保函标准格式

合集下载

建行履约保函标准格式

建行履约保函标准格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]保函010--A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

银行保函范本多篇

银行保函范本多篇银行保函范本5篇银行保函范本(1)我公司办理银行的保函过程如下：开户行要求提供的资料：1．合同复印件（加盖公章）2．保函格式和要求3．申请（加盖公章）4．冻结与保函保证金额相等的资金我写的保函申请如下：申请__银行：我公司项目(合同号：)，需向有限公司，开具质量保证金保函。

保函的保证金额为：元（大写：），系合同总价的％，有效期至年月日。

特此申请。

__有限公司年月日保函格式如下：质量保证金保函致：本保函是为__有限公司（以下简称“卖方”）根据贵方要求就供货合同（合同号：，以下简称“合同”）提供的货物的质量保修保函。

我们，银行（以下简称“我行”）无条件地、不可撤销地保证我行自己及我行的继受人，一旦收到贵方书面提出的卖方未能履行上述合同中的质量保修规定并构成违约的说明，将在七（7）个工作日内无追索地向贵方支付不超过金额为RMB 元（大写：人民币）（担保金额），相当于合同总价的％（百分之）的款项。

对合同条款的任何修改以及受益人所允许的时间改变或任何让步，只有经过我行的事先书面同意方可生效。

本保函自开立日生效，有效期到年月日止。

基于本保函的任何索款要求通知必须由贵方的有权签字人签署并加盖公章在上述日期前以书面形式送达我方。

在我方验证贵方的签名和印章后，该书面通知即可生效。

本保函于到期日自动失效，并请将其正本归还我行注销。

但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期时间和日期之后自动解除。

本保函项下的转让权利及其请求需经过我行事先书面认可。

银行保函的相关知识：银行保函银行保函业务是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件，一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时，由银行履行担保责任。

银行保函业务的特点1、银行信用作为保证，易于为客户接受；2、保函是依据商务合同开出的，但又不依附于商务合同，是具有独立法律效力的法律文件。

当受益人在保函项下合理索赔时，担保行就必须承担付款责任，而不论申请人是否同意付款，也不管合同履行的实际事实。

银行保函模板

银行保函模板一、甲方，（出具保函的银行全称）。

地址，（出具保函的银行地址）。

邮编，（出具保函的银行邮编）。

电话，（出具保函的银行电话）。

传真，（出具保函的银行传真）。

开户行，（出具保函的银行开户行）。

账号，（出具保函的银行账号）。

二、乙方，（受益人单位全称）。

地址，（受益人单位地址）。

邮编，（受益人单位邮编）。

电话，（受益人单位电话）。

传真，（受益人单位传真）。

保函编号，（保函编号）。

保函金额，（保函金额）。

保函期限，（保函期限）。

尊敬的甲方：根据乙方的申请，为支持其与（合同或事项名称）有关的业务，特发此保函。

特此证明，对于乙方在本保函有效期内履行（合同或事项名称）项下的付款义务，乙方一经违约，甲方在收到乙方书面通知后，即按照乙方通知的金额向受益人支付款项，不得拒绝或延迟支付。

此保函自开立之日起生效，到期日为（保函期限），在有效期内，乙方应严格履行（合同或事项名称）项下的付款义务，否则甲方有权根据受益人的书面通知，按照通知的金额向受益人支付款项。

此保函为一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

此致。

甲方盖章，（盖章）。

法定代表人（签字），（签字）。

日期，（日期）。

乙方盖章，（盖章）。

法定代表人（签字），（签字）。

日期，（日期）。

银行保函模板。

以上是一份标准的银行保函模板，甲方和乙方可以根据实际情况进行填写和修改。

银行保函是一种银行对客户的履约能力提供担保的一种业务，通常用于国际贸易、工程项目和招标投标等场合。

银行保函的内容和格式是由银行制定的，具有一定的规范性和法律效力。

银行保函的主要作用是保证受益人在合同履行过程中能够按照合同要求收到付款，同时也保证了甲方和乙方在合同履行过程中的权益。

因此，甲方和乙方在签署银行保函时需要严格按照实际情况填写相关内容，并且在保函到期前及时办理相关手续，以免造成不必要的经济损失。

在使用银行保函时，甲方和乙方需要注意保函的有效期限、保函金额、保函编号等信息的准确性，同时也需要注意保函的保全和保密工作，以免造成不必要的纠纷和损失。

2024年标准履约保函格式范本

2024年标准履约保函格式范本本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 合同标的1.3 合同金额1.4 履约保函1.5 银行1.6 有效期1.7 违约1.8 终止1.9 其他术语2. 合同的构成2.1 组成文件2.2 修改与补充2.3 语言2.4 法律的适用3. 履约保函的发放3.1 保函的申请3.2 保函的审核3.3 保函的发放3.4 保函的编号3.5 保函的金额3.6 保函的有效期4. 履约保函的履行4.1 承包商的义务4.2 发包人的权利4.3 保函的兑现4.4 保函的退还4.5 保函的延长5. 保函的修改与取消5.1 修改的条件5.2 修改的程序5.3 保函的取消6. 保函的转让6.1 转让的条件6.2 转让的程序7. 保函的索赔7.1 索赔的条件7.2 索赔的程序7.3 索赔的拒绝8. 保函的监督与检查8.1 监督的机构8.2 检查的权利8.3 监督的程序9. 违约的责任9.1 承包商的违约9.2 发包人的违约9.3 银行的违约10. 争议的解决10.1 协商解决10.2 调解10.3 仲裁10.4 法律诉讼11. 保密条款11.1 保密的内容11.2 保密的期限11.3 保密的违反12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果13. 合同的终止13.1 终止的条件13.2 终止的程序13.3 终止后的权利与义务14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 补充协议14.4 修改记录第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.1.1 本合同双方主体如下：1.1.2 双方主体应按照合同约定履行各自的权利和义务。

1.2 合同标的1.2.1 本合同的标的为：（项目名称），包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、培训等服务。

1.3 合同金额1.4 履约保函1.4.1 乙方为保证履行合同义务，向甲方提供一份由丙方出具的履约保函，保函金额为合同金额的：（百分比）。

国际工程履约保函格式

国际工程履约保函格式国际工程履约保函（适用于合同价款较大或合同期限较长的情况）[保函编号][保函日期][甲方全称][甲方地址][甲方联系人][甲方联系电话][乙方全称][乙方地址][乙方联系人][乙方联系电话]维持支付银行：[银行全称][银行地址][银行账户名称][银行账号]尊敬的[甲方全称]：根据您与[乙方全称]于[合同签订日期]签订的[合同名称]，并为确保合同的履行，[乙方全称]现向您出具本履约保函。

一、保函金额本保函的金额为[保函金额]（大写：[保函金额大写]）。

二、保函有效期限本保函自[保函生效日期]起生效，有效期至[保函失效日期]止。

三、保函内容1. 本保函是为保证[合同名称]（以下简称“合同”）的履行而发出的，涉及的合同具体信息如下：合同编号：[合同编号]合同签订日期：[合同签订日期]合同总金额：[合同总金额]履约期限：[履约期限]2. 在合同有效期内，若[乙方全称]未能按照合同规定的履约义务履行，且[甲方全称]经书面告知后，[甲方全称]有权向[维持支付银行]索付保函金额。

3. 在收到[申请索付方]的索付通知后，[维持支付银行]将按照[申请索付方]的要求，立即支付保函金额至[申请索付方]指定的账户。

四、索付方式[申请索付方]通过以下方式向[维持支付银行]提出索付申请：1. 索付通知书应采用书面方式，由[申请索付方]向[维持支付银行]提供。

2. 索付通知书应包含以下信息：（1）索付日期；（2）保函编号；（3）索付金额；（4）申请索付人的签字及盖章；3. [维持支付银行]在收到索付通知书后，将根据通知书的要求，履行支付义务。

五、保函费用本保函的费用由[乙方全称]承担，费用金额为[保函费用]。

六、保函的变更、解除和终止1. 保函的变更、解除和终止应通过双方协商一致，并应书面确认。

2. 保函变更、解除和终止后产生的费用由变更、解除或终止方承担。

七、争议解决本保函的解释和执行均受到[合同管辖法院]的管辖，并适用[合同管辖法]。

保函 b11格式

保函 b11格式
保函(Letter of Guarantee, L/G)又称保证书，是指银行、保险公司、担保公司或个人应申请人的请求，向第三方开立的一种书面信用担保凭证。

以下是一个简单的保函格式示例：
保函
致： [受益人名称]
本保函由[担保人名称]，根据[委托人名称]的请求，为[委托人名称]与[受益
人名称]之间的[合同编号]合同提供担保。

1. 担保事项：本保函担保[委托人名称]在[合同编号]合同项下的义务和责任，包括但不限于支付责任和经济赔偿责任。

2. 担保金额与期限：本保函的担保金额为[具体金额]，期限为[具体期限]。

在[委托人名称]未能按双方协议履行其责任或义务时，由本担保人代其履行上述支付责任或经济赔偿责任。

3. 权利与义务：
委托人应立即偿还担保人垫付的款项，并负担保函项下一切费用及利息。

担保人有权预支部分或全部押金。

担保人应按照保函承诺条件，合理审慎地审核提交的包括索赔书在内的所有单据，向受益人付款。

在委托人不能立即偿还担保行已付之款情况下，担保人有权处置押金、抵押品、担保品。

如果处置后仍不足抵偿，则担保行有权向委托人追索不足部分。

4. 其他：本保函自开出之日起生效，并在[具体期限]内有效。

任何关于本保函的修改或终止，都应得到所有当事人的书面同意。

特此开立。

担保人：[担保人盖章/签名]
日期：[开立日期]
以上仅为一个示例，实际保函格式可能根据具体需求和法律法规有所不同。

在填写或提供保函时，请务必遵循相关法律和规定，并确保所有信息的准确性和完整性。

如有疑问，建议咨询专业法律或财务顾问。

保函弱格式

保函弱格式
"保函" 是一种金融工具，用于在业务活动中提供支付担保。

保函一般由银行或其他金融机构发出，作为对一方（通常是购买方或承包方）的支付责任的保证。

在商业和合同领域，有两种主要的保函格式：强格式和弱格式。

1. 强格式保函（Strict Format）：强格式保函通常是具有明确规定格式和用词的标准文件。

这种格式通常由银行制定，以确保一致性和可执行性。

强格式保函的语言通常非常明确，涵盖了担保责任的具体条件和条款。

2. 弱格式保函（Weak Format）：弱格式保函相对于强格式而言，可能更加灵活，其内容和用词可能没有那么具体和标准化。

弱格式保函可能更多地受到协商和双方约定的影响，因此在具体的业务交易中，其内容和条款可能会有一定的定制化。

选择强格式还是弱格式通常取决于具体的业务和合同条件，以及相关各方的协商和需求。

在一些重要的商业交易中，强格式保函可能更常见，因为它提供了更明确和标准的法律保障。

需要注意的是，具体的保函内容和格式可能会根据国家、地区、行业和合同的特定要求而有所不同。

在涉及到保函的业务中，建议咨询专业的法律和金融专业人士，以确保合同和保函的有效性和可执行性。

建行履约保函(标准格式)

保函010-- A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

各类保函格式-中英文对照

常用标准保函Appendix - Model FormsAnnex 1 EXAMPLE FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEEBrief description of ContractName and address of Employer(together with successors and assigns).We have been informed that ________________(hereinafter called the “Contractor”)is submitting an offer for such Contract in response to your invitation, and thatthe conditions of your invitation require his offer to be supported by a parent company guarantee.In consideration of you, the Employer, awarding the Contract to the Contractor,we (name of parent company) ____________irrevocably and unconditionally guaranteeto you, as a primary obligation, the due performance of all the Contractor’s obligations and liabilities under the Contract, including the Contractor’s compliance with all its terms and conditions according to their true intent and meaning.If the Contractor fails to so perform his obligations and liabilities and comply with the Contract, we will indemnify the Employer against and from all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) which arise from any such failure for which the Contractor is liable to the Employer under the Contract.This guarantee shall come into full force and effect when the Contract comes intofull force and effect. If the Contract does not come into full force and effect within a year of the date of this guarantee, or if you demonstrate that you do not intend to enter into the Contract with the Contractor, this guarantee shall be voidand ineffective. This guarantee shall continue in full force and effect until allthe Contractor’s obligations and liabilities under the Contract have been discharged, when this guarantee shall expire and shall be returned to us, and our liability hereunder shall be discharged absolutely.This guarantee shall apply and be supplemental to the Contract as amended or variedby the Employer and the Contractor from time to time. We hereby authorise them to agree any such amendment or variation, the due performance of which and compliance with which by the Contractor are likewise guaranteed hereunder. Our obligationsand liabilities under this guarantee shall not be discharged by any allowance of time or other indulgence whatsoever by the Employer to the Contractor, or by any variation or suspension of the works to be executed under the Contract, or by any amendments to the Contract or to the constitution of the Contractor or the Employer,or by any other matters, whether with or without our knowledge or consent.This guarantee shall be governed by the law of the same country (or other jurisdiction) as that which governs the Contract and any dispute under this guarantee shall be finally settled under the Rules of Arbitration of theInternational Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with such Rules. We confirm that the benefit of this guarantee may be assigned subject only to the provisions for assignment of the Contract.Date ___________________ Signature(s) _____________________________________参考译文附件1 母公司保函范例格式合同简要介绍雇主名称和地址(注明继承人和受让人)我方已经得知， (以下称“承包商”)应你方邀请正在对上述合同提交报价，并且，你方邀请条件中要求其报价有母公司的保函支持。

保函范本[修改版]

第一篇：保函范本履约保函致：【】鉴于【】有限公司（以下简称“申请人”）和贵公司于【】年【】月【】日签订了合同号为【】的《》（以下称“合同”）。

合同项下合同价格为人民币【】。

申请人为保证其履行合同，特向本行申请开具本履约保函（以下称“保函”）。

基于申请人的申请，我行愿意开具以贵公司为受益人的无条件、见索即付、不可撤消的履约保函，本保函金额为人民币【】。

我行保证：1、在收到贵公司出具的申请人没有履行合同的任何情况的第一次书面索赔通知（以收到日期为准），我行将于收到通知后的五个银行工作日内向贵公司支付所请求的所有款项，但总额不超过人民币【】。

2、本保函开具后，如果贵公司和申请人修改合同而导致我行增加担保责任，须事先经我行书面同意，并相应修改本保函。

否则，我行仍在原担保期限和范围内承担责任。

3、本保函是一份不可撤消的、无条件的和见索即付的保函。

贵公司在索赔本保函时无须出示任何证据或陈述任何理由，也不必附具任何第三方的支持文件。

4、本行是依据中华人民共和国法律成立和存续的一家银行，具有完整的权利能力和行为能力签发和交付本保函，并承担和履行本保函所规定的各项义务；本行已经采取一切适当和必要的法律措施对签发、交付和履行本保函予以授权；本保函构成本行的一项合法有效并具有约束力的义务，可按本保函条款予以强制执行。

5、本保函自出具之日起生效，有效期为【】，逾期本保函自动失效。

本保函经申请编号：【】人申请可以续展。

本保函失效后请将其退回本行。

银行：（公章）签发人：（签单）【】年【】月【】日第二篇：履约保函范本履约保函编号：201602300405致：（受益人）鉴于：谢志文（以上简称“承包人”）将于（以下简称“发包人”）就签订合同（以下简称“合同”）；鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交以下金额的履约保函，作为承包人履约本合同的责任的保证，本公司同意向受益人提供一般保证担保。

在本保函有效期内，我司向你方承担支付人民币（大写）元的责任，并无条件受本担保的约束。

上海法院保函标准格式

为了确保当事人的合法权益和法院的正常秩序，上海法院制定了保函标准格式，用于规范各类诉讼担保事项。

保函是保证人出具的保证承诺，用于担保当事人履行民事法律义务、承担民事法律责任。

本标准格式适用于在上海法院申请诉讼保全、执行保全等需要提供担保的场合。

一、保函格式
保函编号：__________
申请人：__________
被申请人：__________
担保人：__________
二、担保事项
1. 申请诉讼保全担保
2. 申请执行保全担保
3. 其他需要提供担保的事项
三、担保内容
本保函作为上述担保事项的保证承诺，担保人愿意承担以下担保责任：
1. 在担保期限内，若申请人未履行民事法律义务或承担民事法律责任，担保人愿意按照法院判决或裁定履行相应的义务或承担相应的责任；
2. 若被申请人或其他利害关系人因申请人的行为造成损失，担保人愿意承担相应的赔偿责任；
3. 其他需要担保的事项。

四、担保期限
本保函自出具之日起生效，有效期至__________止。

五、特别约定
1. 担保人同意在担保期限内，接受法院对担保财产的查封、扣押等措施；
2. 若申请人未按照法院判决或裁定履行民事法律义务或承担民事法律责任，担保人愿意接受法院的强制执行措施；
3. 其他需要特别约定的事项。

六、争议解决方式
本保函适用中华人民共和国法律。

因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，双方应协商解决。

协商不成的，提交上海仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

光大银行各种保函标准格式(中英文对照版)

履约保函保函编号：开立日期：致：中国能源建设集团广东省电力设计研究院（受益人名称及地址）根据_北京博润新能电力科技有限公司（以下称“供货方”）与_中国能源建设集团广东省电力设计研究院（以下称“买方”）于年月日签定的___________号合同之要求，供货方需向买方提供上述合同项下（货物名称）的履约保函，以保证供货方切实按照合同规定履行义务。

我们，中国光大银行中关村支行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过RMB 84，000.00（金额大写：人民币捌万肆仟元整元整）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买方支付不超过RMB84，000.00_(金额大写：人民币_捌万肆仟元整)的款项。

本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。

本保函自____年____月___日起或者供货方收到买方银行开立的可接受的信用证之日起生效，有效期至_2014__年_3_月_31_日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。

附件5Performance GuaranteeTo ____________(beneficiary’s name and address)Guarantee No._________For Contract No._________Issuing date___________Whereas _______________________ (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken to supply _____________(goods) in pursuance of the contract No._____________ dated ___________with (hereinafter called the “Buyer”). And whereas it has been stipulated by the Buyer in the Contract that the Supplier shall furnish the Buyer with a bank guarantee issued by a recognized bank for the sum specified herein as security for the Supplier’s compliance with his performance obligations in accordance with the Contract;At the request of the Supplier, we, China Everbright Bank __________branch having our registered office at , hereby issue our irrevocable letter of guarantee No.__________ in your favor for the total amount not exceeding ___________(Say____________Only).We undertake to pay you, upon your first written demand declaring that the Supplier has been in default under the Contract, the amount not exceeding ____________ (Say_____________Only) as aforesaid.The amount of this letter of guarantee shall be automatically decreased in proportion to the progress of supply made by the Supplier.This letter of guarantee shall become effective on ________, (or This performance guarantee will come into force only when the Seller has received a letter of credit acceptable to him,) and expire on __________, after which date this guarantee shall become null and void automatically, and shall be immediately returned to us for cancellation. Any action of maintaining the original of this guarantee or any of its amendments shall then give no right to the beneficiary for lodging any more claims hereunder.All claims made hereunder accompany THIS ORIGINAL GUARANTEE must be received by us on or before _____, after which date our liabilities hereunder will cease and this guarantee will be of no further effect.附件6预付款保函保函编号：开立日期：致：（受益人名称地址）根据公司（以下简称“卖方）与公司（以下简称买方）于年月日签定的号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为RMB （金额大写：人民币元整）。

2024版履约保函格式

2024版履约保函格式合同编号：__________合同各方确认如下：一、合同主体二、合同背景2.2 委托人请求担保人为受益人提供履约保函，以保障受益人在委托人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，获得相应的赔偿。

三、保函内容3.1 保函类型：__________（如：付款保函、履约保函、投标保函等）3.2 保函金额：人民币____元整（大写：_______________________元整）。

3.3 保函有效期：自保函出具之日起至委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务履行完毕之日止。

3.4 保函失效情形：（1）保函有效期届满，且委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务已履行完毕；（2）委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）提前解除，且双方确认保函无需继续有效；（3）受益人书面同意提前解除保函；（4）法律、法规及双方约定的其他失效情形。

3.5 保函担保范围：委托人在《__________》（合同名称及编号）项下应履行但未履行或履行不符合约定的义务，导致受益人遭受的损失及费用。

3.6 保函的解除：（1）保函有效期届满，且委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）项下全部义务已履行完毕；（2）委托人与受益人签订的《__________》（合同名称及编号）提前解除，且双方确认保函无需继续有效；（3）受益人书面同意提前解除保函；（4）法律、法规及双方约定的其他解除情形。

四、保函的出具与交付4.1 担保人应在收到委托人的保函申请后，按照本合同约定出具保函，并交付受益人。

4.2 保函出具后，担保人应保证保函的完整性、真实性和有效性，不得篡改、损毁或退还给委托人。

五、保函的履行与监督5.1 委托人应按照《__________》（合同名称及编号）的约定履行各项义务，确保受益人的合法权益得到保障。

产品质量保函格式

产品质量保函格式甲方（需方）：乙方（供方）：根据甲乙双方协商，就乙方向甲方提供____________产品的相关事宜达成如下协议：一、产品清单及技术规格1. 产品名称：____________________2. 技术规格：____________________3. 数量：____________________4. 价格：____________________5. 交货时间：____________________6. 交货地点：____________________二、质量保证1. 乙方保证所提供的产品符合甲乙双方约定的技术规格和质量要求，并通过相应的质量管理体系认证。

2. 乙方应提供必要的质量保证文件和技术资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告等。

3. 质保期为产品交付验收合格后______个月，在质保期内因产品质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。

三、包装和运输1. 乙方应按照国家有关包装标准和甲方的要求进行包装，确保产品在运输和存储过程中的安全。

2. 乙方应按时将产品送达甲方指定的交货地点，并承担运输费用和保险费用。

四、验收和异议处理1. 甲方有权在收到产品后进行验收，验收标准为国家相关标准和甲乙双方约定的技术规格。

2. 如发现产品存在质量问题或不符合约定的技术规格，甲方有权提出异议，乙方应及时处理并承担相应的责任。

五、保密协议1. 甲乙双方应对本协议内容及涉及的商业秘密予以保密，不得向第三方透露或使用。

2. 本协议终止后，甲乙双方仍应继续履行保密义务。

六、违约责任1. 如乙方提供的产品不符合约定的质量要求和技术规格，应承担相应的违约责任，包括但不限于退货、换货或赔偿损失等。

2. 如甲乙任何一方违反本协议的保密条款，应承担相应的违约责任。

标准格式-工程履约保函

履约保函
编号：
（受益人）：
鉴于贵方与（以下简称“被保证人”）就项目于年月日签订编号为的《合同》（以下简称主合同），应被保证人申请，我方愿就被保证人履行主合同约定的义务向贵方提供如下担保：
（1）由我方提供资金及技术援助，使被保证人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第
一条规定的担保金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的担保金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排
贵方要求我方承担担保责任的，应向我方发出书面索赔通知及被保证人未履行主合同约定义务的证明材料。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明被保证人违反
主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在
承诺承担担保责任。

1、在本保函承诺的担保期间内，
2
3
4
我方。

六、免责条款
1、因贵方违约致使被保证人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与被保证人的另行约定，免除被保证人部分或全部义务的，我
方亦免除其相应的担保责任。

3、贵方与被保证人协议变更主合同的，如加重被保证人责任致使我方担保责任加重的，需征
得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的担保责任。

4、因不可抗力造成被保证人不能履行义务的，我方不承担担保责任。

七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，
：
年月日。

国际工程履约保函格式(公司)正规版模板

国际工程履约保函格式（公司）正规版模板引言：在国际工程项目中，履约保函是一种重要的金融工具，用于保障工程承包商履行合同义务。

本文将介绍一种正规版的国际工程履约保函格式，旨在提供一种标准化的模板，以便各公司在国际工程项目中使用。

一、保函格式的基本要素1. 保函标题：在保函的顶部，应注明“履约保函”字样，并标明保函的编号和日期。

2. 保函的受益人：明确指定受益人的名称和地址，确保保函的有效性和权威性。

3. 保函的发出人：标明发出保函的公司名称和地址，以及相关联系方式。

4. 工程项目的描述：详细描述工程项目的名称、地点、规模和合同金额等关键信息，确保保函与特定工程项目相关联。

5. 保函的有效期：明确保函的有效期限，以及有效期届满后的续期或解除条款。

6. 保函金额：明确保函的金额，即工程合同金额的一定比例或固定金额。

7. 保函的责任范围：明确保函的责任范围，即保函是否涵盖工程项目的全部履约义务或仅涵盖特定部分。

8. 保函的解除条件：明确保函的解除条件，例如工程项目的顺利竣工、合同终止或双方协商一致等。

9. 保函的签署和盖章：保函应由发出人的授权人签署，并加盖公司公章。

二、保函格式的详细说明1. 保函标题：在保函的顶部居中位置，使用粗体字注明“履约保函”字样，并标明保函的编号和日期，例如：“履约保函 No. XXXX，日期：XXXX年XX月XX 日”。

2. 保函的受益人：在正文的开头，明确指定受益人的名称和地址，例如：“受益人：XXX工程有限公司，地址：XXXXX”。

3. 保函的发出人：在受益人下方，标明发出保函的公司名称和地址，例如：“发出人：XXXX国际工程有限公司，地址：XXXXX”。

4. 工程项目的描述：在发出人下方，详细描述工程项目的名称、地点、规模和合同金额等关键信息，例如：“工程项目名称：XXXX工程项目，地点：XXXXX，规模：XXXX，合同金额：XXXXX美元”。

5. 保函的有效期：在工程项目描述下方，明确保函的有效期限，例如：“保函有效期为自签发之日起至工程项目竣工并经受益人确认履约完成之日止，有效期为XXXX年”。

保障函范本

保障函范本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：近年来，随着社会经济的不断发展，保障函在商业领域越来越得到广泛应用。

保障函是指由甲方(保函申请人)向乙方(保函受益人)出具的、保证履行特定义务的书面文件。

保障函范本是指一份标准格式的保障函文本，其中包括了保函的基本条款、保函申请人和保函受益人的基本信息等内容。

在商业活动中，保障函范本的制作对于保障函的使用具有重要的指导意义。

保障函范本的制作需要遵循一定的法律规定和行业惯例。

在我国，对于保障函的使用有一定的法律规定，如《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

在制作保障函范本时，需要确保其符合法律的规定，以免在后续的使用过程中发生纠纷。

不同行业对于保障函的使用也有一定的惯例，制作保障函范本时还应考虑到行业的特殊要求，以确保其能够有效发挥保障作用。

保障函范本的制作需要考虑到保函的具体内容和形式。

保障函通常包括了保函申请人的基本信息、保函受益人的基本信息、保函的金额和期限、保障函的目的和义务等内容。

在制作保障函范本时，需要对这些内容进行详细的规定，并确保它们的表述准确、清晰、具有法律效力。

在保障函范本的制作中还需要考虑到保函的形式，如电子保函和纸质保函等，以确保保函能够在需要时方便地使用。

保障函范本的制作还需要考虑到保障函的注销和变更。

保障函在发出后，有可能在后续的使用过程中需要进行注销或变更。

制作保障函范本时，需要对这些情况进行预先考虑，并在文本中规定好相关的注销和变更程序，以确保在需要时可以方便地进行处理，避免给甲乙双方带来不必要的麻烦。

保障函范本的制作是一项重要的工作，需要充分考虑到法律规定、行业惯例、保函内容和形式以及相关的注销和变更事宜。

只有制作出合理、规范的保障函范本，才能确保保障函的有效使用，为商业活动提供有力的保障。

希望通过本文的介绍，可以帮助读者更好地理解保障函范本的制作要点，为商业活动中的保障函使用提供参考。

第二篇示例：保障函，又称承诺函、担保函，是指某一方为另一方承担保证责任的书面证明文件。

2024合同尾款预付保函标准格式

2024合同尾款预付保函标准格式合同编号：__________甲方（受益方）：单位名称：________________单位地址：________________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（担保方）：单位名称：________________单位地址：________________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方与第三方（以下简称"卖方"）签订了合同编号为_______的合同（以下简称"主合同"），乙方愿意为卖方在主合同项下的尾款支付义务提供预付保函，以保障甲方的权益，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本保函，共同遵守。

第一条保函的开立1.1 乙方同意根据本保函的条款和条件，向甲方开立金额为_______元的预付保函。

1.2 保函的有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第二条保函的担保范围2.1 本保函担保的范围为卖方在主合同项下应向甲方支付的尾款。

2.2 若卖方未能按照主合同的约定支付尾款，乙方应在收到甲方书面索赔通知后的_______个工作日内，无条件支付相应金额给甲方。

第三条保函的生效条件3.1 本保函自乙方签字盖章之日起生效。

3.2 本保函的生效条件包括但不限于卖方已按照主合同约定履行了相应的义务。

第四条保函的索赔程序4.1 若卖方未能履行主合同项下的尾款支付义务，甲方有权向乙方提出索赔。

4.2 甲方提出索赔时，应向乙方提交书面索赔通知，并附上卖方违约的相关证明材料。

第五条保函的解除5.1 一旦卖方履行了主合同项下的所有义务，本保函即告解除。

5.2 若甲方在保函有效期内未向乙方提出索赔，保函在有效期届满后自动解除。

第六条违约责任6.1 如乙方未按照本保函的规定履行支付义务，应向甲方支付违约金，违约金的金额为未支付金额的_______%。

施工合同开保函

施工合同开保函尊敬的业主：感谢贵公司选择我方作为本次工程的施工承包商。

为确保工程顺利进行并保障双方权益，我方根据合同约定，特向贵公司开具施工保函，详情如下：一、保函基本信息保函编号：XXXX保函金额：XXXX元甲方（发起方）：XXXX公司乙方（受益方）：XXXX公司工程名称：XXXX项目签署日期：XXXX年XX月XX日二、保函内容（在此详细说明保函内容，包括但不限于以下几个方面）1. 工程保证金：根据施工合同约定，乙方在合同签订后应向甲方支付工程保证金，金额为XXXX元。

本保函作为乙方履行支付保证金义务的承诺，甲方在验收合格后返还全额保证金，并告知保证金已退还乙方。

2. 违约责任：乙方保证按照施工合同要求，按时、优质完成工程。

如乙方违反合同约定，致使工程延期或出现质量问题，甲方有权根据合同要求索赔。

本保函作为甲方在追索工程损失时的保证，乙方同意承担相应的违约责任。

3. 业主索赔：如工程使用过程中出现质量问题或因乙方原因导致第三方人员意外受伤或财产损失，乙方同意承担相应的赔偿责任。

本保函作为甲方在索赔过程中的担保，保证乙方能够及时赔偿相关损失。

4. 工期保证：乙方保证按照合同规定的工期，按时完成工程。

如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方按约定支付违约金。

本保函作为甲方在索赔违约金时的保证，乙方同意承担相应的经济赔偿责任。

三、保函有效期本保函自签发之日起生效，有效期至XXXX年XX月XX日。

保函有效期届满，若无质量问题或纠纷产生，保函自动失效。

四、其他事项1. 本保函为标准格式合同，并包含了乙方应承担的义务和责任。

甲方和乙方同意自愿接受保函的约束。

2. 本保函不涉及具体工程款项的支付事宜，具体款项支付以施工合同为准。

3. 本保函仅适用于签发给贵公司作为乙方的情况，未经甲方书面同意，不得转让或提供给其他机构或个人使用。

特此申明，为保障双方权益，甲乙双方共同承担保函所述的义务和责任，并遵循合同约定的相关条款和流程。

保函标准格式

建行履约保函 标准格式

银行保函范本多篇

银行保函模板

2024年标准履约保函格式范本

国际工程履约保函格式

保函 b11格式

保函弱格式

建行履约保函(标准格式)

各类保函格式-中英文对照

保函范本[修改版]

上海法院保函标准格式

光大银行各种保函标准格式(中英文对照版)

2024版履约保函格式

产品质量保函格式

标准格式-工程履约保函

国际工程履约保函格式(公司)正规版模板

保障函范本

2024合同尾款预付保函标准格式

施工合同开保函

建行履约保函标准格式