付款逾期补充协议范本
延期付款合同范本6篇
延期付款合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法人姓名】电话：【联系电话】乙方（买受人）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲、乙双方于【合同签订日期】就【商品名称及型号】的买卖事宜达成如下协议，现就延期付款事宜特订立本合同：一、商品描述及价款甲方同意向乙方出售【商品名称及型号】，乙方确认购买。
商品总价款为人民币【金额】元。
二、延期付款约定1. 乙方承诺按照以下方式支付商品价款：（1）本合同签署后【首付比例】，即人民币【首付金额】元，作为首付款支付至甲方指定账户。
（2）剩余款项人民币【尾款金额】元，自本合同签署之日起分期支付，具体支付期限为【分期期数】，每月支付人民币【每期金额】元。
2. 乙方应按时足额支付每期款项，如逾期支付，应按照逾期未付款项的【违约金比例】向甲方支付违约金。
3. 若乙方累计逾期支付达到【可解除合同期限】个月或以上，甲方有权解除本合同并要求乙方立即支付全部未付款项及违约金。
三、商品交付与验收1. 甲方在收到首付款后的【交付时间】内，将商品交付给乙方，并办理相关手续。
2. 乙方应在收到商品后的【验收期限】内进行验收，如有质量问题应及时通知甲方，并按照双方协商的方式处理。
四、保密条款甲、乙双方应对本合同的内容和执行过程保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露相关商业秘密。
五、合同变更与解除1. 本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格履行。
未经双方协商一致，不得随意变更或解除。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应及时沟通，协商解决方案。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为【合同有效期】。
工程付款逾期利息合同5篇
工程付款逾期利息合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就本工程项目签订合同，为明确工程付款逾期时的利息计算方式和相关责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景甲乙双方根据相关法律法规，签订本工程合同。
在合同履行过程中，若乙方未能按照合同约定时间完成工程进度或甲方未按照合同约定时间支付工程进度款，双方同意按照本逾期利息合同执行。
二、工程付款逾期定义工程付款逾期是指甲方未按照合同约定时间支付工程进度款或结算款的行为。
三、逾期利息计算方式1. 逾期利息计算基数：以逾期未支付的工程款项为基数。
2. 逾期利息计算利率：按照中国人民银行公布的企业贷款利率执行，具体利率以实际发生时的利率为准。
3. 逾期利息计算时间：自逾期付款之日起至实际付款之日止。
4. 计算公式：逾期利息= 逾期未支付工程款项× 逾期利率× 逾期天数。
四、逾期利息支付责任1. 若甲方逾期支付工程款项，应按照本合同约定支付逾期利息。
2. 乙方应提供必要协助，以便甲方按时完成工程款项支付。
3. 若因乙方原因导致工程进度延误，造成甲方逾期支付工程款项，乙方应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，除支付逾期利息外，还应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同为甲乙双方签订的工程合同的补充协议，未尽事宜依照工程合同执行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同内容真实、合法、有效，双方对此予以确认。
延期付款协议书范本9篇
延期付款协议书范本9篇第1篇示例：延期付款协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲、乙双方在诚实守信基础上，就欠款事宜达成如下协议：一、债务及欠款金额1. 甲方欠乙方（具体金额）人民币，合计大写（具体金额大写）。
2. 欠款起始日期为（具体日期），截止日期为（具体日期）。
二、还款方式1. 甲方应该在债务截止日期前一次性付清全部欠款。
2. 若甲方无法在截止日期前一次性付清全部欠款，双方同意进行延期付款。
3. 所有延期付款应经双方书面同意并签署延期付款协议书后生效。
三、延期付款协议1. 甲方应在原还款截止日期前书面通知乙方延期还款，并提出具体的延期还款计划。
2. 乙方有权根据甲方提出的延期还款计划进行审批，并在批准后将延期还款计划书面告知甲方。
3. 延期还款计划需经双方签署延期付款协议书生效，甲方应按照延期还款计划进行还款。
4. 如因不可抗力等原因导致甲方无法按照延期还款计划进行还款的，甲方应及时通知乙方，并重新商定新的延期还款计划。
四、违约责任1. 若甲方未能按照延期还款协议书规定的延期还款计划进行还款，甲方应承担逾期违约金，并一次性支付全部欠款。
2. 逾期违约金为欠款金额的（具体比例），乙方有权要求甲方立即支付。
3. 如甲方违反本协议其他规定，应承担相应的法律责任。
五、生效及争议解决1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为延期还款计划中约定的还款日期。
2. 本协议如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交到有管辖权的人民法院解决。
六、其他条款1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：以上为延期付款协议书范本，请甲、乙双方仔细阅读并按规定签署。
第2篇示例：延期付款协议书甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）鉴于甲方与乙方就某项交易或合同事项的款项支付事宜存在一定的变化，为了保证双方的合作顺利进行，特经过友好协商，达成如下协议：一、延期付款条件1. 甲方应按合同约定的支付时间支付款项，但因某种原因无法如期支付的，乙方同意延期处理。
合同按期付款补充协议书
合同按期付款补充协议书甲方（供应方）：___________乙方（购买方）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为______的《购销合同》（以下简称“原合同”），现基于实际业务需要，双方协商一致，决定对原合同中的付款条款进行如下补充约定：一、付款期限调整1. 原合同中规定的付款期限由原来的____年__月__日调整为____年__月__日。
2. 乙方应按照本补充协议规定的新付款期限，向甲方支付相应的货款。
二、逾期付款责任1. 若乙方未能在本补充协议规定的新付款期限内完成支付，应当按照未付款项的千分之五每日计算滞纳金。
2. 滞纳金自应付款项逾期之日起至实际支付之日止，累计计算。
三、其他约定1. 除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效，对甲乙双方均有约束力。
2. 本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
四、争议解决如因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向原合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、附则本补充协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决，并以书面形式作出补充或修改。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并视为原合同不可分割的一部分。
甲乙双方应严格遵守本补充协议的各项条款，共同促进合作关系的稳定与发展。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
延期付款协议书范本7篇
延期付款协议书范本7篇篇1甲方（出卖人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（买受人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方于[相关协议签订日期]签订的销售合同（以下简称原合同），因乙方资金周转原因，无法按照原定时间支付货款。
经双方友好协商，就原合同的货款支付时间达成如下延期付款协议：一、协议目的鉴于双方的商业合作与互信，为明确延期付款事宜，保障双方权益，特订立本协议。
二、延期支付内容1. 乙方因资金紧张，无法按原合同约定的时间支付货款，特向甲方申请延期支付。
2. 延期支付的货款总额为人民币[货款总额汉字大写]圆整（￥[货款总额数字小写]）。
3. 延期支付期限为自原合同约定的付款日期起至[新的付款日期]止。
三、延期支付条款1. 乙方承诺按照以下方式支付延期款项：（1）首次支付：延期后的第X个月底前支付总金额的XX%；（2）最终支付：剩余款项在延期后的第X个月底前全部付清。
2. 如乙方任何一期未能按时足额支付，则自逾期之日起，乙方应按照未支付金额的XX%作为滞纳金支付给甲方。
3. 若乙方在延期支付期限内仍未付清全部货款及滞纳金，甲方有权要求乙方立即支付剩余款项，并有权追究乙方的违约责任。
四、保证事项1. 乙方保证在延期支付期间合法经营，保持足够的偿债能力。
2. 甲方有权对乙方的经营状况进行必要的监督，乙方应提供必要的协助。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和方式支付货款及滞纳金，则视为乙方违约。
甲方有权要求乙方立即支付所有未付款项，并追究乙方的违约责任。
2. 因乙方违约造成甲方的损失，乙方应负责赔偿。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
工程付款补充协议合同范本
工程付款补充协议合同范本合同编号：____甲方（以下简称“业主”）：____乙方（以下简称“承包商”）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的____项目（以下简称“本项目”）的施工事宜，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况1.1 本项目位于____，占地面积约为____平方米，总建筑面积约为____平方米。
1.2 本项目的建设内容为____，建设标准为____。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 合同金额包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税金等。
三、付款方式3.1 甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。
具体支付比例和时间如下：（1）工程开工后，甲方支付合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总额的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同总额的50%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的95%；（5）剩余的5%作为质量保证金，待质保期满后无息退还。
3.2 付款方式为银行转账，账户信息如下：户名：____账号：____银行：____四、付款条件4.1 乙方按照合同约定完成工程进度，并提供相应的工程进度报告、工程验收报告等资料。
4.2 乙方提供的工程进度报告、工程验收报告等资料必须真实、准确、完整，否则甲方有权拒绝支付相应款项。
4.3 乙方在收到甲方付款通知后，应当在3个工作日内开具相应金额的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程进度，甲方有权按照逾期天数每日按照合同总额的1%向乙方追讨违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权按照逾期天数每日按照合同总额的1%向甲方追讨违约金。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
建设工程合同逾期付款
建设工程合同逾期付款甲方（发包人）：_____________乙方（承包人）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因甲方未能按照原合同约定的付款时间支付工程款，双方经协商一致，就逾期付款相关事宜达成如下补充协议（以下简称“本协议”）：一、逾期付款情况确认甲方确认截止至本协议签订之日，尚欠乙方工程款共计人民币______元，该款项已逾期支付__天。
二、逾期利息及违约金1. 根据原合同第__条的规定，甲方应自逾期之日起按未付款项的千分之__每日向乙方支付逾期利息。
2. 若逾期支付时间超过__天，则视为甲方违约，甲方除需支付逾期利息外，还应按照未付款项的百分之__向乙方支付违约金。
三、逾期影响及责任承担1. 由于甲方逾期支付工程款，导致乙方无法及时采购材料、支付工人工资等，进而影响工程进度和质量的，由此产生的一切损失由甲方承担。
2. 若因甲方逾期支付导致乙方无法履行后续工程，乙方有权暂停工程施工，直至甲方清偿所有欠款及相关费用。
四、还款计划甲方承诺按照以下还款计划偿还欠款：1. 第一期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；2. 第二期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；3. 剩余款项：于本协议签订后__天内一次性支付完毕。
五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日。
付款逾期利息补充协议格式范本
付款逾期利息补充协议格式范本付款逾期利息补充协议甲方：[公司名称]乙方：[公司名称]鉴于，甲方与乙方之间已经签订了一份合同（以下简称“原合同”），详细规定了双方在某项业务或交易中的权利和义务；现甲方和乙方双方经友好协商，就原合同中关于付款逾期所涉及的利息问题达成如下补充协议：第一条逾期利息的计算1.1 逾期利息按日计算，逾期开始的第二天起计算。
1.2 逾期利息的计算方式为按照乙方贷款利率的（逾期利率加一定点数）计算。
第二条逾期利息返还2.1 若乙方按照原合同规定逾期付款，则乙方应按照本协议约定向甲方支付逾期利息。
2.2 逾期利息应在乙方支付逾期付款后的五个工作日内一次性返还给乙方。
第三条合同条款的有效性3.1 本补充协议是对原合同的补充，具有同等的法律效力。
在与原合同存在冲突时，以本补充协议为准。
3.2 未尽事宜、原合同中未涉及的问题，按照国家相关法律法规执行。
第四条违约责任4.1 若乙方未按照原合同约定的时间付款，乙方应按照本协议约定向甲方支付逾期利息。
4.2 若甲方未按照本协议约定的时间返还逾期利息，甲方应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 本补充协议的解释、变更和执行适用中华人民共和国相关法律法规。
5.2 本补充协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本补充协议自双方签字之日起生效，并作为原合同的组成部分。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。
付款补充协议合同范本
付款补充协议合同范本以下是为您起草的一份付款补充协议合同范本：付款补充协议甲方（卖方/服务提供方）：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________乙方（买方/服务接受方）：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________1.1 鉴于甲乙双方已签订的 [原合同名称]（以下简称“原合同”），为进一步明确双方在付款方面的权利和义务，特订立本补充协议。
1.11 本补充协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有不一致之处，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的内容，仍按照原合同执行。
2. 合同标的2.1 原合同约定的乙方应向甲方购买的商品/服务的具体内容和要求保持不变。
3. 权利义务3.1 甲方的权利和义务3.11 甲方有权按照本补充协议及原合同的约定，要求乙方按时足额支付款项。
3.12 甲方应按照原合同的约定，向乙方提供合格的商品/服务。
3.13 甲方应在收到乙方款项后，及时为乙方开具合法有效的发票。
3.2 乙方的权利和义务3.21 乙方有权要求甲方按照原合同的约定提供商品/服务。
3.22 乙方有义务按照本补充协议的约定按时足额支付款项。
3.23 如乙方对甲方提供的商品/服务有异议，应及时通知甲方，并提供相关证据。
4. 付款方式及时间4.1 乙方应按照以下方式和时间支付款项：4.11 付款方式：[具体付款方式，如银行转账、支票等]4.12 付款时间：[明确具体的付款时间节点]5. 违约责任5.1 若甲方未按照原合同及本补充协议的约定提供商品/服务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并采取补救措施以满足乙方的要求。
付款逾期补充协议范本
合同编号：付款逾期补充协议范本签订地点：签订日期：年月日付款逾期补充协议范本甲方：__________ (以下简称甲方)乙方：__________ (以下简称乙方)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充部分：_____其它事项说明：___________________________________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定人代表法定人代表(或授权代表)：(或授权代表)：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：出卖方(甲方)：______________购买方(乙方)：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称"该合同")，并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。
1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称"该商品房")出售给乙方。
合同付款的补充协议
合同付款的补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（全称）乙方：（全称）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《__________》（以下简称“原合同”），原合同编号为__________；2.双方为了更好地履行原合同，现同意就合同付款事项进行补充。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条付款方式1.1 乙方应按照原合同约定的付款方式向甲方支付合同款项。
1.2 除非双方另有约定，乙方应在合同约定的付款期限内一次性支付完毕合同款项。
第二条付款金额2.1 乙方应按照原合同约定的金额向甲方支付合同款项。
2.2 若原合同中未明确付款金额，乙方应根据甲方的实际履行情况支付相应的合同款项。
第三条付款时间3.1 乙方应按照原合同约定的时间向甲方支付合同款项。
3.2 若原合同中未明确付款时间，乙方应在与甲方协商一致的时间内向甲方支付合同款项。
第四条违约责任4.1 如乙方未按照本协议约定的付款方式、金额、时间向甲方支付合同款项，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 应付款项 × 逾期付款天数 × 每日违约金比例。
4.2 甲方有权根据乙方违约情况扣除乙方已支付的定金或保证金。
第五条争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日2.其他相关文件请注意，本示例仅供参考，实际合同内容应根据具体情况进行调整。
在签订任何合同之前，请务必咨询专业律师意见。
合同协议书逾期
合同协议书逾期甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____________的《合同协议书》，且乙方未能在合同规定的期限内履行其付款义务，现双方就逾期履行事宜达成以下补充协议：1. 逾期确认乙方承认，截至本补充协议签订之日，尚欠甲方款项总额为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 逾期利息乙方同意支付自原合同规定的付款截止日期起至实际清偿日止的逾期利息。
逾期利息的计算方式为：逾期本金×逾期天数×日利率（日利率为______%）。
3. 清偿计划乙方承诺按照以下计划清偿逾期款项：- __年__月__日前支付人民币________元；- __年__月__日前支付人民币________元；- 以此类推，直至全部款项清偿完毕。
4. 违约责任如乙方未能按照本补充协议的清偿计划按时足额支付任何一期款项，甲方有权要求乙方立即支付全部剩余款项，并支付违约金，违约金为剩余未付款项的__%。
5. 法律适用与争议解决本补充协议的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6. 其他本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议未尽事宜，仍按原《合同协议书》的条款执行。
甲方（签字）：________________乙方（签字）：________________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
）。
延迟还款协议书怎么补
延迟还款协议书怎么补尊敬的XXX先生/女士：感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
根据公司与您的借款协议，我们共同商定了一份延迟还款协议书，以便更好地帮助您解决当前的经济困难。
现将协议细节和补充措施详细说明如下：第一条：延迟还款协议目的和范围双方共同同意延迟您在原合同规定的还款日期，并对此达成一致意见。
延迟还款仅限于本次约定的借款项，具体金额为XXX元。
第二条：延迟还款期限经双方协商，我们同意延长您的还款期限至XXX年月日。
在此期限内，您无需承担任何逾期罚款或利息。
第三条：借款利息调整为了配合您的还款时间，我们同意对借款利息进行调整。
具体调整方式如下：1.将原定的年利率调整为每月0.5%，按月计息；2.在延期还款期限内，您无须支付逾期罚息。
第四条：保证责任1.为确保及时履约，您将向我们提供合适的担保措施，以确保本次延期还款的顺利进行；2.您同意在约定的延期还款日期前，提供担保或偿还相关款项。
第五条：协议生效和违约责任1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.如一方违反本协议约定，应承担相应法律责任；3.如果您无法按照约定还款，我们将依据原借款合同条款追究您的违约责任。
第六条：其他补充事项1.本协议对于双方当事人具有法律效力，彼此之间具有约束力；2.协议内容可能会根据实际情况进行适当的调整，但必须经过双方书面确认；3.本协议未尽事宜，双方应共同协商解决。
请您在XXX日期之前与我们联系，以便进行具体的补充措施和签署协议。
如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
希望我们能够携手共度困难时刻，互相理解并共同解决问题。
祝商祺！此致XXX公司日期：XXXX年月日签字：。
逾期付款条款合同范本
逾期付款条款合同范本合同编号：_______合同双方：甲方（债权人）：_______乙方（债务人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方逾期付款的相关事宜，达成如下协议：一、逾期付款的定义本合同所指逾期付款，是指乙方未按照约定的付款期限向甲方支付合同款项的行为。
二、逾期付款的利率1. 乙方逾期付款的，应按照逾期付款金额的_______%（该比例不得低于银行同期贷款利率）向甲方支付逾期付款利息。
2. 逾期付款利息的计算方式为：逾期付款金额×逾期付款利率×逾期天数。
3. 逾期付款利息应从逾期之日起计算至乙方实际支付之日止。
三、逾期付款的违约金1. 乙方逾期付款的，除应支付逾期付款利息外，还应向甲方支付逾期付款违约金。
2. 逾期付款违约金的标准为：逾期付款金额的_______%。
3. 逾期付款违约金应从逾期之日起计算至乙方实际支付之日止。
四、逾期付款的解决方式a) 要求乙方支付逾期付款利息和违约金；b) 要求乙方在指定期限内支付合同款项；c) 暂停履行与乙方签订的其他合同；d) 要求乙方提供担保；e) 依法向人民法院提起诉讼。
2. 甲方采取上述措施之一的，乙方应予以配合，并承担因此产生的费用。
五、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同签订后，甲乙双方应严格遵守，如一方违约，应承担违约责任。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
付款补充协议格式范本
付款补充协议格式范本合同编号：XXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日甲方：（详细联系信息）乙方：（详细联系信息）鉴于甲、乙双方就原合同（合同编号：XXXXX）中的付款条款存在一些需要修订或补充的情况，为了明确双方的权利与义务，特就付款事宜达成以下补充协议：一、付款方式1. 根据原合同约定，乙方应于每个月的XX日前向甲方支付合同金额的XX%作为月度付款。
补充协议中，该付款方式不作更改。
二、付款周期1. 原合同中将付款周期设定为每月一次。
本补充协议中，该付款周期保持不变。
三、付款延期1. 如乙方在约定的付款日期之前未履行付款义务，甲方同意酌情考虑将付款期限延期。
延期付款应经双方书面同意，并注明延期付款的期限、付款方式、应付金额等事项。
四、付款金额调整1. 若乙方在特定时期内未能如期提供合同约定的服务或产品，乙方同意应对逾期地提供的服务或产品，按照约定的每日罚款比例向甲方支付滞纳金。
2. 在乙方支付滞纳金的同时，甲方同意将相应金额从乙方应支付的总款项中减去，且有权要求乙方尽快改正并提供服务或产品。
五、争议解决1. 在履行本补充协议过程中，如果发生任何争议或纠纷，双方应通过友好协商解决。
如果协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2. 本补充协议的解释和执行遵循相关法律法规。
六、其他事项1. 除本补充协议外，原合同中的其他条款仍然有效，并应按照原合同执行。
七、补充协议生效与变更1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议的任何修改、补充、解释或终止，应以书面形式作出，并经双方授权代表的签字、盖章方为有效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。
付款补充协议模板
1.本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：____年__月__日签订日：____年__月__日（1）银行转账；
（2）第三方支付平台。
1.2双方应确保付款方式符合国家法律法规及相关政策要求，确保资金安全。
2.付款时间
2.1甲乙双方同意，在原合同约定的付款时间基础上，调整为以下时间：
（1）合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的__%作为预付款；
（2）乙方完成合同约定的工作后__个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余部分。
2.2如双方另有约定的，从其约定。
3.逾期付款
3.1甲方如未按约定时间支付款项，每逾期一日，应按照逾期金额的__%向乙方支付逾期违约金。
3.2乙方如未按约定时间提供相应服务或履行合同义务，导致甲方无法按时付款，乙方应承担相应责任，甲方有权顺延付款时间，且不承担逾期付款的违约责任。
4.争议解决
4.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
付款补充协议模板
一、背景
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订的《________合同》（以下简称“原合同”），双方在原合同的基础上，就付款事项达成以下补充协议。
二、补充协议内容
1.付款方式
1.1甲乙双方同意，在原合同约定的付款方式基础上，增加以下付款方式：
付款补充协议
付款补充协议
鉴于甲方与乙方就相关事项已经达成一致，为明确双方权利义务，特就有关付款事宜达成如下补充协议：
一、支付方式。
1. 甲方应当按照合同约定的时间和金额向乙方支付货款。
2. 甲方应当以银行转账的方式支付货款，转账手续费由甲方承担。
3. 乙方应当提供有效的收款账户信息，确保款项能够及时到账。
二、付款时间。
1. 甲方应当在合同约定的付款时间内将款项支付给乙方。
2. 若因特殊原因需要延迟付款，甲方应提前与乙方协商，并取得乙方同意后再行支付。
三、付款凭证。
1. 甲方支付货款后，应当及时向乙方提供付款凭证，以便乙方核对款项到账情况。
2. 付款凭证可以是银行转账凭证、转账记录截图或其他能够证明付款的有效文件。
四、逾期付款。
1. 若甲方未能在约定时间内支付货款，应当承担相应的逾期付款责任。
2. 逾期付款的利息按照约定利率计算，甲方应当在收到乙方的催告后立即支付逾期利息。
五、其他约定。
1. 本补充协议自双方签字或盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
六、协议变更。
1. 本补充协议的任何变更或修订，须经双方书面协商一致，并签署补充协议。
七、争议解决。
1. 因履行本补充协议发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、附则。
1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为付款补充协议内容，甲方、乙方双方请仔细阅读，如无异议，请双方签字确认后生效。
申请补充付款合同模板范文
申请补充付款合同模板范文【合同编号】甲方（供应商）：_________乙方（采购方）：_________鉴于甲乙双方于【原合同签订日期】签订了编号为【原合同编号】的《供货合同》（以下简称“原合同”），现基于【补充原因，例如：项目需求变更、市场价格调整等】，甲乙双方同意对原合同中的付款条款进行如下补充：一、补充条款1. 增加付款金额：原合同中约定的付款总额为【原金额】元人民币，现增加至【新金额】元人民币。
2. 分期付款细节调整：乙方应在【具体日期】前支付【第一期金额】元人民币，余款【第二期金额】元人民币应在【具体日期】前支付完毕。
3. 逾期支付利息：如乙方未能按照上述分期付款细节调整后的日期支付相应款项，应当按照未付款项的日千分之五支付逾期利息。
4. 其他补充内容：【根据实际情况添加其他补充条款，例如质量保证、违约责任等】。
二、生效条件本补充合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
三、其他事项1. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
3. 本补充合同的任何修改、补充均须以书面形式经甲乙双方确认后方可生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日以上模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在签订补充合同之前，务必仔细阅读并理解所有条款，必要时可寻求法律顾问的帮助，以确保自身权益不受侵害。
补充合同是对原合同的完善和修正，其目的是为了更好地适应项目的实际需求变化，保障双方的利益。
在实际操作中，补充合同应当明确指出补充的内容、范围以及双方的权利义务，避免因含糊不清而引起的后续纠纷。
借款延迟还款补充协议书
借款延迟还款补充协议书
协议书编号：XXXXX
甲方（借款人）：________ 住所地：________
乙方（出借人）：________ 住所地：________
鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《借款协议书》（以下简称原协议），约定甲方从乙方借款人民币________元，并承诺在XXXX年XX月XX日偿还该笔借款本金及利息。
经协商，双方就借款还款的具体事项达成以下补充协议：
一、借款延迟还款
1. 甲方因________原因，无法按照原协议约定的时间偿还全部借款本金及利息。
2. 乙方同意延迟借款的还款期限，延期至XXXX年XX月XX日。
3. 在借款还款延期期间，甲方应按照原协议约定的利率继续支付利息，利息计算截止日期为XXXX年XX月XX日。
二、违约责任
1. 若甲方未按照本补充协议约定的时间偿还全部借款本金及利息，则视为违约。
2. 违约方应支付给守约方违约金，违约金计算方式为每逾期一天，应向乙方支付逾期借款金额的1%作为违约金，作为乙方的损失赔偿。
三、其他条款
1. 本补充协议生效后，对于原协议中未涉及的事项，仍按照原协议的约定执行。
2. 本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：
（签字）（日期）（签字）（日期）
注意：本补充协议书须经甲乙双方签字盖章后方为有效，任何对本补充协议的修改、补充、解释和终止应经双方协商一致并以书面形式进行。
工程付款逾期合同
工程付款逾期合同
合同编号：___________
甲方（业主）：___________
乙方（承包商）：___________
鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成如下协议：
一、合同目的
本合同旨在规范甲乙双方在本工程建设过程中的权利义务，特别是针对工程款项的支付及逾期支付的处理方式。
二、工程款项支付条件
1. 甲方应按照合同约定，在规定的时间内支付相应的工程款项给乙方。
2. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量和质量进行结算。
3. 乙方应在收到款项后三个工作日内提供相应的发票给甲方。
三、逾期支付责任
1. 如甲方未能在约定时间内完成款项支付，应自逾期之日起按日支付未付款项千分之五的违约金。
2. 逾期支付超过30天，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付完毕。
3. 因甲方逾期支付导致乙方产生的额外费用，由甲方承担。
四、争议解决
甲乙双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
五、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
签字页：
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
付款逾期补充协议范本
甲方：__________ (以下简称甲方)乙方：__________ (以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充部分：_____
其它事项说明：___________________________________
本协议生效：
本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定人代表法定人代表
(或授权代表)：(或授权代表)：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
通讯地址：通讯地址：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
出卖方(甲方)：______________购买方(乙方)：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称"该合同")，并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。
1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称"该商品房")出售给乙方。
2.土地使用期限自____________起____________止。
3.该________之建筑材料及设备以附录________为标准。
4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。
对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。
5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。
同时甲方还可以书面方式催乙方付款。
如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本协议。
甲方可以书面通知乙方解除该合同及本协议，并报知_______市房地产管理机关备案后另行出售。
乙方已付之楼价款由甲方按该合同第八条之规定扣除违约金及/。