甲乙双方各执XX份。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。
甲方(发包方):____________________(盖章)
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系电话:____________________
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(承包方):____________________(盖章)
法定代表人:____________________
地址:____________________
篇4
甲方(发包方):_________________________
乙方(承包方):_________________________
根据甲乙双方在XXXX年签订的工程合同,现就工程结算事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:_________________________
2. 工程地点:_________________________
3. 工程内容:_________________________
4. 工程范围及工程量:_________________________。
具体以双方确认的工程量为准。
二、合同价格及支付方式
1. 本工程合同总价为人民币________元整(大写:________元整)。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式:甲方在工程竣工结算后一次性支付乙方工程款项。
乙方需提供相应的税务发票。
三、结算方式及期限
1. 乙方应按照合同约定完成工程施工并提交结算资料。
结算资料包括工程竣工图纸、设计变更单、现场签证等。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的___工作日内进行审核,并提出审查意见。
如甲方在规定时间内未提出异议,视为结算资料符合合同约定。
3. 双方应在结算资料审核无误后,签署工程结算确认书,确认本工程最终结算价格。
4. 乙方应按照工程结算确认书,完成工程款项的支付申请。
甲方应在收到申请后的___工作日内完成款项支付。
四、保修条款
1. 工程保修期限按照国家和地方相关规定执行。
保修期内,乙方负责免费维修因工程质量问题导致的损坏。
2. 保修期间,甲方发现工程存在质量问题,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后的___工作日内进行维修。
3. 保修期满后,乙方应按照甲方要求提供必要的维修服务,费用由甲方承担。
五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,应支付逾期付款违约金,违约金按照未付款项的___%计算。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工或提交结算资料,导致工程无法按时结算,应支付违约金,违约金按照合同总价的___%计算。
3. 若因一方违约导致另一方遭受损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同有效期为___年,自工程竣工验收之日起生效。
合同期满后,若双方继续合作,可续签合同。
甲方(盖章):_________________________ 乙方(盖章):
_________________________
日期:XXXX年XX月XX日日期:XXXX年XX月XX日签订地点:_________________________ 签订地点:_________________________
篇5
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
鉴于甲方与乙方于__________年签订了关于____________工程的施工合同,现工程已完工并经过验收,双方根据相关法律法规及施工合同的相关条款,就工程结算事宜达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:____________________
2. 工程地点:____________________
3. 工程内容:____________________
4. 工程开工日期:____________________
5. 工程竣工日期:____________________
6. 工程验收情况:____________________
二、结算原则
1. 本次结算遵循公平、公正、诚信的原则,依据合同条款及相关
法律法规进行。
2. 结算依据包括但不限于工程竣工图纸、设计变更、现场签证、
技术规范、计价标准等。
三、结算金额与支付方式
1. 结算金额:经双方确认,本次工程结算金额为人民币______元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:甲方按照合同约定,在收到乙方提交的结算资料后,按照以下比例支付工程款:
(1)工程竣工并验收合格后支付至结算金额的______%;
(2)余款在工程质量保修期满且无质量问题后支付。
3. 乙方应提供完整的结算资料,并确保资料的真实性和准确性。
如因乙方提供的资料导致结算金额有误,由乙方承担相应责任。
四、竣工验收与质保
1. 乙方应按照合同约定完成竣工验收工作,确保工程质量符合相
关标准和规范。
2. 工程质保期为______年,自工程竣工日期起计算。
在质保期内,乙方应履行保修义务,承担因工程质量问题产生的费用。
五、违约责任与索赔
1. 双方应遵守合同条款,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 若因甲方原因未按约定支付工程款,甲方应向乙方支付逾期付
款违约金。
3. 若因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求,乙方应承担违
约责任并赔偿甲方相应损失。
4. 任何一方在合同履行过程中发生违约行为,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 在履行合同过程中产生争议的,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同的附件与正文具有同等法律效力。
篇6
甲方(发包方):_________________________
乙方(承包方):_________________________
根据甲乙双方在XXXX年签订的XX工程施工合同,现就工程结算事宜,经双方友好协商,达成如下合同:
一、工程概况
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
工程内容:_________________________
二、合同金额及支付方式
1. 合同总金额:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:根据工程进度进行分期付款,具体支付节点及金额按施工合同约定。
三、结算方式
1. 结算依据:根据施工合同、施工图纸、变更签证单、验收合格证书等资料进行结算。
2. 结算流程:乙方提交结算报告及资料,甲方审核并确认,双方签署结算协议。
四、工程验收与质保
1. 工程验收:乙方应按照国家标准及施工合同约定完成工程,并提交验收申请。
甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
2. 质保期限:工程质保期为______年,质保期内,乙方应负责因施工原因造成的质量问题。
五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应协商解决。
六、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 保密条款:双方应对涉及本合同的所有信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(发包方):_________________________(盖章)
法定代表人:_________________________(签字)
乙方(承包方):_________________________(盖章)
法定代表人:_________________________(签字)
日期:___________年______月______日
签订地点:_________________________ 附件:施工图纸、变更签证单等结算资料。